2022年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C2．注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册，该期限是()年。A、2B、3C、5D、8答案：C解析：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。3．施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：以建筑工程施工总承包企业为例，2014年11月住房和城乡建设部经修改后发布的《建筑企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上4．根据《商标法》规定，关于商标的注册和审批说法，正确的是()。A、注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起算B、注册商标最多可以续展3次，每次10年C、商标的延期须在期满前6个月申请，最多可以给予6个月的宽展期D、注册商标有效期自申请日起算答案：A解析：注册商标的有效期10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。5．企业首次申请或增项申请资质的，应当申请()资质。A、较高等级的B、最低等级的C、与自身能力相适应的D、与承包的工程业绩相符的答案：B解析：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低资质等级核定。6．关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。A、合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致B、招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同C、对备案的中标合同不得进行协商变更D、人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议答案：A解析：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。7．下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是()。A、注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书B、注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书C、注册机关履行监管职能时，要求注册建造师公布个人信息D、注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档答案：D解析：《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师违法从事相关活动的，违法行为发生地县级以上地方人民政府建设主管部门或有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关;依法应当撤销注册的，应当将违法事实、处理建议及有关材料报注册机关，注册机关或有关部门应当在7个工作日内做出处理，并告知行为发生地人民政府建设行政主管部门或有关部门。注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。8．某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签字订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列表述正确的是()。A、甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理B、乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据C、乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据D、两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定答案：C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。9．根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。A、评标截止时间前B、评标开始前C、提交投标文件的截止时间前D、投标有效期内答案：C解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分10．根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。A、1B、2C、5D、20答案：A解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;11．下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。A、上海市建筑市场管理条例B、建筑业企业资质管理规定C、工程建设项目施工招标投标办法D、建设工程安全生产许可证条例答案：D解析：《建设工程安全生产许可证条例》属于行政法规。BC项属于部门规章。A属于地方政府规章。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。12．建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A、10B、12C、24D、48答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。13．关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。A、应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C、应当进行安全施工技术交底D、应当对拆除工程进行备案答案：C解析：建设单位的安全责任包括：(1)向施工单位提供资料的责任;(2)依法履行合同的责任;(3)提供安全生产费用的责任;(4)不得推销劣质材料设备的责任;(5)提供安全施工措施资料的责任;(6)对拆除工程进行备案的责任。14．某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故()。A、按照约定分包单位自行承担责任B、分包单位承担主要责任，总包承担次要责任C、总包单位承担责任D、总包单位与分包单位承担连带责任答案：D解析：建设单位自行建设可以不委托监理。下列建设工程必须实行监理：(外国大片)(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。15．从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除()以外的法定条件。A、有符合规定的净资产B、有相应的具有法定执业资格的专业技术人员C、有相关建筑活动应有的技术装备D、有一定的从事相关建筑活动的业绩答案：D解析：有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备16．根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B、监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D、施工图深化文件是监理工作的主要依据答案：B解析：A错误，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。B正确，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。C错误，《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规;(2)有关技术标准;(3)设计文件;(4)建设工程承包合同17．安全生产许何证的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。18．加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是()。A、力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%B、建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%C、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%D、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率答案：C解析：加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。19．下列关于出卖人交付标的物的表述中，符合法律规定的是()。A、出卖具有知识产权的计算机软件，除法律另有规定或当事人另有约定的外，该软件的知识产权归买受人B、标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品时，买受人收到该产品的权利凭证即为交付C、交付期限的约定不明确，出卖人可以随时交付标的物D、除非当事人另有约定或法律另有规定，标的物的所有权自交付时转移答案：D解析：出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的，除法律另有规定或者当事人另有约定的以外，该标的物的知识产权不属于买受人(A错)。标的物为无需以有形载体交付的电子信息产品，当事人对交付方式约定不明确，且依照合同法第61条的规定仍不能确定的，买受人收到约定的电子信息产品或者权利凭证即为交付(B错)。当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行.但应当给对方必要的准备时间(C错)。除法律另有规定或者当事人另有约定的外，标的物的所有权自标的物交付时起转移(D对)。20．根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是()。A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标答案：B解析：招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。21．《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、施工单位负责项目管理的技术人员D、施工单位项目经理答案：C解析：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。22．建筑工程一切险自()起开始生效。A、工程开工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程动土之日D、A和B先发生之日;答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准23．取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A、设计B、施工C、监理D、造价咨询答案：B解析：担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。24．建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处()的罚款。A、2万元以上10万元以下B、10万元以上20万元以下C、20万元以上50万元以下D、50万元以上答案：C解析：建设单位有下列行为之一的责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款。1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的2)要求施工单位压缩合同约定的工期的3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。25．2010年4月25日，乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司于2010年5月22日，将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。则丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费应当由()承担。A、甲建筑工程公司B、乙房地产开发公司C、丙建设施工公司D、作业人员答案：A解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费”。故由甲建筑工程公司支付。26．王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A、行政调解B、法院调解C、仲裁调解D、人民调解答案：D解析：题目中监理工程师的就担当了人民调解员的角色。人民调解的组织形式是人民调解委员会。《人民调解法》规定，人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性自治组织，在人民政府和基层人民法院指导下进行工作。人民调解委员会由3至9人组成，设主任1人，必要时可以设副主任若干人。人民调解员由人民调解委员会委员和人民调解委员会聘任的人员担任。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。27．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。A、与合同计划工期一致B、自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止C、自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止D、自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。28．下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是()。A、被代理人恢复了民事行为能力B、被代理人取得了民事行为能力C、指定代理的人民法院取消指定D、代理期间届满或者代理事务完成答案：D解析：第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：(一)代理期间届满或者代理事务完成;(二)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(三)代理人丧失民事行为能力;(四)代理人或者被代理人死亡;(五)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。29．下列选项中，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A、抵押B、质押C、留置D、保证答案：B解析：质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。30．民事诉讼的证据不包括()。A、书证B、物证C、视听资料D、科学试验答案：D解析：根据《民事诉讼法》，证据包括：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。31．我国《招标投标法》规定，招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同应当自中标通知书发出之日起()日内完成。A、15B、30C、45D、60答案：B解析：中标和签订合同《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议32．标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是()。A、简易交付B、占有改定C、指示交付D、拟制交付答案：A解析：交付的方式可以是：①现实交付;②简易交付：标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付;③占有改定;④指示交付;⑤拟制交付。33．负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。A、12小时B、36小时C、24小时D、48小时答案：C解析：负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前24小时通知生产经营单位。34．按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。A、申请人年龄已达65岁B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年D、申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：《注册建造师管理规定》中规定不予注册情形，涉及本题目选项的有：因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;年龄超过65周岁的等。选项B执行处罚已满5年，不属于不予注册的范围。35．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在本单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为()。A、随时解除B、预告解除C、经济性裁员D、刑事性裁员答案：A36．某房地产开发公司拟在某市旧城区一块地上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为20000万元，工期为18个月，按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。A、确定施工单位前B、住宅小区工程开工前C、确定监理单位前D、住宅小区工程竣工验收前答案：B解析：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。37．建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、仲裁申请人所在地C、纠纷发生地D、双方协商选定答案：D解析：仲裁的基本特点之一为自愿性，是指仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定。38．某银行为某施工企业提供工程保函时，应采取的正确方式是()。A、书面形式B、口头形式C、其他形式D、没有明确规定答案：A解析：实践中，虽然口头形式的合同较为常见，但担保合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。39．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是()。A、高等院校B、国家机关C、社会团体D、公民答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构不可以作为保证人。40．用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的，情节严重的，提请()决定责令停产整顿。A、国务院B、省、自治区、直辖市人民政府C、市级以上人民政府D、县级以上人民政府答案：D解析：用人单位的劳动安全设施和劳动卫生条件不符合国家规定或者未向劳动者提供必要的劳动防护用品和劳动保护设施的，由劳动行政部门或者有关部门责令改正，可以处以罚款;情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿;对事故隐患不采取措施，致使发生重大事故，造成劳动者生命和财产损失的，对责任人员比照刑法第187条的规定追究刑事责任。41．下列选项中，属于监理单位安全责任的事项有()。A、编制安全施工大纲B、制定安全技术措施C、监督施工企业对安全事故隐患进行整改D、确定建设工程安全费用答案：C解析：依据《建设工程安全生产管理条例》第14条，监理的安全生产责任主要包括：(1)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工企业整改;(2)情况严重的，应当要求施工企业暂时停止施工，并及时报告建设单位;(3)施工企业拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告;(4)工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。则C选项正确。A、B选项属施工企业的安全责任，D选项属建设单位的安全责任，均非正确选项。42．某施工合同签订于2007年5月1日，合同备案时间为2007年5月5日，工程开工时间为2007年7月1日，工程竣工时间为2008年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2008年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2009年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2009年7月1日付清所有工程欠款，则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。A、2010年7月1日B、2010年10月1日C、2011年1月1日D、2012年7月1日答案：D解析：向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。43．投标人对投标文件进行补充、修改或撤回，应该在()之前进行。A、招标中止B、投标有效期满C、提交投标保证金D、投标截止日答案：D解析：(二)投标文件的修改与撤回《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。44．施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检査。发现安全事故隐患，应当及时向()报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。A、项目负责人B、安全生产管理机构C、县级以上人民政府D、项目负责人和安全生产管理机构答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》还规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检査。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。45．有关从业人员在安全生产活动中的义务包括()。A、掌握本岗位工作所需的安全生产知识B、制定安全生产事故的处理程序C、绝对服从作业指挥D、发现事故隐患立即向新闻媒体披露答案：A解析：施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：(一)守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;(二)接受安全生产教育培训的义务;(三)施工安全事故隐患报告的义务;46．李某与某施工单位签一份3年期劳动合同，并于2009年1月10日正式上班，但自2010年3月1日起，施工单位即开始拖欠李某工资，2010年6月3日李某辞职。根据《劳动争议调解与仲裁法》规定，李某就该劳动争议于()前向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请。A、2010年5月1日B、2011年3月1日C、2011年6月3日D、2012年3月1日答案：C解析：劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。47．当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人()。A、学校B、交通运输工具C、医院D、幼儿园答案：B解析：当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。48．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是()。A、应当依法取得相应等级的资质证书B、不得转让工程监理业务C、可以是建设单位的子公司D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任答案：D解析：《建设工程质量管理条例》进一步规定，工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务。选D49．甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。A、处分权B、抵押权C、质押权D、留置权答案：C解析：按照《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。50．关于联合体投标，下列不符合《招标投标法》规定的是()。A、招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体中至少应有一方具备承担招标项目的相应能力B、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标答案：A解析：《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;二、多选题1．根据《环境噪声污染防治法》，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业()。A、抢修作业B、抢险作业C、因生产工艺上要求必须连续作业的D、因特殊需求必须连续作业的答案：ABCD解析：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。2．根据《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()。A、交通运输工具B、建筑物C、生产设备、原材料D、建设用地使用权答案：BD解析：本题考查的是抵押权。当事人以下列财产抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)正在建造的建筑物。当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人：(1)生产设备、原材料、半成品、产品;(2)交通运输工具;(3)正在建造的船舶、航空器。3．按照我国民事诉讼法的规定，不能作为证人的是()A、不能正确表达意志的人B、本案的诉讼代理人C、本案当事人的近亲属D、本案鉴定人员答案：ABD解析：根据相关法律规定，下列几类人不能作为证人：(1)不能正确表达意志的人;(2)诉讼代理人;(3)审判员、陪审员、书记员;(4)鉴定人员;(5)参与民事诉讼的检察人员。4．下列表述中，符合建设工程质量最低保修期限的有()。A、设备安装和装修工程，为1年B、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期C、电气管线和给排水管道，为2年D、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限答案：BCD解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。5．施工单位有违反《消防法》舭定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A、消防安垒：标志的配置不符合国家标准、行业标准B、擅自拆除消防设施C、没有进行消防安全检查评估D、遮挡消火栓答案：ABD解析：单位违反本法规定，有下列行为之一的，，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅白拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。6．取得安全生产许可证应具备的条件包括()。A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程B、资金投入符合安全生产要求C、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D、企业生产过程未发生过安全事故答案：ABC解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;……(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;……条例并未就D选项作出规定。7．依据《民法典》的规定，下列情形中，构成委托代理终止的是()。A、代理人辞去委托B、被代理人取得民事行为能力C、代理人死亡D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》规定，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。8．按照《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。债权人转让权利的通知()。A、不得自行撤销B、有权自行撤销C、经受让人同意可以撤销D、经债务人同意可以撤销答案：AC解析：《民法典》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。9．按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A、建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类B、建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月C、公告部门可将所有招标投标违法行为的行政处罚决定书公告D、招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私答案：AB解析：A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C错，D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。10．对于可撤销合同，下列选项中能导致具有撤销权的当事人撤销权消灭的有()。A、自当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内未行使撤销权的B、当事人未能在权利受到侵害后的一年内行使撤销权的C、当事人未能在知道撤销事由的六个月内行使撤销权的D、当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的答案：AD解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。11．设计单位的质量责任包括()。A、应当根据勘察成果文件进行建设工程设计B、应当符合国家规定的设计深度要求C、应当注明工程合理使用年限D、应当指定生产厂、供应商答案：ABC解析：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。同时，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。设计单位指定生产厂、供应商属于违法行为。12．关于无资质的实际施工人利益受到侵害时的处理，下列说法正确的有()。A、无资质实际施工人签订的合同无效，其合同权益不受法律保护B、实际施工人可以向建设工程项目的发包人主张权利C、实际施工人可以以转包人为被告起诉，但是不能以违法分包人为被告起诉D、建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任答案：BD解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。13．某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。A、责令停止施工，限期改正B、对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C、没收非法所得D、责令施工单位停业整顿答案：AB解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。14．如果施工单位有()行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C、在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案D、安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格答案：ACD解析：施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)安全防护用具、机械设备、施工机具及配