2022年七台河市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年七台河市建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．根据有关规定，下列关于工程保证金使用的说法，正确的是()。A、凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金B、凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金C、凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金D、凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金答案：A解析：《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证金((以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。2．关于施工现场的消防安全管理，下列表述错误的是()。A、公共建筑在使用期间不得进行外保温材料施工作业B、在施工建筑内安排人员住宿需经项目经理批准C、新建工程的外保温材料不得使用易燃材料D、扩建工程的外保温材料应严格限制使用可燃材料答案：B解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》规定，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员，并设消防安全巡逻人员，严格分离用火用焊作业与保温施工作业，严禁在施工建筑内安排人员住宿。新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料。3．工程保险中属于强制保险的是()。A、安装工程一切险B、执业责任险C、建筑工程一切险D、工伤保险答案：D解析：新修订并于2011年7月1日起施行的《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。4．某建设单位向供货商订购某种由国家定价的特种材料，合同签订的价格为3000元/吨，约定于9月1日按时交货。但供货商到期后迟迟不交货，到9月15日，国家调整该类材料的价格为2850元/吨，到9月30日，国家又调整价格为3200元/吨，供货商于10月5日交货。为此双方的结算价格应按()进行结算。A、合同价3000元/吨B、第一次调整价格2850元/吨C、第二次调整价格3200元/吨D、第一次和第二次调整价格的平均值答案：A解析：支付价款的义务执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行;价格下降时，按照原价格执行。5．下列关于中标法定要求的说法中，正确的是()。A、中标人必须是报价最低的投标人B、中标候选人的公示期不得少于3日C、中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D、中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判答案：B解析：中标的法定要求：(一)公示中标候选人。招标人应当收到评标报告之日起3日公示中标候选人，公示期不得少于3日。(二)确定中标人。(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。(三)中标通知书和报告招标投标情况。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。6．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。A、继续履行、消除危险或者赔偿损失B、继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C、返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D、恢复原状、赔偿损失或者支付违约金答案：B解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。7．下列选项中，属于企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门企业资质许可权限的是()。A、城市轨道交通专业承包不分等级资质B、专业承包序列二级资质C、专业承包序列不分等级资质D、不含铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质的专业承包答案：D解析：下列建筑业企业资质，由工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可：(1)施工总承包资质序列二级资质及铁路、通讯工程施工总承包三级资质;(2)专业承包资质序列一级资质(不含公路、水运、铁路、水利、民航专业承包一级资质及涉及多个专业的专业承包一级资质);(3)专业承包资质序列二级资质(不含铁路、民航方面的专业承包二级资质);铁路方面专业承包三级资质;特种工程专业承包资质。8．在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括()。A、代为承认对方的诉讼请求B、进行和解C、放弃诉讼请求D、法庭辩论答案：D9．我国目前的企业资质标准对技术装备的要求主要是()。A、必须使用与其从事施工活动相适的技术准备B、具有先进的自有机械设备C、具有较高的完好率、利用率和使用效率D、与承包工程范围相适应的大中型机械设备必须自备答案：A解析：施工单位必须使用与其从事施工活动相应的技术装备10．甲诉乙损害赔偿一案，双方在诉讼中达成和解协议。关于本案，下列说法正确的是()。A、当事人无权向法院申请撤诉B、法院应当裁定终结诉讼程序C、当事人可以申请法院对和解事项制作调解书D、当事人可以申请法院依和解协议内容制作判决书答案：C解析：当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。11．安全生产许何证的有效期为()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：安全生产许可证的有效期为3年。12．在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。A、合同生效时B、合同订立时C、标的物交付时D、合同履行时答案：C解析：三、标的物毁损灭失风险的承担:标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之曰起承担标的物毁损、灭失的风险。13．施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A、分包单位可以不承担法律责任B、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任C、总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任D、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任答案：D解析：由于承包合同的双方主体都是建设单位和总承包单位，总承包单位均应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责。如果分包工程发现问题，总承包单位不得以分包工程已分包他人为由推卸自己的总承包责任，而应与分包单位就分包工程承担连带责任。14．根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：依据《民事诉讼法》第226条，人民法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本院执行或者指令其他人民法院执行。故B选项正确。15．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。A、要求施工单位整改B、要求施工单位停止施工C、向安全生产监督行政主管部门报告D、向建设工程质量监督机构报告答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者拒不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。16．李某与张某签订了一份《房屋租赁合同》，张某按期支付了一年的租金，三个月后第三人刘某对其房屋内的部分设施主张其权利，并得到了李某的认可。此时张某可要求()。A、继续履行合同B、解除合同C、李某减少部分租金D、李某将剩余租金全部返还答案：C解析：在租赁期间，出租人应当担保没有第三人对租赁物主张权利。如果因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。17．根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A、全国人大常委会B、国务院C、最高法院D、全国人民代表大会答案：A解析：(五)需要由有关机关裁决适用的特殊情况。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。18．下列工程建设项目中，除()以外均属于依法必须招标的范围。A、关系社会公共利益和安全的基础设施项目B、关系公众利益和安全的公用事业项目C、使用国有企业事业单位自有资金且资金不控股的项目D、使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目答案：C解析：第二条全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：(一)使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目(D选项，;(二)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。依法必须招项的包括大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益，公众安全的项目;AB符合这一条。19．某大学于2010年3月1日公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2010年3月20日，但甲公司的投标书于2010年3月21日才送达。对于此投标书，评标委员会()。A、考虑到甲公司实力比较雄厚所以接受B、对甲公司的投标文件进行审查合格后接受C、对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收D、应直接拒收答案：D解析：投标文件的送达和签收。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。20．甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，，正确的是()。A、分包合同无效,则仲裁协议无效B、分包合同有效,则仲裁协议有效C、分包合同效力待定,则仲裁协议效力待定D、分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性答案：D解析：(4)仲裁协议的独立性：仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。21．中标候选人应当应当不超过()人，并表明排列顺序。A、5B、3C、7D、2答案：B解析：中标候选人应当应当不超过3个，并表明排列顺序。22．施工单位招聘有毒有害工种工作人员时，下列选项中，符合要求的是()。A、限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书B、限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书C、性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书D、性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书答案：D解析：所谓未成年工，是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：1.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。2.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。23．下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是()。(2017)A、建设资金已落实B、主要负责人经有关部门考核合格C、配备了兼职安全生产管理人员D、为职工办理了意外伤害保险答案：B解析：申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中进一步规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备12项安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。参见24．全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A、国家土地管理部门B、全国人民代表大会C、国家发改委D、国务院答案：D解析：全民所有即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。25．下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。A、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B、将承包的工程转包或违法分包的C、未按照节能设计进行施工的D、允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程答案：D解析：《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》规定，资质不良行为认定标准包括：①未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;②以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;③允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;④未在规定期限内办理资质变更手续的;⑤涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的;⑥按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。选项A、B情形是承揽业务不良;选项D情形是质量不良。26．关于违约责任的说法，正确的是()。A、违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B、守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C、守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D、违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金答案：C解析：违约责任主要具有补偿性，即旨在弥补或补偿因违约行为造成的损害后果，A错误。非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上是否具有过错，B错误。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿，C正确。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定;可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金，D错误。27．在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是()。A、施工单位、建设单位B、建设单位、施工单位C、施工单位、监理单位D、监理单位、施工单位答案：A解析：施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款则相反。28．取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A、登记B、注册C、备案D、所在单位考核合格答案：B解析：注册建造师是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人以及从事施工管理相关活动的专业技术人员。29．王某2008年3月1日因违规被吊销了注册证书，正常情况下再申请建造师注册最早只能是()。A、2009年3月1日B、2010年3月1日C、2011年3月1日D、2013年3月1日答案：B解析：5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;30．下列关于标底的说法，正确的是()。A、招标文件必须设有标底B、标底应当在评标时公布C、标底只能作为评标的参考D、标底可作为评标的依据答案：C解析：标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。31．下列纠纷可以申请仲裁的是()。A、建筑工程施工纠纷B、婚姻纠纷C、劳动纠纷D、财产继承纠纷答案：A解析：根据《仲裁法》的规定，该法的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。32．《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月答案：D解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。33．某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。B项正确。34．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符35．某施工合同签订于2007年5月1日，合同备案时间为2007年5月5日，工程开工时间为2007年7月1日，工程竣工时间为2008年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2008年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2009年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2009年7月1日付清所有工程欠款，则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。A、2010年7月1日B、2010年10月1日C、2011年1月1日D、2012年7月1日答案：D解析：向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。36．下列选项中，()是引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据。A、侵权行为B、不当得利C、合同D、无因管理答案：C解析：合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债.。37．某项目2013年3月1日确定了中标人，2013年3月8日发出了中标通知书，2013年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。A、2013年3月16日B、2013年3月31日C、2013年4月7日D、2013年4月11日答案：C解析：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。38．某施工单位向已经在本单位工作3年8个月的李先生发出了裁员通知，经双方协商一致解除了劳动合同。按照劳动合同法的规定，该施工单位应当向李先生支付相当于()月工资标准的经济补偿金。A、1B、2C、3D、4答案：D解析：《劳动合同法》规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。根据上述法律规定，该施工单位应当向李先生支付相当于4个月工资的补偿金。可见，只有D选项符合题千要求，是正确选项;其他A、B、C选项都不符合题干要求。考查劳动合同解除后的经济补偿标准39．关于招标方式的说法，正确的是()。A、公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的法人或者其他组织投标C、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标答案：C解析：A错误，公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标;B错误，邀请招标是以投标邀请书的形式邀请3个以上特定的法人或其他组织投标;C选项，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。D选项国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。40．甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。下列说法中，错误的是()。A、甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局B、法院可以依据规定裁定中止原生效法律文书执行C、协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲可向法院申请恢复原判决的执行D、协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定，甲应向乙住所地法院提起民事诉讼答案：D解析：A正确。执行中当事人可以自愿协商达成和解协议，依法变更生效法律文书确定的权利义务主体、履行标的、期限、地点和方式等内容。B正确。和解协议达成后，有规定情形的，人民法院可以裁定中止执行。C正确，D错误。被执行人一方不行执行和解协议的，申请执行人可以申请快复执行原生效法律文书，也可以就履行执行和解协议向执行法院提起诉讼。41．确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。A、建设单位编制的工程概算B、建设单位编制的投资估算C、施工单位编制的投标报价D、施工单位编制的工程预算答案：A解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于事故安全防护用具及设施的采购和更新、安全设施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。42．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是()A、当有两个以上仲裁机构时，仲裁委员会由当事人自主选定B、仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C、仲裁审理以公开审理为原则D、对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销答案：A解析：(3)选定的仲裁委员会。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁。43．某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故()。A、按照约定分包单位自行承担责任B、分包单位承担主要责任，总包承担次要责任C、总包单位承担责任D、总包单位与分包单位承担连带责任答案：D解析：建设单位自行建设可以不委托监理。下列建设工程必须实行监理：(外国大片)(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。44．根据《安全生产许可证条例》的规定，未取得安全生产许可证的法律责任是()。A、没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证B、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款C、限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款D、责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款答案：B解析：未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。45．关于担保与担保合同规定表述中不正确的是()。A、第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。B、担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。C、担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金。D、担保是指当事人根据法律或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。答案：C解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。46．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处()万元罚款。A、1~5B、1~10C、3~5D、5~10答案：A解析：招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。47．生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经()依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务。A、人民法院B、公安机关C、劳动保障局D、国家行政机关答案：A解析：生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务;受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行48．根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A、省B、市C、县D、乡答案：C解析：《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。49．根据《商标法》规定，关于商标的注册和审批说法，正确的是()。A、注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起算B、注册商标最多可以续展3次，每次10年C、商标的延期须在期满前6个月申请，最多可以给予6个月的宽展期D、注册商标有效期自申请日起算答案：A解析：注册商标的有效期10年，自核准注册之日起计算。但是，商标与其他知识产权的客体不同，往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。因此，注册商标可以无数次提出续展申请，其理论上的有效期是无限的。注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。50．甲市某房地产公司在乙市投资10万㎡“皇家公馆”项目，丙市某建筑公司成功中标。该施工合同的主要履行地点在()。A、甲市B、丙市C、乙市D、丁市答案：C解析：《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，合同约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。。当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接受货币一方所在地为合同履行地，交付不动产的，不动产所在地为合同履行地。二、多选题1．当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。A、该仲裁协议当然无效B、一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁C、当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效D、当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效答案：CD解析：仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议约定由某地的仲裁机构仲裁且该地仅有一个仲裁机构的，该仲裁机构视为约定的仲裁机构。该地有两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。2．注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()。A、行政处罚B、建造师的自我评价C、被投诉举报处理D、违法违规行为答案：ACD解析：违法违规行为、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。3．根据《劳动法》和《女职工劳动保护特别规定》，下列关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。A、女职工怀孕期间不得安排三级劳动B、企业不得聘用未满十八周岁的未成年人C、女职工生育享受98天产假D、女职工怀孕未满四个月流产的，不得享受产假答案：AC解析：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。A对。女职工生育享受不少于90天的产假。C对。《女职工劳动保护特别规定》中女职工生育享受98天产假，其中产前可以休假15天。4．施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装拆卸单位有()行为，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。A、未编制拆装方案.制订安全施工措施的B、未由专业技术人员现场监督的C、要求施工单位压缩合同约定工期的D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的答案：ABD解析：本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项C属于建设单位违法行为的法律责任。5．根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。A、应急指挥机构及其职责发生调整的B、面临的事故风险发生重大变化的C、重要应急资源发生重大变化的D、在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的答案：ABCD解析：有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;(2)应急指挥机构及其职责发生调整的;(3)面临的事故风险发生重大变化的;(4)重要应急资源发生重大变化的;(5)预案中的其他重要信息发生变化的;(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;(7)编制单位认为应当修订的其他情况。6．关于地役权，下列表述正确的是()。A、当事人应当采用书面形式订立地役权合同B、地役权合同应包括解决争议的方法C、地役权自地役权合同签订时设立D、地役权自地役权合同生效时设立答案：ABD解析：设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。地役权合同一般包括下列条款：(6)解决争议的方法。地役权自地役权合同生效时设立。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。7．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取()的方式。A、抽查检查B、全面检查C、重点检查D、专项检查答案：ACD解析：工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。8．人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据不是()过程。A、质证B、认证C、举证D、保全答案：ACD解析：认证，即证据的审核认定，是指法院对经过质证或者当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据。9．依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有()。A、项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B、施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术C、在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作D、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大答案：AD解析：本题考查的是建设工程招标方式国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目应当公开招标，但是有下列情形的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。10．下列关于延期开工的说法中，正确的有()隐藏答案解析A、承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前7日提出书面申请B、工程师在收到承包人的延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求C、工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D、因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期答案：AB解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，下同)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。11．依据《劳务派遣暂行规定》，劳务派遣协议应当载明的内容有()。A、派遣的工作岗位名称和岗位性质B、工作地点C、财产保险费的数额和支付方式D、按照同工同酬原则确定的劳务报酬数额和支付方式答案：ABD解析：《劳务派遣暂行规定》进一步规定，劳务派遣协议应当载明下列内容：1)派遣的工作岗位名称和岗位性质;2)工作地点;3)派遣人员数量和派遣期限;4)按照同工同酬原则确定的劳动报酬数额和支付方式;5)社会保险费的数额和支付方式;6)工作时间和休息休假事项;7)被派遣劳动者工伤、生育或者患病期间的相关待遇;8)劳动安全卫生以及培训事项;9)经济补偿等费用;10)劳务派遣协议期限;11)劳务派遣服务费的支付方式和标准;12)违反劳务派遣协议的责任;(13)法律、法规、规章规定应当纳入劳务派遣协议的其他事项。12．建设工程竣工验收应当具备()等条件。A、完整的技术档案资料和施工管理资料B、工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告C、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D、已付清所有款项答案：ABC解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5)有施工单位签署的工程保修书。13．抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。A、转让行为无效B、转让所得价款应当由抵押权人所有C、转让所得价款可以向第三人提存D、转让行为有效答案：CD解析：抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押人的行为足以使抵押物价值减少