2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷B卷附答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制真题练习试卷B卷附答案单选题（共100题）1、某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3，该土方工程实际结算价款为（）万元。A.72.80B.76.80C.77.40D.78.00【答案】C2、（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。A.以顾客为关注焦点B.领导作用C.全员参与D.过程方法【答案】D3、工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。A.经济B.技术C.组织D.其他【答案】C4、下列关于动态投资回收期的描述中，正确的是（）。A.动态投资回收期与静态投资回收期没有本质区别B.动态投资回收期可以考虑整个寿命周期的现金流量C.动态投资回收期不会短于对应的静态投资回收期D.动态投资回收期越长项目或方案的偿债能力越强【答案】C5、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。A.初始点B.终止点C.控制点D.分析点【答案】A6、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价【答案】B7、停止费用优化时，应满足的要求是（）。A.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率B.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率C.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率D.压缩对象的直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率没有关系【答案】A8、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的α和β值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】A9、分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B10、（2022年真题）轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。A.所有单位工程验收后，试运营之前B.所有单位工程验收后，试运行之前C.所有专项验收后，试运营之前D.所有专项验收后，试运行之前【答案】B11、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。A.全国范围所有工程B.企业所在地区工程C.建筑行业所有工程D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程【答案】D12、房屋建筑内装修饰面材料的样板应经过（）和项目监理机构共同确认。A.设计单位B.建设单位C.装修单位D.施工总承包单位【答案】B13、进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（），不高于（）。A.30%；60%B.60%；90%C.30%；90%D.50%；60%【答案】B14、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。A.设计代表B.承包单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C15、某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%，每季度复利一次，则该贷款的年实际利率为（）。A.7.76%B.8.00%C.8.24%D.8.56%【答案】C16、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】B17、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】C18、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的招标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单【答案】D19、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B20、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。A.0.5mB.1.0mC.1.2mD.1.5m【答案】A21、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门【答案】A22、检查混凝土设计强度等级的试块标准养护条件是()。A.20℃±3℃、80%以上的相对湿度下养护28天B.20℃±3℃、90%以上的相对湿度下养护28天C.25℃±3℃、80%以上的相对湿度下养护28天D.25℃±3℃、90%以上的相对湿度下养护28天【答案】B23、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】C24、根据《计价规范》规定，当分包人使用总包人的脚手架、水电接剥时，应当属于工程量清单编制中的（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.总承包服务费【答案】D25、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.招标控制价【答案】B26、下列选项中，属于工程勘察设计阶段的投资控制的主要工作的是（）。A.项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据B.总监理工程师对专业监理工程师的审査意见进行审核，签认后报建设单位审批C.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单D.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜【答案】D27、根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的事项中，属于索赔类的是（）。A.法律法规变化B.提前竣工C.暂估价D.现场签证【答案】B28、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C29、在工程建设中，影响工程质量的主要因素有()。A.人工B.管理C.材料D.方法E成本【答案】A30、桩基础承载力检验中，混凝土灌注桩采用（）d试块强度或钻芯法进行强度检验。A.14B.28C.30D.42【答案】B31、工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。A.1B.2C.3D.5【答案】B32、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.项目监理机构C.施工单位D.设计单位【答案】A33、某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元B.该项目运营期内年平均净利润为300万元C.该项目总投资收益率可以为15.13%D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】D34、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（）具体实施对工程变更费用及工期影响的评估。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理机构技术负责人【答案】B35、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D36、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系【答案】A37、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位【答案】A38、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B39、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作（）。A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作【答案】A40、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】A41、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B42、估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。A.建筑安装工程费B.勘察设计费C.基本预备费D.工程保险费【答案】C43、下列关于某项工作进度偏差对后续工作及总工期的影响的说法中，正确的是（）。A.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响后续工作B.工作的进度偏差大于该工作的总时差时，则此进度偏差只影响总工期C.工作的进度偏差未超过该工作的自由时差时，则此进度偏差不影响后续工作D.非关键工作出现进度偏差时，则此进度偏差不会影响后续工作【答案】C44、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单【答案】A45、工程施工过程中发生质量事故造成11人死亡、直接经济损失200万元，该事故属于（）事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C46、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。A.7B.14C.28D.42【答案】B47、监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，在设计准备阶段需要（）。A.向施工单位提供有关工期的信息B.进行环境及施工现场条件的调查和分析C.审查工程项目建设总进度计划D.进行工程项目工期目标的论证和决策【答案】B48、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A49、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10【答案】D50、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D51、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】B52、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B53、（2020年真题）工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因【答案】D54、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】B55、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5【答案】A56、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与【答案】B57、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是()。A.设计计算允许误差B.材料规格品种使用错误C.施工方法不当D.机械设备出现故障【答案】A58、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（）。A.制定工作计划B.收集整理资料C.提案编写D.成果评价【答案】B59、2015版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准为（）。A.ISO10006：2003《项目管理质量指南》B.ISO9000：2015《质量管理体系要求》C.ISO/TR10013：2001《质量管理体系文件指南》D.特殊行业的质量管理体系要求【答案】B60、关于鉴定意见的审查判断和运用，下列哪些说法是不正确的？A.鉴定人违反回避规定作出的鉴定意见，经审查，可以作为定案根据B.鉴定人忘记在鉴定文书签名，事后作出说明的，该鉴定意见可以作为定案根据C.经法院通知，鉴定人拒不出庭作证，该鉴定意见不得作为定案的根据D.鉴定人由于不能抗拒的原因无法出庭的，法院应当决定重新鉴定【答案】A61、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D62、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B63、施工现场发生工程质量事故后，（）应及时签发工程暂停令，并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.总监理工程师代表D.监理单位技术负责人【答案】A64、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求哪个机构撤销债务人的行为？()A.人民法院B.仲裁机构C.检察院D.政府部门【答案】A65、（2019年真题）关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值【答案】A66、某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元（已知该人工费单价比发布的指导价高出30%），则该工程当月人工费结算的做法是（）。A.不予上调B.按照通知要求上调10%C.由总监理工程师确定新的单价D.由发承包双方协商后适当调整【答案】A67、在项目财务评价指标中，反映项目盈利能力的静态评价指标是（）。A.投资收益率B.借款偿还期C.财务净现值D.财务内部收益率【答案】A68、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D69、每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于（）。A.划分施工段的数目B.安全施工的要求C.单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求D.单位时间内其完成的工程量【答案】C70、（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B71、（）是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。A.建设工程进度控制B.设计进度控制C.监理进度控制D.设计准备进度控制【答案】B72、当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.类似工程预算法D.概算指标法【答案】A73、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A74、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B75、对施工质量验收时不符合要求的检验批，经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的，该检验批应（）。A.重新进行验收B.在设计单位到场后验收C.协商验收D.予以验收【答案】D76、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长【答案】D77、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，超出部分需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C78、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，实施强有力的调度，属于（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施【答案】D79、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。A.建立健全设计技术经济定额B.编制切实可行的设计进度计划C.推行限期设计管理模式D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】D80、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于最高投标限价的说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价B.最高投标限价可以由投标人编制和复核C.招标人在招标文件中可以只公布最高投标限价总价D.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，可以对其进行上浮或下调【答案】A81、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B82、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.监理机构C.施工单位D.质量监督机构【答案】A83、（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。A.5B.7C.10D.14【答案】B84、（2021年真题）工程质量保证金是用以保证（）内施工单位对工程缺陷进行维修的资金。A.工程投入使用3年B.工程投入使用5年C.施工合同约定的缺陷责任期D.设计使用年限【答案】C85、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D86、建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.施工总进度计划表B.投资计划年度平衡表C.工程项目进度平衡表D.工程建设总进度计划表【答案】C87、（2020年真题）关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D88、（2022年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。A.施工单位B.检测单位C.监理单位D.建设单位【答案】D89、在设备运往现场前，项目监理机构应做好检查，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设备供应商D.安装单位【答案】A90、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为()万元。A.6000B.6600C.11500D.59900【答案】A91、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。A.84B.126C.1584D.1626【答案】A92、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D93、甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司与丁监理公司共同C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】D94、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A95、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】B96、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（）。A.固定节拍流水施工B.加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工D.非节奏流水施工【答案】B97、调整建设建工设程工进程度，计可划以时通，过对（于）大改型变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A98、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。A.18B.19C.20D.21【答案】C99、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（）中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费【答案】C100、《卓越绩效评价准则》是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。A.符合性B.成熟度C.操作性D.系统性【答案】B多选题（共50题）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于其他项目清单的说法正确的有（）。A.暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项B.暂估价包括材料暂估价、工程设备暂估价和专业工程暂估价C.计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的D.对专业暂估价一般应是综合暂估价，应当包括规费、税金、管理费E.暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表【答案】ABC2、工程质量事故处理方案的基本要求有（）。A.安全可靠B.不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术上可行，经济上合理E.管理科学【答案】ABCD3、一般可按照凭据法进行计量的有（）。A.建筑工程险保险费B.保养测量设备的费用C.保养气象记录设备的费用D.维护工地清洁和整洁E.第三方责任险保险费【答案】A4、工程施工过程中，质量事故处理方案的辅助决策方法有（）。A.试验验证B.定期观测C.方案比较D.专家论证E.检查验收【答案】ABCD5、监理工程师在施工过程中要对施工环境进行控制，下列属于施工质量管理环境的有()。A.质量管理体系是否处于良好状态B.质量责任制是否落实C.施工场地空间条件和通道是否符合要求D.质量控制自检系统是否处于良好状态E.现场质量检验制度是否完善【答案】ABD6、监理工程师控制施工进度的工作内容有()A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款的支付申请D.制订突发事件应急措施E.审批工程延期【答案】ABC7、有关地下工程防水层厚度，下列哪项叙述是错误的？（）A.聚合物水泥砂浆防水层双层施工厚度不宜小于10mmB.合成高分子防水卷材（高分子自粘胶膜防水卷材）单层使用时厚度不应小于1.2mmC.高聚物改性沥青防水卷材（无胎体）双层使用的总厚度不应小于6mmD.水泥基渗透结晶型防水涂料的厚度不应小于1.0mm【答案】C8、应用价值工程进行方案创造时，比较常用的方法有()。A.头脑风暴法B.会议调查法C.专家检查法D.哥顿法E.专家意见法【答案】ACD9、根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候【答案】AC10、根据FIDIC《施工合同条件》，下列索赔事件中，可以索赔工期、成本和利润的有（）。A.发包人未能提供现场B.法规改变C.不可预见的物质条件D.文件有缺陷或技术性错误E.发现化石、硬币或有价值的文物【答案】AD11、监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告应包括的内容有（）。A.勘察工作概况B.勘察报告编制深度C.勘察任务书的编制进度D.勘察工作存在的问题及建议E.评估结论【答案】ABD12、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD13、按照我国建设工程造价构成的划分，下列费用中属于涨价预备费的有（）。A.人工、设备、材料、施工机具的价差费B.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整C.局部地基处理等增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.利率、汇率调整等增加的费用【答案】AB14、施工施工组织设计应审查的基本内容包括（）A.施工总平面布置应科学合理B.安全技术措施应符合工程建设强制性标准C.编审应符合建设单位要求D.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要【答案】ABD15、建设工程在保修期限内出现质量缺陷，（）应当向施工单位发出保修通知。A.建设单位B.建设工程所有人C.监理单位D.勘察单位E.质量检测单位【答案】AB16、节能分部工程质量验收的参加者有（）。A.施工单位项目负责人B.建设单位负责人C.勘察单位项目负责人D.设计单位项目负责人E.施工单位项目技术负责人【答案】AD17、在工程质量验收过程中，下列情况中（）应予以验收。A.返工重做的检验批B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑部位E.建设单位认可的检验批【答案】BCD18、总监理工程师组织主体结构分部工程验收时，应参加验收的人员有（）。A.设计单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.施工单位技术、质量部门负责人D.施工单位项目负责人E.建设单位项目负责人【答案】ACD19、在“编辑栏杆位置”中，主样式中的“对齐”包含以下哪些选项？()A.端点B.起点C.终点D.中心E.展开样式以匹配【答案】BCD20、在各种流水施工形式中，通常采用“累加数列错位相减取大差法”确定流水步距的有（）。A.固定节拍流水B.一般的成倍节拍流水C.加快的成倍节拍流水D.无节奏流水E.异节奏流水【答案】BD21、下列关于工程保修的说法中，正确的有（）。A.不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围B.因使用不当造成的质量缺陷属于保修范围C.建设工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者建设工程所有人应向施工单位发出保修通知D.第三方造成的质量缺陷不属于保修的范围E.因保修不及时造成新的人身、财产损害，由建设单位承担赔偿责任【答案】ACD22、施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全，在有（）的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。A.编制人的签名B.审核人的签名C.施工单位技术负责人的签名D.施工单位公章E.企业法人的签名【答案】ACD23、（2022年真题）施工进度计划检查内容中，用来决定是否需要进行计划优化的因素有（）。A.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工要求B.主要施工机具的使用是否均衡和充分C.主要材料的利用是否均衡和充分D.技术间歇是否科学合理E.施工顺序是否科学合理【答案】ABC24、某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/m3,计划工程量是8000m3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/m3,实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000m3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有（）。A.已完工作预算投资为360万元B.已完工作实际投资为450万元C.计划工作预算投资为320万元D.投资偏差为-90万元，项目运行节支E.进度偏差为40万元，进度提前【答案】ABC25、关于混凝土工程质量控制的说法，正确的有（）。A.模板板面应清理干净并涂刷隔离剂B.楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置C.在混凝土中可适量加水D.框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎E.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中【答案】ABD26、关于组织流水施工中时间参数的问题，下列叙述正确的有（）。A.流水节拍是某个专业队在一个施工段上的施工时间B.时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数C.流水步距是相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间D.流水施工工期是指第一个专业队投入流水施工开始到最后一个专业队完成流水施工为止的持续时间E.流水节拍的数目取决于参加流水的施工过程数【答案】ABCD27、下列工程质量缺陷中，可不做处理的有（）。A.不影响结构安全和正常使用的质量缺陷B.经过后续工序可以弥补的质量缺陷C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量缺陷D.质量缺陷经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量缺陷，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案】ABD28、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，应参加建筑节能分部工程质量验收的人员有（）。A.施工单位项目负责人B.设计单位项目负责人C.质量监督机构人员D.勘察单位项目负责人E.总监理工程师【答案】AB29、下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】BC30、在建设工程质量验收时，室外工程可以根据专业类别和工程规模划分单位（子单位）工程，室外工程的子单位包括()A.附属建筑工程B.智能工程C.道路工程D.给排水与采暖工程E.电气工程【答案】AD31、某20层的办公楼，办公室的室内装修用料如下，其中哪项是错误的？（）A.楼地面：贴地板砖B.内墙面：涂刷涂料C.顶棚：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶D.踢脚板：木踢脚板【答案】D32、在下列材料费用中，承包商可以获得业主补偿的包括()。A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费用B.由于客观原因材料价格大幅度上涨而增加的材料费用C.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨而增加的材料费用D.由于现场承包商仓库被盗而损失的材料费用E.承包商为保证混凝土质量选用高标号水泥而增加的材料费用【答案】ABC33、供货单位的项目管理工作涉及哪些阶段？()A.施工阶段B.设计准备阶段C.设计阶段D.动用前准备阶段E.保修期【答案】ABCD34、关于律师事务所的负责人的说法，表述错误的是、()A.律师事务所负责人人选，应当在申请设立许可时一并报审核机关核准B.合伙律师事务所的负责人，由本所全体合伙人选举产生C.国资律师事务所负责人，由本所律师推选，经所在地的省级司法行政机关同意D.个人律师事务所设立人是该所的负责人【答案】C35、下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规