2022-2023年一级造价师之建设工程造价管理能力测试试卷A卷附答案

2022-2023年一级造价师之建设工程造价管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共100题）1、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是（）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润【答案】B2、（2017年考题）美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列【答案】C3、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）。A.使用费用最低时的功能B.满足用户最大限度需求的功能C.投资费用最低时的功能D.寿命周期成本最低时的必要功能【答案】D4、（2014年考题）根据《民法典》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】D5、（2019年考题）企业通过发行债券进行筹资的优点（）。A.降低企业总资金成本B.发挥财务杠杆作用C.提升企业经营灵活性D.减少企业财务风险【答案】B6、建设工程流水施工中，某专业工作队在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏【答案】C7、（2019年考题）下列融资方式中，需要利用信用增级手段使项目资产获得预期信用等级，进而在资本市场上发行债券募集资金的是（）方式。A.BOTB.PPPC.ABSD.TOT【答案】C8、项目债务融资规模一定时,增加短期债务资本比重产生的影响是（）。A.提高总的融资成本B.增强项目公司的财务流动性C.提升项目的财务稳定性D.增加项目公司的财务风险【答案】D9、初期设立的新设法人项目资本金筹措形式不包括（）。A.股票私募B.发行债券C.公开募集D.合资合作【答案】B10、某公司发行票面额为2000万元的优先股股票，筹资费率为2%，股息年利率为10%，公司所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.10.20%B.12.37%C.14.12%D.15.46%【答案】A11、根据《标准施工合同文件》，发包人经过验收后同意接收工程的，应（）内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A.在监理人收到竣工验收申请报告后的56天B.在监理人收到竣工验收申请报告后的28天C.监理人提请发包人进行工程验收后的28天D.监理人提请发包人进行工程验收后的56天【答案】A12、根据项目融资程序，分析项目所在行业状况、技术水平和市场情况，应在（）阶段完成。A.投资决策分析B.融资结构设计C.融资决策分析D.融资谈判【答案】A13、因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用8万元，根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用（）万元。A.11B.15C.20D.26【答案】B14、下列关于优先股的表述，正确的是（）。A.优先股有还本期限B.优先股股息浮动C.优先股股东拥有公司的控制权D.优先股股利税后扣除【答案】D15、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是（）。A.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工B.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工C.固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工D.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工【答案】D16、可用于选择筹资方案，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹资资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本【答案】C17、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。A.①②③B.②①③C.③①②D.③②①【答案】B18、某企业发行普通股正常市价为48元，预计股票年股利率为5%，股利年增长率为14%，筹资费用率为股票市价的10%，企业所得税率为33%，则发行普通股的资金成本为（）。A.12.62%B.17.57%C.19.56%D.20.72%【答案】C19、在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是（）A.偿债备付率和投资收益率B.利息备付率和偿债备付率C.利息备付率和投资收益率D.内部收益率和借款偿还期【答案】B20、企业计算应纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.由公益性赞助支出D.税收滞纳金【答案】B21、某项目在2020年8月10日领取了施工许可证，根据《建筑法》规定，该项目应该在（）前开工。A.2020年9月10日B.2020年10月10日C.2020年11月10日D.2020年12月10日【答案】C22、（2017年真题）我国城镇土地使用税采用的税率是（）。A.定额税率B.超率累进税率C.幅度税率D.差别比例税率【答案】A23、（2019年真题）下列工程项目经济评价，用于项目经济分析的是（）。A.社会折现率B.财务净现值C.净利润D.市场利率【答案】A24、用于分析投资方案财务生存能力是通过对（）分析来实现。A.财务分析辅助表B.利润与利润分配表C.财务计划现金流量表D.投资财务现金流量表【答案】C25、工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数【答案】D26、对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（）。A.钢筋混凝土构件的现场制作B.钢筋混凝土构件的运输C.该建设工程的装饰工程D.该建设工程的主体结构工程【答案】B27、（2013年考题）工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系，则采用的手段是（）。A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用构件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用【答案】B28、在选择合同计价方式时，如果实际工程量与预计工程量可能有较大出入，应优先选择（）。A.总价合同B.单价合同C.成本加百分比酬金合同D.成本加固定酬金合同【答案】B29、已知某项目设计年生产能力为100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，年固定总成本为500万元，已知该产品销售税金及附加的合并税率为6％，则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。A.25.00％B.35.71％C.36.56％D.40.36％【答案】B30、（2020年真题）某公司年初借款1000万，年利率5%，按复利计息。若在10年内等额偿还本息，则每年年末应偿还（）万元。A.129.50B.140.69C.150.00D.162.89【答案】A31、据现行的规定，甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）人。A.20和10B.20和8C.12和6D.12和4【答案】C32、（2020年真题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（）。A.可行性研究报告B.初步设计文件C.资金申请报告D.项目申请报告【答案】D33、（2014年考题）建设工程组织流水施工时，某施工过程（专业工作队）在单位时间内完成的工程量为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水节奏D.流水能力【答案】D34、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】D35、一般情况下，（）是解决项目融资的资金结构问题的核心。A.项目债务资金的筹集B.债务期限配比C.债务偿还顺序D.法人的财务状况和筹资能力【答案】A36、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】B37、下列关于“有无对比”原则的描述不正确的是（）。A.“有无对比”是指“有项目”相对于“无项目”的对比分析B.“无项目”状态是指不对该项目进行投资时，在计算期内，与项目有关的资产.费用与收益的预计发展情况C.“有项目”状态是指对该项目进行投资后，在计算期内资产.费用与收益的预计情况D.“有项目”与“无项目”两种情况下，效益和费用的计算范围.计算期应有所区别，具有可比性【答案】D38、在价值工程活动的方案创造阶段，要求专家根据有关研究对象的问题和要求，在互不商量的情况下提出各种建议和设想的方法是（）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔菲法D.专家检查法【答案】C39、以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A.不参与项目前期决策B.在项目建设过程中不承担管理咨询风险C.不对项目运营期间资产保值增值负责D.不对项目的投资收益负责【答案】B40、矩阵制组织机构可分为强矩阵制组织形式中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式的依据是（）A.集权与分权的结合B.项目经理的权限C.矩阵制组织机构的稳定型性D.职能部门经理的作用【答案】B41、根据《标准施工招标文件》，发包人提供的测量基准点资料错误导致承包人测量放线工作的返工和工程损失的,承包人可索赔的项目有（）。A.费用B.费用+工期C.费用+合理利润D.费用+工期+合理利润【答案】D42、企业从银行取得一笔长期借款2000万元，年利率8%，期限3年，每年末结息一次，到期一次还本，借款手续费率0.2%，企业所得税率25%，则该笔借款的资金成本率为（）。A.6.12%B.6.00%C.8.02%D.8.20%【答案】A43、（2017年真题）投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。A.息税前利润与当期应付利息金额B.息税前利润与当期应还本付息金额C.税前利润与当期应付利息金额D.税前利润与当期应还本付息金额【答案】A44、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.屋面工程B.钢筋工程C.基础工程D.地下防水工程【答案】B45、建设行政主管部门在审核发放（）时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查。A.施工许可证B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.投资许可证【答案】A46、根据《工伤保险条例》，工伤保险费的缴纳和管理方式是（）。A.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户B.由企业按职工工资总额的一定比例缴纳，存入企业保险基金专户C.由企业按当地社会平均工资一定比例缴纳，存入社会保障基金财政专户D.由企业按当地社会平均工资的定比例缴纳，存入企业保险基金专户【答案】A47、根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，甲级工程造价咨询单位近3年的业绩要求是()。A.3个大型或者5个以上中型建设项目B.5个大型或者8个中型以上建设项目C.累计营业收入不低于人民币500万元D.累计营业收入不低于人民币1000万元【答案】C48、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格【答案】D49、（2017年考题）根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.20C.30D.60【答案】B50、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位【答案】D51、在工程项目财务分析和经济分析中，下列关于工程项目投入和产出物价值计量的说法，不正确的是（）。A.项目经济分析关注的是对国民经济的贡献B.经济分析采用预测的市场交易价格计量，财务分析采用影子价格计量C.两种分析中衡量费用和效益的价格尺度不同D.项目财务分析关注的是项目的实际货币效果【答案】B52、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程()。A.使用性质B.合理使用年限C.合理使用方法D.使用成本【答案】B53、下列分部工程费用中，不能直接分解到各工程分项的是()。A.临时设施费和保险费B.二次搬运费和材料费C.企业管理费和规费D.检验试验费和临时设施费【答案】A54、关于优先股的说法，正确的是（）。A.优先股股利税前扣除B.优先股股息固定C.优先股股东有公司的控制权D.优先股有还本期限【答案】B55、招标人在评标步骤中需要完成的工作是（）。A.投标文件初评B.确定中标人C.发出中标通知书D.进行合同族判【答案】A56、根据《PPP物有所值评价指引（试行）》，在进行PPP项目物有所值定性评价时，六项基本评价指标的权重（）。A.60%B.70%C.80%D.90%【答案】C57、（2014年考题）根据《民法典》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】D58、（2019年真题）造价控制目标分解的合理步骤（）。A.投资限额——各专业设计限额——各专业设计人员目标B.投资限额——各专业设计人员目标——各专业设计限额C.各专业设计限额——各专业设计人员目标——设计概算D.各专业设计人员目标——各专业设计限额——设计概算【答案】A59、在多个备选方案中，各个方案彼此可以相互替代。则这些方案之间的关系是（）。A.独立关系B.互斥关系C.互补关系D.现金流量相关关系【答案】B60、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】B61、造价工程师职业资格考试专业科目分为4个专业类别，即土木建筑工程、交通运输工程、安装工程和（）。A.水利工程B.市政工程C.装修工程D.矿山工程【答案】A62、关于公司资本结构的说法，不正确的是（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【答案】C63、价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的（）之间存在此消彼长的关系。A.使用成本与维护成本B.生产成本与使用成本C.生产成本与寿命周期成本D.寿命周期成本与维护成本【答案】B64、基于“关键的少数和次要的多数”原理对一个产品的零部件进行分类，并选择“占产品成本比例高而占零部件总数比例低”的零部件作为价值工程的对象，这种方法称为（）。A.强制确定法B.价值指数法C.ABC分析法D.头脑风暴法【答案】C65、（2014年考题）建设工程寿命周期成本分析在很大程度上依赖于权衡分析，下列分析方法中，可用于权衡分析的是（）。A.计划评审技术（PERT）B.挣值分析法（EVM）C.工作结构分解符（WBS）D.关键线路发（CPM）【答案】A66、下列关于价值工程的说法中，正确的是（）。A.针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将成本和数量占比较高的零部件作为价值工程主要研究对象B.价值工程应用对象的功能评价值是指价值工程应用对象的功能重要性系数C.按功能的重要程度不同，产品的功能可分为必要功能和不必要功能D.通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是功能评价【答案】D67、下列关于合作体承包模式的描述错误的是（）。A.建设单位的组织协调工作量小B.建设单位承担风险较小C.和合作体分别签署合同D.各承包单位之间既有合作的愿望，又不愿意组成联合体【答案】B68、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格【答案】D69、（2018年真题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目【答案】C70、（2019年真题）双代号网络计划中，关于关键节点说法正确的是（）。A.关键工作两端等节点必然是关键节点B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C.关键节点组成的线路必然是关键线路D.两端口关键节点的工作必然是关键工作【答案】A71、下列关于契税计税依据的说法中，正确的是（）。A.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据B.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据C.土地使用权出售，以成交价格为计税依据D.房屋赠与，以房屋评估价为计税依据【答案】C72、根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》，对于电力等其他项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A73、（2019年考题）利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（）次。A.3B.4C.7D.12【答案】B74、价值工程的目标在于提高工程对象的价值，它追求的是（）。A.使用费用最低时的功能B.满足用户最大限度需求的功能C.投资费用最低时的功能D.寿命周期成本最低时的必要功能【答案】D75、某公司发行优先股股票，票面额按正常市场价计算为400万元，筹资费率为5%,每年股息率为15%，公司所得税税率为25%,则优先股股票发行成本率为（）。A.5.89%B.?7.84%C.?11.84%D.?15.79%【答案】D76、（2016年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（）。A.计算机机房工程B.轻钢结构工程C.土方开挖工程D.外墙防水工程【答案】C77、建设工程全要素造价管理的核心是（）。A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机制B.协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系C.采取有效措施控制工程变更和索赔D.做好前期策划和方案设计、实现建设工程全寿命期成本最小化【答案】B78、FIDIC《施工合同条件》的附件不包括()。A.合同协议书B.履约保函C.投标函D.争端仲裁协议书【答案】B79、根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑安装业工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。A.0.5%B.1.0%C.1.1%D.2.0%【答案】C80、（2014年考题）价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V<1，则正确的策略是（）。A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平【答案】B81、（2020年真题）某公司年初借款1000万，年利率5%，按复利计息。若在10年内等额偿还本息，则每年年末应偿还（）万元。A.129.50B.140.69C.150.00D.162.89【答案】A82、在工程代建制模式中，工程代建单位不参与工程项目的策划决策和经营管理，不对投资收益负责。一般需要提交工程概算投资（）左右的履约保函。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B83、依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。A.技术复杂，有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加【答案】B84、下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。A.国家预算内投资B.企业银行存款C.企业资产变现D.企业产权转让【答案】A85、如果每年年初存入银行100万元，年利率3%，按年复利计算，则第三年年末的本利和为（）万元。A.109.27B.309.09C.318.36D.327.62【答案】C86、在价值工程方案创造的常用方法中，花费时间较长，缺乏面对面的交谈与商议的方法是（）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔菲法D.专家检查法【答案】C87、（2014年真题）进行投资方案敏感性分析的目的是（）。A.分析不确定因素在未来发生变动的概率B.说明不确定因素在未来发生变动的范围C.度量不确定因素对投资效果的影响程度D.揭示不确定因素的变动对投资效果的影响【答案】D88、投资方案资产负债率是指投资方案各期末（）的比率。A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债总额与资产总额D.固定资产总额与负债总额【答案】C89、（2018年真题）以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高【答案】B90、用于技术方案比选的方案评分法的优点是()。A.客观、全面评价B.适用性强，决策灵活C.通过指标的大小来判断方案的优劣D.能够定量判断方案的优劣，比起笼统地用“很好”“好”“不好”等定性评价要更为细致、更为准确【答案】D91、下列各项中属于静态投资的是（）。A.投资方向调节税B.建设期贷款利息C.涨价预备费D.因工程量误差而引起的造价的变化【答案】D92、（2016年真题）下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.投资各方现金流量表B.资本金现金流量表C.投资现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】C93、合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利自提存之日起一定年限内如不行使，该权利将被消灭，这个有效时限是（）年。债权人领取提存物的权利被消灭后，提存物扣除提取费用后的所有权归（）。A.2、国家B.2、慈善机构C.5、国家D.5、债权人【答案】C94、以下关于工程造价含义的表述中,正确的是（）。A.工程造价是工程项目在全寿命周期内预计或实际支出的建设费用B.工程造价与建设项目总投资的统计范围是相同的C.对投资者而言,工程造价是项目投资,是“购买”工程项目所需支付的费用D.工程造价是投资者作为市场供给主体“出售”项目时的价格【答案】C95、下列情形中属于建筑工程一切险的保险项目中第三者责任保险责任范围的是（）。A.工程所有人的人身伤亡或疾病B.领有公共运输行使执照的车辆的事故C.被保险人及其代表的故意行为或重大过失行为引起的损失D.在保险期内，发生与承包工程直接相关的意外事故引起工地内的第三者财产损失【答案】D96、某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按季度复利计算，则关于该项借款利率的说法，错误的有（）。A.利率为间断复利B.年有效利率为12%C.季度有效利率为3%D.季度名义利率为3%【答案】B97、不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目【答案】B98、工程网络计划工期优化的目的是使（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期【答案】D99、根据《建筑工程质量管理条例》，在正常使用条件下，电气管道和装修工程的最低保修期限是（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】B100、工业厂房工程中的工业管道工程是属于工程项目组成中的哪一类（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B多选题（共50题）1、(2016年)根据《民法典》，合同当事人违约责任的特点有()。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任是一种赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任按损益相当的原则确定【答案】BCD2、工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始接节点和完成点均为关键节点【答案】BD3、在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始节点和完成节点均为关键节点【答案】BD4、根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师的权利有（）。A.执行工程计价标准和计价方法B.使用注册造价工程师名称C.保证工程造价职业活动的质量D.发起设立工程造价咨询企业E.依法独立执行工程造价业务【答案】BD5、合同内容由当事人约定，下列属于合同内容的有（）。A.当事人的名称B.标的C.合同签订地D.质量E.履行的期限【答案】ABD6、根据《建筑法》，关于施工许可证有效期限的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工B.建设单位应当自领取施工许可证之日起2个月内开工C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工D.施工许可证最多可延期两次，每次不超过3个月E.施工许可证最多可延期三次，每次不超过2个月【答案】CD7、(2012年)某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率12%，按月复利计息，则关于该项借款利率的说法，正确的有()。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.月名义利率为1%E.季有效利率大于3%【答案】CD8、根据《政府采购法》，下面关于政府采购的相关内容说法正确的有（）。A.政府采购的主要采购方式的是公开招标B.政府采购的主要采购方式有公开招标、邀请招标和竞争性谈判C.政府采购合同履行中，不可以与供应商协商签订补充合同D.政府采购合同履行中，可以与供应商协商签订补充合同E.所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%【答案】AD9、应用价值工程，对所提出的替代方案进行定性方法有（）。A.优缺点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法【答案】AB10、下列评价指标中，可用于评价投资方案盈利能力的动态指标是()。A.净产值B.净现值C.净年值D.投资收益率E.偿债备付率【答案】BC11、（2021年真题）关于流水施工方式特点的说法，正确的是（）A.施工工期较短，可以尽早发挥项目的投资效益B.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率C.工人连续施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率D.提高工程质量，可以增加建设工程的使用寿命E.工作队伍较多，可能增加总承包单位的成本【答案】ABCD12、建设工程总分包模式的特点有（）。A.总承包单位的责任重，获利潜力大B.建设单位合同结构简单，组织协调工作量小C.建设单位选择总承包单位的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，建设单位的风险小E.承包单位内部增加了控制环节，有利于控制工程质量【答案】ABD13、（2016年考题）根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任E.分包单位可将其分包的工程再分包【答案】ABC14、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＞0，进度偏差（SV）＞0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用＞已完工程计划费用C.拟完工程计划费用＞已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用＞已完工程计划费用【答案】AD15、（2020年真题）既有法人筹措项目资本金的内部投资来源有（）A.企业资产变现B.企业产权转让C.企业发行债务D.企业增资扩股E.企业发行股票【答案】AB16、（2017年考题）下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）A.工程项目组织策划B.工程项目定位策划C.工程项目目标策划D.工程项目融资策划E.工程项目功能策划【答案】ACD17、(2014年)进行施工成本对比分析时，可采用的对比方式有（）。A.本期实际值与目标值对比B.本期实际值与上期目标值对比C.本期实际值与上期实际值对比D.本期目标值与上期实际值对比E.本期实际值与行业先进水平对比【答案】AC18、（2014年考题）根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投标报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【答案】BD19、(2016年)价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有()。A.环比评分法B.替代评分法C.强制评分法D.逻辑评分法E.循环评分法【答案】ACD20、(2013年)施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容有()。A.工程竣工结算的完备性B.工程量计算的准确性C.取费标准执行的严格性D.工程结算资料递交程序的合法性E.取费依据的时效性【答案】BC21、建设工程施工联合体承包模式的特点有（）。A.建设单位的合同结构简单，组织协调工作量小B.有利于工程造价和建设工期的控制C.施工合同总价可以较早确定，建设单位可承担较少风险D.施工合同风险大，要求承包单位有较高的综合管理水平E.能够集中联合体成员单位优势，增强抗风险能力【答案】AB22、(2012年)根据《民法典》，下列各类合同中，属于无效合同的有()。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同，损害国家利益C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】ABD23、（2017年真题）下列评价方法中，用于互斥投资方案静态分析评价的有（）。A.增量投资内部收益率法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.净年值法E.年折算费用法【答案】BC24、（2020年真题）影响利率高低的主要因素有（）A.借贷资本供求情况B.借贷风险C.借贷期限D.内部收益率E.行业基准收益率【答案】ABC25、（2018年真题）关于项目财务内部收益的说法，正确的有（）。A.内部收益率不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】AC26、（2019年考题）根据《工程造价咨询企业管理办法》，属于工程造价咨询业务范围的工作有（）。A.项目经济评价报告编制B.工程竣工决算报告编制C.项目设计方案比选D.工程索赔费用计算E.项目概预算审批【答案】ABD27、下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）。A.策划工程项目系统构成B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织E.策划工程项目建设规模【答案】AC28、（2019年真题）根据下列行为中，属于招标人与投标人串通的有（）。A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘【答案】ABD29、根据《标准施工招标文件》，资格审查的内容主要包括（）。A.营业执照的有效性B.企业财务状况C.定额使用审查D.设备材料价格审查E.近年发生的诉讼及仲裁情况【答案】AB30、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】AD31、《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审后的投标价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审后的投标价格最高【答案】BD32、PPP项目具体运作方式的选择影响因素主要包括（）。A.收费定价机制B.项目投资收益水平C.风险分配基本框架D.融资需求E.公司股权结构【答案】ABCD33、根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）。A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置【答案】BCD34、施工成本分析的基本方法有（）A.经验判断法B.专家意见法C.比较法D.因素分析法E.比率法【答案】CD35、（2019年考题）与BOT融资方式相比,ABS融资方式的优点有（）。A.便于引入先进技术B.融资成本低C.适用范围广D.融资风险与项目未来收入无关E.风险分散度高【答案】BC36、投保建筑工程一切险时，不能作为保险项目的有（）。A.现场临时建筑B.现场的技术资料、账簿C.现场使用的施工机械D.领有公共运输执照的车辆E.现场在建的分部工程【答案】BD37、(2015年)根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会(DAB)及其裁决的说法，正确的有()。A.DAB须由3人组成B.合同双方共同确定DAB主席C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当