2023年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案

2023年监理工程师之合同管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案单选题（共100题）1、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。A.卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运B.每件能够独立运行的设备应整套装运，该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关主机一齐装运C.卖方应在施工场地卸货后将合同设备交付给买方D.卖方自负风险和费用进行卸货【答案】B2、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。A.合同中没有规定此项工作为固定费率B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%【答案】D3、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】C4、建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。A.设计单位负责人B.勘察单位负责人C.总承包单位负责人D.监理人【答案】D5、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。A.计价方式B.计价范围C.计价目的D.计价规定【答案】A6、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。A.包括设计要求的质量标准B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用【答案】B7、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价【答案】B8、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】A9、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）A.有效B.无效C.可撤销D.待定【答案】A10、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C11、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件【答案】C12、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B13、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。A.发生与否的不确定性B.赔偿额上限的不确定性C.发生后果的不确定性D.发生时间的不确定性【答案】B14、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】C15、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.报价评审【答案】D16、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元【答案】A17、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】C18、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A.5B.15C.21D.28【答案】D19、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】B20、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（）。A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物【答案】C21、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。A.生产日期B.批号C.保质期D.食用方法E.营养成分【答案】B22、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【答案】D23、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查办法D.评标办法【答案】D24、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。A.勘察机构设置B.勘察工作难点分析C.发包人要求D.勘察工作具体措施【答案】C25、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。A.开展建设工程项目招标采购的总体策划B.根据标准文本编制招标文件和合同条件C.细化项目参建各相关方的合同界面管理D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】D26、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%B.（投标人报价-标底）/标底×100%C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%【答案】A27、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C28、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10【答案】B29、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是()A.高能耗生产过程B.高新科技含量C.高附加值产品D.循环可再生利用【答案】A30、预付款担保的主要形式为（）A.现金B.存款单C.保兑支票D.银行保函【答案】D31、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A.签订合同的5日内B.签订合同的30日内C.中标通知书发出后30日内D.中标通知书送达30日内【答案】C32、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法【答案】A33、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C34、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A35、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料【答案】A36、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C.设计费应保留3%的质量保证金D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】D37、关于设计招标与工程项目实施阶段其他招标在程序上的主要区别，说法错误的是（）。A.虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性.长效性和创新性影响B.招标人可以不征得未中标人的书面同意，直接采用其投标文件中的技术方案，但应给予合理的使用费C.设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判D.设计招标可以按设计工作深度的不同分期进行，但设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求【答案】B38、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】A39、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.15D.28【答案】D40、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】C41、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】B42、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】C43、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。A.营养良好B.营养不良C.骨骼发育不良D.智力障碍【答案】B44、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。A.发包人发出的中标通知书B.监理人发出的开工通知C.合同双方签订的合同协议书D.监理人批准的施工进度计划【答案】B45、在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人【答案】A46、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C47、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.导致延期的责任方【答案】D48、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A.交货期晚于招标文件规定的交货时间B.可以减少招标文件说明的预付款金额C.投标材料性能高于标准D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】B49、在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.承包人可以不接受C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】B50、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】B51、制定运动处方，需要根据以下因素，除（）以外。A.确定运动目标B.选择运动方式C.确定运动速度D.确定运动时间与频率【答案】C52、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。A.混凝土路面B.沥青混凝土路面C.级配碎石路面D.沥青表面处理路面【答案】B53、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本【答案】B54、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】A55、下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量C.食物搭配要合理D.各营养素的比例要适宜E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】B56、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（）两种规定。A.通过或未通过B.接收或拒收C.通过或拒收D.接收或未通过【答案】C57、（2017年真题）建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】B58、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位【答案】A59、IPD模式指的是（）。A.传统模式B.设计一建造模式C.CM模式D.集成项目交付模式【答案】D60、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更【答案】A61、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】C62、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C63、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。A.混凝土路面B.沥青混凝土路面C.级配碎石路面D.沥青表面处理路面【答案】B64、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或承包商【答案】B65、定金不得超过主合同标的额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】A66、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()A.B.C.D.【答案】C67、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书【答案】B68、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】B69、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】D70、在全部设计施工阶段的总承包合同工作中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。A.工程师B.承包人C.监理人D.分包人【答案】B71、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。A.发包人名义B.承包人名义C.发包人和承包人的共同名义D.承包人和保证人的共同名义【答案】C72、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】D73、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。A.5人B.3人C.5人以上单数D.3人以上单数【答案】C74、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。A.PDCAAS=AAS×n%B.PDCAAS=AAS×真消化率C.PDCAAS=AAS×表观消化率D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】B75、以下不符合普通人的运动指南的是（）。A.运动类型以有氧运动和耐力运动为主B.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜D.高强度运动对改善心肺机能有良好作用【答案】C76、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。A.肩峰B.肩胛下角C.肱三头肌D.脐旁【答案】A77、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】B78、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底【答案】B79、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】B80、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C81、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门【答案】D82、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A.3天B.7天C.14天D.28天【答案】C83、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】C84、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A.以代理人的名义与对方谈判B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C.代理人在合同谈判过程中独立地表现自己的意志D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行【答案】C85、根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天D.工程接收证书颁发日【答案】A86、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。A.姓名及其授权范围B.职能分工及监理权限C.监理权限D.职能分工【答案】A87、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】B88、（2015年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A.发包人提供的材料不符合要求B.监理人的指示错误C.不可预见的物质条件D.异常恶劣的气候条件【答案】B89、设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B.全寿命期的费用最小的设备为最优C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】C90、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D91、不是数据库的特点的是（）。A.实现数据共享B.减少数据的冗余度C.数据间相互关联D.数据实现集中控制【答案】C92、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D93、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】A94、下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。A.承包的施工标段B.缺陷责任期C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称【答案】B95、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。()应将被授权监理人员的()通知承包人：A.发包人；姓名及其授权范围B.发包人；职能分工及监理权限C.总监理工程师；姓名及其授权范围D.总监理工程师；职能分工及监理权限【答案】C96、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A.30天B.60天C.90天D.180天【答案】C97、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。A.7B.14C.15D.28【答案】B98、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】D99、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿【答案】C100、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000万元的非政府投资工程C.工期为10个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程【答案】C多选题（共50题）1、下列担保物权中，自担保物实际交付时设立的是（）。A.不动产抵押权B.动产抵押权C.动产质权D.定金E.权利质权【答案】CD2、工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()A.合同专用条件中的条款B.经工程师认可的施工进度计划C.施工现场和施工会议记录D.工程延期审批表E.费用索赔审批表【答案】ABC3、下列关于民事责任的说法中，错误的是（）。A.赔礼道歉属于民事责任的承担方式B.二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，平均承担责任C.二人以上依法承担按份责任，难以确定责任大小的，各自承担相应的责任D.因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任E.资质的出借方与借用方对建设工程质量不合格承担连带赔偿责任【答案】BC4、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意C.批准监理人的监理工作实施细则D.审查监理人提交的监理报告E.要求更换不称职的监理人员【答案】ABD5、关于确定中标人及签订合同的描述正确的有（）。A.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人C.招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人E.中标人无正当理由拒签合同，招标人可以取消其中标资格【答案】ABD6、设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查B.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担【答案】D7、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【答案】BCD8、建筑工程一切险加保第三者责任险，应由保险公司承担的保险责任范围包括（）。A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者财产损失B.正常水位变化引起第三者财产损失C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.被保险人因上诉而支付的诉讼费用E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风的损失【答案】ACD9、根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。A.招标代理B.委托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理【答案】BC10、与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。A.设计要求的质量标准B.投标人资格要求C.招标人资格要求D.设计成果补偿E.施工质量要求【答案】ABD11、项目建设需要大量建筑材料和设备，应综合考虑（），合理安排分阶段分批次采购招标工作。A.工程实际需要的时间B.市场价格变动趋势C.市场供应情况D.建设资金到位和周转计划E.不利物质条件与不可抗力的影响【答案】ABCD12、建设单位、监理单位、勘察设计单位、施工单位、物资供应单位等项目参建各方之间的界面关系包括（）。A.工作范围界面B.风险界面C.组织界面D.质量界面E.进度界面【答案】ABC13、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程设备方案【答案】AC14、施工过程中发生的下列事件，属于不可抗力的有()。A.火灾导致临时设施的损毁B.地震导致已施工主体建筑物的损毁C.发包人管理不善导致的办公室起火D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.龙卷风导致塔吊倾倒【答案】B15、某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（）。A.只减少1名招标人代表B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家【答案】BD16、采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD17、材料采购招标文件的内容包括（）。A.投标人须知B.评标办法C.工程量清单D.合同条款及格式E.供货要求【答案】ABD18、依据《物权法》的规定，可以质押的权利包括（）。A.土地所有权B.汇票、支票、本票C.仓单、提单D.应收账款E.社会团体的教育设施【答案】BCD19、根据《合同法》，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有()。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】AD20、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有（）。A.进行测绘、勘探、试验评估的费用B.编制勘察文件、设计施工配合费用C.发包人要求勘察人试验检测的费用D.因勘察设备故障需要补充勘察的费用E.工程勘察服务应缴纳的增值税税金【答案】AB21、（2017年真题）投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。A.台风B.洪水C.设备自然磨损D.意外事故E.材料自燃【答案】ABD22、依据《物权法》的规定，下列财产可以作为抵押物的有（）。A.土地所有权B.交通运输工具C.建筑物和其他土地附着物D.生产设备、原材料、半成品、产品E.以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权【答案】BCD23、根据《标准施工招标文件》通用条款，下列安全事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。A.发包人施工现场人员的工伤事故B.分包人人员的工伤事故C.承包人造成的发包人施工现场人员的工伤事故D.发包人造成的承包人施工人员的工伤事故E.工程对土地的占用所造成的第三者财产损失【答案】BC24、以下有关勘察合同双方当事人的说法，正确的是（）。A.勘察合同的发包人可以是业主，也可以是工程总承包单位B.勘察合同的发包人必须具备法人资格C.勘察合同的发包人必须具备相应的资质D.勘察合同的承包人必须具备法人资格E.勘察合同的承包人必须具备相应的资质【答案】AD25、根据《标准施工总承包招标文件》，关于竣工验收管理的说法，正确的有（）。A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同E.经验收合格的工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书【答案】CD26、工程地质勘察包括的工作内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.选址勘察B.详细勘察C.水质勘察D.环境勘察E.施工勘察【答案】AB27、标准施工合同文件组成中的投标函，不同于《建设工程施工合同(示范文本)》规定的投标书及其附件，仅是（）。A.承包的施工标段B.投标人置于投标文件首页的保证中标后与发包人签订合同C.工程质量标准D.按照要求提供履约担保E.按期完成施工任务的承诺文件【答案】BD28、按照《建设工程施工合同（示范文本）》对“设计变更”的规定,下列情况中属于设计变更的有()A.减少合同中的约定的工程量B.删减合同中约定的部分承包工作内容C.提高合同中的约定的部分工程质量标准D.增加附加工作内容E.变更工程有关部分的基线【答案】A29、（2020年真题）根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】ABC30、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()A.龙卷风导致吊车倒塌B.地震导致已施工主体建筑物的开裂C.承包人管理不善导致的仓库爆炸D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱E.非发包人和承包人责任发生的火灾【答案】AB31、根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.履约保函E.预付款保函【答案】AD32、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括（）A.合同主要内容B.合同实施的主要风险C.合同实施总体安排D.合同分解与管理策划E.合同实施保证体系的建立【答案】CD33、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.交付导致材料的所有权发生转移B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付E.材料灭失的风险，在合同订立后即有买受人承担【答案】ABC34、买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方出具的收货清单正本一份C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份E.保险公司出具的履约保函正本一份【答案】ACD35、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有（）。A.工程项目管理规定B.设计完成时间C.缺陷责任期服务要求D.合同价格清单E.设计标准和规范【答案】ABC36、根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有()A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误【答案】CD37、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括()。A.核查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求【答案】ACD38、关于承包人编制的进度付款支付分解表，说法正确的有()。A.勘察设计费按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划对应的工作量进行分解E.其他工程价款按照已标价工程量清单中的价格，结合合同进度计划对应的工程量或者比例进行分解【答案】ABC39、(2011年真题)工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（）。A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断