2022年牡丹江海林市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE412022年牡丹江海林市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。A、合同无效，不应支付工程款B、合同无效，应参照合同约定支付工程款C、合同有效，不应支付工程款D、合同有效，应参照合同约定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。，“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。2．根据《合同法》，下列情形属于合同无效的是()。A、当事人丧失履约能力B、当事人对合同有重大误解C、违反法律的强制性规定D、违反法定的形式答案：C解析：《民法典规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、的强制性规定。3．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是()。A、施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B、因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C、地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D、由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案：C解析：《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。地震为不可抗力。可见选C4．《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》对违法发包进行了规定，下列不属于违法发包情形的是()。A、建设单位将工程发包给个人的B、建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的C、建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的D、建设单位将工程发包给依法中标的承包单位答案：D解析：(1)建设单位将工程发包给个人的;(2)建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的;(3)依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的;(4)建设单位设置不合理的招标投标条件,限制、排斥潜在投标人或者投标人的;(5)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。5．下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A、工程招标B、设备采购C、工程承包D、请律师代为诉讼答案：C解析：建设工程的承包活动不得委托代理。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。6．总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A、乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B、甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任C、甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D、甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任答案：C解析：《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。7．根据《招标投标法》的规定，在投标截止日后到投标有效期终止前，下列投标人的行为将导致其投标保证金被没收的是()。A、甲投标人修改其投标文件B、乙投标人补充其投标文件C、丙投标人替换其投标文件D、丁投标人撤销其投标文件答案：D解析：投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。8．企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。9．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是()。A、实际控制人B、副总工程师C、主管经营的副总经理D、项目经理答案：B解析：施工单位负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。10．下列合同中，不能实现留置权的合同是()。A、货物运输合同B、财产抵押合同C、物资保管合同D、构件加工承揽合同答案：B解析：《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。11．道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。A、30B、14C、7D、28答案：C解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。12．关于施工许可证，下列表述正确的是()。A、颁发施工许可证只是表明主管部门对开工条件的认可B、只要颁发了施工许可证就不会再被废止C、颁发了施工许可证后，工程施工发生中止超一年的，应该重新申请施工许可证D、领取了施工许可证后，无论什么情况都必须开工建设答案：A解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。13．职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A、用人单位B、医疗卫生专家组C、市级劳动能力鉴定委员会D、社会保险行政部门答案：C解析：《工伤保险条例》第25条设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。14．下列关于中标法定要求的说法中，正确的是()。A、中标人必须是报价最低的投标人B、中标候选人的公示期不得少于3日C、中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D、中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判答案：B解析：中标的法定要求：(一)公示中标候选人。招标人应当收到评标报告之日起3日公示中标候选人，公示期不得少于3日。(二)确定中标人。(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。(三)中标通知书和报告招标投标情况。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。15．建筑工程一切险自()起开始生效。A、工程开工之日B、工程用料卸放于工地之日C、工程动土之日D、A和B先发生之日;答案：D解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准16．取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A、设计B、施工C、监理D、造价咨询答案：B解析：担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于一个具有施工资质的企业。17．租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。A、10B、20C、25D、30答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。18．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，()应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、勘察单位B、设计单位C、建设单位D、施工单位答案：B解析：教材采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。19．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B、委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。20．根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任和义务的说法，正确的是()。A、建设工程竣工验收合格后，即免除建设单位在施工阶段的任何责任B、建设单位应当委托监理单位组织设计、施工等有关单位进行竣工验收C、建设单位应当履行保修义务D、建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。21．某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。A、2018年5月10日B、2018年5月15日C、2018年7月20日D、2018年8月10日答案：C解析：建筑工程一切险的保险责任起始日自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，以先发生者为准。但不得超过保险单中列明的保险生效日。22．缺陷责任期一般为()，具体可由发、承包双方在合同中约定。A、3年B、4年C、2.5年D、1年，最长不超过2年答案：D解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。23．根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由()个以上的承包单位联合共同承包。A、2B、3C、4D、5答案：A解析：共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。24．按照建筑法的规定，以下正确的说法是()。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人答案：D解析：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。D对。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错。承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程。B错。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程25．甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在提交投标文件截止之日前，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是()。A、变化后的联合体削弱了竞争B、丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C、新联合体组成的时间过晚D、新联合体的资质低于规定的最低标准答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。26．2018年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。A、2018年7月6日B、2018年7月8日C、2018年7月15日D、2018年7月31日答案：D解析：《生产安全事故报告和调查处理条例?见定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。27．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A、建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续B、安全生产许可证有效期可以自动延期C、安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D、建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续答案：A解析：B错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。C错误，安全生产许可证有效期延期3年，与原有效期一致。28．《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当取得()的同意。A、被代理人B、法定代理人C、第三人D、指定代理人答案：A解析：《民法典》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。29．关于联合体承包工程，下列表述正确的是()。A、联合体组成独立法人B、联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同C、联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D、联合体各方对承包合同的履行承担连带责任答案：D解析：共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。30．取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格答案：B解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人以及从事施工管理相关活动的专业技术人员。31．某施工单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，对直接责任人员处一定年限有期徒刑或者拘役，并处罚金。该年限为()。A、3年以下B、5年以下C、6年以下D、8年以下答案：B解析：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。32．负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。A、12小时B、36小时C、24小时D、48小时答案：C解析：负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前24小时通知生产经营单位。33．关于联合体投标的说法，正确的是()。A、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B、招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案：B解析：招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。34．涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。A、其他设计单位B、监理单位C、具有相应资质等级的设计单位D、装修施工企业答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;35．建筑工程节能验收，应在节能工程的检验批验收、节能分项工程验收全部合格的基础上，进行建筑节能分部工程验收。其中，节能分项工程验收的主持人应是()。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、监理工程师D、设计单位节能设计人答案：C解析：建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。36．建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满前规定时间内，向原资质许可机关提出延续申请，该时间是()。A、3个月B、4个月C、5个月D、6个月答案：A解析：资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续。37．用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照我国《劳动合同法》规定的经济补偿标准的()倍向劳动者支付赔偿金的，不再支付经济补偿。A、1B、2C、3D、5答案：B解析：用人单位违反劳动合同法的规定解除或者终止劳动合同，依照本法第47条规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金的。38．下列不属于用益物权的是()。A、建设用地使用权B、地役权C、财产权D、土地承包经营权答案：C解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。39．根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是()。A、高等院校B、国家机关C、社会团体D、公民答案：D解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构不可以作为保证人。40．施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检査。发现安全事故隐患，应当及时向()报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。A、项目负责人B、安全生产管理机构C、县级以上人民政府D、项目负责人和安全生产管理机构答案：D解析：《建设工程安全生产管理条例》还规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检査。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。41．甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法，正确的是()。A、丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B、在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C、乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D、在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案：B解析：A错误，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。B正确，有下列情形之一的，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：(1)用工单位有劳动合同法第40条第3项、第41条规定情形的;(2)用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的;(3)劳务派遣协议期满终止的。C错误，用工单位应当履行下列义务：(1)执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护;(2)告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;(3)支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇;(4)对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训;(5)连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。D错误，被派遣劳动者退回后在无工作期间，劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。42．根据《物权法》规定，建设用地使用权属于()。A、所有权B、用益物权C、担保物权D、留置权答案：B解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。43．关于违约责任的说法，正确的是()。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定;可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。44．债权相对性理论的内涵，不包括()。A、债权主体的相对性B、债权内容的相对性C、债权责任的相对性D、债权义务的相对性答案：D解析：债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)债权责任的相对性。45．根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A、省B、市C、县D、乡答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。46．下列选项中，不属于不予受理的行政案件是()。A、公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为B、对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为C、行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D、行政机关作出的不产生外部法律效力的行为答案：C解析：下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：(一)公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为;(二)调解行为以及法律规定的仲裁行为;(三)行政指导行为;(四)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为;(五)行政机关作出的不产生外部法律效力的行为;(六)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为;(七)行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或者采取违法方式实施的除外;(八)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为;(九)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为;(十)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。47．下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A、两个以上投标人的投标文件具有特殊标记B、不同投标人的投标文件在同一文印店装订C、不同投标人的投标保函由同一银行开具D、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容答案：D解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。48．某项目2013年3月1日确定了中标人，2013年3月8日发出了中标通知书，2013年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。A、2013年3月16日B、2013年3月31日C、2013年4月7日D、2013年4月11日答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。49．如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A、仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B、仲裁条款有效，由人民法院解决争议C、仲裁条款无效，由人民法院解决争议D、仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案：A解析：《仲裁法》第19条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。”因此，虽然双方已终止合同履行，但并不影响合同中仲裁条款的效力。合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：(3)选定的仲裁委员会。50．下列选项中，()是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。A、侵权行为B、不当得利C、合同D、无因管理答案：C解析：合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债.。二、多选题1．施工单位的安全生产第一责任人是()。A、总经理(总裁)B、法定代表人C、主管安全生产的副总经理(副总裁)D、实际控制人答案：BD解析：本题考查施工单位的安全生产第一责任人。2．根据我国《担保法》的规定，担保的形式有()。A、保证B、抵押C、质押D、证明答案：ABC解析：担保形式为保证、抵押、质押、留置、定金。3．实际施工人以()为被告起诉的，人民法院应当依法受理。A、招标代理机构B、转包人C、违法分包人D、发包人答案：BC解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。4．某施工承包单位在竣工验收通过后，与建设单位签订了质量保修书，保修书中应明确规定()。A、保修范围B、保修质量C、保修期限D、保修费用答案：AC解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。5．下列施工合同中，属于无效合同的有()。A、施工企业借用他人资质签订的B、施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C、建设工程依法必须进行招标而未招标的D、施工企业超越资质等级与建设单位签订的答案：ABCD解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《民法典》第52条第5项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。6．《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，劳动合同无效()。A、报酬较低的劳动合同B、违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同C、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同D、未规定明确合同期限的劳动合同答案：BC解析：要注意劳动合同与合同的区别、《民法典》有下列情形之一的，合同无效(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。7．根据《绿色施工导则》水源利用中，应当优先采用()。A、地下水作为混凝土搅拌用水B、市政自来水作为混凝土冲洗用水C、中水搅拌D、中水饮用答案：AC解析：本题考查的是施工节能的规定。优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。8．根据2014年《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》的规定，下列情形中属于违法发包的有()。A、建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的B、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的C、建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的答案：AC解析：违法发包是指建设单位违反法律规定，将工程违法发包给施工单位;违法分包是指总承包单位违反法律规定，将工程违法分包给专业分包单位或劳务分包单位。9．关于违约责任具有的特征，下列选项正确的是()。A、违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的B、违约责任具有连带性C、违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果D、违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效答案：ACD解析：约责任具有如下特征：(1)违约责任的产生是以合同当事人不履行合同义务为条件的。(2)违约责任具有相对性。(3)违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果。(4)违约责任可以由合同当事人约定，但约定不符合法律要求的，将会被宣告无效或被撤销。(5)违约责任是民事责任的一种形式。10．按照《节约能源法》、《循环经济促进法》的规定，相关的节能激励措施主要有()。A、税收优惠B、信贷支持C、职工福利D、价格政策答案：ABD解析：二、按照《节约能源法》和《循环经济促进法》的规定，主要有以下相关的节能激励措施：(一)财政安排节能专项资金(二)税收优惠(三)信贷支持(四)价格政策(五)表彰奖励11．关于我国建设工程企业资质等级管理的说法，正确的有()。A、建筑业企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列B、我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C、取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D、取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务答案：BC解析：本题考查建设工程企业资质等级管理依据《建筑业企业资质管理规定》第5条，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。工程总承包与施工总承包不同，专业分包也与专业承包不同。故A选项不正确。依据《工程监理企业资质管理规定》第8条，取得工程监理事务所资质，可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但国家规定必须实行强制监理的工程除外。故D选项不正确。B、C为正选项。12．某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。A、责令停止施工，限期改正B、对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款C、没收非法所得D、责令施工单位停业整顿答案：AB解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的罚款。13．绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指()。A、节能B、节地C、节水D、节材答案：ABCD解析：本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定。四节一环保指的是节能、节地、节水、节材和环境保护。14．根据《安全生产许可证条例》，国家对()实行安全生产许可制度。A、矿山企业B、建筑施工企业C、日用化学品生产、经营、储存单位D、危险化学品生产、经营、储存单位答案：ABD解析：本题考查的是施工安全生产许可制度。《安全生产许可条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。15．下列属于行政法规的是()。A、建筑法B、建设工程质量管理条例C、天津市住宅管理条例D、建设工程安全管理条例答案：BD解析：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。16．因下列纠纷提起的诉讼中，适用专属管辖的有()。A、预制构配件运输纠纷B、工程质量纠纷C、不动产纠纷D、港口作业纠纷答案：CD解析：本题考查专属管辖的范围依据《民事诉讼法》第33条，人民法院的专属管辖包括：(1)因不动产纠纷提起