一级建造师考试精选题库及答案【考点梳理】

一级建造师考试精选题库及答案【考点梳理】第一部分单选题（100题）1、反映企业盈利能力的核心指标是（）。A:销售增长率B:资本积累率C:净资产收益率D:总资产周转率【答案】：C2、某土坝工程，库容10亿m3，场地基本烈度为Ⅵ度，其溢洪道的抗震设防类别应为（）。A:丙B:甲C:丁D:乙【答案】：B3、下列属于发包人义务的是（）。A:完成工程并修补缺陷B:提供劳务、材料、机械等，以及临时设施C:提供施工场地D:负责环境与生态的保护工作【答案】：C4、在矿井受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，不能采用（）方法探查水文地质条件。A:钻探?B:物探?C:掘探?D:化探【答案】：C5、关于合同专用条款的说法，不正确的是()。A:合同中的专用条款必须双方一致认可B:按合同的优先顺序，通用条款较专用条款优先C:专用条款可以对通用条款内容进行说明、补充D:专用条款可以改变合同文件优先顺序的一般规定【答案】：B6、关于水玻璃的说法，错误的是()。A:水玻璃在空气中具有快硬性B:水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用C:水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性D:水玻璃具有良好的耐热性能【答案】：A7、建设项目设计概算是（）阶段，由设计单位按设计内容概略算出该工程立项开始到交付使用之间的全过程发生的建设费用文件。A:施工图设计B:初步设计C:方案设计D:可行性研究【答案】：B8、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路以便于就近运输建筑材料。双方订立合同，约定此施工单位向该企业支付用地费用，该企业向此施工单位提供场地。在此合同中，此施工单位拥有的权利是（）。A:建设用地使用权B:土地出租权C:相邻权D:地役权【答案】：D9、材料消耗定额中不可避免的损耗一般以损耗率表示，公式为（）。A:损耗率=损耗量/（净用量-损耗量）×100%B:损耗率=损耗量/净用量×100%C:损耗率=损耗量/（净用量+损耗量）×100%D:损耗率=损耗量/材料消耗定额×100%【答案】：B10、根据水利部《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》，承包人未设立现场管理机构的情形属于（）。A:违法分包B:允许他人以本单位名义承揽工程C:转包D:出借借用资质【答案】：C11、下列关于噪声污染防治的说法中,错误的是（）。A:因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业B:因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C:建筑工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报D:在医院、学校、机关、科研单位、住宅等附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业【答案】：C12、下列各项中，属于动态报表的是（）。A:现金流量表和资产负债表B:资产负债表和利润表C:利润表和现金流量表D:资产负债表和成本核算表【答案】：C13、室内排水工程施工程序中，管道及配件安装的紧后工序是（）A:防腐B:系统通球试验C:系统灌水试验D:排水泵等设备安装【答案】：C14、管道保温必须按设计规定的位置、大小和数量设置（），并填充（）相近的软质材料。A:排液缝；密度B:伸缩缝；导热系数C:排液缝；导热系数D:伸缩缝；密度【答案】：B15、桥涵与路基的过渡段填筑一般采取小型压实机械（）碾压的方法施工。A:减弱B:常规C:重型D:薄层【答案】：D16、对电梯按照安全技术规范的要求进行校验和调试的单位是（）。A:检验检测机构B:建设单位C:安装单位D:制造单位【答案】：D17、非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差，则对此项延误的补偿是（）。A:业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿B:业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿C:业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿D:业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿【答案】：A18、按最大还款能力计算项目偿债能力时，可以采用（）指标。A:偿债备付率B:利息备付率C:项目经济寿命期D:借款偿还期【答案】：D19、利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移、扩散、使得废物对环境的污染减少。此做法属于固体废物（）的处理。A:压实浓缩B:填埋C:减量化D:稳定和固化【答案】：D20、跨度6m、设计混凝土强度等级C30的板，拆除底模时的同条件养护标准立方体试块抗压强度值至少应达到（）。A:18N/mm2B:15N/mm2C:30N/mm2D:22.5N/mm2【答案】：D21、

机电工程分包单位应依据所承担工程的特点，制定相应的安全技术措施，报（）审核批准后执行。

A:总承包单位B:建设单位C:设计单位D:监理单位【答案】：A22、下列说法属于梁式桥特点的是（）。A:在车辆动荷载作用下有较大的变形B:承重结构以受压为主C:在竖向荷载作用下无水平反力D:施工比较困难【答案】：C23、根据现行《企业会计准则》，关于会计核算基础的说法，正确的是（）。A:企业应当以收付实现制和持续经营为前提进行会计核算B:企业应当承担的费用，计入款项实际支出日的当期利润表C:企业已经实现的收入，计入款项实际收到日的当期利润表D:企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告【答案】：D24、水泥混凝土路面模板拆除应在混凝土（）不小于8.0MPa方可进行。A:破坏强度B:抗压强度C:抗折强度D:弯拉强度【答案】：B25、施工合同双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需要的费用以及因此造成的损失，由（）承担。A:双方共同确定B:发包人C:承包人D:责任方【答案】：D26、下列资质等级中，不属于公路工程施工企业资质等级的是（）。2014年A:路面工程专业承包二级B:施工总承包三级C:桥梁工程专业承包三级D:通信、监控、收费综台系统工程分项承包【答案】：D27、

（）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。

A:MIMOB:软件无线电C:智能天线D:OFDM【答案】：D28、

以下不属于水利工程建设质量方针“五个坚持”的是（）。

A:坚持质量为先B:坚持以人为本C:坚持诚信守法D:坚持创新驱动【答案】：A29、某项目建设期，建设期内第1年贷款700万元，第2年贷款600万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为8%，则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为（）万元。A:114.94B:155.84C:110.24D:104【答案】：C30、下列不是电梯的子分部工程的是（）。A:整机安装验收B:曳引式电梯C:自动扶梯D:液压电梯【答案】：A31、基坑验槽方法通常主要采用（）为主。A:钎探法B:观察法C:轻型动力触探D:经验法【答案】：B32、不宜用于填土土质的降水方法是（）。A:轻型井点B:喷射井点C:电渗井点D:降水管井【答案】：D33、在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是（）。A:投资估算指标B:预算定额C:概算定额D:概算指标【答案】：A34、在混凝土中掺入外加剂时，不符合规定的是（）A:减水剂宜采用聚羧酸类减水剂B:在钢筋混凝土和预应力混凝土中，均不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐C:从各种组成材料引入的氯离子总含量（折合氯盐含量）应不超过《公路桥涵施技术规范》规定的限值D:掺入引气剂的混凝，其含气量应按相同环境类别和作用等级确定【答案】：D35、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A:未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款B:未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用C:隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进人下一道工序D:未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【答案】：A36、按级配原则构成的沥青混合料，属于骨架-空隙结构特点的是（）A:摩擦角较高，黏聚力较高B:内摩擦角较低，黏聚力较低C:内摩擦角较高，黏聚力较低D:黏聚力较大，内摩擦角较小【答案】：C37、地方水利生产经营单位申请水利安全生产标准化一级的，经所在地省级水行政主管部门审核同意后，向（）提出评审申请。A:流域机构B:省级人民政府C:省级水行政主管部门D:水利部【答案】：D38、机场信息集成系统可使各信息弱电系统在统一的（）控制下自动运作。A:登机信息B:离港平台C:服务器D:航班信息【答案】：D39、作为所得税的计税基础，可以扣除的支出是（）。A:企业对外投资期间的投资资产的成本B:经营租赁方式租入固定资产的折旧C:企业发生的公益性捐赠支出（年度利润12%以内）D:税收滞纳金【答案】：C40、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（）。A:被告所在地法院B:原告所在地法院C:工程所在地法院D:合同签订地法院【答案】：C41、下列情形中,评标委员会应当否决其投标（）。A:一切同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的情形B:投标联合体已经提交了共同投标协议C:投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D:投标报价明显高于成木【答案】：C42、可与截流戗堤结合，利用开挖弃渣，并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工，我国应用最广泛的围堰形式是（）。A:草土围堰B:纵向围堰C:土石围堰D:不过水围堰【答案】：C43、城镇道路石灰稳定土基层施工时，对石灰要求错误的是（）。A:块灰应在使用前2～3d完成消解B:宜采用1～3级的新石灰C:消解石灰粒径不得大于20mmD:可直接使用磨细生石灰【答案】：C44、

关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。A:国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中B:运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算C:国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费D:工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费【答案】：C45、某房屋建筑施工企业2017年2月购入价值2万元的办公用品，价值22万元的施工机械设备，价值5万元的防水卷材，价值50万元的钢管架料。根据现行企业会计准则及其相关规定，上述资产中应计入固定资产的是（）A:钢管架料B:办公用品C:防水卷材D:施工机械设备【答案】：D46、矿业工程项目施工现场管理工作中，不属于“一通三防”的是（）。A:综合防尘B:防治水C:防瓦斯D:防灭火【答案】：B47、施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当（）。2017真题A:对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工B:继续按设计文件和图纸施工C:对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议D:及时提出意见和建议【答案】：D48、下列选项中不属换热器的是（）。A:蓄热式换热器B:间壁式换热器C:混合式换热器D:裂化反应器【答案】：D49、

（2015年真题）下列检测试验中，属于钢制压力容器产品焊接试板力学性能试验的是（）

A:扭转试验B:弯曲试验C:耐压试验D:射线试验【答案】：B50、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。(2015真题)A:兑付国债本息请求权B:支付存款本金及利息请求权C:基于合同的违约金请求权D:基于投资关系产生的缴付出资请求权【答案】：C51、下列机械工作时间消耗中，属于机械台班使用定额中不可避免无负荷工作时间的是（）。A:未及时供给机械燃料而导致的停工时间B:汽车在运送土方时没有装满导致的延长时间C:筑路机在工作区末端掉头的时间D:暴雨时压路机被迫停工时间【答案】：C52、

关于投标报价的编制原则说法，错误的是（）。

A:应按招标人提供的工程量清单填报价格B:投标人编制的投标报价可以低于成本C:应以施工方案、技术措施等作为投标报价的计算的基本条件D:投标报价编制可委托有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】：B53、关于建筑外墙装饰构造的表述，说法错误的是(?)。A:外墙饰面砖接缝不得设为平缝B:点挂外墙板间缝隙宽度不应小于6mmC:外墙饰面砖粘贴设置间距5m的伸缩缝D:点挂外墙板采用开放式构造时，建筑墙面基层应进行防水处理【答案】：A54、钢筋混凝土预制桩打桩施工时应当（）。A:重锤低击B:轻锤低击C:重锤重击D:轻锤重击【答案】：A55、将通信基础设施纳入城市（）管理。A:红线B:蓝线C:紫线D:黄线【答案】：D56、某项目由原甲地不改变功能地迁往乙地，则乙地称该项目为（）。A:新建项目B:复建项目C:改建项目D:迁建项目【答案】：A57、（2019年真题）法人进行民事活动的物质基础是（）A:有自己的住所B:有必要的财产或经费C:有自己的组织机构D:有自己的名称【答案】：B58、下列关于碾压混凝土坝的质量控制手段说法不正确的是（）。A:可使用核子密度仪测定碾压混凝土的湿密度和压实度B:压水试验是评定碾压混凝土质量的综合方法C:碾压混凝土的强度在施工过程中是以监测密度进行控制D:常用VeBe仪测定碾压混凝土的稠度，以控制配合比【答案】：B59、机电设备安装时，所测标高的基准点（面）是（）。A:国家规定的高程基准面B:基础上基准点C:设备最低表面基准点D:车间的±0.000标高基准点【答案】：D60、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017真题A:欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B:当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D:建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算【答案】：C61、对于铁路隧道在V级软弱围岩地段采用台阶法施工时，下列说法正确的是（）。A:隧道初期支护封闭成环位置距掌子面不得大于50mB:上台阶每循环开挖支护进尺不应大于2榀钢架问距C:边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距D:仰拱开挖每循环开挖进尺不得大于5m【答案】：C62、竣工验收管理行为的依据是（）。A:可行性研究报告B:质量验收评定标准C:施工图纸D:初步设计【答案】：B63、（2020年真题）关于建设工程施工现场食堂卫生防疫要求的说法，正确的是（）。A:制作间灶台及周边应贴瓷砖高度不小于1.5mB:项目管理人员定期进入现场食堂的制作间进行卫生防疫检查C:食堂外应设置开放式泔水桶D:炊事人员必须持岗位技能证上岗【答案】：A64、在无机结合料稳定基层（底基层）混合料生产、摊铺及碾压的一般规定中，稳定材料层宽11～12m时，每一流水作业段长度以（）m为宜。A:500B:200C:300D:100【答案】：A65、下列关于自动化仪表调试做法错误的是（）。A:联锁点多、程序复杂的程序控制系统和连锁系统应联合进行整体检查试验B:当现场不具备模拟被测变量信号的回路检测时，应在其同模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验C:回路试验应根据现场情况和回路的复杂程度，按回路位号和信号类型合理安排D:控制阀应进行膜头、缸体泄漏性试验以及行程试验【答案】：A66、同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括（）。A:财产权B:署名权C:人身权D:著作权【答案】：A67、市区一般路段的施工现场围挡高度不得低于（）m。A:2.5B:2C:1.8D:1.5【答案】：C68、组成分项工程的所有检验批施工完毕后，在施工单位自检的基础上，由（）组织内部验评。A:项目负责人B:企业质量管理部门C:项目专业技术负责人D:施工项目部质量员【答案】：C69、对石质傍山路堑，宜采用的开挖方法是（）开挖。A:逐层顺坡B:全断面C:纵向台阶D:横向台阶【答案】：C70、路堤与路堑过渡段，靠近堤堑施工应（）。A:自路堑向路堤碾压B:按45°方向交叉碾压C:沿堑坡边缘结合处横向碾压D:自路提向路堑碾压【答案】：C71、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，其到位资金原则上不得少于（）万元。A:180B:300C:200D:240【答案】：A72、一较深基坑，基坑所处地区地下水位高于基坑底标高9m，渗透系数为1*10-7～2*10-4cm/s?，此基坑宜选用降水方案为（）。A:真空轻型井点B:截水C:管井井点D:喷射井点【答案】：D73、锅炉受热面施工形式是根据（）等来决定的。A:组合后重量B:施工条件C:组合后体积D:劳动强度【答案】：B74、

主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制的是（）。

A:激光水准仪B:激光准直仪C:激光垂准仪D:激光经纬仪【答案】：B75、甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座10层住房出售给甲，2013年10月8日交付房屋。”2013年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《民法典》规定，以下表述正确的是（）。A:甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任B:甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承担违约责任C:甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任D:甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同【答案】：A76、

根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在合同履行期间，由于招标工程量清单缺项，新增了分部分项工程量清单项目，关于其合同价款确定的说法，正确的是（）。A:新增清单项目的综合单价应由承包人提出，但相关措施项目费不能再做调整B:新样清单项目应按额外工作处理，承包人可选择做或者不做C:新增清单项目的综合单价应由监理工程师提出D:新增清单项目导致新增措施项目的，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准【答案】：D77、接地模块的施工技术要求中，接地模块间距不应小于模块长度的（）。A:6~8倍B:9~10倍C:3~5倍D:1~2倍【答案】：C78、关于板块面层铺设的说法，误的是（）。A:板块间的缝隙宽度应符合设计要求B:板块类踢脚线施工时，必须采用混合砂浆打底C:铺设板块面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于1.2MPaD:铺设大理石、花岗石面层前，板材应浸湿、晾干【答案】：B79、某施工企业计划租赁一台设备，设备价格为300万元。寿命期10年，租期7年。每年年末支付租金，折现率为8%，附加率为3%。采用附加率法计算，每年需支付的租金为（）万元。A:58.4B:71.2C:75.9D:66【答案】：C80、投标人A参加某泵站的土建标投标，其已标价工程量清单中的一部分见下表。经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求，但评委发现其投标报价中有计算性错误，而招标文件中对此未作规定，根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，投标人A的已标价工程量清单中的“土方开挖”、“钢筋”修正后的合价应分别为（）万元。A:8.65、34.55B:8.95、34.55C:8.95、345.5D:8.65、345.5【答案】：A81、下列必须喷洒粘层沥青的是（）。A:级配碎石基层B:填隙碎石基层C:沥青稳定碎石基层D:二灰稳定碎石基层【答案】：C82、建设工程项目管理的内涵是：建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过（）使项目目标得以实现。A:项目控制和项目协调B:项目策划和项目控制C:项目组织和项目控制D:项目策划和项目组织【答案】：B83、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声排放限制是（）。A:昼间70dB（A），夜间55dB（A）B:昼间65dB（A）,夜间50dB（A）C:昼间75dB（A）-，夜间60dB（A）D:昼间60dB（A），夜间50dB（A）【答案】：A84、根据水利部《水利安全生产信息报告和处置规则》（水安监[2016]220号），不属于隐患信息报告的是（）。A:隐患事故信息B:整改方案信息C:整改改进信息D:隐患基本信息【答案】：A85、关于建设工程项目管理规划的说法，正确的是（）。A:如果采用工程总承包模式，建设工程项目管理规划只能由总承包方编制B:建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期C:除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划D:建设工程项目管理规划编制完成后不需调整【答案】：C86、

4G无线接入网(E-UTRAN)由多个()组成。

A:eNodeBB:BSC:BTSD:RNC【答案】：A87、（）是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力A:基层B:垫层C:路基D:面层【答案】：A88、国家铁路正线上同类型轨枕成段铺设的最小长度为（）。A:600mB:500mC:200mD:50m【答案】：B89、以下关于综合成本分析方法的表述中，正确的是（）。A:企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度B:月度成本分析的依据是当月的成本报表C:单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较D:项目年度成本分析的重点是针对下一年度施工进展情况，制定成本计划【答案】：B90、根据我国《企业会计准则》，业务收支以人民币以外的货币为主的企业，可以按规定选择其他货币作为记账本位币，但编制的财务会计报告应当（）。A:按照人民币和外币分别列示B:将外币折算为美元列示C:根据其作为记账本位币的外币列示D:将外币折算为人民币列示【答案】：D91、港口工程地质勘查中，取原状土孔的数量不少于勘探点总数的（）。A:1／3B:1／5C:1／4D:1／2【答案】：D92、山丘地区的中线测量除标定其中心线的位置外，还应概略确定中线的高程位置，确定高程使用的测量仪器是（）。A:水准仪B:垂直仪C:经纬仪D:罗盘仪【答案】：A93、高压喷射注浆法在（）中使用会影响其加固效果。A:素填土B:碎石土C:淤泥质土D:硬黏性土【答案】：D94、按照流动负债产生的原因，下列负债中，由于利润分配而产生的流动负债是()。A:短期借款B:应付账款C:应付工资D:应付股利【答案】：D95、

在机场分部、分项工程施工之前，（）应向监理工程师提交施工计划等相关的技术资料。A:建设单位B:设计单位C:主管部门D:承包单位【答案】：D96、关于选矿性质的说法，正确的是（）。A:选矿是将贫矿变为富矿B:选矿是为使有用矿物相对富集C:选矿是矿物加工的全部内容D:有的选矿要完成冶炼【答案】：B97、有关母线槽支架的安装，正确的是（）。A:水平安装时每节母线槽至少2个支架B:转弯处选用弹簧支架C:每节母线槽不少于1个支架D:垂直过楼板时要选用固定支架【答案】：C98、按照项目实施的先后进行招标的方式称为（）。A:总承包?B:阶段承包?C:独立承包D:分承包?【答案】：B99、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A:暂列金额应根据招标工程量清单列出的内容和要求估算B:用于必然发生暂时不能确定价格的材料、工程设备及专业工程的费用C:暂列金额包括在签约合同价内，属承包人所有D:已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用【答案】：D100、当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，正确的会计处理方式是（）。A:将已发生的成本金额计入当期损益，并按相同金额确认提供收入B:将已发生的成本金额计入当期损益，不确认收入C:按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止D:按照已经发生的成本金额确认收入，并按相同金额结转成本【答案】：C第二部分多选题（100题）1、板桩码头的结构形式应根据（）等因素，通过技术经济比较选定。【答案】：2、给水处理目的是去除或降低原水中的（）。A:有害细菌生物B:钙、镁离子含量C:悬浮物D:胶体【答案】：A、C、D3、地层产状是指岩层的空间几何关系，主要参数有（）A:单斜B:走向C:倾向D:倾角【答案】：B、C、D4、下列关于路基防排水施工要求的说法，正确的有（）。A:路基施工中应核对全线排水系统B:路基工程施工前，应抽干地下水C:NoneD:施工期各类防排水设施应及时维修和清理【答案】：A、D5、高压真空断路器在验收时，制造厂应提供()等技术文件【答案】：6、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托，依据工程建设合同，对（）进行的管理。A:建设程序B:工程质量C:工程进度D:环境保护【答案】：B、C、D7、（2019年真题）填方路肩施工说法正确的是（）。【答案】：8、铺轨基地内，钢轨应分类垛码，其应符合的规定包括（）。A:每垛钢轨应竖立标牌，标识产地、类型、规格和数量B:钢轨起吊应缓起、轻落并保持钢轨基本平直C:钢轨长度应逐根丈量，并测量断面尺寸。不同长度和断面尺寸公差级别的钢轨应分类码垛，并予以标识D:钢轨垛底应承垫架空，支垫应与钢轨垂直放置，间距5～7.5m【答案】：A、B、C、D9、根据《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706-2011地网分期建成的工程，应校核分期投产接地装置的（）。A:接触电位差B:跨步电位差C:耦合电位差D:最高耐压【答案】：A、B10、对于一般工业与民用建筑而言，若不编制总概算，单项工程综合概算的组成包括（）。A:预备费B:措施费概算C:建筑单位工程概算D:工程建设其他费用概算【答案】：C、D11、建设工程生产安全检查的主要内容包括（）。A:危险源检查B:思想检查C:管理检查D:隐患检查【答案】：B、C、D12、汽轮发电机主要由（）等组成。A:再热器B:空气预热器C:转子D:定子【答案】：C、D13、水泥稳定碎石基层施工，确定每日施工作业段长度，宜综合考虑的因素有（）。【答案】：14、稽查的安全管理主要包括（）。A:防洪度汛B:安全制度管理C:安全技术管理D:风险管控与事故隐患排查【答案】：A、C、D15、

机房及井道布置图中的技术内容有（）。

A:底坑深度B:安全距离C:顶层高度D:楼层间距【答案】：A、B、C、D16、施工成本计划编制依据包括（）。【答案】：17、计算吹填土方量时的主要参数有（）。【答案】：18、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A:验收受理B:结论评定C:现场检查D:工程移交【答案】：A、B、C、D19、关于工程款担保制度的说法，下列说法正确的是（）。A:加快推行银行保函制度，在有条件的地区推行工程担保公司保函和工程保证保险B:以银行保函替代工程质量保证金的，银行保函金额可以超过工程价款结算总额的3%C:建筑业企业可以将现金保证金挪作他用，保证金到期可不予退还D:招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保【答案】：A、D20、关于现场宿舍管理的说法，正确的有（）。A:宿舍内通道宽度不得小于0.8mB:宿舍内的床铺不得超过2层C:现场宿舍必须设置推拉式窗户D:宿舍室内净高不得小于2.5m【答案】：B、D21、广播中波天线主要有()。A:笼形天线B:定向天线C:水平对称振子天线D:垂直接地天线【答案】：B、D22、某施工企业对建筑物的外墙进行功能分析的说法，正确的有（）。A:隔热保温是外墙的辅助功能B:分隔空间是外墙的上位功能C:承重外墙的基本功能是承受荷载D:防风挡雨是外墙的过剩功能【答案】：A、C23、基床以下路堤填筑的“三阶段”是指（）。A:准备阶段B:检测阶段C:整修验收阶段D:施工阶段【答案】：A、C、D24、施工单位项目经理部负责质量验收评定工作的部门包括（）。A:物资管理部门B:质量部门C:安全管理部门D:工程技术部门【答案】：A、B、D25、防治巷道交叉点处冒顶事故发生，采区措施正确的是（）。【答案】：26、施工测量现场主要测设工作有（）。A:平面位置B:角度C:长度D:高程位置【答案】：A、B、C、D27、

在混凝土施工中，掺人粉煤灰的目的是（）A:NoneB:增加混凝土的后期强度C:减少混凝土初期发热量D:减少混凝土后期发热量【答案】：B、C28、施工合同交底的主要目的和任务有（）。A:将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人B:明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限,C:争取对自身有利的合同条款D:明确各项工作或各个工程的工期要求【答案】：A、B、D29、建筑物的主要体系有（）。A:围护体系B:NoneC:节能体系D:设备体系【答案】：A、D30、关于安全技术交底要求的说法，正确的有（）。A:定期向多工种交叉施工作业队伍书面交底B:必须采用两阶段技术交底C:必须实行逐级安全技术交底制度D:必须采用新的安全技术措施【答案】：A、C31、审计准备阶段要进行的工作包括（）。A:编制审计工作底稿B:编制审计实施方案C:审计立项D:征求意见【答案】：B、C32、（2019年真题）关于按工程实施阶段编制施工成本计划的说法，正确的有（）。A:可以用成本计划直方图的方式表示B:可在网络图的基础上进一步扩充得到C:可根据资金筹措情况在“香蕉图”内调整S型曲线D:可以用时间-成本累积曲线表示【答案】：A、B、C、D33、以下选项中关于喷锚暗挖法施工隧道的防水设计与施工说法正确的是（）。A:以“防、排、截、引”为原则B:辅加防水层C:以接缝部位混凝土施工为控制重点D:以结构自防水为根本【答案】：B、C、D34、门窗节能工程常见问题处理要点中，夏热冬冷地区的建筑外门窗进入施工现场时，应对其（）性能进行复验。【答案】：35、（2016年真题）关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A:安全生产许可证的有效期为3年B:施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C:安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续D:施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期【答案】：A、B36、

变压器的性能主要由（）决定。

A:外部接线方式B:线圈的绕组匝数C:固定方式D:外接元器件【答案】：A、B、D37、施工占用慢行道和便道要获得（）部门的批准。A:道路管理B:交通管理C:建设管理D:桥梁管理【答案】：A、B38、（2021年真题）按主梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（）A:刚构体系B:支承体系C:塔梁固结体系D:漂浮体系【答案】：A、B、C、D39、关于因不可抗力导致相关费用调整的说法，正确的有（）。A:承包人人员伤亡所产生的费用，由发包人承担B:承包人的停工损失，由承包人承担C:工程本身的损害由发包人承担D:运至施工现场待安装设备的损害，由发包人承担【答案】：B、C、D40、关于观察法验槽内容的说法，正确的有（）。A:观察基槽内有无旧的房基、洞穴、古井、掩埋的管道和人防设施B:对于基底以下的土层不可见部位，要辅以钎探法配合完成C:观察基槽边坡是否稳定，是否有影响边坡稳定的因素存在D:观察槽壁、槽底的土质情况后，不需要验证基槽的开挖深度【答案】：A、B、C41、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的权限有（）。A:进行授权范围内的利益分配B:参与组建项目管理机构C:参与选择大宗资源供应单位D:签订工程施工承包合同【答案】：B、C42、关于疏散走道上设置防火卷帘的说法，正确的有（）。A:在防火卷帘的两侧设置启闭装置B:具有手动控制的功能C:具有自动控制的功能D:在防火卷帘的一侧设置启闭装置【答案】：A、B、C43、静冰压力大小与（）有关。A:温升率B:冰层厚度C:开始升温时的气温D:风速【答案】：A、B、C44、关于电动机安装的要求，说法正确的有（）。【答案】：45、以工程量清单计价方式投标时，不得作为竞争性费用的有（）。A:措施项目清单中的安全文明施工费B:措施项目清单中的检验及测试费C:保险D:规费【答案】：A、D46、工程变更根据其性质与对工程项目的影响程度，一般分为（）。A:一般工程变更B:较大工程变更C:重大工程变更D:主要工程变更【答案】：A、B、C47、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有（）。A:电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年B:供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期C:基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限D:屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年【答案】：A、C48、梁（板）预制实测项目包括（）。A:混凝土强度B:梁长度C:倾斜度D:支座中心偏位【答案】：A、B49、关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A:项目质量好坏在很大程度上取决于总承包单位的管理水平和技术水平B:不利于投资控制C:开工日期不可能太早，建设周期会较长D:与平行发包模式相比，组织协调工作量大【答案】：A、C50、机械使用中的三定制包括（）。A:定时间B:定人C:定机D:定薪酬【答案】：B、C51、关于分部分项工程成本分析的说法，正确的有（）。【答案】：52、耐蚀性较好的水泥品种有（）。A:矿渣水泥B:硅酸盐水泥C:普通水泥D:火山灰水泥【答案】：A、D53、关于拱形涵、盖板涵施工技术要点的说法，正确的有（）。A:填方区的涵洞应在填土至涵洞基底标高后，及时进行结构施工B:挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求，且边坡稳定C:依据道路施工流程，可采取整幅施工或分幅施工D:拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工【答案】：A、B、C、D54、《道路石油沥青技术要求表》中，当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调合沥青，其掺配比例由试验决定。掺配后的沥青质量应满足的指标有（）。【答案】：55、

发电机转子穿装前应单独进行（）。

A:磁道通路试验B:气密性试验C:试验压力符合制造厂规定D:漏气量试验【答案】：B、C、D56、根据《工业安装工程施工质量验收统一标准》，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（）进行划分。A:工业安装工程的特点B:工业厂房C:设备的台机组D:车间（工号）【答案】：B、D57、

起重作业中，一般都是根据（）及现场环境等条件来选择平衡梁的形式。

A:设备的重量B:起重机站车位置C:设备的规格尺寸D:设备的强度【答案】：A、C58、下列混凝土灌注桩桩质量检查项目中，在混凝土浇筑前进行检查的有（）。（2014年真题）A:孔径B:承载力C:桩身完整性D:孔深【答案】：A、D59、

检测混凝土面板堆石坝的垫层料压实干密度，可采用（）。A:挖坑灌水法B:环刀法C:挖坑灌砂法D:蜡封法【答案】：A、C60、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A:项目管理的核心任务是项目的目标控制B:建设工程项目管理的核心任务是为工程的建设和使用增值C:业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程D:建造师的业务范围是只限于项目实施阶段的项目管理工作【答案】：A、C61、在钻孔灌注桩施工中，埋设护筒的主要作用包括（）。A:防止坍孔B:钻头导向C:提高桩基承载力D:保护孔口地面【答案】：A、B、D62、以下不属于行政诉讼受案范围的是（）。A:某施工单位在建设文化局办公楼过程中被拖欠工程进度款B:某县市容管理人员，在执行公务过程中，粗暴执法将运输人员张某打伤C:某市规划局工作人员李某对该局人事任职评选结果不服D:甲市建设行政管理部门吊销建造师乙的执业资格，乙认为处罚行为于法无据【答案】：A、C63、下列关于采购管理说法错误的是（）。A:询价工作程序中“招标文件（询价文件）的编制和发放”的紧前工作是“选择合格供货商”B:设备采购由项目设计经理在技术评审和商务评审的基础上组织综合评审C:对于新购设备进行操作培训属于服务采购D:对于现货价值较小的标准设备可采用询价采购方式【答案】：B、C64、常用于施工成本分析的比率法有（）。【答案】：65、预应力钢丝一般分为（）。A:光面钢丝B:刻痕钢丝C:螺旋肋钢丝D:冷拉钢丝【答案】：A、B、C66、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A:检查施工现场安全生产达标情况B:组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况C:制止现场违章操作、违章指挥、违反劳动纪律等行为情况D:检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况【答案】：C、D67、衡量砂浆质量的指标主要包括（）。A:流动性B:强度C:NoneD:耐久性【答案】：A、B68、有色金属中，属于轻金属的是（）A:镁合金B:铝合金C:镍合金D:钛合金【答案】：A、B69、下列费用项目中，属于规费项目清单表中应列项内容的有（）。A:工程排污费B:社会保障费C:商业保险D:住房公积金【答案】：A、B、D70、下列空间不可计入建筑层数的有（）。2018真题【答案】：71、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有（）。A:它是利用钻具旋转切削土体钻进，泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B:泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进，通过钻杆中心排出至沉淀池内C:泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D:施工占地较多，且机具设备较复杂【答案】：A、C、D72、下列检查项目中，属于《扣件式钢管脚手架检查评分表》中保证项目的有（）A:构配件材质B:横向水平杆C:剪刀撑D:立杆基础【答案】：C、D73、

《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（）方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。

【答案】：74、关于矿山施工方面的安全要求和预防措施，正确的说法是（）。【答案】：75、企业置存一定数量的现金，主要是为了满足（）。A:降低机会成本的需要B:投机性需要C:交易性需要D:预防性需要【答案】：B、C、D76、给水管道的沟槽回填施工时，应按方案要求的回填方式，经现场试验确定（）等参