简单版项目施工合同样本

———简单版项目施工合同样本简洁版项目施工合同样本（精选19篇）

简洁版项目施工合同样本篇1

合同编号：_________________

发包方：___________________

法定代表人：_______________

承包方：___________________

法定代表人：_______________

根据《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理方法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方相互制造条件，搞好协作协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条、合同文件及解释挨次

组成本合同的文件及优先解释挨次如下：

1.本合同;

2.本合同附件;

其次条、图纸和文件的保管与供应

1.图纸由工程师单独保管，但应免费供应给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同肯定需要，承包方在未经工程师同意的状况下，不得将雇主或工程师供应的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将依据合同供应的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

2.承包方应将其按合同规定供应的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。

3.上述供应给承包方的或由承包方供应的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时供应给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。

第三条、工程概况

1.工程名称：_________工程。

2.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资方案文件号：_________，工程项目表文件号：_________，申请建筑许可执照文件号：_________，方案任务书文件号：_________，初步设计文件号：_________，总概算文件号：_________。

3.工程编号：_________;施工许可证号：_________;营业执照号：_________

4.工程地点：_________市_________区(县)_________路

5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

6.工程承包方式：双方商定实行下列第_________种承包方式。

(1)承包方包工、包全部材料。

(2)承包方包工、部分包料，发包方供应部分材料

(3)承包方包工、发包方包全部材料

如按预算实行包工包料，属于承包方及发包方负责供应之材料，承包方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明)。

第四条、工程期限

(一)开工

1.依据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_________天(日历天)，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。

2.开工前_________天，承包方向发包方发出开工通知书。

3.如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

(1)按施工预备规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发觉缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

(3)不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案转变或由于施工无法进行的缘由而影响进度;

(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

(5)非承包方缘由而监理签证不准时而影响下一道工序施工;

(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

(7)人力不行抗拒的因素而延误工期。

(二)竣工

(1)承包方必需根据协议书商定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

(2)因承包方缘由不能根据协议书商定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包方担当违约责任。

(3)施工中发包方如需提前竣工，双方协商全都后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和平安实行的措施。发包方为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

(4)凡是延期开工或顺延工期的商定，都是以商定的开工日期和竣工日期为计算基础。

第五条、工程师

建设工程实行监理的，发包方应当与监理人采纳书面形式订立托付监理合同。发包方与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照《中华人民共和国合同法》中托付合同以及其他有关法律、行政法规的规定。

1.发包方应在实施监理前将托付的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。

2.工程师姓名：_________，职务：_________，职权：_________，发包方托付的职权：_________，需要取得发包方批准才能行使的职权：_________。

3.合同履行中，发生影响发包方承包方双方权利或义务的大事时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的商定处理。

4.除合同内有明确商定或经发包方同意外，负责监理的工程师无权解除本合同商定的承包方的任何权利与义务。

第六条、工程质量

(一)工程质量等级

1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应赐予相应顺延。

双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商全都后，可对本合同内容详细化、补充或修改，在条款内商定。

发包方(盖章)：_____________承包方(盖章)：_____________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

托付代理人(签字)：_________托付代理人(签字)：_________

_________年______月______日_________年______月______日

签订地点：_________________签订地点：_________________

简洁版项目施工合同样本篇2

发包方(以下简称甲方)：______________________________

承包方(以下简称乙方)：______________________________

依据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。

一、工程概况

(一)工程名称：__________________

(二)工程地点：__________________

二、工程承包范围

平安维护及整改

三、合同工期

______天

四、工程造价

工程造价为：____________元整

五、质量标准

5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合______省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。

七、工程计价

7.1本工程计算编制原则：按______省住房和城乡建设厅文件____________号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)，《______省建设工程造价管理方法》(省人民政府令第______号)，《______省建设工程计价方法》，______《______省修缮定额》、______《______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、______《______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按______省住房和城乡建设厅文件______号文件综合工资单价计取，材料价格根据施工同期《______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3详细工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、战斗、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。

8.3因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。

8.4因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。

九、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在______内向乙方支付工程预算价的______%.

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的______%，工程保修金留结算总价的______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题______天内全额返还，保修金不计利息。

十、违约责任

10.1违约方案本合同商定的形式担当违约责任，合同没有商定的，案合同法及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。

十一、平安生产和文明施工

仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定准时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中消失拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)__________________乙方(公章)____________________

法定代表人(签字)_____________法定代表人(签字)_____________

日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

简洁版项目施工合同样本篇3

发包方：_____

承包方：_____

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商全都，定论立本合同。

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程内容

二、工期

1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

开工日期

竣工日期

合同工期总日历天数天。

2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元。

3、有下列状况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

(1)因发包方缘由影响开工。

(2)工程量有较大的增加。

(3)不行抗力。

(4)发包方同意工期顺延的其他状况。

非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，承包方应担当违约责任和因此造成的发包方损失。

三、工程质量及验收

1、质量标准。

2、承包方应根据施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的牢靠性、平安性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方担当全部责任。

4、承包方必需接受发包方在施工过程中的管理，准时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表供应完整的过程检验资料。

5、质量达不到商定标准，发包方罚承包方总造价的。

四、过程结算、工程款支付

1、结算方式：

(1)承包方式：

(2)计价方法：

(3)合同价款(大写)：

(4)结算方法：

2、工程支付：

五、材料供应及设备管理

1、全部材料由承包方自行选购，经发包人认可后使用。

2、机械设备由承包方自备。

六、发包方责任

1、负责办理有关建设手续。

2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。

3、供应施工图纸套。

4、负责组织工程设计交底、图纸会审。

5、发包人指派同志为工地代表。

七、承包方的责任

1、承包方在施工中必需配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

2、遵守发包方的质量、技术、平安、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

3、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。

4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇合施工技术资料，供应给发包人2套。

5、承包方指派同志为工地代表。

八、平安生产与文明施工

1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用平安。

2、承包方必需按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明干净。

3、承包方在施工中，应严格平安措施，严禁高空抛物。

4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并担当因此给发包方造成的经济损失。

九、其它

1、本合同双方商定经签字，盖章后生效。

2、合同份数：

(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。

(2)本合同副本份(发包方执，承包方执)。

十、补充条款

发包方：_____承包方：_____

合同订立日期：_____年_____月

简洁版项目施工合同样本篇4

甲方：

乙方：

甲方为完成业主托付的装饰装修工程施工工作，经双方协商全都，甲方托付乙方代为行使甲方项目经理职责，代为甲方履行甲方与业主签订的装饰装修工程施工合同(以下称主合同)义务。为明确双方责任，共同为业主供应高质量的产品和高标准的服务，双方本着公平，自愿，公正和诚恳信用的原则达成如下协议：

一、托付方式

乙方代表甲方履行主合同义务，对甲方托付管理的装饰装修工程实施包工，部分包料，包质量，包平安，包工期，包文明施工方式的施工承包管理。

二、合同期限

合同期限年，合同期从年月日起至年月日止。

三、佣金

甲方按乙方管理完成的装饰装修工程项目支付佣金。

(一)佣金标准

甲方按以下第种方式计算乙方佣金：

1，甲方按乙方所负责的装修工程结算总价%向乙方支付佣金。税费由乙方负责缴纳;

2，甲方按乙方所负责的装修工程的内部结算总价扣除材料费，人工费用后，用余额作为佣金支付乙方。内部结算价由甲方策动或参照行业惯例标准指定;乙方负责担当内部结算总价的税费。甲方鼓舞乙方采纳科技的管理措施，在优质高效服务业主，确保工程质量，平安，工期的前提下，最大限度的降低工程成本。

(二)佣金支付时间

1，乙方履行完主合同全部义务，所负责的装修工程施工项目业主与甲方完成，结清全部工程款并完税后七个工作日内计算和支付;

2，甲方在乙方应得佣金中扣除主合同商定的保修金(主合同没有商定时，按装修工程结算总价的%计算，当该项目解除责任后一周内向乙方结算保修金;

四、合同的变更，解除，重新订立和终止

(一)经甲乙双方协商同意可以依法变更合同。

(二)有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同：

1.乙方不能按主合同及本合同要求完成甲方托付任务的;

2.乙方无正值理由，拒绝接受甲方托付任务的;

3.乙方严峻违反甲方规定制度或不听从甲方管理的;

4.乙方严峻失职，营私舞弊，对甲方利益和信誉造成重大损害的;

5.乙方炒单、卖单、私自承揽装修工程施工的;

6.乙方私自购买材料、偷工减料、以次充好对甲方利益和信誉造成重大损害的;

7.乙方在六个月内两次被业主要求或甲方打算撤换的;

8.乙方被依法追究刑事责任的;

9.乙方患病或负伤，不能从事原工作的;

10.本合同订立时所依据的客观状况发生重大变化，致使本合同无法履行的;

11.法律、法规规定的其他情形。

(三)有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：

1，甲方未根据本合同商定支付佣金的;

2，甲方以暴力、威逼或者非法限制人身自由的手段强迫工作的;

3，法律，法规规定的其他情形。

(四)有下列情形之一的，本合同自行解除：

1，甲方依法宣告破产;

2，甲方依法解散或依法被撤消;

3，乙方死亡。

(五)除本条第三款规定的情形之外，乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

(六)重新订立合同

合同期满，甲、乙双方同意连续合同关系的，在合同期满前三十日内双方重新订立合同。

(七)合同终止

合同期满或双方商定的终止条件消失，合同自行终止。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方需要按本合同商定支付乙方佣金。甲方无故克扣或者无故拖欠乙方佣金的，除全部支付乙方佣金外，还应支付相当于佣金%的经济补偿金。

2、甲方对乙方实施培训、监督、考核和分级管理。

3、甲方帮助乙方编制施工组织设计，参与乙方组织的现场交底，帮助和监督乙方施工组织管理，监督检查乙方工地的施工质量和平安，对乙方施工项目实施中间验收、隐藏验收、竣工验收和质量评定，参与乙方竣工移交。

4、甲方制定考核派单管理方法，依据装修工程任务量，按分级、考核状况向乙方托付装修施工任务。

5、甲方按乙方供应的材料方案向乙方集中陪送装修材料，并对所供应材料的质量负责。甲方应不断优化材料选购渠道，努力供应质优价廉的材料。

6、甲方为托付乙方管理施工的装修项目供应设计服务。

7、如经甲方或业主认定，乙方已经或有潜在的可能五月法连续履行或不能按商定的标准履行主合同，甲方有权撤换乙方，并保留向乙方索赔的权利。

8、由于甲方缘由导致违反主合同商定，给业主，乙方造成的一切损失和后果均由甲方担当;

9、己方违反本合同商定，给乙方造成的一切损失和后果均由甲方担当。

(二)乙方责任

1、乙方一次性向甲方交纳履约保证金人民币(小写:元)(不计利息)。甲方依据本合同第四条其次款第4,5,6项解除合同的,该履约保证金不予退还;乙方依据本合同第四条

第三款解除合同的,该履约保证金在30个工作日内全部退还;其他缘由解除或终止合同的,该保证金5000元在乙方负责的最终一个工地解除保修责任后一周内退还;

2、依据工程需要或业主要求编制施工组织设计(或施工方案及进度方案、材料方案),经甲方审核后交业主审定;

3、严格遵守施工规范、平安操作规程、防火平安和环境爱护规定以及甲方依法制定的各项规章制度;严格根据主合同商定、施工图纸、做法说明、施工组织设计及相关规范、标准规定的质量、工期、材料和工艺标准组织施工，确保施工平安;

4、乙方必需在每个施工工地指派一名现场负责人，该负责人必需经过甲方的培训且最多只能负责同属一个行政区的两个工地，其费用及其它责任由乙方担当;

5、乙方使用的施工人员必需先经过甲方的培训，经培训合格且持有相应的培训合格证件后才可参加施工，施工期间若消失施工人员不足时，为不影响工程进度，经甲方同意，乙方可临时再聘请施工工人。全部施工工人的费用及其他责任由乙方担当;

6、乙方必需按甲方的材料陪送名目，使用甲方统一陪送的材料。不在甲方材料配送名目内的材料，经甲方批准后乙方可自行选购,并自行担当质量责任、经济责任及其他责任;

7、负责装修工程款的催缴。业主未按时缴纳工程款时,需乐观催缴并实行即使有效的风险防范措施;

8、爱惜甲方的财产,保守甲方的商业隐秘;

9、乙方对甲方管理人员违法指挥强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命和身体健康的行为,有权提出批判,检举和控告;

10、由于乙方缘由导致违反主合同商定,给业主、甲方造成的一切损失和后果均由乙方担当;

11、乙方违反本合同商定,给甲方造成的一切损失和后够均由乙方担当。

六、惩罚与嘉奖:

1、甲方有权按相关管理规定和惩罚标准就乙方所负责工地的平安、质量、工期、文明施工等问题对乙方实施惩罚;

2、乙方按期、保质、保量、保平安完成施工任务，施工工地达到管理有序，质量优良，且业主按时接清工程款的，甲方可视状况，酌情赐予乙方嘉奖。

七、其它:

1、乙方自负盈亏，自行担当其劳动就业和平安保障等风险和责任;

2、乙方的选购、用工行为概与甲方无关，由乙方自行担当其全部责任和义务;

3、甲方可以依据乙方要求或依据项目管理需要，代乙方支付工人工资，工伤保险和材料费用等。但不代表甲方对除乙方外的任何第三人担当责任或义务。

八、本合同未尽事宜栓放协商解决。

九、争议处理

甲乙双方发生合同争议后，应先协商解决。协商不成的，向深圳市人民法院起诉。

十、本合同自甲，乙双方签字或盖章之日起生效，涂鸦或代签无效。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

简洁版项目施工合同样本篇5

甲方：

乙方：

一、甲方承包给乙方的工程项目：

1、校内围墙墙体260米长、高2.5米(总面积650平方米)。墙体粉批白水泥，包工包料，每平方米6.5元。计价4225元。

2、厕所墙内外三面加老师住平房东面墙体，总长230米、高1.8米(总面积414平方米)。拆除墙体沙灰、粉水泥砂浆、批白水泥两遍，包工包料，每平方米20元。计价8280元。

3、教室内墙200平方米，墙体分批水晶腻子，1.5米高墙体再外批油漆，包工包料，每平方10元，计价20x元。

4、学校西院墙修补、南北全都整平，包工料计价2300元。

四项总计价：16805元(壹万陆仟捌佰零伍元)

二、乙方权利义务

1、乙方施工的期限：合同签订后两周内施工完毕。

2、可以向甲方提出必要的施工关心：如供应工人住宿、在学校大伙自费就餐、学校有力量供应的工具。

3、须保质保量按时完工。

三、甲方权利义务

1、对乙方的施工进行监督。

2、有权利对不合格的施工通知乙方返工。

3、对乙方提出的合理关心赐予支持。

四、工程质量

乙方必需按预算要求施工，保质保量施工，甲方验收不合格乙方必需返工。

五、付款方式

工程所需款项由乙方先垫资，完工甲方验收后一个月内付款。

六、平安责任

施工过程中因施工消失平安事故，一切责任和经济损失由乙方负责。

七、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。

八、未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

简洁版项目施工合同样本篇6

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：

甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。甲方负责全部材料，乙方负责施工。

一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。

二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，其次层加两个卫生间。

三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。每封一层顶要根据每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。

四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。

五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。

六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。

甲方(签字)：乙方(签字)：

年月日

简洁版项目施工合同样本篇7

建设单位：(下称甲方)

施工单位：(下称乙方)

甲方因工程建设需要，托付乙方进行施工。依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程造价：合同造价暂定为人民币(大写)万元整，即￥元，

详见预算书，结算按实。

其次条工程价款结算与支付

一、工程承包方式：包工包料。

二、工程结算方式：工程直接费单价参照20x版《江西省建筑工程预算定额》和《江西省安装工程预算定额》。取费统一参照20x版《江西省建筑安装工程取费定额》，民用三类收费标准，费率取中间值，工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。本次工程总价下浮率为10%。

三、工程款支付方式：本工程不支付备料款;工程完成80%时支付进度款元(万元整)，竣工验收合格后支付至结算价的95%;余款保修期满后无息支付。

第三条工期

本合同全部工程工期为日历天，起止时间：年月日至年月日，详细开工日期以开工报告为准。

第四条物资供应一、本合同全部工程所需材料按下列方式办理：本项目全部材料由乙方按项目供应，但主材的品牌型号价格需经甲方确认，其余材料价格结算时按江西省建筑造价信息的价格结算。

二、全部材料、设备进场均应符合有关规定。

第五条施工预备

一、甲方

1、负责接通施工现场三通一平。

2、本合同签订后天内供应完整的建筑安装施工图份。

3、甲方现场代表：

二、乙方

1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。

2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度方案送甲方。

3、乙方现场代表：

第六条施工与设计变更

一、乙方在组织施工中，必需遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。

二、在组织施工中，如必需变更设计，应按下列程序办理：

1、施工中发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可连续施工。

2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可连续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。

3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。

4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方，全部工程必需由乙方自行完成。否则按乙方违约处理，并责令施工单位退出工地。由上述缘由延期施工而造成的经济损失，由责任方担当。

三、在施工中由乙方本身的缘由造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。

四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度。隐藏工程完成后必需经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐藏工程均应由乙方书面通知甲方，共同进行验收，并办理验收手续;届时如甲方未参与，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求其检查费由甲方负担。

第七条竣工验收与保修

一、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。

二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修，保修期年。

第八条经济责任

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(按国家现行规范)，每逾期一天，须付甲方元逾期违约金;质量达不到一次性验收合格的一次罚款元，并整改至验收合格。

第九条其他商定

一、甲方供应施工现场的水电接口，但水电费由施工方担当。

二、乙方必需遵守国家有关平安生产的法律、法规。

三、甲乙双方必需同时签订廉政合同和平安生产合同。

第十条附则

一、本合同共份，甲方执份，乙方执份。

二、本合同自签定之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。

三、本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件以便共同遵守。

四、有关承包合同的其他问题，均根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定执行。

五、本合同有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

代表(签字)代表(签字)

年月日

简洁版项目施工合同样本篇8

甲方：

乙方：

甲乙双方本着公正自愿的原则，共同开发无锡及周边别墅市场，达成合作协议如下：

1.由甲方负责开拓市场，并为乙方供应客户源;

2.由甲方客户经理(即业务人员)负责全程跟踪服务客户，包括施工期间的协调及组织服务均甲方客户经理完成;

3.合作期间内，由甲方负责施工(包括主材及设备的推举)，乙方负责设计;

4.甲乙双方实行松散合作的方式，但在项目承接期间，乙方需全力协作甲方，以达成客户签约;

5.设计费取费标准为元/平米，实际最低成交价不低于元/平米;

6.后期施工期间，甲方配备特地跟单设计师，以削减乙方的堪查工地次数(但需乙方适度支付设计费的5%左右以达成跟单项目顺当完成)，但正常状况下，乙方在连排及独栋别墅的工地协作次数上每月不能少于1次;

7.洽谈及设计阶段，乙方可支配甲方跟单设计师协作绘制施工图或做提案，但乙方需向其支付合理绘图费用，建议全套施工图10-15元/平米;同时，甲方跟单设计师将从洽谈开头全程配套乙方为业主供应服务，以达到熬炼和提高的目的。

8.设计费安排方式及收取方式：若为甲方施工项目，则设计费(按实际成交的设计费支配)的80%归乙方全部;若业主未能与甲方签定施工合同，则设计费的50%归乙方全部;设计费及设计定金由甲方收取;并由甲方与业主方签订设计合同，费用收取后，甲方即于三日内将已收取费用中的50%支付给乙方，若后期施工合同签订后，则于开工后次月25日将剩于费用全部支付给乙方，乙方不享受工程提成;

9.乙方独立设计的项目介绍至甲方施工的，凡甲方合同金额高于直接费用的，则予以乙方8%的提成，若低于直接费的，则予以乙方5%的提成，该提成于合同签订，首付款到帐后一周内支付给乙方;

10.合作期间内，乙方需供应5套精品案例，以合作机构的名义公布在甲方内，合作期满后将进行删除，若续约则不需删除;

11.合作期内，由甲方交由乙方设计的作品，其版权及全部权归甲方全部，但乙方有无偿使用权;乙方介绍给甲方施工的作品，其版权及全部权归乙方全部，但甲方有无偿使用权。

12.合作期间甲方安排给乙方的单源，或是由老客户介绍给乙方的单源，在合作期满后签定设计合同或施工合同的，均按此合同执行。

13.合作期间，乙方若不经甲方擅自将施工图纸交于客户，则视为违约，凡擅自将施工图交给客户方造成跑单的，乙方需向甲方赔偿施工总造价(估价为元/平米)的30%，作为乙方的损失。

14.合作期间，由于甲方缘由造成客户方未付完设计费跑单的，甲方须向乙方赔偿设计费总价(估价为元/平米)。

甲方代理人签字：乙方签字：

甲方签章：上海品_______无锡分公司

时间：20年月日时间：20年月日

简洁版项目施工合同样本篇9

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规的原则;甲、乙双方本着"公平、自愿、公正和诚恳信用、友好合作'的原则，就重庆康乾置业有限公司、松桃囯泰进展公司开发的工程项目经双方协商达成如下协议：

第一条：工程概况

工程名称：国泰盘信新城;

建设规模：建筑积约平方米(多层)，栋，单栋约平方米;工程地址：贵州省松桃县盘信镇新区;

工程造价：约万元人民币(以实际施工图为准)。

其次条：本工程承包范围

以施工图纸全部工程项目并以外墙边界均属于承包范围(明确未承包范围除外)，基础土石方依据当地市场价计算(不在包干价之内)。

第三条：本工程未承包范围

本工程不含主供水、主供电、通讯、电视、自然 气、绿化、宽带、室内给排水、室内强电、室外综合管网等工程由甲方另行发包。

第四条：工程施工工期

20xx年月日起至20xx年月日止，本项目工程有效工期为个月(进场时间以甲方开工报告为准)：

1、停水停电48小时以上或一周内停水停电累计停工超过48小时以上;

2、乙方每月25日前报本月工期顺延的缘由和依据供审核，如到时不报，则视为本月无工期顺延状况;

3、以上条款仅作为工期顺延的依据，对于因上述缘由造成工期延迟后所产生的费用，乙方不得提出费用索赔。

第五条：工程施工组织

1、乙方进场后甲方供应施工图纸二套;

2、乙方进场时甲方供应坐标及施工红线、水准点;

3、甲方供应的施工场地应达到三通一平施工条件;

4、乙方在开工后收到施工图纸后两周内将施工组织和进度方案报送甲方和现场监理，在5个工作日内提出批准或修改看法，否则，乙方可按进度方案实施。

第六条：本合同工程价款

2、经双方协商，本工程实行包干价核算，商住房按800元㎡计价。

第七条：工程款支付方式1、根据施工图说明、技术交底纪要、设计变更、签证收方单等为依据;

1、本工程无预付款，首付款在乙方施工主体三层顶板时(单栋核算)，按已完成工程量的80%支付(经甲方审定);

2、月进度款在乙方施工主体三层顶板后，每月30日前上报月进度表，甲方在收到月进度表后5个工作日审定，并按审定的80%支付，如5个工作日内，甲方没有审定，则根据乙方申报的月进度报支付80%;

3、预验收合格后付至总工程款的85%;

4、竣工验收合格后，施工单位自报送结算资料(一式三份)之日起三个月内由甲方审定后，支付总价的97%。如甲方在三个月内未完成预决算审核则按乙方所报的决算执行;

5、余款3%作为工程保修金，按保修合同协议规定执行。(竣工后满一

6、甲方支付工程款时以转账支票方式支付给乙方，乙方在收到工程款时开据收款收据。

第八条：农夫工保证金的缴纳及退还

1、本合同签订时乙方向甲方缴纳150，000万元(大写：人民币壹拾伍万元整)农夫工保证金;

2、农夫工保证金在乙方施工至主体完工时全部退还给乙方(单栋核算)。

第九条：工程质量标准

本工程质量标准为：合格。本工程严格根据国家规定的《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》及相关配套文件进行施工和验年时支付50%，满其次年时支付30%，三年余下的20%到期时支付);

第十条：工程施工平安责任

1、乙方必需加强施工平安管理，严格按规定实行平安防范措施，确保工程施工平安和人身财产平安，创建规范现场，包括施工围墙、地面硬化，宣扬工作和标准的现场管理;

2、合同期间，乙方若发生人员病、残、亡及财产毁、损、丢失等平安事故以及其他违法、违纪大事。甲乙方分清负责，均由责任方担当一切损失及法律责任;

3、施工人员持有效证件进入施工现场，不得招收未成年及老、弱、病、残、犯罪等人员，否则，均由乙方担当一切经济、法律责任;

4、合同期间，因甲方缘由所造成的平安事故由甲方担当一切责任。第十一条：本合同其他商定

1、本合同未尽事宜，按建设委员会和工商局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》中的通用条款，以及国家相关法律、法规执行;

2、在工程施工过程中，乙方应严格根据工程质量及施工图纸要求进行施工，并确保工程达到验收合格标准，否则，除责令其准时整改使之达标外，甲方还将从乙方当月工程款中直接扣除所产生的相关费用(损失自负、工期不顺延、每发生一次惩罚损失费伍仟元整)，造成甲方其他损失的乙方须全额赔偿;

3、乙方所购材料必需符合设计和质量要求，报监理和甲方代表确认，如有伪劣材料使用于本工程，已建工程应限期拆除或修复，拆除材料准时退场并重新选购，所延误的工期不予顺延，按规定须报送检验的材料必需报送相关部门检验，并担当相应的检验费用;

4、施工场地的交通、环卫、施工噪音、渣土处置等均由乙方负责，甲方赐予协调，相关费用由乙方担当;

5、因乙方缘由造成工程停工、窝工、返工等，由乙方负责;因甲方缘由造成工程停工、停建、返工由甲方负责，工期赐予顺延;

6、本合同签订后，乙方不得转包本工程和无故中途停工，否则违约，甲方有权单方终止本合同并勒令乙方在十日内撤离施工现场，不支付已在本工程中所产生的一切费用，给甲方造成损失的乙方须全额赔偿;

7、甲方未按本合同商定支付乙方工程款，超过30天时乙方有权要求甲方赔偿所造成的一切经济损失。

第十二条：合同签订后，甲、乙双方应严格遵守本合同全部条款，任何一方违约应支付守约方违约金元，并赔偿因违约给对方造成的经济损失。

第十三条：本协议未列条款以正式合同为准，未尽事宜，双方协商解决，协商后在正式合同中明确。

第十四条：本项目施工协议如发生司法争议，由有管辖权的人民法院裁决。

第十五条：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

身份证号码：身份证号码：

电话：电话：

年月日

简洁版项目施工合同样本篇10

发包方：(甲方)

承包方：(乙方)

甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜，在公平协商全都的基础上，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，结合工程实际状况，订立如下协议以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：。

2、工程地点：。

3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。

4、工程面积：约

二、承包方式：工程总承包。

三、工程质量：合格。乙方要严格根据国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件，竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐藏工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。

四、工程承包总价

本工程承包总价确定为元(大写整)。承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算，本预算缺项、漏项、多项的，决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%，可进行相应调整(价格必需由甲、乙、监理三方签证)。

五、工程款拨付方式

1、施工至0.00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。

2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。

3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程，按此执行)。

4、进度付款每个月25日以前，乙方实际进度报表经由监理签字确认，并经甲方项目经理审核后，报房产预算部审定，拨付该月已完成工程量价款的75%。

5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。

6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无托付保修的，28日内拨至保修金的80%，剩余的20%，在五年后的28日内付清。

六、甲方权利和义务

1、派驻现场代表根据本合同商定代表甲方行使各项职责;

2、施工前现场具备开工条件，即“三通一平”，包括水通、电通、路通、场地平整。

3、将施工所需的生活用水(不含施工用水)、电接至施工场地围墙以内并挂表;

4、为乙方供应全套施工图纸六套;

5、依据工程需要，甲方有权供应建筑材料及制品，甲方供应材料的费用从预算中扣除，但不付给乙方材料保管费等其他费用。

6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工;暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证，以备决算时作为调整依据。

7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济惩罚;

七、乙方权利和义务：

1、派驻现场代表根据合同商定代表乙方行使各项职责;

2、供应满意甲方、监理管理人员正常办公和管理需要的办公室及宿舍(依据现场状况，如甲方供应，须扣除乙方相应费用);

3、每月按甲方水电表数准时、足额缴纳水电费，电费单价计算时综合考虑用电损耗;

4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管理手续均由乙方办理并担当费用;

5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令;

6、因乙方缘由，本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知，因此消失的施工困难、拖延工期及因停工所造成的全部损失及责任由乙方负责;

7、乙方要做到规范、文明施工并担当与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用;如乙方未按甲方要求准时清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的，甲方有权支配其他队伍清理，发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。

8、因乙方缘由造成质量事故、平安事故，人员生命财产损害和经济损失，由乙方担当全部责任，并赔偿甲方因此受到的经济损失;

9、施工场地四周地下管线和邻近建筑物若因乙方缘由发生损坏，由乙方担当由此发生的全部费用;

10、乙方要严格履行合同，有效完成施工任务，保证施工质量、平安及进度，有效协作甲方的协调管理。否则，如因乙方缘由工期滞后影响使用，或存在质量、平安及管理违约行为，甲方有权扣除违约金，违约金可自工程款中扣除;

11、在乙方施工期间，乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、协作工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作，并符合质量要求(不符合质量要求的返工及整改费用由乙方担当)。在乙方施工期间，全部由甲方另行专业分包的工程，乙方应做好协作及成品爱护工作，担当总包管理责任;

12、竣工验收一个月内向甲方供应竣工图一套;

八、质量、平安指标

1、质量指标：施工过程中，乙方要听从甲方、监理方的管理和支配，严禁独断专行。施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料，杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定，所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。

2、平安指标：施工工程中乙方应做好施工人员的平安教育、抓好平安生产管理工作，进场后必需为施工人员办理职工工伤保险或意外损害保险，施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员亲密协作，做好施工现场的平安防护工作的实施与验收，做到文明施工，杜绝重伤、死亡事故的发生。假如在施工过程中因平安防护、文明施工等工作未做到位，扣除相应平安文明措施费用;因乙方管理不善及施工问题等造成的平安事故，其责任及费用均由乙方担当。

3、进度指标：满意总承包合同的要求。

4、其他商定：工程开工前乙方向甲方供应完整的施工组织设计并经监理审核通过，施工中各施工资料要与工程进度同步。

九、工期：

1、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自年月日开工至年月日竣工。

2、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方准时协商，签订协议。

(1)由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者;

(2)因甲方或建设方变更方案或变更施工图，而不能连续施工者;

(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺当施工者。

十、竣工验收、结算与保修

1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，竣工工程验收合格之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。

2、竣工工程验收，甲方分包工程乙方负责收集竣工资料，以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据，工程量不调整(变更除外)。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件：

(1)增减变更文件和其他洽商记录;

(2)隐藏工程验收记录和中间交工验收记录;

3、工程竣工后，应提交竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位。

4、工程竣工验收后，质量保修期自工程验收合格之日起计算，依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，商定本工程质量保修期：地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;装饰装修工程为2年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;采暖工程保修两个采暖期;屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。

5、发生质量缺陷乙方应马上到达现场修正，如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷，发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包方担当，在修理保证金中扣除。

十一、工程决算价按如下确定：

1、执行河北省消耗量定额(HEBGYD-A、B、C-20x)。

2、取费按相应的取费标准。

3、有综合单价执行综合单价，执行综合单价的不再下浮15%，无综合单价按20x年第一期造价信息材料价格执行。

4、综合用工单价执行冀建质〔20x〕195号，税金费率执行冀建质〔20x〕462号计入，机械台班执行冀建价〔20x〕47号。

5、不再执行其他有关文件及定额。

6、工程预算造价：依据以上1至6项据实计算工程预算造价。

7、变更总价=工程预算造价下浮15%(有特别说明的不再下浮15%)。除以上所列内容外的费用由乙方自行担当。

十二、结算总价

第四项和第十一项之和为结算总价。

十三、违约责任

1、由于甲方缘由，经监理、建设方签证后方可顺延工期。

2、由于乙方缘由，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算，违约金总数不超过工程承包总价的30%。

3、假如乙方未能按监理审核的《施工组织设计》中的进度方案如期完成工程，连续三个时段未按时达到中间掌握工期要求的，将撤换项目部，且延期的期限达到30日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到60日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方赐予相应的赔偿。

4、乙方在承包工程期间，假如未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的，甲方有权解除本合同，并对乙方进行清场处理，由此造成的一切损失由乙方担当。

5、在承包工程期间，乙方不得拖欠工人(包括农夫工)工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资，视为乙方违约，甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除，直接支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元，甲方有权解除本合同。

十四、争议解决方式

凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方可通过协商解决，如双方不愿协商或协商不成，由本合同签订地人民法院管辖，双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。

十五、其他条款

在合同履行过程中，双方可以依据实际状况，对合同未尽事宜协商确定。

合同签订地：衡水泰华房地产开发有限公司会议室。

十六、合同文本和效力

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式八份，甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

简洁版项目施工合同样本篇11

甲方：

乙方：

项目责任人：

甲、乙双方遵照公平、诚信、自愿的原则，经过充分磋商，就乙方在单县投资______万元，建设玻纤项目，达成如下协议：

一、项目名称：玻纤生产项目。

二、项目地址及用地面积：单县玻纤产业园，占地面积3.3平方米，规划建筑面积2.1万平方米。

三、总投资额：______万美元，其中固定资产投资______万元美元。

四、开工时间及竣工时间：年月动工，年月竣工。

五、甲、乙双方的权利及义务：

(一)甲方的权利义务

1、甲方有权审核乙方作出的项目规划方案，使之符合县政府的的城建规划。。

2、甲方负责帮助乙方申请办理本项目的批准文件和工商、税务等相关证照手续，相关费用由乙方担当。

3、甲方帮助乙方在国土部门完成乙方企业用地招、拍、挂出让程序并办理好建设用地批准书、土地使用证等土地手续。

4、甲方应协调处理好本项目建设过程中所涉民事纠纷及其它相关问题。

(二)乙方的权利义务

1、乙方在甲方开头拆迁工作时，协作甲方设立资金共管账户，

并按甲方拆迁进度及实际发生费用汇款到共管账户，其余土地款应在办理建设用地批准书及土地使用证前支付完毕。

2、乙方应准时供应项目方案及相关资料，供甲方提交县政府有关部门审批。

3、乙方须依法建设，合法经营。

4、乙方可自行设计规划，但应符合县城建设规划要求，并报规划建设部门备案，在建设中乙方如需变更，应经规划建设部门批准。

六、附则：

1、未尽事宜，双方另行协商解决，并可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式两份，甲乙双方各一份，以备检查落实。

甲方：单县北城办事处

代表签字：

乙方：

代表签字：

年月日

简洁版项目施工合同样本篇12

学校水表安装项目施工合同

甲方：___________(发包方)

乙方：________________(承包方)

甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点：_________________

2、工程承包方式：

a承包人包工包料;

b承包人包工部分包料;

c承包人包清工。

3、工期

_________年_____月_____日至________年____月______日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币____________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

其次条：关于材料供应的商定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的商定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb—和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb—并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由______方设计施工方案。

第四条：关于平安生产各防火的现场治理的商定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的商定

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付款的30%，整体竣工验收合格后支付20%

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路________米，电路________米

5、乙方承包内容：

1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;

2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;

3、水电施工穿墙、打孔、切割;

4、开关插座面板安装;

5、小五金的安装;

6后期灯具的`安装(水晶灯另计);

7、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同商定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商全都后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它商定

1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。

第九条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至___________

5、工程保修期_______年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方__________签字(盖章)乙方___________签字(盖章)

_________年_____月___日_________年_____月_____日

简洁版项目施工合同样本篇13

甲方：_

乙方：_有限公司

依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地点：内蒙古自治区人民医院

3、工程承包方式：包工包料

二、工程装修内容

三、工程造价

工程造价以甲方的使用要求及设计要求为依据;

工程造价为：￥元。

四、工程期限

工程开工日期：

工程竣工日期：年月日

五、质量要求

按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的.标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如消失质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理。

六、付款方式

1、合同签定后。

2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的。

3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。

七、双方责任

1、甲方：负责供应整个工程的使用、设计要求;供应现场使用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺放生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证”形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工结算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样有效。)

3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

4、其它未尽事宜由双方协商解决。

5、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

甲方单位名称：

(盖公章)

年月日乙方单位名称：(盖公章)年月日

简洁版项目施工合同样本篇14

(甲方)：

(乙方)：

依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着公平自愿、互利有偿和诚恳信用的原则,经过充分协商,达成全都看法特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备选购、安装、调试及技术服务,修理保修、人员培训等工作内容。

5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期日。(详细入场施工时间依据工程总体进度由甲乙双方协商打算。)

二、合同价款及支付方式

1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：￥元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。

2、付款方式：实行转帐方式支付;待本工程安装调试完毕阅历收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

三、工程变更及结算

1、乙方须严格根据双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方依据现场实际状况需进行工程变更，乙方不得拒绝。

2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。

3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起7日内完成审核。

四、工程验收与保修服务

1、工程完工后2日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准;

2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。

3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程供应为期一年的免费修理及售后服务;本工程全部设备保修以厂家所供应质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

4、以上设备、线路的免费修理及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的状况下，若有明显人为损坏状况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

5、免费保修期满，双方再另行协商签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。

五、甲方责任

1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。

2、在合同签订之后甲方应准时支配现场，并尽快帮助乙方办理临时用水、用电。

3、甲方应准时办理变更签证手续，按约支付。

6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，详细负责现场施工和工程协调事宜。

7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术学问、操作使用、日常维护等方面的培训。

六、违约责任

1、甲方未尽商定帮助义务造成乙方不能按合同商定履行的，由甲方担当相应的责任。

2、任何一方若有违反本合同之商定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应担当受损方的经济损失。

3、甲乙双方由于自然灾难和其他不行抗力，而的确不能全部或部分履行合同，应在不行抗力发生后的3日内向对方通报不能履行或不

七、争议及解决方法

1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应连续履行;

3、本合同根据国家有关法律法规进行解释。

八、合同的生效及变更与终止

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最终一个签字盖章日为准。

2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商全都后，签订书面的补充协议，方可有效。

九、其他

1、本合同之全部附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;

2、在履行本合同过程中，全部经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方代表人：乙方代表人：

(公章)(公章)

日期：年月日

年月日日期：

简洁版项目施工合同样本篇15

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：东二环(人民路沙钢立交桥段)东侧绿化改造提升工程

工程地点：杨舍镇

工程内容：土方调整、苗木种植，保修、养护2周年

二、合同工期

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

合同工期总日历天数：日历天

三、工程质量

工程质量标准：合格

四、合同价款

(大写)：(人民币)：万元

五、竣工决算与结算

按实际发生工程量及中标价结算

六、付款方式

按财政拨款进度支付工程款

七、双方责任

1、发包人责任：发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款，准时完成商定的工作。

2、承包人责任：承包人向业主承诺根据合同商定进行平安文明施工及竣工。

3、甲乙双方共同遵守《张家港市园林绿化工程建设管理方法》的相关规定。

八、合同生效与终止

合同签订时间：年月日

合同签订地点：张家港市园林绿化管理局

本合同协议书经双方代表签署并加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收符合标准、要求，以及保修养护期满，经甲方验收合格后付清剩余款项，合同终止。

本合同一式四份。合同双方各执二份。

甲方(发包人)(盖章)：地址：甲方代表：电话：

乙方(承包人)(盖章)：地址：乙方代表：电话：

简洁版项目施工合同样本篇16

甲方：

乙方：

为了双方本着相互支持、紧密协作的原则，结合本项目详细状况，明确双方职责，经甲、乙双方协商全都，特签订本合同，条款如下：

一、工程地点：

二、工程内容

三、工期

1.开工日期：

2.施工期内，若因停水、停电、暴雨天等不行控因素或客观条件导致不能推动项目进程的状况，经甲方书面确认工期可顺延。

3.因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。

四、项目合同价款

经三轮议价和协商，本合同总价款为人民币：元(大写：元)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，由甲方书面确认后，按实结算。报价详见附件。

五、甲方权利和义务

(一)权利

1.甲方对本合同项目策划方案进行全面审核，在甲方同意策划内容和施工规划后，乙方才可以进场施工;

2.甲方在本项目实施过程中有监督乙方，确保项目根据既定方案实现的权利;

3.若甲方发觉施工未按既定策划方案实施，或乙方存在不符合校内管理的行为，甲方有权要求乙方改进、提出批判、直至作出惩罚;

4.甲方在本项目施工结束后负责项目验收。

5.若发觉乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。

6.甲方依照双方商定，预留全项目报价的5%，合计人民币元(大写：元)作为质保金，工程质量质保期一年，一年内因施工质量造成的修复工作由乙方负责。

(二)义务

1.甲方为乙方校内施工供应水、电、通行等便利;

2.甲方在施工过程中若因既定方案有改动，因提前三天和乙方沟通;

3.甲方在项目验收合格后，三个工作日内向乙方出具书面验收证明。

4.项目验收合格后，甲方应在15个工作日内向乙方结清质保金外的全部项目款，计元(大写：元整)。一年后(截止年月日)经确认无重大工程不达标问题，应结清乙方预留的5%质保金。

六、乙方权利和义务

(一)权利

1.乙方依据既定策划方案自助实施本项目的预备、施工工作;

2.乙方在项目实施过程中遇到需要甲方协调处理的问题，准时向甲方反馈，由甲方负责协调解决。

3.甲方有增加或更改项目内容导致项目实施成本增加的，乙方视实际状况提高报价，并与甲方签订补充协议。项目根据最终费用结算。

(二)义务

1.乙方负责对本项目的内容策划、顾问延请、内容搜集和整理、工程包料;

2.乙方应确保项目质量、在施工期间保证平安、保证工期、保证文明施工、确保验收合格。

3.施工期间若有需要使用水电设施，乙方应提前与甲方协调。

4.在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理。

5.乙方于竣工后三天内向甲方提请验收。

七、延期违约责任

乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币1000元(大写：壹仟元整);若因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

八、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

九、合同份数

本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执壹份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月__

简洁版项目施工合同样本篇17

托付方：(以下简称甲方)

法定代表人：

住宅：

受托方：(以下简称乙方)

住址：

托付方托付受托方实施____________________项目。在合法、公平、自愿的基础上，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方充分协商全都，就双方合意达成条款如下：

一、受托事项：

托付受托方实施项目，托付期限为年月日至年月日。

二、托付方责任：

1.供应受托方完成项目所必要的条