2022年一级造价师之建设工程计价综合练习试卷A卷附答案

2022年一级造价师之建设工程计价综合练习试卷A卷附答案单选题（共60题）1、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的保修期为（）。A.5年B.2个采暖期和供热期C.2年D.工程的合理使用年限【答案】B2、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A3、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】A4、根据我国现行合同条款，在合同履，过程中，承包人发现有变更情况的，可向监理人提出（）A.变更指示B.变更意向书C.变更建议书D.变更报价书【答案】C5、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（）。A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标【答案】B6、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方【答案】D7、关于建设工程投标的说法，正确的是()。A.投标属于承诺B.一旦投标，投标人将受投标书的约束C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺【答案】D8、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（）。A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制【答案】C9、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】D10、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。A.质量合格证书B.工程量清单计价规范C.国家法律、法规D.国家、行业或地方定额【答案】A11、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B.加工费=设备总重量×（1+加工损耗系数）×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D12、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效【答案】B13、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】C14、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收【答案】C15、（2021年真题）属于研究试验费的有（）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】D16、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用【答案】A17、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5％，则该项目的价差预备费为（）万元。A.165.49B.231.31C.298.77D.367.88【答案】C18、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】C19、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用【答案】C20、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用【答案】C21、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（）亿元。A.0.56B.2.24C.2.66D.2.81【答案】C22、设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工【答案】C23、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】D24、施工过程的影响因素不包括（）。A.技术因素B.组织因素C.自然因素D.管理因素【答案】D25、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】C26、在工程造价对比分析的实际工作中，应主要分析的内容不包括（）。A.考核主要实物工程量B.考核主要材料消耗量C.税金和规费的取费标准D.考核建设单位管理费、措施费和间接费的取费标准【答案】C27、根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（）内完成竣工财务决算编制工作。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】B28、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】D29、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计。以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】B30、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】A31、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔【答案】B32、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法【答案】B33、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】B34、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10Km的台班产量定额为（）10m3/t。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】C35、某地2020年拟建一年产100万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2017年已建年产60万吨的类似项目投资为1亿元。已知生产能力指数为0.8，该地区2020、2022年同类工程造价指数分别为108、120，2017年至2020年工程造价平均每年递增5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A.1.67B.1.74C.1.83D.2.14【答案】B36、关于标段划分的说法，正确的是()。A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响【答案】B37、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费【答案】C38、在工程造价对比分析的实际工作中，应主要分析的内容不包括（）。A.考核主要实物工程量B.考核主要材料消耗量C.税金和规费的取费标准D.考核建设单位管理费、措施费和间接费的取费标准【答案】C39、某项目运营期第四年的有关财务数据为：利润总额2000万元，全部为应纳所得税额，所得税率为25%；当年计提折旧600万元，不计摊销；当年应还本1200万元，付息300万元。本年度该项目的偿债备付率为()。A.1.75B.1.6C.1.5D.1.4【答案】B40、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。A.分部分项工程费＝∑（分部分项工程量×工料单价）B.措施项目费＝∑（措施项目工程量×措施项目工料单价）C.其他项目费＝暂列金额＋暂估价＋计日工＋总承包服务费D.单项工程费＝分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋税金【答案】C41、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【答案】A42、某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】D43、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%,第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】C44、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】D45、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（）。A.确定消耗量指标和生产要素单价B.分析清单项目的工程内容C.计算工程内容的工程数量D.计算清单单位含量【答案】A46、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则【答案】B47、关于投标人须知，下列说法中正确的是（）。A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述B.在正文中的未尽事宜可以通过'投标人须知前附表'进行进一步明确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天【答案】A48、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688【答案】A49、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】B50、根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】A51、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】A52、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】D53、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（）。A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制【答案】C54、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。A.质量合格证书B.工程量清单计价规范C.国家法律、法规D.国家、行业或地方定额【答案】A55、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项【答案】C56、下列费用中，不属于工程造价构成的是（）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】C57、根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%【答案】D58、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】D59、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】C60、在住宅小区规划设计中，其核心问题是（）。A.小区环境优美B.经济适用C.提高土地利用率D.户型设计【答案】C多选题（共30题）1、根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（）。A.法律变化引起的价格调整B.因发包人的原因导致工程试运行失败C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.承包人遇到不利物质条件E.承包人提前竣工【答案】BC2、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行【答案】C3、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（）。A.工地转移费B.工具用具使用费C.仪器仪表使用费D.检验试验费E.材料采购与保管费【答案】ABD4、根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（）。A.在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知B.承包商基于价值工程主动提出的变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担C.承包商在等待答复期间，暂停工作D.工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料E.工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付【答案】A5、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。A.养老保险费B.奖金C.劳动保护费D.加班加点工资E.职工福利费【答案】BD6、投标报价前需要收集的信息资料一般包括（）。A.招标人的资信情况B.工程所在地的地理位置、地形和地貌C.建筑材料价格水平D.工程项目的资金来源E.当地流动人口规模【答案】ABCD7、以下关于合同价款纠纷处理的说法，正确的有（）。A.承包人在合同约定的期限内没有完工，发包人可请求解除合同，应予支持B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可请求解除合同，应予支持C.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准，致使承包人无法施工，且经催告仍未履行相应义务的，承包人可请求解除合同，应予支持D.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持【答案】CD8、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】BCD9、承包人投标报价时，下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中，正确的有（）。A.投标人依据项目特征确定综合单价B.综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险，10%以内的工程设备、施工机具使用费风险C.为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据D.确定分部分项工程综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容E.清单单位含量＝定额项目的工程量/清单工程量【答案】AC10、（2015年真题）下列资金项目中，属于“基本建设项目竣工财务决算表”中资金来源的有（）。A.基建拨款B.项目资本金C.应收生产单位投资借款D.基建借款E.待核销基建支出【答案】ABD11、（2013年真题）下列费用项目中，以“到岸价＋关税＋消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（）。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E.车辆购置税【答案】D12、投资估算指标包括（）。A.概算指标B.建设项目综合指标C.单项工程指标D.工程单价指标E.单位工程指标【答案】BC13、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），关于专业措施项目的说法中正确的有()。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E:只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【答案】CD14、投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有（）。A.报价B.工期C.投标有效期D.质量要求E.招标范围【答案】BCD15、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】ABD16、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】AD17、以下有关提前竣工的说法正确的是（）。A.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20％，超过的，应在招标文件中明示增加赶工费用B.约定提前竣工奖励的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和合同约定的每日历天应奖励额度的乘积计算的提前竣工奖励C.双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额D.发包人要求合同工程提前竣工，发包人无须征得承包人同意E.发包人要求合同工程提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的赶工费【答案】ABC18、（2019年真题）投标报价的分包询价，投标人应注意的问题有（）。A.分包标函是否完整B.分包单价所包含的内容C.分包人是否有专用施工机具D.分包人可信赖程度E.分包人的质量保证措施【答案】ABD19、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，以下有关合同价款的结算说法正确的是()。A.如果在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，应立即偿还剩余预付款B.除非合同中另有规定，无论工程所在地惯例如何，对每部分永久工程的计量应以实际完成的净值进行C.期中支付证书一经签发，不予更改D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后，发包人应立即将全部保留金一次性支付给承包商E.在工程的最后一个缺陷通知期结束后28