2023年公路工程监理工程师考试合同管理试题

协议管理试题一一、单选题(1０题/１０分）1、某承诺文献超过要约规定期间1天到达要约人。按照邮寄文献收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在规定的时间内投邮,由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文献应（）A．因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受告知后才有效C．必须经要约人发出拒绝告知后才无效Ｄ.因非受要约人因素的迟到,要约人必须接受该承诺２、ＦIDＩC施工协议条件中规定的缺陷告知期，是指()的期限A．协议签字日至承包人提交结清单日Ｂ．开工日至工程师颁发移交证书日Ｃ．开工日至工程师颁发履约证书日Ｄ．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经批准承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，规定承包人进行剥露后的重新检查。检查结果表白施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工协议的规定，对增长的施工成本和延误的工期解决应是（)A．工期顺延，施工成本的增长由承包人承担B.工期不予顺延,施工成本的增长由承包人承担C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本,修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延,补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计协议的价格为5０0万元,设计单位已接受委托方支付的定金,无合法理由拒不履行协议义务,则委托方有权规定设计单位返还()万元A．100B.150C．２０0D.2505、我国对经济协议争议的解决实行()A.一裁两审制Ｂ．或裁或审制C.只许仲裁Ｄ.只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理协议规定,业主可(）A．发出中止协议告知，令监理协议即行停止B．发出未履行业务告知后在第21天单方面终止协议C.发出未履行业务告知后2１天内未得到满意答复,进一步发出终止协议告知,在该终止协议告知发出后的第3５天,监理协议即行终止D．一方面发出未履行义务告知,2１天内未能得到满意答复后,在第一个告知发出３5天后发出终止协议告知，监理协议即行终止７、ＦＩDIＣ土木工程施工协议条件是由（）制定的A.国际征询工程师联合会B．国际专业工程师联合会C.国际建筑师联合会Ｄ．欧洲发展基金会８、FIDIC土木工程施工协议条件按计价方式属（)协议Ａ．固定总价B.调值总价C．单价D.成本补偿9、施工中的费用索赔出现的因素是（)A．只限定事件引起的补偿Ｂ．只限定当事人违约而提出的补偿C．非自身的因素，且实际导致了损失，应由对方承担责任的补偿或补偿D．不涉及因第三者过错导致的损失的补偿或补偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文献（)A．只交验公司法人营业执照B．只交验公司等级证书C．公司法人营业执照和公司等级证书D．优良工程证书二、多选题（40题／40分)１、经济协议的担保形式重要有(）A．定金B.保证金C.抵押D．留置权Ｅ．保险Ｆ．预付款2、协议法律关系的客体涉及()A.行为Ｂ．限制流通物Ｃ．严禁流通物D．智力成果Ｅ.完毕一定的工作3、监理招标文献中，(）是财务建议书的重要内容A.执行监理任务的计划表B.承担监理工作的人员组成Ｃ.人员酬金报价表D.规定监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文献重要内容的是()A．设计文献B.工程量清单C.施工方案D．投标书的编制规定E.选用的重要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件涉及（）A.必须是法人组织Ｂ．不得与行政机关有从属关系C.有从事招标代理义务的场合D．有编制招标文献的能力E.有自己的评标专家库6、土木工程施工协议条件由（）组成A．通用条件B．专用条件Ｃ．投标书及附件D.协议书E.协议条件F．协议条款7、土木工程施工协议通用条件规定，属于（)的情况，承包商可以获得工期展延A.业主延误施工现场移交Ｂ．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响Ｄ．增长协议外的施工项目E.暂时停工8、FＩDＩC协议条件下,假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时，监理工程师有权采用的措施是（）A．指定另一分包商Ｂ.修改分包协议条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完毕该项工作D．解除协议９、在FＩDＩＣ土木工程施工协议条件中，()属业主的风险Ａ.战争、动乱等B.工伤事故C.正常的恶劣天气D.设计不妥导致的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是(）A.投标单位技术力量强B.标价合理、工期适当C.有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行Ｆ.乐意让利11、协议成立的有效条件涉及（）A．协议主体资格合格Ｂ.内容合法Ｃ．订立的形式和程序合法D．必须通过鉴证公证E.必须通过主管部门登记批准Ｆ．必须通过担保1２、质押担保一般是指权利质押，重要涉及（)Ａ．房屋及构筑物B.机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利13、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般涉及(）A.建筑物Ｂ．工资表C.劳务行为Ｄ．建设资金E.工程量F.构筑物1４、被代理人的重要权利有(）A.代理人按照代理权限自主进行代理活动Ｂ．规定代理人移交代理活动所产生的法律后果C．规定代理人代为清偿自己的债务D.规定代理人报告完毕代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人导致损害时规定补偿15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B.抵押C．质押D.留置Ｅ.定金16、属于经济协议重要条款的是(）A．标的B．价款Ｃ.质量D.签证条款Ｅ.违约责任F.仲裁条款１７、无效经济协议的财产后果,可按（）A.追究违约金B.返还财产C．补偿损失D．追究处罚金E．追缴财产18、当事人申请仲裁应当具有的条件是（)A.有仲裁协议B.熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为可以胜诉E.属于仲裁委员会受案范围19、经济协议法是指(）互相之间，为实现一定经济目的，明确互相权利义务而订立的协议A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C.公民D．农民E.个体工商户F．农村承包经营户2０、属于下列情况之一，即（)为无效经济协议,是国家法律不认可其效力的协议A.没有通过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D.内容不合法Ｅ．没有经公证处公证Ｆ.无效代理２1、免去违约责任的条款有（）A.对方过错B．国家计划调整Ｃ．自然灾害Ｄ.货品的自然损耗E．协议涉及的第三人违约所导致的债务人违约2２、仲裁协议涉及如下（)内容A.请求仲裁的意思表达B．不向法院起诉的承诺Ｃ．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会Ｆ.争议调解人2３、标底价格由（）组成A.成本Ｂ.利润C．税金D．直接费E.间接费２4、施工招标时,下列情况（）属于废标A.投标书未密封B.投标书逾期到达C.投标单位未参与开标会D．投标书未按规定格式填写E.投标单位提送标书后发现有误,在截止日期前补充函件的2５、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及（）A.批准招标申请B．审核招标文献C.负责编制标底D.参与开标会议E．监督评标过程2６、下列哪些属编制标底应遵循的原则()A.一个工程只能编制一个标底Ｂ.标底应考虑价格变动因素C.根据设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底D.标底价格应与投标者协商拟定27、工程招标时,也许导致招标失败的因素有（）A.投标单位局限性法定数B．部分投标者未出席开标会C.各投标者报价均不合理Ｄ．决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分协议工作范围时,应考虑的影响因素涉及（)A.有助于本地区的承包商B.有助于本系统的承包商Ｃ．施工内容的专业规定D.避免施工现场的交叉干扰E.对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时重要考虑因素涉及（)A.工程项目的特点B.图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D．业主与某一施工单位的关系E.施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文献涉及（）A.临时支付证书B.竣工结算支付证书C.最终报表D．最终支付证书E.结清单31、分包商应立即执行的变更指令涉及()的书面指令Ａ.业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布32、调整协议价格时依据的“有效协议价”，是扣除了（）后的协议价格A.暂定金额B.记日工费Ｃ.因物价因素调整的费用D．预付款Ｅ.保存金33、FＩDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后,协议对双方仍能有效,工程师可规定承包人完毕()方面的义务A．财务Ｂ．施工Ｃ．修补缺陷D.管理３４、按照ＦIＤＩC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期()Ａ．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长3５、政府行政主管部门对招标投标的管理涉及(）等工作A．批准招标B．查处假招标行为Ｃ．指定招标代理机构D.核查招标文献并备案E．追查在评标委员会推荐中标人名单外拟定中标人行为的责任３6、进行施工招标应满足的条件涉及（）A.工程已批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸Ｃ．已选择了监理单位D.建设资金来源已贯彻E．建设用地的征用工作已完毕37、开标时，投标书(),招标人应在公正员监督下,当场宣布为废标A．未密封Ｂ.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C.未按规定格式填写D．内容不全、笔迹辨认不清E．同标底吻合F.与标底相差甚远3８、按照ＦIDIＣ协议条件的规定，在()期限内承包商都有权提出索赔A.协议签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日Ｃ．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日Ｄ．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出协议争议日3９、承包商的索赔规定成立必须同时具有（）A．与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失B.导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失Ｃ．按协议规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知E.承包商提供的证据足以支持自己的主张４0、索赔证据的基本规定是（）A.索赔证据必须具有真实性B．索赔证据必须具有全面性Ｃ．索赔证据必须具有特定条件D.索赔证据必须具有及时性Ｅ．索赔证据必须具有直观性F．索赔证据必须具有逻辑性三、判断题(10题／１０分)1、保证协议的当事人是权利人和义务人（)2、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司补偿的受损失因素涉及地震、盗窃和设计错误等（）３、根据《经济协议法》的规定，经济协议不涉及技术协议（)4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文献、投标文献、标准、定额等(）６、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商拟定中标价格(）7、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标(）8、《公路工程施工监理协议范本》规定业主经与监理单位协商后方可规定监理单位更换不称职的监理人员（）9、按照FＩDIC条款，因特殊风险而终止协议时，承包商有权得到因终止协议后给承包商带来的损失（）10、FIＤＩＣ协议条件规定，由于工程变更,该项目实行的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时,才考虑费率和价格的变动(）四、简答题(5题/20分）1、审查经济协议是否有效，应当注意审查哪些方面?2、简述建设工程公开招标程序?3、监理工程师接到承包人提交的索赔告知后，监理工程师应做哪些工作?４、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标?５、根据《协议法》的规定,协议一般应涉及那些条款?五、综合分析题(２题/２0分)1、某高速公路项目，承包商为了避免此后也许支付延误补偿金的风险。规定将路基的竣工时间延长6个星期，承包商的理由如下:(1)特别严重的降雨；（2)现场劳务局限性；(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;(4）无法碰见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；(5)施工场地使用权提供延误;(6）工程款不到位。问题１)监理工程师认为以上哪些因素引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。2)哪些是业主的责任，监理工程师该如何解决？2、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定协议时,业主为了约束承包商能保证工程质量,规定承包商支付了2０万元定金。业主与承包商双方施工协议中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工协议履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工１0天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题:1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2）定金与预付款有何区别？3）监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件是什么?4）监理工程师对两次索赔申请应如何解决？一、单选题(１0题/10分）1、C2、D３、B4、C5、B6、D7、A8、C9、C１0、Ｃ二、多选题(4０题/40分）1、ABCD2、ＡＢDＥ3、CＤE４、ABD５、BＣDE6、AＢCD7、ＡBCＤ8、AＢC9、ADＥF10、ＢCDE11、ＡＢC１2、CＤEF１3、AＣD14、BDE１5、ＡBC1６、AＢCE17、BＣE18、AＣE19、ABEF２0、BＤＦ2１、ACD２2、ACＥ2３、ＡBＣDE24、ABCD２5、ABＤE26、ABＣ27、AC28、CDＥ29、ＡBCＥ30、AＢD31、ＤE3２、ＡBC33、AD３4、AB35、BDＥ36、ABDＥ37、AＢＣD３8、AＢＣD3９、ABCD40、ABCD三、判断题(10题／1０分)１、×２、×3、√4、√5、√6、×7、√8、×9、×10、√四、简答题(５题/２0分）1、答：审查经济协议是否有效，重要应从以下四个方面进行审查：1）、协议的主体是否有合法资格;２)协议内容是否违反法律:3)当事人意见表达是否真实;协议是否按照法定形式和程序签定２、答:建设工程公开招标大体可分为三个阶段：1）招标准备阶段，重要工作涉及选择招标方式;办理招标备案;编制招标有关文献。2)招标阶段，重要工作涉及发布招标广告;进行资格预审；出售招标文献；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，重要工作涉及开标；评标和定标。3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录;审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增长了施工成本;分析索赔事件的协议责任。4、答:1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;２)所有或者部分使用国有资金或者国家融资的项目;３）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；４)法律或者国务院规定的其他项目。５、答:1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的;3)数量；4）质量;５)价款或者报酬；６）履约期限、地点和方式;７)违约责任；8）解决争议的方法。五、综合分析题(2题/２０分)1、答：一）上述1、３、４、5、6种因素引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。二）上述因素中3、5、6属于业主的责任,监理工程师对这些问题的解决,对３可规定业主适当增长工程款或者适当延长工期;对５规定业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对6规定业主按协议规定准时拨付工程款。2、答：１)对承包商资质审查的内容有：公司营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、公司信誉等。2）定金与预付款的区别:①目的不同，定金的目的是为了证明协议的成立和保证协议的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同，定金是担保形式，是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。③解决不同,定金视协议履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。３)监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件：①承包商受到了实际损失或损害；②损失不是因承包商的过错导致；③损害也不是承包商应承担的风险导致；④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。４）对第一次索赔：①鉴定索赔成立，这是由于碰到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核算延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：①鉴定索赔不成立，由于施工机械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后１０天内作出答复,表达索赔不成立。协议管理试题2一、单选题(１0题/10分)1、按照法律规定,（)不能成为建筑施工协议的担保人A．建设主管部门B．建筑公司C.银行D.贸易公司2、经济法律关系由()三要素组成A.主体、客体、内容Ｂ.当事人、经济行为、经济利益C.法人、经济协议、经济责任D．经济管理、经济协作、经济责任3、经济协议担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法对的的有（)Ａ．预付款是定金的形式之一B.保证人可以是协议当事人一方，也可以是第三人C.抵押人可以是协议当事人一方,也可以是第三人Ｄ．留置物的所有人必须是债务人4、无效经济协议的确认权属于（）A．法院或仲裁机关B．法院Ｃ．工商局D．建设管理部门5、经济协议的核心是(),它是当事人双方权利和义务的焦点A．价款B.违约责任C．标的D.履行期限6、招标文献中的工程量清单是（）A．投标单位计算标价的依据Ｂ.竣工结算的依据C.准确的工程量Ｄ．总价承包时的工程量7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位()的选择A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其别人员应来自（)A.参与竟争的投标人B.招标单位的董事会C．上级行政主管部门D．省、市政府部门提供的专家名册9、FIDIC协议条件下，当业主与承包商发生协议争议时,一方面（)A.由工程师对争议事项作出决定B.双方和谐协商Ｃ.申请仲裁Ｄ.提起诉讼1０、根据FIDIC条款,监理工程师越权下达了对某项工作的指令后,承包商执行了,也许会出现（)A.承包商无权得到该项工作的付款B．承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定C．业主给予承包商一定的补偿D．承包商有权得到该项工作的付款二、多选题（4０题/４0分)1、协议标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般涉及（）A.建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金Ｅ.工程量F.构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济协议过程中，应（)Ａ．以自己的名义签定协议Ｂ.与第三方商签过程中独立地表达自己的意志C．在授权范围内单独与第三方谈判协议D．在与第三方签定的协议内规定代理人的权利和义务E．在协议内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为能力由(）行使Ａ．法定代表人B．法人代表C.法人领导机构D.厂长、经理E．董事会4、采用质押方式作为协议担保时,重要特点表现为（）Ａ.担保财产需转移给债权人B．担保财产不需转移给债权人C.担保财产在担保期内债权人仍可使用D.担保财产在担保期内债权人无权使用E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件涉及（)A．必须是法人组织B.不得与行政机关有从属关系C．有从事招标代理义务的场合D．有编制招标文献的能力E．有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及()Ａ．批准招标申请B．审核招标文献C．负责编制标底D．参与开标会议E.监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实行监理工作计划时,重要比较()等方面内容A.监理工作目的设立的合理性B．项目监理班子组织机构的完备性C.工作计划的可行性Ｄ．承诺保证提前竣工时间的长短E．提交的方案是否有创新性８、进行施工招标应满足的条件涉及(）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C.已选择了监理单位D．建设资金来源已贯彻E.建设用地的征用工作已完毕９、开标时，投标书（）,招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A.未密封Ｂ．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、笔迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远10、按照ＦIDIC协议条件的规定,在（）期限内承包商都有权提出索赔A．协议签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出协议争议日11、承包商的索赔规定成立必须同时具有（)A.与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失B.导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失C.按协议规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知Ｅ．承包商提供的证据足以支持自己的主张12、索赔证据的基本规定是(）A.索赔证据必须具有真实性B．索赔证据必须具有全面性C.索赔证据必须具有特定条件D.索赔证据必须具有及时性Ｅ.索赔证据必须具有直观性Ｆ．索赔证据必须具有逻辑性1３、经济协议的担保形式重要有(）A.定金Ｂ．保证金C.抵押Ｄ.留置权E.保险F．预付款１４、协议法律关系的客体涉及()A．行为B．限制流通物C．严禁流通物D．智力成果E．完毕一定的工作15、监理招标文献中，(）是财务建议书的重要内容A．执行监理任务的计划表Ｂ.承担监理工作的人员组成Ｃ．人员酬金报价表D.规定监理单位提供的设备清单E.提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文献重要内容的是（)Ａ．设计文献B.工程量清单C．施工方案D．投标书的编制规定Ｅ．选用的重要施工机械１7、下列协议中,属于主协议的是（)A.施工承包协议Ｂ．施工分包协议Ｃ．担保协议D.监理协议Ｅ.工程保险协议18、土木工程施工协议条件由(）组成A．通用条件B．专用条件Ｃ．投标书及附件D.协议书E.协议条件Ｆ.协议条款１9、土木工程施工协议通用条件规定，属于(）的情况,承包商可以获得工期展延Ａ.业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增长协议外的施工项目E.暂时停工20、FIDIＣ协议条件下,假如承包商有理由拒绝和指定分包商签定协议时,监理工程师有权采用的措施是（）Ａ．指定另一分包商B.修改分包协议条款C.发布“变更”指令,安排承包商自己去完毕该项工作D.解除协议２1、在FIDＩＣ土木工程施工协议条件中,(）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不妥导致的损失和破坏Ｅ.业主提前使用永久工程一部分导致的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用2２、评标的条件是()Ａ．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当Ｃ.有较好的信誉Ｄ.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施Ｅ．重要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．乐意让利2３、协议成立的有效条件涉及()A.协议主体资格合格B.内容合法C.订立的形式和程序合法Ｄ．必须通过鉴证公证Ｅ.必须通过主管部门登记批准F.必须通过担保2４、质押担保一般是指权利质押,重要涉及()A.房屋及构筑物B.机器设备C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票Ｅ.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F.依法可以质押的其他权利25、协议标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般涉及（)Ａ．建筑物B.工资表C．劳务行为D.建设资金E.工程量Ｆ．构筑物26、被代理人的重要权利有(）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．规定代理人移交代理活动所产生的法律后果C．规定代理人代为清偿自己的债务Ｄ.规定代理人报告完毕代理事务的情况Ｅ．代理人不履行职责而给被代理人导致损害时规定补偿27、按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有（)A.保证B.抵押C.质押D．留置E.定金28、属于经济协议重要条款的是（）Ａ．标的B.价款C.质量D．签证条款E．违约责任F.仲裁条款29、无效经济协议的财产后果,可按（）A．追究违约金B.返还财产C．补偿损失D.追究处罚金E.追缴财产30、当事人申请仲裁应当具有的条件是()A.有仲裁协议Ｂ.熟悉仲裁规则Ｃ.有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为可以胜诉E．属于仲裁委员会受案范围３1、经济协议法是指(）互相之间，为实现一定经济目的,明确互相权利义务而订立的协议Ａ．具有平等民事主体的法人Ｂ.其他经济组织C．公民D．农民E.个体工商户F.农村承包经营户32、属于下列情况之一,即（）为无效经济协议，是国家法律不认可其效力的协议A．没有通过上级主管部门审批B．主体不合格Ｃ.没有经工商局鉴证D.内容不合法E.没有经公证处公证Ｆ.无效代理33、免去违约责任的条款有()A．对方过错B.国家计划调整C．自然灾害D．货品的自然损耗E．协议涉及的第三人违约所导致的债务人违约34、仲裁协议涉及如下(）内容A．请求仲裁的意思表达Ｂ．不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D．双方争议的解决方式Ｅ．所选定的仲裁委员会F.争议调解人3５、标底价格由（)组成A.成本Ｂ．利润C．税金Ｄ.直接费E.间接费3６、施工招标时,下列情况()属于废标Ａ.投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参与开标会D.投标书未按规定格式填写E.投标单位提送标书后发现有误，在截止日期前补充函件的37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作涉及()A．批准招标申请B．审核招标文献C.负责编制标底D.参与开标会议Ｅ．监督评标过程３8、下列哪些属编制标底应遵循的原则()A.一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文献、招标文献、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商拟定３9、工程招标时，也许导致招标失败的因素有（）A.投标单位局限性法定数B.部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误4０、施工招标划分协议工作范围时,应考虑的影响因素涉及（)A.有助于本地区的承包商Ｂ．有助于本系统的承包商C.施工内容的专业规定D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响三、判断题（10题/10分)1、施工招标的招标广告属于要约（）2、被仲裁机构裁定为可撤消的协议，自裁定之日起,协议不再具有法律效率()3、保证协议的当事人是债权人和保证人(）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（)５、编制标底应根据设计文献、投标文献、标准、定额等(）6、根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证协议的担保人()7、在法律上，把订立经济协议的全过程划分为协商和签约两个阶段()8、当递交最终报表之后,承包商根据协议进行索赔的权力终止了(）９、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任因素事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（）1０、在索赔事件发生后的28天内,承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向告知书,否则就丧失了索赔的权利(）四、简答题（5题／２0分)１、简述协议法律关系三要素？2、承担违约责任有哪些方式?3、解决协议争议的方法有哪些？4、《招投标法》对招标人的能力有何规定?５、根据FIDIC条款,组成协议的文献有哪些?五、综合分析题（2题/20分）1、某高速公路项目运用世行贷款修建,施工协议采用FIDIC协议条件,业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际）：（一)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位修改,由于图纸修改导致停工２０天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的规定。（二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂时停工令,共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现５0年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的规定。（三)施工过程中，现场周边居民称承包方施工噪音对他们导致干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的规定。问题：针对承包方提出的上述索赔规定,监理工程师应如何签署意见？2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位已经签定了施工协议。监理单位在执行协议中陆续碰到一些问题需要进行解决,若你作为监理工程师,对碰到的下列问题,请提出解决意见。(一)在施工招标文献中，按工期定额计算，工期为5５0天。但在施工协议中,开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1９9９年7月20日,日历天数为5８1天,请问监理的工期目的应为多少天?为什么?施工协议规定,业主给施工单位提供图纸7套，施工单位在施工中规定业主再提供3套图纸,施工图纸的费用由谁来支付?(二）在基槽开挖土方完毕后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤,由此发生的医疗费用由谁支付，为什么?在结构施工中,施工单位需要在夜间浇筑混凝土,经业主批准并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上1１点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付一、单选题(1０题/10分）１、A２、Ａ３、C4、Ａ5、C6、A７、Ｂ8、D9、A1０、D二、多选题（40题/40分)1、ACD2、BＣE3、AC４、ADE５、BCDE6、ＡＢDE７、ABＣE8、ＡBDE9、ＡBCD1０、ABCD11、AＢCＤ12、ABCＤ１3、ABCD14、AＢDE１5、CDE16、ABD17、AD18、ＡBＣD19、ABCD2０、ABC２1、ADEＦ2２、ＢCDＥ23、AＢC２４、CDEF25、ACＤ26、ＢDＥ2７、ABＣ2８、ABＣE29、BCE30、ACE31、ABＥF32、BＤＦ33、ＡＣD34、AＣE3５、ABCＤE３6、ＡＢCＤ３7、ＡBＤＥ38、ＡＢC39、AＣ30、CＤＥ三、判断题(10题/1０分)1、×２、×3、√4、√5、√6、√7、×８、√9、×１０、√四、简答题（5题/20分）1、答:协议法律关系涉及协议法律关系主体、协议法律关系客体、协议法律关系内容三个要素。协议法律关系主体是参与协议法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人,可以是自然人、法人、其他组织;协议法律关系客体是指协议法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，重要涉及物、行为、智力成果；协议法律关系内容是指协议约定和法律规定的权利和义务。2、答：承担违约责任的方式重要有:继续履行、采用补救措施、补偿损失、支付违约金、定金罚则3、答：协议争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，4、答:①有与招标工作相适应的经济、法律征询和技术管理人员;②有组织编制招标文献的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。5、答:按照优先支配地位顺序,组成协议的文献有：①协议协议书及附件;②中标告知书③投标书及投标书附录；④协议专用条款及数据表;⑤协议通用条款;⑥技术规范；⑦图纸;⑧标价的工程量清单;⑨投标书附表;⑩构成协议的其他文献。五、综合分析题(2题/２0分）１、答:(一）这是非承包方因素导致的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。（二）由于异常恶劣气候导致的6天停工是承包方不可预见的,应签证给予工期补偿6天，而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量导致的4天停工是承包方应当预见的,故不应签证给予工期补偿和费用补偿。(三）这是承包方自身因素导致的,故不应给予工期补偿和费用补偿。2、答:（一)按照协议文献的解释顺序，协议条款与招标文献在内容上有矛盾时,应以协议条款为准。故监理的工期目的为581天。协议规定业主提供７套图纸，施工单位再要３套图纸，超过协议规定，故增长的图纸费用应由施工单位支付。(二)在基槽开挖土方后,在四周设立围栏，按协议文献规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故,所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主批准，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。协议管理试题3一、单项选择题(每题１分，共10分）

1、协议法律关系的客体是

。

Ａ、承包商

Ｂ、监理工程师

C、标的

D、协议条款

２、行为人没有代理权,超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立协议,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效，该代理称为

。ﻫＡ、法定代理

Ｂ、委托代理

Ｃ、指定代理

Ｄ、表见代理

3、无效协议或者被撒销的协议

没有法律约束力。

A、被确认时

B、自始

ﻫC、当事人一方提出时

D、双方发生争议时

4、担保协议属于

。ﻫＡ、从协议

B、主协议

C、无偿协议

Ｄ、委托协议ﻫ5、可撤消的协议,具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起

内没有行使撤消权，则撤消权消灭。ﻫA、60天

B、6个月

C、一年

D、两年

6、当事人对协议变更的内容约定不明确的

。

Ａ、推定为未变更

B、推定为变更

C、由监理推定

D、请求仲裁ﻫ7、根据招投标法的规定，投标人少于

的,招标人应当依照招投标法重新招标。

A、２个

B、5个

C、1０个

D、3个ﻫ8、在公路施工承包协议中应用非常广泛的协议是

。ﻫA、总价协议

B、成本加酬金的协议ﻫＣ、单价协议

D、设计施工总承包

9、FIDIC协议条件中工期应当从

起算。

A、协议签订之日

Ｂ、协议书中注明的开工日期

C、承包商接到监理工程师开工告知书的日期ﻫD、第一次工地会议开会当天

10、依据FIDIC施工协议条件,监理工程师可在

进行质量检查。ﻫＡ、只能在施工现场

Ｂ、只能在预制厂或料场

C、只能是A或B两种情况之一

D、可在A或B协议规定的其它地点二、多项选择题(每题１分，共计4０分)

１、FIDIC条款中，监理工程师有权

。ﻫA、撤换不称职的监理工程师代表

B、批准承包人转让协议的规定

C、批准承包人的分包规定

D、撤换不称职的承包人职工

E、终止业主与承包人的协议关系

F、解释协议文献ﻫ2、FＩＤIC条款中,下列施工索赔中有协议依据的有

。ﻫA、未按规定向承包人付款

B、延误提供图纸

Ｃ、未及时合理按协议提供场地

Ｄ、负责提供的书面数据不准确

E、提前占用或使用永久性工程区段而导致的损失或损害

Ｆ、分包人违约

3、法律关系的三个要素是

。

Ａ、主体

Ｂ、客体

C、目的

D、内容ﻫ4、当事人订立协议,有

和

。ﻫ

A、委托代理形式

B、书面形式

C、口头形式

D、其他形式ﻫ5、当事人订立协议,采用

方式。

A、要约邀请

Ｂ、要约

C、承诺

D、担保ﻫ６、不可抗力是指

的客观情况。

A、不能预见

B、不能避免

C、不能保险

D、不能克服ﻫ7、协议纠纷的解决方法

。ﻫ

Ａ、公证

Ｂ、鉴证

C、协商

ﻫＤ、调解

E、仲裁

Ｆ、诉讼ﻫ8、合法代理的条件

。

A、事先取得委托书

Ｂ、在委托范围内ﻫC、以委托人的名义

Ｄ、要通过公证ﻫ9、无效协议的法律后果

。

A、返还财产

Ｂ、折价补偿

C、补偿损失

D、追缴财产ﻫ10、监理工程师根据协议规定解决费用索赔时，一般分为两个环节进行，即

。ﻫ

Ａ、索赔权的论证

B、索赔额的计算

C、查证索赔因素

D、核算索赔费用

１1、下列协议中

与施工承包协议没有主从关系。ﻫ

A、监理协议

B、设计协议

C、借款协议

Ｄ、分包协议

１２、建设工程协议涉及

。ﻫ

A、监理协议

B、工程勘察协议

C、工程设计协议

Ｄ、施工协议ﻫ1３、下列说法是不对的的

。ﻫ

A、索赔告知书由工程师发给承包商;

Ｂ、索赔告知书由承包商发给工程师;ﻫＣ、索赔告知书由承包商发给业主；ﻫD、索赔告知书由工程师发给业主。

１4、下列说法是不对的的

。

Ａ、监理工程师代表仅对业主负责;ﻫB、监理工程师代表仅对承包人负责；ﻫＣ、监理工程师代表仅对工程师负责;ﻫD、监理工程师代表对业主和承包人负责。ﻫ１5、招投标法规定的法定招标方式有

。ﻫ

Ａ、公开招标

B、议标

C、委托

D、邀请招标

1６、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的告知规定，评标方法涉及

．ﻫA、综合评分法

Ｂ、最低报价法

C、最低评标价法

D、法律、行政法规允许的其它评标法ﻫ17、公路工程施工招标的项目应当具有下列条件

。ﻫA、初步设计文献已被批准;

B、建设资金已经贯彻;

C、项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准规定;ﻫD、施工准备工作基本就绪。

18、计算监理服务费用的方法有

。

ﻫA、成本加酬金

B、费率法

C、人、年费法

D、总额法

１9、监理附加服务费用的基本测算方法，由双方协商拟定,一般可采用

的办法。

A、附加工程工作量×基本费率；

Ｂ、附加工程工作量×基本费率×有效协议价；ﻫＣ、附加服务工作日数×监理服务日平均费用；ﻫD、附加服务工作比例×监理服务费用总额。

2０、仲裁的特点是

。ﻫA、双方自愿

B、无地区、无级别管辖

C、一裁仲局

D、公正、保密２１、下列说法是不对的的

。

A、工程竣工后通过缺陷责任期,将由业主签发解除缺陷责任证书;

B、工程竣工后通过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书;

C、工程竣工后通过缺陷责任期,将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书;

D、工程竣工后通过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。

22、下列说法不对的

。

A、依法成立的协议自成立时生效；ﻫB、只有通过公证的协议才具有法律效力；

C、只有通过鉴证的协议才具有法律效力;ﻫＤ、只有通过上级主管部门批准的协议才具有法律效力。

2３、下列协议

,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。

A、因重大误解订立的

Ｂ、在订立协议时,显失公平的ﻫC、协议履行中价格下降的

D、订立协议后，政策变化的ﻫＥ、未办理担保和保险的

Ｆ、以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的ﻫ24、具有代为清偿债务能力的

,可以作保证人。

Ａ、国家机关

B、学校

C、医院ﻫD、法人

E、其他组织

F、公民

25、按协议计价方式，公路工程施工协议有

。ﻫ

Ａ、单价协议

B、总价协议

ﻫC、设计施工总承包

D、成本加酬金协议

26、在FIDIC协议条件中,载明的工程分包方式为

。

Ａ、一般分包

B、直接分包

C、接定分包

Ｄ、间接分包

27、在FＩDIC协议条件中,规定由业主和承包商联合保险的项目有

。

A、监理人员人身伤害事故险

B、工程一切险

C、承包商雇员人身伤害事故险

Ｄ、第三方责任险ﻫ28、根据FＩDＩＣ协议条件的规定,下列表述哪些是错误的

。ﻫ

A、业主可以直接指令承包商进行变更;ﻫ

B、设计单位可以直接指令承包商进行变更;

Ｃ、承包商可以自行决定对工程的合理变更;

D、没有监理工程师的指示,承包商不得作任何变更。

2９、根据FIDIＣ协议条件规定,协议履行过程中发生

事件,属于业主应承担的风险。

A、业主提供的参考资料有误

B、叛乱、革命、罢工

C、任何有危险性质的放射性污染

D、战争、敌对行动ﻫ

３0、FIDIC协议条件具体规定了构成协议的文献的优先顺序为

。ﻫ

A、本协议协议书

B、协议的专用条件

C、协议的通用条件

D、中标告知书

E、投标书及其附录

F、图纸

G、技术规范

H、标价的工程量清单

N、构成本协议组成部分的其他文献ﻫ3１、根据FIDIC协议条件规定，下列情况应给予承包商延期的有

。

A、连续下雨2２天；ﻫ

B、地下发现文物致使某关键工程进度受阻;ﻫ

C、工程施工中,监理工程师对施工质量按协议规定进行检查致使工程暂停；

D、承包商的工人罢工。ﻫ

３2、根据FIDIC协议条件第５３条的规定，承包商若不遵循该条规定的程序，那么，

。

A、承包商就丧失了索赔的权利;ﻫ

Ｂ、承包商只能得到费用补偿,而不涉及利润;

Ｃ、承包商得到付款的权利也许会受到限制；ﻫ

Ｄ、承包商只能得到从同期记录中证实的那部分款额；ﻫ

E、承包商只能通过诉讼获得索赔。

３3、根据FIDIC协议条件第69条的规定，假如业主的违约事件发生后,承包商有权采用下列措施进行解决和补救

。ﻫ

A、终止协议

Ｂ、从现场撤离设备

C、暂停工作

D、减缓工作速度ﻫ３4、标底编制的基本原则是

。

A、应遵循价值规律

B、应服从供求规律

C、应遵照政策规定

D、应反映出一种平均先进的劳动生产力水平ﻫ35、业主根据监理协议的规定,向监理单位支付的费用涉及

。ﻫ

Ａ、正常服务的费用

Ｂ、附加服务的费用ﻫ

C、对监理单位的补偿

D、加班费用

36、下列说法是不对的的

。ﻫ

A、中标告知书发出时，即发生承诺生效、协议成立的法律效力;ﻫB、中标告知书收到后，即发生承诺生效，协议成立的法律效力；

C、收到中标告知书的回执后，即发生承诺生效,协议成立的法律效力；

D、收到中标告知书，签订了施工承包协议后,即发生协议成立的法律效力。

3７、评标委员会要对投标人的

进行具体评审。

A、财务能力

Ｂ、技术能力ﻫ

C、管理水平

D、以往施工业绩及履约信誉ﻫ38、计日工的使用是

。

A、根据业主的指令使用

B根据监理工程师的指令所有使用

C、部分使用

Ｄ、主线就使用ﻫ39、因工程设计变更，监理工程师下达了某部分工程的暂时停工令,使承包商的三台专用机械设备闭置，对承包商的设备闭置损失补偿费应按

计算。ﻫ

A、机械台班费

Ｂ、机械设备的进出场费ﻫ

Ｃ、机械折旧费

D、机械设备租赁费ﻫ４０、凡超过

的任何长度、面积或体积,都不予计量。ﻫ

A、图纸所示

B、监理工程指示

Ｃ、业主批准

D、设计单位审核三、判断题（每题1分，共1０分)ﻫ1、代理不合法的协议属于无效协议。

（

）

２、转让是属于协议主体的变更。

（

）

3、招标是要约,投标是承诺。

（

）

4、有效协议价等于协议总价减去暂定金额和计日工。

（

）ﻫ5、当事人既约定违约金,又约定定金的，一方违约时，对方可同时合用违约和定金条款。

(

）

6、业主或监理单位任何一方向另一方规定的补偿,若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。

(

)

7、假如监理协议中所涉及的文献之间出现矛盾,则应以文献所列顺序优先为准。

(

)ﻫ８、符合协议条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本协议工程的有关细目的单价或总额价之中。

（

)

9、对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

(

)

１0、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完毕招标工程的,则该报价作废标解决。

（

)

四、简答题（每题４分,4×5＝20分）

1、如何拟定变更工程的单价?ﻫ2、违反协议责任的构成要件及承担违约责任的方式是什么？ﻫ３、工程延期的审批原则是什么？

4、中标人的基本条件有哪两点?ﻫ5、ＦIDIC协议条款中提到的“工程令工程师满意”是什么含义？ﻫ五、综合分析（每题10分,共计20分）

１、某项目工程量清单中,由于业主工作人员的失误，将10０0ｔ的钢筋数量错误地写成10０t,承包商发同后将错就错……最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了100万元。试问承包商的行为是违反道德的行为还是违法行为?为什么?这类问题的出现属于协议法哪种类型的协议?因当如何解决？ﻫ2、某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包商指出,因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现,并据此擅自停工,规定业主补偿因停工导致的损失。试问承包商提出的索赔成立否?为什么？参考答案一、单项选择ﻫ1、Ｃ

２、D

3、B

4、A

５、C

6、A

7、D

8、C

９、Ｂ

10、Dﻫ二、多项选择题

1、

AＣＤＦ

２、AＢCDE

３、ＡBD

4、ＢCDﻫ

5、BＣ

6、ＡBD

７、ＣＤEF

8、ABCﻫ

9、AＢCD

10、ＣＤ

１１、ＡBC

12、BＣD

13、AＣＤ

14、ＡＢD

１５、AD

１６、ACD

１7、ABC

18、BCD

19、ACD

20、ＡBCD

21、ＡＢＣ

２2、ＢCD

23、AＢF

2４、ＤＥFﻫ

25、ABD

26、AＣ

27、ＢD

2８、ABC

2９、BCＤ

3０、ＡDEBCGＦHI

３1、ＡC

3３、CDﻫ

3３、ABCＤ

3４、ＡBD

３5、ＡBC

36、BＣDﻫ

37、ＡBCD

3８、BCD

３9、ＣD

40、ABﻫ三、判断题ﻫ

1、×

２、√

3、×

4、√

５、×

６、√

7、×

8、√

９、√

1０、√ﻫ四、简答题ﻫ

1、１)工程清单内的单价；ﻫ

2）协议内规定的单价计算方法;

3）国家、部、省、市级机构颁布的概预算定额及价格参考书；ﻫ

4)参考承包人预算及实际支出证明，协商单价；ﻫ

5）计日工法；

6)监理工程师、承包人、业主一起磋商;ﻫ

7）意见难到统一的,监理工程师应拟定最终的价格。

2、违反协议责任的构成要件：ﻫ

1)有违约行为;ﻫ

２）有损害事实；

３）违约行为与损害事实之间有因果关系。

承担违约责任的方式:ﻫ

1)支付违约金；

2)支付补偿金；ﻫ

3）采用补救措施;

4)继续履行协议。ﻫ３、1)工程延期事件是否属实，强调实事求是;

2）是否符合本工程协议规定及ＦＩDIC协议条件第44条的规定;ﻫ

３)延期事件是否发生在工期网络计划的关键线路上，即延期是否有效合理

4)良好的气候内能补偿否;ﻫ

5）证据资料是否真实、齐全；

6）申请延期天数的计算原则与方法应恰当。

上述6条,只有同时满足前四条,延期申请才干成立。至于时间的计算，监理工程师也许根据自己的记录,作出公正合理的计算。ﻫ4、1)可以最大限度地满足招标文献中规定的各项综合评价标准；ﻫ

2）可以满足招标文献的实质性规定,并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

5、“工程令工程师满意”不是以工程师的个人主观意志为标准,而是必须符合规范、符合设计；符合协议文献的规定;符合工程、协议合理推理能成立的,符合公路工程令人满意的习惯作法。ﻫ五、综合分析ﻫ１、根据案例所述情况，承包人的行为既是违反道德的行为,也是违法行为。由于诚实信用原则是道德准则最重要的核心原则之一,而《中华人民共和国协议法》第6条、第4２条、第60条、第9２条、第125条都载明了当事人应当遵循诚实信用原则；《公路工程国内招标文献范本》协议通用条件8.3载明:当承包人发现协议文献的中的差错,应及时书面告知监理工程师。

该案例属于因重大误解订立的协议，应当在协议法规定的时间内进行变更。

2、根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。由于：1）招标文献中载明,业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成协议文献的一部分，承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。2）根据协议通用条款11条的规定，承包了进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特性，涉及地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。3）招标文献中已载明并通过现场考察证实,该隧道施工的确处在一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的(协议通用条款12条）,出不符合协议法所指的不可抗力,即不能预见,不能避免,不能克服的客观情况。4）没有监理工程师的指示，承包人擅自停工导致的损失与损害应由承包人自负协议管理》试题4一、单项选择题（每题1分，共10分）1、下列协议不合用协议法的是()A、买卖协议B、借款协议Ｃ、委托协议Ｄ、收养协议2、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材,每吨价格３000元，乙公司批准供1０00吨钢材，但认为价格太低，规定每吨提高到3２00元，甲公司表达批准，乙公司的行为属于(）Ａ、要约B、承诺C、要约邀请D、要约引诱3、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的协议，属于（)Ａ、无效协议Ｂ、可撒销或可变更的协议C、效力待定协议D、附生效力协议4、依据《协议法》,协议生效后，当事人就履行费用的承担不明的，应由（）A、履行义务一方承担B、债权人一方承担C、债权人、债务人平均分担Ｄ、由监理工程师裁定5、在行使留置权的过程中，债权人所留置的财产()A、可以是债务人的任何财产B、只能是本债权债务的标的Ｃ、债权人合法占有的财产D、必须是处在债权人控制之一的债务人的所有财产6、我国《协议法》规定的违约责任的归责原则是（)A、过借责任原则Ｂ、过失责任原则Ｃ、公平责任原则D、严格责任原则７、监理工程师有权反对承包商任何不称职的人员，其依据是()Ａ、FＩＤＩC条款第1６条B、FIDＩC条款第17条Ｃ、FＩDIＣ条款第3７条D、FIDIC条款第63条8、假如监理协议中所涉及的文献之间出现矛盾，应以(）Ａ、文献所列顺序优先为准B、双方最后确认的文献为准Ｃ、监理工程师裁定为准Ｄ、主导语言为准9、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是（）Ａ、由业主负责Ｂ、由设计单位负责C、由承包商负责D、由业主与承包商各负一半1０、FIDIC条款60条是（)A、支付的核心条款B、工程变更的核心条款C、索赔应遵循的程序Ｄ、工程延期应遵循的程序二、多项选择题（每题1分，共计４０分）1、法律关系的三个要素是（）Ａ、目的B、主体C、客体D、内容2、下列协议属于从协议（)A、分包协议B、监理协议C、借款协议D、担保协议3、合法代理的条件(）A、事先取得委托书B、通过公证或鉴证C、以委托人的名义D、在委托范围内4、当事人订立协议的程序是（)的阶段A、要约引诱Ｂ、要约邀请C、要约D、承诺5、协议是平等主体的(）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关6、当事人对协议的格式条款的理解发生争议时()A、应按通常的理解予以解释B、有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的一方的解释C、有两种以上解释的，应作出有助于提供格式条款的一方的解释D、在格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款7、按照《协议法》的规定，下列(）等内容属于各类协议一般应涉及的条款A、数量和质量的约定B、协议担保方式C、协议价款和支付方法D、解决协议争议的方法8、无效协议的确认权属于()A、协议当事人双方的上级B、监理工程师C、仲裁机构Ｄ、人民法院9、建设工程协议是一种(）A、双务协议B、有偿协议C、诺成协议D、要物协议10、协议当事人订立仲裁协议的作用是(）A、市场竞争的需要Ｂ、仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C、排除了法院对纠纷的管辖Ｄ、协议当事人