2022年塔城地区建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析

PAGEPAGE422022年塔城地区建设系统事业单位招聘考试笔试试题及答案解析毕业院校：__________姓名：__________考场：__________考号：__________一、选择题1．甲公司和乙公司于2012年2月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2012年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2013年12月5日向甲送达催款函。2014年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从()起算。A、2012年2月1日B、2012年5月9日C、2013年12月5日D、2014年1月9日答案：D解析：当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。2．依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。A、5B、7C、10D、15答案：A解析：招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。3．根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。A、法定代表人B、直接责任人C、经营负责人D、项目负责人答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。4．甲工程公司承包施工的项目，在项目竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失10万元，维修恢复费用16万元。根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，甲工程公司应当()。A、不承担任何费用B、承担直接损失费用10万元C、承担维修恢复费用16万元D、承担直接损失费用10万元及维修恢复费用16万元答案：D解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年;施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，有施工单位负责返修并承担经济责任。5．建设单位申请领取施工许可证应具备的条件中，应当有建设工程()。A、专项施工方案B、安全施工措施C、施工组织设计D、安全生产检查制度答案：B解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。6．建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，这将在法律上引起()后果。A、诉讼时效的中止B、诉讼时效的中断C、诉讼时效的延长D、改变法定的诉讼时效期间答案：B解析：《民法通则》第140条规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。本题中，自知道或者应当知道建设单位拖欠施工企业工程款时，起算施工企业的诉讼时效。建设单位向施工企业表示同意支付拖欠的工程款，因同意履行义务而中断，故B选项正确。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。A选项中的诉讼时效中止要求中止事由为客观事件，且客观事件必须是在诉讼时效期间的最后6个月内发生，与本题的情形不同。C、D选项干扰度较低。7．下列建设工程活动中，不得委托代理的是()。A、工程招标B、设备采购C、工程承包D、请律师代为诉讼答案：C解析：建设工程的承包活动不得委托代理。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。8．施工企业必须为职工办理的保险是()。A、意外伤害险B、职业责任险C、工伤保险D、财产险答案：C解析：工伤保险强制险，必须办理;意外伤害险是商业险，国家鼓励企业为员工办理。9．下述关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是()。A、建筑意外伤害保险是一种社会保险B、建筑意外伤害保投保实行记名和计人数的方式C、建筑意外伤害保险费可以按照工资总额计提D、意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止答案：D解析：建筑意外伤害保险是一种法定的商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费。意外伤害险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止10．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。A、要求施工单位整改B、要求施工单位停止施工C、向安全生产监督行政主管部门报告D、向建设工程质量监督机构报告答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者拒不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。11．公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A、除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B、原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后7个工作日内提出C、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出答案：B解析：行政复议是指行政管理的相对人认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益，依法向法定的机关提出申请，由受理机关根据法定程序对具体行政行为的合法性和适当性进行审查并作出相应决定的活动。12．关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是()。A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况D、建立健全本单位安全生产责任制答案：C解析：专职安全生产管理人的职责。13．A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。则关于该承包行为的说法中，正确的是()。A、该行为属于肢解工程发包的违法行为B、A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D、建设单位必须与AB分别签订承包合同答案：B解析：联合体各方就中标项目承担连带责任，B选项正确。联合体投标指的是某承包单位为了承揽不适于自己单独承包的工程项目而与其他单位联合，以一个投标人的身份去投标的建设行为。A选项错误。C选项B公司应按照联合承包协议的约定对联合体各方负责。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。D选项错误。14．订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致意见，则应按照()的市场价格履行。A、订立合同时的订立地B、订立合同时的履行地C、履行合同时的订立地D、履行合同时的履行地答案：B解析：(1)买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。15．下列不属于违法分包情形的是()。A、施工单位将工程分包给个人的B、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的C、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的D、施工总承包单位将房屋建筑工程的钢结构工程施工分包给其他单位的答案：D解析：规定存在下列情形之一的，属于违法分包：(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。16．施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A、施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B、施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C、施工企业的设备损坏，导致工期延误D、施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误答案：A解析：在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《民法典》仅承认不可抗力(不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况)为法定的免责事由。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因此A正确。选项B错误，“梅雨季节”是作为一个有经验的项目经理能够遇见的风险，所以不得免除因此造成的违约责任。选项C错误，施工企业的设备损坏，属于施工单位自身责任，由此导致工期延误不予赔偿。选项D错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。17．中标候选人应当应当不超过()人，并表明排列顺序。A、5B、3C、7D、2答案：B解析：中标候选人应当应当不超过3个，并表明排列顺序。18．根据《招标投标法》的规定，以下属于必须招标的工程建设项目范围的是()。A、施工主要技术采用不可替代的特定的专利或者专有技术的项目B、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目C、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目D、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目答案：B解析：《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。19．租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为()。A、10B、20C、25D、30答案：B解析：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。20．关于用能单位的法定义务，下列说法错误的是()。A、用能单位应当制定并实施节能计划和节能技术措施B、用能单位可以对能源消费实行包费制C、用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度D、用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训答案：B解析：任何单位不得对能源消费实行包费制。21．关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。A、定作人不得中途变更承揽工作的要求B、定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C、承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D、定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失答案：D解析：A错误，定作人可以中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失;B错误，定作人提供的材料不符合约定的，承揽人应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件;C错误，承揽人完成工作向定作人交付工作成果，并提交了必要的技术资料和有关质量证明的，定作人应当验收该工作成果。22．公民、法人或者其他组织直接向人民法院起诉的，应当在知道做出具体行政行为之日起()个月内提出。A、1B、2C、6D、4答案：C解析：行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉。23．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当首先进行的工作是()。A、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位制定技术加固措施B、委托具有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强C、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定D、委托具有相应资质等级的勘察、设计单位重新界定使用期答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。24．根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。A、对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责B、进行安全施工技术交底C、依法履行合同，不得压缩合同约定的工期D、对拆除工程进行备案答案：B解析：建设单位相关的安全责任：一、依法办理有关批准手续;二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料;三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期;四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用;五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等;六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。七、装修工程和拆除工程的规定：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：⑴施工单位资质等级证明;拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;拆除施工组织方案;堆放、清除废弃物的措施。25．《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不具有相应资质等级单位的，责令改正，处以()的罚款。A、工程合同价款2%以上4%以下B、50万元以上100万元以下C、5000元以上10000元以下D、工程合同价款0.5%以上1%以下答案：B解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。26．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况，实施监督的机构是()。A、建设项目规划审查机构B、施工图设计文件审查单位C、建筑安全监督管理机构D、工程质量监督机构答案：A解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督。27．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法，正确的是()。A、造成5人死亡的事故是一般事故B、造成45人重伤的事故是重大事故C、造成15人死亡的事故是特别重大事故D、造成3000万元直接经济损失的事故是较大事故答案：D解析：事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。28．安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。A、卫生保障B、水污染防治C、卫生检查D、水循环利用答案：A解析：《绿色施工导则》对安全用水的规定：在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。29．对附生效期限的合同而言，在期限到来之前()。A、合同未成立B、合同成立，但暂未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考点】《建筑法》第二章第一节规定了建设行政主管部门对建筑工程施工许可管理制度，可见B选项属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求;《建设工程质量管理条例》第七章规定国家实行建设工程质量监督管理制度，其中，第49规定了竣工验收备案制度，第52条规定了建设工程质量事故报告制度，可见C、D选项也都属于质量监督管理制度内容，不符合题干要求。《建设工程质量管理条例》第六章规定了建设工程质量保修制度，其主要作用在第41条已作了明确规定，即：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任”。由此可见，工程质量保修制度主要规定了施工单位的义务和责任，不属于行政监督管理制度对手段，可见A选项符合题干要求，为正确答案。30．按照《行政处罚法》的规定，()可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规答案：B解析：行政法规可以设定除限制公民人身自由，冻结存款、汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。31．施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于()。A、施工企业B、建设单位C、建设用地使用权人D、国家答案：D解析：属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见32．甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。(2017)A、50万元B、80万元C、90万元D、100万元答案：C解析：定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。参见33．职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定，应由()承担举证责任。A、工伤职工B、用人单位C、社会保险行政部门D、第三方机构答案：B解析：《工伤保险条例》第十九条职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。34．发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定，而且国家也没有规定的，可认为其约定期限均为()日。A、15B、28C、35D、45答案：B解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。35．对民事诉讼法的基本特征表述正确的是()。A、当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权B、除简易程序外均采用合议庭合议制C、所有民事案件审理及判决结果均应向社会公开D、一个案件须由两级人民法院审理才告终结答案：B解析：仲裁案件采用普通程序或者简易程序来审理。采用普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭;采用简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员组成独任仲裁庭36．《刑法》规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处()，并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑答案：A解析：《刑法》第223条规定,投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,,情节严重的,处3年以下有期従刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照以上规定处罚。37．王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A、向人民法院提起诉讼B、向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、向政府信访部门投诉D、向劳动监察部门提起行政诉讼答案：B解析：《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。因此，王某应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人申请仲裁无须双方达成一致协议，只要一方申请，仲裁委员会即可受理。38．某建设工地施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施，立即向有关人员报告。该人员应当是()。A、现场安全巡査员B、专业监理工程师C、发包单位负责人D、安全生产监督站答案：A解析：《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。39．甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务。则此债务的发生根据是()。A、合同B、无因管理C、不当得利D、侵权行为答案：D解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。入施工现场的施工噪声，也可能产生侵权之债。40．《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号)规定，安全文明施工费不包括()。A、环境保护费B、文明施工费C、临时设施费D、安全措施费答案：D解析：2013年3月21日住房和城乡建设部、财政部经修订并颁布了新的《建筑安装工程费用项目组成》(建标〔2013〕44号八规定安全文明施工费包括：(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。(2)文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。(3)安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。41．当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起()日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。A、5B、10C、15D、30答案：C解析：执行异议。教材P327当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。42．2018年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。A、2018年7月6日B、2018年7月8日C、2018年7月15日D、2018年7月31日答案：D解析：《生产安全事故报告和调查处理条例?见定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。43．施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由()承担。A、建造师原注册单位B、建设主管部门C、施工企业D、项目经理本人答案：C解析：因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。44．根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收答案：A解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。45．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用()项方式解决。A、到甲地申请仲裁B、到乙地申请仲裁C、到甲地诉讼D、到乙地诉讼答案：C解析：当事人在合同当中既约定了仲裁又约定了诉讼的，仲裁协议无效。仲裁协议无效，只能按照约定向被告住所地的人民法院起诉，则C选项正确。46．根据我国《安全生产法》规定，()应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。A、省级人民政府安全生产主管部门B、县级以上地方各级人民政府安全生产主管部门C、县级以上人民政府安全生产主管部门D、县级以上地方各级人民政府答案：D解析：《安全生产法》规定，国务院安全生产监督管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。包括制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。47．根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。(2017)A、某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B、某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C、某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D、某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证答案：D解析：检验施工许可证的规定。选项A，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;选项B，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项C，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告。参见48．仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向()申请执行。A、人民法院B、仲裁委员会C、人民检察院D、当地人民政府答案：A解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。49．劳动争议仲裁的原则不包括下列选项中的()。A、一次裁决原则B、意思自治原则C、合议原则D、强制原则答案：B解析：仲裁具有以下基本特点：(一)自愿性当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式。B项是仲裁的特点。50．承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张()之债。A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理答案：A解析：建设工程债产生的根据。在当事人之间因产生了民法典律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。合同产生的债称为合同之债。建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债。本题中承包商乙是在施工合同的履行中给发包人甲造成了损失，故甲乙之间存在民法典律关系，是合同之债。B选项侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。C选项不当得利，是指没有法律上或者合同上依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。D选项无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或者提供服务。依据定义B、C、D显然与题目情形不符二、多选题1．建设工程竣工验收应当具备()等条件。A、完整的技术档案资料和施工管理资料B、工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告C、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D、已付清所有款项答案：ABC解析：建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5)有施工单位签署的工程保修书。2．根据我国最高人民法院的相关司法解释，仲裁裁决生效后，应当向()申请执行。A、作出裁决的仲裁委员会B、申请人住所地的中级人民法院C、被执行人住所地的中级人民法院D、被执行财产所在地的中级人民法院答案：CD解析：仲裁裁决的执行效力仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。3．生产经营单位保证安全生产所必需的资金由()予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。A、公司董事会B、公司法定代表人C、个人经营的投资人D、公司股东会答案：ABCD解析：《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投人不足导致的后果承担责任。4．施工单位有违反《消防法》舭定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。A、消防安垒：标志的配置不符合国家标准、行业标准B、擅自拆除消防设施C、没有进行消防安全检查评估D、遮挡消火栓答案：ABD解析：单位违反本法规定，有下列行为之一的，，责令改正，处5000元以上5万元以下罚款:(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的;(2)损坏、挪用或者擅白拆除、停用消防设施、器材的;(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(5)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的;(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。5．下列违约情形中，不适用继续履行方式承担违约责任的有()。A、某材料供应商以材料市场价格上涨幅度过大为由拒绝履行供货义务B、因施工单位被吊销企业法人营业执照不能按时开工C、因地震导致建筑物主体结构严重损毁D、某施工单位在工程完成到付款节点后，建设单位拒绝支付工程款答案：BC解析：依据《民法典》第110条，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(1)法律上或者事实上不能履行;B选项正确，属于法律上不能继续履行;C选项正确，属于事实上不能继续履行(就损毁的主体结构而言);(2)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(3)债权人在合理期限内未要求履行。D选项属常见的违约行为，仍应首先适用继续履行的方式。6．在仲裁裁决作出后，被申请人提出证据证明裁决有下列情形。其中可以作为法院裁定不予以执行理由的情形包括()。A、双方合同中约定的仲裁事项仅涉及合同价款，裁决中包含了工程质量B、对方当事人向仲裁机构隐瞒了少量的证据C、仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为D、没有书面仲裁协议，仅在合同中有仲裁条款答案：AC解析：根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。7．总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。A、总承包单位单独向建设单位承担责任B、分包单位单独向建设单位承担责任C、总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任D、分包单位向总承包单位承担责任答案：CD解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。8．依据《建设工程质量管理条例》，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A、被监理工程的施工承包单位B、建筑材料供应单位C、设备供应单位D、建设单位答案：ABC解析：《建筑法》以及《建设工程质量管理条例》规定，建设工程监理企业与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。9．按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有()。A、属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，应在当地和全国公布B、通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，也应在本地区公布C、公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D、招标投标违法行为记录的公告必须不涉及商业秘密和个人隐私答案：ABC解析：对于D选项，需要视具体情况而定。一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。10．下列权利中，属于用益物权的有()。A、地役权B、留置权C、土地承包经营权D、宅基地使用权答案：ACD解析：根据《物权法》的规定，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权;而留置权属于担保物权。11．下列各项合同中，属于合同法调整范围的是()。A、抵押合同B、供用电合同C、婚姻合同D、行政合同答案：AB解析：考查《民法典》调整的范围合同有广义和狭义之分，我国合同法只能调整狭义的合同。不受合同法调整的主要关系类型为：1.有关身份关系的合同2.有关政府行使行政管理权的行政合同3.劳动合同4.政府间协议A、B项正确。12．某住宅工程，建筑工程一切险的被保险人具体包括()。A、监理工程师B、路人C、钢筋工D、待入住人答案：AC解析：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人;(2)承包商或者分包商;(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。13．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A、建立、健全安全生产责任制B、保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C、设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员D、主要负责人、项目负责人、特种作业人员经建设主管部门考核合格答案：AC解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;(12)