2023年北京二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）

PAGEPAGE1532023年北京二造《建设工程造价管理基础知识》高频核心题库300题（含解析）一、单选题1.【2018年真题】关于招标价格的说法，正确的是（）。A、招标时可以设定最低投标限价B、招标时应当编制标底C、招标的项目应当采用工程量清单计价D、招标时可以设定最高投标限价答案：D解析：本题考查招标文件、标底及工程量清单计价的规定。选项A错误，招标人不得规定最低投标限价。选项B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。选项C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价；非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。选项D正确，招标人可以设最高投标限价，且应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。2.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后（）天向招标投标监督机构或工程造价管理机构投诉。A、5B、10C、15D、20答案：A解析：最高投标限价，又称招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的对投标人的投标报价进行控制的最高价格。投标人经复核认为招标人公布的最高投标限价未按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定进行编制的，应在最高投标限价公布后5天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。3.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B、材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费答案：B解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项B错误，材料的单价组成应该是材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。4.某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从()之日计付。A、工程计划交付B、提交竣工结算文件C、当事人起诉D、监理工程师暂定付款答案：C解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。“建设工程未交付、工程款也未结算的，其计息日为当事人起诉之日。”5.某进度款支付申请报告包含了下列内容：①累计已完成的合同价款；②累计已实际支付的合同价款；③本周期已完成的计日工价款；④本周期应扣回预付款。据此，发包人本周期应支付的合同价款是()。A、①+②-③-④B、①-②+③-④C、②-①+③-④D、①+②+③-④答案：B解析：进度款支付申请应包括下列内容：(1)累计已完成的合同价款。(2)累计已实际支付的合同价款。(3)本周期合计完成的合同价款：1）本周期已完成单价项目的金额；2）本周期应支付的总价项目的金额；3）本周期已完成的计日工价款；4）本周期应支付的安全文明施工费；5）本周期应增加的金额。(4)本周期合计应扣减的金额：1)本周期应扣减的预付款；2）本周期应扣减的金额。(5)本周期实际应支付的合同价款。发包人本期应支付的工程价款=本周期合计完成的合同价款+本期以前累计尚未支付的价款-本周期合计应扣减的金额本期以前累计尚未支付的价款＝累计已完成的工程价款-累计已支付的工程价款6.依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是（）。A、建设单位拨付工程款B、施工单位实施隐蔽工程C、商品混凝土用于基础工程D、大型非标构件进行吊装答案：A解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不进行竣工验收。7.根据我国现行的关于工程预付款的相关规定，下列说法中正确的是（）。A、当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额B、预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助C、预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的D、预付款担保的主要形式为现金答案：C解析：工程预付款是指由发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给承包人，用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款担保的主要形式为银行保函。根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。8.建设工程项目施工准备阶段的施工预算成本计划以项目实施方案为依据，采用（）编制。A、人工定额B、概算定额C、预算定额D、施工定额答案：D解析：实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工预算成本计划，采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。9.预算定额是按照（）编制的。A、社会平均水平B、社会先进水平C、行业平均水平D、社会平均先进水平答案：A解析：预算定额是确定和控制建筑安装工程造价的主要依据。因此它必须遵照价值规律的客观要求，即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平。所以预算定额的平均水平是在正常的施工条件下，合理的施工组织和工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造要素所需要的劳动时间。10.流动资产主要考虑（）。A、应付账款、预付账款、存货、年其他费用B、应付账款、应收账款、存货、现金C、应收账款、存货、预收账款、现金D、预付账款、现金、应收账款、存货答案：D解析：流动资金=流动资产-流动负债。其中，流动资产主要考虑现金、应收账款、预付账款和存货；流动负债主要考虑应付账款和预收账款。11.某施工机械的产量定额为2.56（lOOm3／台班），与之配合的工人小组有4人，则与该机械配合的人工时间定额为（）工日/100m3。

A、0.016

B、1.563

C、10.24

D、0.391答案：B解析：与该机械配合的人工时间定额应为=4/2.56=1.563（工日／100m3)台班。12.关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A、项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B、编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C、补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D、按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值答案：C解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选项A，一、二、三、四级编码为全国统一，第五级为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置；选项B，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无须描述；选项D，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。13.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，通知所有招标文件收受人。A、15B、20C、30D、60答案：A解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。14.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A、概算定额法B、概算指标法C、预算单价法D、综合吨位指标法答案：B解析：本题考查的是设计概算的编制。在方案设计中，由于设计无详图而只有概念性设计时，或初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计采用的技术比较成熟时可以选定与该工程相似类型的概算指标编制概算。15.某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为()万元。A、77.00B、78.47C、112.00D、114.94答案：B解析：当总贷是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第1年贷款利息=0.5×600×7%=21（万元）第2年贷款利息=（600+21+0.5×400）×7%=57.47（万元）所以，建设期利息=21+57.47=78.47（万元）16.下列关于投标人须知描述错误的是()。A、在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确B、“投标人须知前附表”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写C、“投标人须知前附表”无须与招标文件的其他章节相衔接D、“投标人须知前附表”不得与投标人须知正文内容相抵触答案：C解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误：投标人须知，主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过“投标人须知前附表”进行进一步明确，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但务必与招标文件的其他章节相衔接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效。17.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、暂列金额D、计日工答案：B解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：(1)措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方确定；(2)措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。18.建设工程项目实施CM承包模式时，代理型合同由（）的计价方式签订。A、业主与分包商以简单的成本加酬金B、业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C、CM单位与分包商以简单的成本加酬金D、CM单位与分包商以保证最大工程费用加酬金答案：A解析：代理型合同是建设单位与分包单位直接签订,采用简单的成本加酬金合同形式。而非代理型合同则采用保证最大工程费用(GMP)加酬金的合同形式。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。19.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，下列工程中，属于分项工程的是()。A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程答案：C解析：本题考查的是工程项目的组成和分类。分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。20.业务核算是施工成本分析的依据之一，其目的是（）。A、预测成本变化发展的趋势B、迅速取得资料，及时采取措施调整经济活动C、计算当前的实际成本水平D、记录企业的一切生产经营活动答案：B解析：业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。21.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A、建筑安装工程费B、设备及工器具购置费C、建设用地费D、可行性研究答案：B解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。设备及工器具购置费用是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成的，它是固定资产投资中的积极部分。22.按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A、相互约定抬高或者降低投标报价B、约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C、相互探听对方投标标价D、先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标答案：C23.下列投资估算方法中，属于以设备购置费为基数估算建设项目静态投资的方法是（）。A、生产能力指数法B、朗格系数法C、指标估算法D、定额估算法答案：B解析：朗格系数法:这种方法是以设备费购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。24.对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是()。A、钢筋混凝土桩基工程B、给排水及采暖工程C、装饰装修工程D、木门窗制作与安装工程答案：D解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。25.(2016年)关于暂列金额，下列说法中正确的是（）。A、用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B、由承包人支配，按签证价格结算C、不能用于因工程变更而发生的索赔支付D、不同专业预留的暂列金额应分别列项答案：D解析：暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。由于暂列金额由招标人支配，实际发生后才得以支付。26.合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易确定。依照上述规定仍不能确定的，则（）。A、按双方协商后的履行地市场价格履行B、按订立合同时履行地的市场价格履行C、按订立合同时，合同签订地的市场价格履行D、按双方协商后的合同签订地的市场价格履行答案：B解析：合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易确定。依照上述规定仍不能确定的，则按订立合同时履行地的市场价格履行。27.根据我国《合同法》，撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A、5年B、2年C、1年D、6个月答案：C28.根据《建设工程质量管理条例》，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是()。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位答案：A解析：建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。29.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物称为（）。A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程答案：B解析：本题考查的是工程项目的组成。单项工程是指在一个工程项目中，具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或投资效益的一组配套齐全的工程项目；单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。30.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是()。A、暂列金额B、暂估价C、总承包服务费D、价差预备费答案：B解析：暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。一般而言，为方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程量项目综合单价中的暂估价，应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标与组价。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。31.下列承包商发生的行为中，发包人可以请求解除施工合同，应予支持的是()。A、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B、合同约定的期限内没有完工C、已经完成的建设工程质量不合格D、将承包的建设工程分包的答案：A解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。32.下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A、职能制B、弱矩阵制C、平衡矩阵制D、强矩阵制答案：B解析：弱矩阵制组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。33.某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为()万元。A、100B、200C、400D、500答案：B解析：应收账款=年经营成本／应收账款周转次数=3000×40%／6=200（万元）。34.按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（）A、经批准的投资估算B、经批准的设计概算C、经批准的施工图预算D、经批准的工程决算答案：B解析：本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。35.美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由（）制定。A、政府建设主管部门B、土木工程师学会C、大型工程咨询公司D、建筑师学会答案：C解析：在美国,有关工程造价的工程量计算规则、指标、费用标准等，一般是由各专业协会、大型工程咨询公司制订。36.(2013年)关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A、项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B、对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C、主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D、总概算编制说明应装订于总概算文件最后答案：B解析：按照主管部门规定的统一表格进行编制，所以选项A错误；主要材料汇总表，针对每一个单项工程列出钢筋、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量，所以选项C错误：总概算编制说明应装订于总概算文件最前，选项D错误。37.建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工，具备交付使用条件的，可编制()。A、单项工程竣工财务决算B、单项工程竣工财务决算书C、单项工程竣工财务决算报表D、单项工程竣工图答案：A解析：项目竣工时，应编制建设项目竣工财务决算。建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算。建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算。38.下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A、未及时供料引起的机械停工时间B、由于气候条件引起的机械停工时间C、装料不足时的机械运转时间D、因机械保养而中断使用的时间答案：D解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。D属于不可避免的中断时间：工艺过程的特点、机器的使用和保养、工人休息的中断时间。39.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。40.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9，不考虑其他因素，则该分项工程的结算款应为（）。A、36625B、35000C、33750D、32875答案：A解析：该分项工程的结算款=1000m3×(1+15%)×25元／m3+[1500m3-1000m3×(1+15%)]×25元／m3×0．9=36625元。41.在建设项目设计阶段，对于极特殊的、复杂的方案比选一般采用（）。A、投资回收期法B、内部收益率法C、净现值法D、综合财务评价法答案：D解析：在建设项目设计阶段，多方案比选多属于局部方案比选，对于技术上先进、适用的设计方案，进行经济评价、比选时，可以采用造价额度、运行费用、净现值、净年值等方法，极特殊的、复杂的方案比选采用综合财务评价方法。42.工料单价不包括()。A、人工费B、材料费C、机械费D、企业管理费答案：D解析：工料单价也称直接工程费单价，包括人工、材料、机械台班费用。43.根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。A、总承包单位技术负责人B、施工项目负责人C、总承包单位法定代表人D、施工项目技术负责人答案：B解析：施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，^应由总承包单位技术负责人负责审批。44.投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。A、④②①③B、③④②①C、④③②①D、④③①②答案：C解析：投资估算的编制一般包含静态投资部分、动态投资部分与流动资金估算三部分，主要包括以下步骤：（1）分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费，在汇总各单项工程费用的基础上，估算工程建设其他费用和基本预备费，完成工程项目静态投资部分的估算；（2）在静态投资部分的基础上，估算价差预备费和建设利息，完成工程项目动态投资部分的估算；（3）估算流动资金；（4）估算建设项目总投资。45.建设工程施工投标报价程序中，确定基础标价的紧后工作是（）。A、标书编制B、选择报价策略调整标价C、招标文件研究D、计算投标报价答案：B解析：建设工程施工投标报价程序中，确定基础标价的紧后工作是选择报价策略调整标价。46.工程设计阶段，（）的目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性。A、初步设计B、技术设计C、施工图设计D、施工图设计文件的审查答案：A解析：初步设计是根据可行性研究报告要求所做的具体实施方案，目的是为了阐明在指定的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对工程项目所做出的基本技术经济规定，编制项目总概算。47.债务人转移债务的，新债务人（）原债务人对债权人的抗辩权。A、可以主张B、不可以主张C、应请求D、一定要主张答案：A解析：本题考查的是合同的变更和转让。债务人转移义务后，原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新债务人享有，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。48.建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）。A、投标文件B、专项施工方案C、施工组织设计D、施工图设计文件答案：C解析：本题考查的是工程项目管理概述。建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供：a.施工图设计文件审查报告和批准书；b.中标通知书和施工、监理合同；c.建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；d.施工组织设计和监理规划；e.其他需要的文件资料。49.某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的到岸价应为（）万元人民币。A、1100.00B、1110.00C、1111.00D、1111.11答案：D解析：本题考查的是设备及工器具购置费。运输保险费＝（1000＋100）×1%/（1-1%）＝11.11万元，到岸价＝离岸价格＋国际运费＋运输保险费＝1000＋100＋11.11＝1111.11万元。50.概算指标是以()为对象的消耗指标。A、单位工程B、分部工程C、整个建筑物或构筑物D、分项工程答案：C解析：概算指标是以整个建筑物或构筑物为对象，以“m2”、“m3”或"座"等为计量单位，规定了人工、材料、机具台班的消耗指标的一种标准。51.关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A、单位工程竣工结算由承包人编制B、建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C、竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D、结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人答案：D解析：在竣工结算编制过程中，其他项目应按下列规定计价：(1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；(2)暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定计算；(3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算；(4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算；(5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；(6)暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。52.(2013年)在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属于()。A、设备及工器具购置费B、基本预备费C、工程建设其他费D、建筑安装工程费答案：B解析：基本预备费包括：①在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。②一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程项目，该费用应适当降低。③竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。④超规超限设备运输增加的费用。53.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列选项正确的有（）。A、签约合同价包括安全文明施工费，包括暂估价及暂列金额B、费用指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，也包括利润C、承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由承包人承担D、质量保证金是指按照合同约定承包人用于保证其在保修期期内履行缺陷修补义务的担保答案：A解析：本题考查的是施工合同示范文本。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。54.建设工程合同的纠纷一般都适用施工行为地的专属管辖，由（）管辖。A、检察院B、发生纠纷地的人民法院C、工程所在地的人民法院D、行政主管部门答案：C解析：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。55.生产准备工作一般应包括的主要内容有（）等。A、组织准备、资金准备、物资准备B、组织准备、技术准备、管理准备C、组织准备、技术准备、物资准备D、管理准备、技术准备、资金准备答案：C解析：工程项目或企业不同，生产准备工作的内容各不相同，但一般应包括以下内容：(1)招收和培训生产人员；(2)组织准备；(3)技术准备；(4)物资准备。56.(2010年)根据招标投标法，下列关于投标和开标的说法中，正确的是()。A、投标人如果准备中标后将部分工程分包的，应在中标后通知招标人B、联合体投标中标的，应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C、开标应当在公正机构的主持下，在招标人通知的地点公开进行D、开标时，可以由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况答案：D解析：选项A，根据招标文件载明的项目实际情况，投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工程进行分包的，应当在投标文件中载明；选项B，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任；选项C，开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。57.已知某世行项目各项数据如下：项目管理费500万元，开工试车费300万元，业主的行政性费用100万元，生产前费用600万元，运费和保险费150万元，地方税100万元，建设成本上升费用120万元，则该项目间接建设成本为（）万元。A、1000B、1500C、1750D、1870答案：C解析：项目间接建设成本的组成：1)项目管理费；2)开工试车费。3)业主的行政性费用。4)生产前费用。5)运费和保险费。6)地方税。则该项目间接建设成本=500+300+100+600+150+100=1750万元。58.某工程的赢得值曲线如下图，关于t1时点成本和进度状态的说法，正确的是（）。A、费用节约、进度超前B、费用超支、进度拖延C、费用节约、进度拖延D、费用超支、进度超前答案：D解析：费用偏差=已完工作预算费用-已完工作实际费用<0，故费用超支;进度偏差=已完工作预算费用-计划工作预算费用>0，故进度超前。59.【2018年真题】根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（）。A、询价B、单一来源采购C、直接确定D、框架协议答案：B解析：本题考查政府采购工程的采购方式。政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。60.下列关于建筑工程费用估算的说法,不正确的是（）。A、单位建筑工程投资估算法是以单位建筑工程费用乘以建筑工程总量来估算建筑工程费的方法B、单位实物工程量投资估算法是以单位实物工程量的建筑工程费乘以实物工程总量来估算建筑工程费的方法C、建筑工程费占总投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法D、采用概算指标估算法时投入的时间和工作量较小答案：D解析：概算指标投资估算法：对于没有上述估算指标,或者建筑工程费占总投资比例较大的项目，可采用概算指标估算法。采用此种方法，应拥有较为详细的工程资料、建筑材料价格和工程费用指标，投入的时间和工作量较大。61.根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于（）。A、项目建设前期各阶段工程造价的估计B、项目初步设计阶段概算的预测C、项目施工图设计阶段预算的预测D、项目合同价格的形成和后续合同价格的管理答案：D解析：本题考查的是工程计价标准和依据。工程量清单计价依据主要适用于合同价格形成以及后续的合同价款管理阶段。62.(2009年)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的职权之一是()。A、提出项目开工报告B、审核项目初步设计和概算文件C、组织工程招标工作D、提出项目竣工验收申请报告答案：C解析：(3）项目总经理的职权。项目总经理的职权有：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位。实行国际招标的项目，按现行规定办理；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制项目财务预算、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；根据董事会授权处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收；拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告；按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。63.施工企业组织生产、编制施工计划。签发任务书的依据是（）。A、施工预算B、施工图预算C、投标报价D、项目经理的责任成本答案：A解析：施工预算是施工企业组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核功效、进行紧急核算的依据，也是施工企业改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。64.一方当事人在紧迫情况下订立了明显对自己有重大不利的合同，情况好转后，该当事人向对方当事人提出变更合同未果，遂向人民法院提出了撤销合同的申请，该合同被法院予以撤销。则该合同的效力自（）起归于消灭。A、合同变更请求之日B、合同成立时C、合同撤销请求之日D、合同撤销裁定之日答案：B效合同或者被撤销合同的法律后果。无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。65.(2013年)招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。A、服务内容B、项目价值C、费率D、金额答案：A解析：总承包服务费计价表中的项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。66.(2016年)下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()。A、场外运输损耗B、工地仓储损耗C、一般性检验鉴定损耗D、施工加工损耗答案：D解析：材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。67.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是()。A、按政策规定标准估算报价B、按招标文件提供的金额报价C、自主报价D、待签证时报价答案：C解析：计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用。68.(2014年)某工程施工合同对于工程款付款时间约定不明、工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（）之日计付。A、工程计划交付B、提交竣工结算文件C、当事人起诉D、监理工程师暂定付款答案：C解析：本题考查的是工程欠款的利息支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。69.施工机械台班产量定额等于（）。A、机械净工作生产率x工作班延续时间B、机械净工作生产率x工作班延续时间x机械利用系数C、机械净工作生产率x机械利用系数D、机械净工作生产率x工作班延续时间x机械运行时间答案：B解析：施工机械台班产量定额=机械净工作生产率×工作班延续时间×机械利用系数。70.某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）。A、3月20日B、3月30日C、4月25日D、4月30日答案：C解析：本题考查的是招标投标法实施条例。投标有效期开始的时间为提交投标文件的截止时间。71.表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A、综合指数B、环比指数C、定基指数D、平均数指数答案：B解析：指数按照采用的基期不同，可分为定基指数和环比指数。环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。72.某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日，承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月；2017年1月项目所在地政府出台了新政策，直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法，正确的是（）。A、由承包人和发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人的责任B、由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务承担C、由承包人承担，理由是承包人责任导致延期，进而导致税金增加D、由发包人承担，理由是承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化的风险答案：C解析：考点:法律法规变化。因承包人原因导致工期延误，且上述规定的调整时间在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。参见教材P84。73.概算指标的主要内容不包括（）。A、工程概况B、工程造价及费用组成C、每平方米建筑面积的质量指标D、每平方米建筑面积的工料消耗指标答案：C解析：概算指标一般包括以下内容：(1)工程概况。包括建筑面积，建筑层数，建筑地点、时间，工程各部位的结构及做法等；(2)工程造价及费用组成；(3)每平方米建筑面积的工程量指标；(4)每平方米建筑面积的工料消耗指标。74.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、计算机机房工程B、轻钢结构工程C、土方开挖工程D、外墙防水工程答案：C解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。75.工程监理费属于()。A、研究试验费B、其他直接费C、建设管理费D、无形资产费用答案：C解析：工程监理费属于建设管理费。76.下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）。A、设备原价×设备安装费率（%）B、重量（体积、面积）总量×单位重量（体积、面积）安装费指标C、设备原件×材料费占设备费百分比×材料安装费率（%）D、安装工程功能总量×功能单位安装工程费标准答案：B解析：工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热估算，以单项工程为单元，以吨、立方米或平方米为单位即：安装工程费=重量（体积、面积）总量×单位重量（立方米、平方米）安装费指标。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。77.根据《合同法》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A、接受货币方所在地B、合同订立地C、给付货币方所在地D、订立合同时履行地答案：D解析：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行}依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。78.(2015年)世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是()。A、主体工程费B、设备购置费C、其他工程费D、安装工程费答案：B解析：该题主要考察的是：投资估算的编制方法，“朗格系数法。这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。”79.可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。A、5B、10C、15D、20答案：B解析：我国项目投资估算的阶段划分与精度要求可行性研究阶段的投资估算。是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据。误差控制在±10%以内。80.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方法处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用条款约定办理答案：D解析：本题考查最终结清问题。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。B最终结清付款后，承包人在合同内享有的索赔权利也自行终止。C最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。81.投资估算指标的编制步骤不包括（）。A、对比分析阶段B、收集整理资料阶段C、平衡调整阶段D、测算审查阶段答案：A解析：投资估算指标的编制步骤包括收集整理资料阶段、平衡调整阶段、测算审查阶段。82.根据《建筑工程施工质量验收统一验收标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、外墙防水工程答案：B解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。83.(2014年)建设工程预算编制中的总预算由（）组成。A、综合预算和工程建设其他费、预备费B、预备费、建设期利息及铺底流动资金C、综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D、综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金答案：D解析：本题考查的是建设项目总预算的编制。总预算=∑单项工程施工图预算+工程建设其他费+预备费+建设期利息+铺底流动资金。84.按成本计算估价法，非标准设备的原价的组成不包括（）。A、材料费B、专用工具费C、外购配套件费D、临时设施费答案：D解析：按成本计算估价法，非标准设备的原价由以下各项组成：1)材料费。2)加工费。3)辅助材料费。4)专用工具费。5)废品损失费。6)外购配套件费。7)包装费。8)利润。9)非标准设备设计费。10)增值税。85.根据我国《合同法》，与限制行为能力人订立的合同属于（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同答案：D解析：力待定合同是指合同已经成立，但合同效力能否产生尚不能确定的合同。86.在工程合同履行过程中出现施工合同无效导致价款纠纷的处理原则，以下说法正确的是()。A、建设工程施工合同无效，则无论竣工验收是否合格，承包人请求支付工程价款的，均不予支持B、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人承担修复费用C、建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，发包人应向承包人支付由此造成的损失费D、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效答案：D解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。^修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。87.(2010年)下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A、设备、工器具价格指数B、建筑安装工程造价指数C、单项工程造价指数D、建设项目造价指数答案：A解析：设备工器具价格指数是用综合指数形式表示的总指数88.新增固定资产价值的计算对象是（）。A、独立专业的单位工程B、独立施工的单位工程C、独立发挥生产能力的单项工程D、独立设计的单位工程答案：C解析：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的。单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。89.(2013年)下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：有效工作时间包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗，其中D选项属于准备与结束工作时间。90.在满足住宅功能和质量前提下，()有利于降低造价。A、适当加大住宅宽度B、增加住宅层数C、适当提高层高D、提高结构面积系数答案：A解析：在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相减少，有利于降低造价；降低层高有利于造价；随着住宅层数的增加，单方造价系数在逐渐降低，根据《住宅设计规范》(GB50096-2011)的规定，七层及七层以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m时必须设置电梯，需要较多的交通面积（过道、走廊要加宽）和补充设备（供水设备和供电设备等）。当住宅层数超过一定限度时，要经受较强的风力荷载，需要提高结构强度，改变结构形式，使工程造价大幅度上升。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。91.在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入()。A、施工本身造成的停工时间B、非施工本身造成的停工时间C、准备与结束工作时间D、不可避免的中断时间答案：A解析：施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。92.招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。A、服务内容B、项目价值C、费率D、金额答案：A解析：本题考查的是总承包服务费的编制。表2.2.8总承包服务费计价表注：此表项目名称、服务内容由招标人填写。93.合同部分无效时（）。A、整个合同无效B、其余部分无效C、不影响其余部分的效力D、由权利人决定合同是否有效答案：C解析：本题考查的是合同的效力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效94.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。A、0.250B、0.253C、0.241D、0.243答案：A解析：本题考查的是材料消耗定额。砂浆净用量=1-529×0.146÷100=0.228m3；砂浆消耗量=0.228×（1+10%）=0.250m3。95.在下列情形中，不构成缔约过失责任的是（）。A、假借订立合同，恶意进行磋商B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C、有其他违背诚实信用原则的行为D、当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容答案：D解析：当事人在订立合同过程中有下列情况之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为。关于选项D，是当事人在履行合同中的违约情形，不属于缔约过失责任。96.程项目代建合同生效后，为了保证政府投资的合理使用，代建单位须提交工程概算投资（）左右的履约保函。A、5%B、10%C、15%D、20%答案：B97.政府投资项目的竣工总结算由（）审查。A、主管部门B、同级财政部门C、所在地财政监察专员办事机构D、财政部答案：B解析：单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目由同级财政部门审查。98.单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A、通风、空调工程概算B、工器具及生产家具购置费概算C、电气、照明工程概算D、弱电工程概算答案：B解析：本题考查建筑与安装概算的区别99.下列施工成本计划指标中，属于质量指标的是（）。A、A．设计预算成本计划降低率B、单位工程成本计划额C、设计预算成本计划降低额D、材料计划成本额答案：A解析：成本计划的质量指标可采用设计预算成本计划降低率、责任目标成本降低率。100.某混凝土构件采用木模板施工，木模板一次净用量为200㎡，现场制作安装不可避免的损耗率为2％，木模板可周转使用5次，每次补损率为5％，则木模板的周转使用量为（）㎡。A、48.00B、48.96C、49.44D、51.00答案：B解析：本题考查的是周转性材料消耗定额的编制。一次使用量＝净用量×（1＋操作损耗率）200×（1+2%）×[1+（5-1）×5%]/5=48.96㎡101.(2010年)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价()万元以下各类建设项目的工程造价咨询业务。A、2000B、3000C、4000D、5000答案：D解析：工程造价咨询企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动。工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。其中，甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务；乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。102.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A、3B、14C、15D、7答案：C解析：本题考查的是工程竣工验收备案。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。103.下列关于项目管理承包(PMC)说法正确的是（）。A、A.项目管理承包商代表业主进行项目管理，同时还承担部分工程的设计、采购、施工(EP工作。这对项目管理承包商而言，风险低，相应的利润、回报较高B、项目管理承包商作为业主顾问，对项目进行监督和检查，并及时向业主报告工程进展情况。这对项目管理承包商而言，风险最低，接近于零，但回报也低C、项目管理承包商作为业主项目管理的延伸，只是管理EPC承包商而不承担任何EPC工作。这对项目管理承包商而言，风险较高，回报较低D、以上说法均不正确答案：B解析：按照工作范围不同，项目管理承包(PMC)可分为三种类型：(1)项目管理承包商代表业主进行项目管理，同时还承担部分工程的设计、采购、施工(EPC)工作。这对项目管理承包商而言，风险高，相应的利润、回报也较高。(2)项目管理承包商作为业主项目管理的延伸，只是管理EPC承包商而不承担任何EPC工作。这对项目管理承包商而言，风险和回报均较低。(3)项目管理承包商作为业主顾问，对项目进行监督和检查，并及时向业主报告工程进展情况。这对项目管理承包商而言，风险最低，接近于零，但回报也低。104.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是（）。A、不迟于约定的开工日期前的7天内B、不迟于约定的开工日期后的7天内C、不迟于约定的开工日期前的14天内D、不迟于约定的开工日期后的14天内答案：A解析：根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。105.运输汽车装载保温泡沫板，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的()。A、有效工作时间B、不可避免的无负荷工作时间C、多余工作时间D、低负荷下的工作时间答案：A解析：机器工作时间中有两类时间容易混淆，即有根据降低负荷和低负荷下的工作时间。在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作就是有根据降低负荷时间，属于机器有效工作时间。低负荷下工作属于工人或技术人员的过错所造成的，属于机器的损失时间。本题中汽车装载之所以下降，在于保温泡沫板的体积过大造成的，而不是工人或技术人员有过失或过错造成的，因而是有根据降低负荷下的工作时间，属于有效工作时间。考生注意区分这两类时间。106.下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B、新产品试验费C、施工企业技术革新的研究试验费D、重要科学研究补助费答案：A解析：研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。107.根据《建设工程质量管理条例》，设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明（）。A、生产厂家B、市场价格C、规格、型号D、保修期限答案：C解析：本题考查的是建设工程质量管理条例。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，但除特殊情况外，不得指定生产厂、供应商。108.应用相关比率法进行施工成本分析、考察管理成果的好坏，通常所采用的对比指标具有的特点是（）。

A、性质不同但相关

B、性质不同又不相关

C、概念相关时期相同

D、概念相关时期不同答案：A解析：比率法通常是将两个以上指标的比例作分析。相关比率法一般是将两个性质不同但又相关的指标进行对比，计算出比率进行分析。这是因为项目的各个方面往往是相互联系、相互依存、相互影响的，所以选择A。选项B、C、D均不合适。109.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。A、需经对方同意B、无需经对方同意，但应通知对方C、无需经对方同意，也不必通知对方D、需经对方同意，但要办理公证答案：A解析：本题考查的是合同的变更、转让及终止。当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。110.根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，甲级和乙级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限分别为（）年以上。A、15和10B、12和8C、10和8D、8和6答案：A解析：甲级资质要求技术负责人从事工程造价专业工作15年以上；乙级资质要求技术负责人从事工程造价专业工作10年以上。111.(2013年)在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是()。A、临时设施费B、总部管理费C、利润D、税金答案：A解析：在许多国家，开办费一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出。开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：(4)临时设施费。112.根据《招标投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、10B、20C、30D、60答案：B解析：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。113.根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A、采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B、《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C、对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D、格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款答案：B解析：格式条款无效。提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《合同法》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。114.有关其他项目清单的表述，下列内容中正确的是（）。A、暂列金额能保证合同结算价格不会超过合同价格B、投标人应将材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中C、专业工程的暂估价一般是综合暂估价，应当包括管理费、利润、规费和税金D、计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作答案：B解析：其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费。暂列金额正是因价格调整而设立，以便达到合理确定和有效控制工程造价的目标。设立暂列金额并不能保证合同结算价格就不会再出现超过合同价格的情况，是否超出合同价格完全取决于工程量清单编制人对暂列金额预测的准确性，以及工程建设过程是否出现了其他事先未预测到的事件;材料暂估价应由招标人提供，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中；专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费;计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。115.用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A、1057块、0.372m3B、1057块、0.454m3C、1060块、0.372m3D、1060块、0.449m3答案：D解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。标准砖的净用量=1113/（1+5%）=1060（块）；砂浆的净用量=2-1060×0.24×0.115×0.053=0.449（m3）。116.(2014年)预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A、以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B、以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D、以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法答案：D解析：价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，^按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。117.关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是（）。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距用工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%答案：C解析：换算法是指各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。118.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）。A、涉及国家安全、国家秘密的项目B、使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目C、使用企业事业单位自有资金的项目D、使用上市公司资金的项目答案：B解析：《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。A选项不属于公开招标。《招标投标法实施条例》明确规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。B选项正确，C选项不完整。D选项不符合必须进行公开招标的项目。119.关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（）。A、项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B、对工程建设其它费的各组成项目应分别列项计算C、主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D、总概算编制说明应装订于总概算文件最后答案：B解析：按照主管部门规定的统一表格进行编制，所以A错误。主要材料汇总表，针对每一个单项工程列出钢筋、水泥、木材等主要建筑安装材料的消耗量，所以C错误。总概算编制说明应装订于总概算文件最前，D的说法不对。120.(2010年)根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，安全文明施工费应计列于()之中。A、分部分项工程量清单计价表B、以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表C、其他项目清单与计价汇总表D、规费、税金项目清单与计价表答案：B解析：措施项目费是指为完成建设工程施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目及其包含的内容应遵循各类专业工程的现行国家或行业工程量计算规范。以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013中的规定为例，措施项目费可以归纳为以下几项：安全、文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、施工排水费、施工降水费、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费、专业措施费，因安全、文明施工费是以"项"计价的措施项目，所以安全施工费应计列于以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表。121.根据《合同法》，与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在（）个月内予以追认。A、1B、2C、3D、6答案：A解析：与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被迫认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式做出。122.(2015年)根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在()前，书面通知招标人。A、投标截止时间B、评标委员会开始评标C、评标委员会结束评标D、招标人发出中标通知书答案：A解析：本题考查的是招投标法。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。123.根据FIDIC合同条件的规定，下列有关工程量变更引起的价格调整的情形，错误的是()。A、该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”B、该部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10%C、该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D、由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过0.1%答案：D解析：本题考查的是国际工程合同价款的结算。“国际工程工程量变更引起的价格调整：(1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动大于10%；(2)该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%；(3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；(4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。”124.有关合同履行过程中的附随义务，叙述错误的是（）。A、需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明B、需要当事人一方予以协助的，当事人一方应无条件地为对方提供所需要的协助C、需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等D、有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方答案：B解析：合同履行过程中的附随义务：①及时通知义务。有些情况需要及时通知对方的，当事人一方应及时通知对方。②提供必要条件和说明的义务。需要当事人提供必要的条件和说明的，当事人应当根据对方的需要提供必要的条件和说明。③协助义务。需要当事人一方予以协助的，当事人一方应尽可能地为对方提供所需要的协助。④保密义务。需要当事人保密的，当事人应当保守其在订立和履行合同过程中所知悉的对方当事人的商业秘密、技术秘密等。125.在项目建设全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，这种（）计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A、多次性B、组合性C、复杂性D、方法的多样性答案：A解析：每个阶段都对应一个造价，这体现了造价的多次性。126.下列关于建设项目竣工验收表述正确的是（）。A、无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收B、建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志C、具备竣工验收条件的工程，应在3个月内办理验收投产和移交规定资产手续D、施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况答案：C解析：本题考查的是工程项目建设程序。规模小的不用初验；由于施工原因造成的，由施工承包单位负责重新绘图；由于其他原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图，施工单位负责在新图上加盖“竣工图”；.建设单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况标志。127.根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必需消耗时间是（）。A、基本工作时间B、辅助工作时间C、准备与结束工作时间D、多余工作时间答案：C解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。准备和结束工作时间的长短与所担负的工作量大小无关，但往往和工作内容有关，属于必须消耗的时间。128.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构执业的注册造价工程师不得少于（）人。A、2B、3C、5D、6答案：B解析：工程造价咨询企业设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，持下列材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案：（1）分支机构营业执照复印件；（2）工程造价咨询企业资质证书复印件；（3）拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书复印件；（4）分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明。129.发达国家对私人投资工程只进行政策引导和信息指导，体现了政府对造价的（）。A、宏观管理B、微观管理C、直接管理D、综合指导答案：A解析：发达国家对私人投资工程只进行政策引导和信息指导,而不干预其具体实施过程，体现政府对造价的宏观管理和间接调控本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。《建设工程计量与计价实务》题库编辑中,教材出来后会陆续更新。130.根据《合同法》，债务转让合同应当（）。A、