2023年全国招标师《招标采购专业知识与法律法规》考前密押预测卷（五）含解析

PAGEPAGE502023年全国招标师《招标采购专业知识与法律法规》考前密押预测卷（五）含解析一、单选题1.下列关于仲裁协议效力的表述，错误的是()。A、仲裁协议一经签订即发生法律效力B、有效的仲裁协议是仲裁机构受理仲裁案件的依据C、有效的仲裁协议并不排除人民法院对当事人之间争议的司法管辖权，因为人民法院对仲裁委员会有监督权D、合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力答案：C解析：C项，仲裁协议有以下作用：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。2.某生产经营单位使用危险性较大的特种设备，根据《安全生产法》规定，该设备投入使用的条件不包括()。A、该设备应由专业生产单位生产B、该设备应进行安全条件论证和安全评价C、该设备须经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格D、该设备须取得安全使用证或者安全标志答案：B解析：《安全生产法》第34条规定，生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。3.《政府采购法实施条例》对政府采购评审专家的有关规定不包括()。A、保证评审专家“随机”产生B、明确评审专家的评审要求和责任C、强化对评审专家的失信惩戒D、评审专家违法行为减轻处理答案：D解析：为了保证评审专家公平、公正评审，从制度上堵塞政府采购寻租空间，《政府采购法实施条例》对政府采购评审专家的入库、抽取、评审、处罚、退出等环节作了全面规定。内容主要包括：①评审专家“随机”产生，省级以上人民政府财政部门对政府采购评审专家库实行动态管理；②明确评审专家的评审要求和责任；③强化对评审专家的失信惩戒；④针对评审专家不同违法行为的性质，区别设定相应的法律责任。4.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A、建设用地规划许可证B、建设工程规划许可证C、施工许可证D、安全生产许可证答案：C解析：建筑工程施工许可证制度的目的是为了避免不具备条件的建筑工程盲目开工而给相关当事人造成损失和社会财富的浪费，保证建筑工程开工后的顺利进行。这是一种事前控制，因此，必须在开工前申请施工许可证。具体地说，应当在施工准备工作基本就绪之后，组织施工之前申请。5.下列工作内容中，属于招标师职业范围的是()。A、处理投诉B、编写评标报告C、配合招标采购合同结算和验收D、编制项目质量验收标准答案：C解析：招标师是指经考试取得招标师职业资格证书，并依法注册后，从事招标活动的专业技术人员。招标师的执业范围包括：①策划招标方案，组织实施和指导管理招标全过程，处理异议，协助解决争议。具体包括编制招标公告或资格预审公告、招标文件及资格预审文件，招标文件澄清修改（其中技术规范、工程量清单以其他专业技术人员为主编制）、中标结果公示或者公告、中标通知书等；组织投标资格审查、现场踏勘、开标、评标活动；受理对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的异议答复等；协助招标人解决招标采购活动及其合同履行中的争议纠纷等。②招标活动的咨询和培训。③协助订立和管理招标合同。具体包括协助招标人参与合同的谈判和签订，配合招标采购合同管理、结算和验收。④国家规定的其他招标采购业务。6.发明专利权的期限为20年，自()之日起计算。A、申请B、登记C、公告D、授予答案：A解析：《专利法》规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请之日起计算。7.()是指国家司法机关对招标投标活动的监督。A、当事人监督B、社会监督C、司法监督D、行政监督答案：C解析：司法监督是指国家司法机关对招标投标活动的监督。招标投标活动当事人有行贿、串通投标等触犯刑法的行为，或者国家工作人员有利用职务之便接受贿赂、滥用职权、渎职侵权等职务犯罪行为，应当由司法机关依法追究其刑事责任。8.某市行政机关使用财政性资金采购专业智能控制集成系统，该系统技术设计标准与要求难以确定，该项目采购最合适的采购方式是()。A、询价采购B、邀请招标C、竞争性谈判D、单一来源采购答案：C解析：经批准可以采用竞争性谈判方式采购有：①招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的；②技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；③非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；④因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。9.下列情形，必须进行招标的项目是()。A、抢险救灾B、利用扶贫资金实行以工代赈C、公共基础建设D、尖端科技答案：C解析：对于客观上不可能或者不适宜进行招标的项目，根据《招标投标法》第66条规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。涉及国家安全的项目，是指国防、尖端科技、军事装备等涉及国家安全，会对国家安全造成重大影响的项目。10.下列各项不属于行政处罚行为的是()。A、工商管理局责令违法经营户停产停业B、税务机关对欠缴税的工商户进行罚款C、公安机关对打架斗殴者采取15天的拘留措施D、矿山企业对罢工的职工宣布开除工职，并且罚款若干答案：D解析：根据《行政处罚法》第8条规定，行政处罚的种类包括：①警告；②罚款；③没收违法所得、没收非法财物；④责令停产停业；⑤暂扣或者吊销执照、许可证；⑥行政拘留；⑦法律、行政法规规定的其他行政处罚。D项，可以实施行政处罚的机关有行政机关、具有管理公共事务职能的组织和受委托的组织。矿山企业不属于上述三类机关，其作出的罚款行为不属于行政处罚。11.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的备案项目，采用公开招标方式的费用占合同金额过大为由申请采用邀请招标的，应由()部门作出认定。A、项目备案B、项目实施C、有关行政监督D、招标人的上级主管答案：C解析：按照《招标投标法实施条例》第8条规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：①技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；②采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大。有前款第②项所列情形，属于本条例第七条规定的项目，由项目审批、核准部门在审批、核准项目时认定；其他项目由招标人申请有关行政监督部门作出认定。12.根据招标投标定价机理，理性投标人的最优策略是按照()来报价。A、自身的总成本B、市场平均成本C、预期最高收益D、预期最低收益答案：A解析：当投标人的数量增多时，投标人的总成本曲线与需求曲线的交点随之增加，而且投标人预测竞争对手报价的难度越来越大。当投标人无限多时，总成本曲线与需求曲线的交点连成一条直线，投标人无法预测竞争对手报价。因此每名理性投标人此时的最优策略只能是：按照自己的总成本来报价。13.中央管理的煤矿企业申请领取安全生产许可证，应向()提出申请。A、煤矿安全监察办事处B、省级煤矿安全监察局C、国家煤矿安全监察局D、市级煤矿安全监察局答案：C解析：《安全生产许可证条例》第3条规定，国家煤矿安全监察机构负责中央管理的煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理。在省、自治区、直辖市设立的煤矿安全监察机构负责上述规定以外的其他煤矿企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国家煤矿安全监察机构的指导和监督。14.某招标单位认为招标监督管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼。法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是()。A、由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判B、法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告C、法院应当判决行政机关重新作出行政处罚D、法院可以直接判决减少部分罚款金额答案：D解析：《行政诉讼法》第77条规定，行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，人民法院可以判决变更。人民法院判决变更，不得加重原告的义务或者减损原告的权益。但利害关系人同为原告，且诉讼请求相反的除外。15.依据《劳动防护用品监督管理规定》的规定，生产经营单位的从业人员有权对本单位劳动防护用品管理的违法行为提出()。A、批评、质询、检举B、质询、检举、控告C、质询、批评、检举D、批评、检举、控告答案：D解析：《劳动防护用品监督管理规定》第23条规定，生产经营单位的从业人员有权依法向本单位提出配备所需劳动防护用品的要求；有权对本单位劳动防护用品管理的违法行为提出批评、检举、控告。16.建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A、1B、2C、3D、4答案：C17.某人民法院终审判决，建设单位应于2015年8月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于()。A、2015年8月1日B、2015年12月1日C、2016年8月1日D、2017年8月1日答案：D解析：《民事诉讼法》规定，申请执行的期间为2年，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算。18.行政机关经批准进行证据保全的，应当在()日内及时做出处理决定。A、3B、4C、5D、7答案：D解析：根据《行政处罚法》第37条第2款的规定，行政机关在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经行政机关负责人批准，可以先行登记保存，并应当在7日内及时做出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移证据。19.我国《公司法》规定的公司形式包括()。A、有限责任公司和国有独资公司B、有限责任公司和股份有限公司C、国有独资公司和两合公司D、股份有限公司和国有独资公司答案：B解析：我国的公司法主要是一种组织法，公司法首先明确规定了各种公司的法律地位和资格。我国的《公司法》只规定了有限责任公司和股份有限公司两种形式，都是具有独立权利能力的企业法人。国有独资公司在本质上属于一人有限责任公司；我国《公司法》并未规定两合公司。20.()是财政部首次依法创新的采购方式。A、竞争性谈判B、政府采购法C、竞争性磋商采购方式D、单一来源采购答案：C解析：竞争性磋商采购方式是财政部首次依法创新的采购方式，核心内容是“先明确采购需求、后竞争报价”，引入了两阶段采购模式。21.建设项目安全设施的设计人、设计单位对因()造成的后果负责。A、安全设施设计B、安全设施施工C、安全设施使用D、安全检查问题答案：A解析：《安全生产法》第30条规定，建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。22.下列行政处罚权权，只能由公安机关实施的是()。A、没收违法所得B、行政拘留C、罚款D、责令停产停业答案：B解析：行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使。23.生产经营单位的主要负责人在安全生产工作中居于（)的地位。A、统筹规划B、全面领导和决策C、辅助决策D、总领全局答案：B解析：《安全生产法》第5条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。第6条规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。24.招标人拖欠招标代理服务费，可能导致诉讼时效中止的情形是()。A、招标代理机构提起诉讼B、招标代理机构要求招标人支付C、招标人同意支付D、发生不可抗力答案：D解析：《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。25.在实际采购过程中，采购组织通常都采取的方式是()。A、集权模式B、分权模式C、混合模式D、无固定模式答案：C解析：在实际采购过程中，采购组织通常都采取的是混合模式，对于适宜统一采购的采购以集权模式进行，对于更加灵活、特殊的采购以分权模式进行。26.招标人在采购中不仅要考虑招标采购合同的价格，还要考虑()。A、变动成本B、风险成本C、合同期限D、交易成本答案：D解析：招标采购总成本由两部分内容构成：①招标采购合同价格；②招标采购合同价格之外的全部成本，也称为交易成本。纵观招标采购的全过程，交易成本的发生可分两个部分：①为订立交易合同而发生的费用；②为履行交易合同而发生的费用。招标人在采购中不仅要考虑招标采购合同的价格，还要考虑交易成本，使得招标采购总成本最低。27.确立政府采购制度所追求的核心目标不包括()。A、纠正市场失灵B、保证资源优化配置C、控制国内财政赤字D、保护民族工业答案：D解析：如何运用政府采购的手段纠正市场失灵、保证资源优化配置、促进国内发展的同时，控制国内财政赤字，从而缓解国际收支逆差，是确立政府采购制度所追求的核心目标。28.在行政诉讼执行过程中，不属于人民法院提出司法建议的对象的是()。A、同级人大常委会B、上一级行政机关C、监察机关D、人事机关答案：A解析：根据《行政诉讼法》第96条的有关规定，行政机关拒绝履行判决、裁定、调解书的，第一审人民法院可向监察机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院。拒不履行判决、裁定、调解书，社会影响恶劣的，可以对该行政机关直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以拘留；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。29.按法律规范的渊源划分，招标投标法律体系由()构成。A、法律、法规、规章、制度B、法律、规章、行政规范性文件、制度C、法律、法规、制度、规章D、法律、法规、规章、行政规范性文件答案：D解析：招标采购法律体系，是指全部现行的与招标采购活动有关的法律法规和政策组成的有机联系的整体。按照法律体系的渊源划分，招标采购法律体系由有关法律、法规、规章及规范性文件构成。按照法律体系内容的相关性划分，招标采购法律法规体系包括两个方面：①招标采购专业法律规范；②相关法律规范。30.关于民事纠纷案件的执行，下列说法正确的是()。A、发生法律效力的民事判决，由第二审人民法院执行B、申请执行当事人只能是原告C、当事人提起上诉的，可以先按第一审判决申请执行D、仲裁裁决具有强制执行效力答案：D解析：发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院统计的被执行的财产所在地人民法院执行。发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。不一定只有原告可以申请，但申请执行的必须是已经发生法律效力的判决裁定，因此一方上诉另一方不能申请执行。《仲裁法》第62条规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。由此可知，仲裁裁决具有强制执行力。31.()是建立和规范招标投标市场运行机制的根本。A、建立招标投标专业标准化体系B、取消政府审批认定企业资质资格C、建立全国市场信息统一公开和动态共享体系D、确立公共资源交易项目实施主体的权利、义务和责任答案：D解析：政府与项目实施主体的职责边界不清，没有真正确立公共资源交易项目实施主体的权利、义务和责任以及自律约束机制。这是当前公共资源招标投标交易项目中流于形式、弄虚作假、腐败交易等现象屡禁不止的主要根源之一。因此，确立公共资源交易项目实施主体的权利、义务和责任，是建立和规范招标投标市场运行机制的根本。32.根据《担保法》的规定，下列()不能作为保证人。A、公立大学B、私立贵族学校C、经总公司授权的分公司D、子公司答案：A解析：具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。立法同时以禁止性规定排除某些主体担任保证人的资格，以下组织不能作为保证人：①企业法人的分支机构、职能部门，企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关，经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。33.下列关于留置的说法，正确的是()。A、留置的标的是不动产B、不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C、留置权人负有妥善保管留置财产的义务D、置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物答案：C解析：按照《担保法》、《物权法》的规定，可以被留置的财产只能是动产，并且不能是法律、法规禁止流通的财产。留置与质押均转移对物的占有。留置权人负有妥善保管留置财产的义务；因保管不善致使留置财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。34.招标人不履行与中标人订立的合同的，应当()。A、返还中标人的履约保证金B、双倍返还中标人的履约保证金C、返还中标人的履约保证金并赔偿D、双倍返还中标人的履约保证金并赔偿答案：B35.我国《反垄断法》对于经营者集中采取的是()。A、事前备案制B、事前审查制C、事后审查制D、事后备案制答案：B解析：《反垄断法》规定，经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。因此，我国对于经营者集中采取的是事前审查制。36.李某在张某的胁迫下签署了一份将自己房屋卖给张某的合同，该合同行为属于()。A、无效民事行为B、效力待定民事行为C、合法民事行为D、可撤销民事行为答案：D解析：民事行为的可撤销是指民事行为成立但欠缺某些有效要件，享有撤销权的当事人可以通过行使撤销权而使法律行为溯及自始的归于无效。《民法通则》第59条将民事行为可撤销的原因规定为重大误解和显失公平两种。《合同法》第54条将合同可撤销的原因规定为：①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的；③一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的。可撤销的法律行为在撤销之前为有效，但一经撤销，除法律另有规定之外，则溯及既往的自始无效。题中，李某是在张某的胁迫下签署的该合同，属于可撤销民事行为。37.根据《招标投标法实施条例》，下列项目中，可以不进行招标的是()。A、相邻有技术生产的通信设备采购项目B、某具有资质建筑施工总承包特级资质的开发商拟建的商品住宅小区项目C、施工收尾阶段发包人需要向原承包人增加的相邻标段遗留的200万元工程项目D、已通过招标方式选定的城市供水工程项目的投资人不具备相应建设能力的项目答案：B解析：《招标投标法实施条例》第9条规定，除《招标投标法》第66条规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：①需要采用不可替代的专利或者专有技术；②采购人依法能够自行建设生产或者提供；③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；⑤国家规定的其他特殊情形。B项，某开发商已具有建筑施工总承包特级资质，依法能够自行建设，故其拟建的商品住宅小区项目可以不进行招标。38.仲裁裁决作出后，一方当事人不履行裁决的，另一方当事人可以向()申请执行。A、仲裁机关B、人民法院C、行政机关D、立法机关答案：B解析：仲裁委员会的裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。接受申请的人民法院应当执行。39.商务部通过()对机电产品国际招标投标活动实施过程监督。A、“中国国际招标网”B、“中国招标网”C、“中华招标网”D、“国际招标网”答案：A解析：行政监督可以通过网上监督来实现，即政府有关部门利用网络技术对招标投标活动实施监督管理。如商务部就是通过“中国国际招标网”对机电产品国际招标投标活动实施过程监督的，机电产品国际招标的各项程序都需要在“中国国际招标网”上进行。40.下列关于博弈的说法，错误的是()。A、每个参与者得到的支付必须为正B、在每一个博弈中，都至少有两个参与者C、作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬D、博弈是在二人或多人平等的对局，利用对方的策略变换自己的对抗策略，做出有利于自己的决策的一种理性行为答案：A解析：任何一个博弈都有三个基本要素：参与者、策略和支付。在每一个博弈中，都至少有两个参与者，每一个参与者都有一组可选择的策略。作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬，即各自得到一笔支付，其支付可以为正，也可以为负。每个参与者所得到的支付都是所有参与者各自所选择的策略共同作用的结果。博弈是在二人或多人平等的对局，利用对方的策略变换自己的对抗策略，做出有利于自己的决策的一种理性行为。41.在招标投标活动中，()环节最基本的要求和特性是公开，保障所有投标人的知情权。A、投标B、邀标C、评标D、开标答案：D解析：开标是招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人的名称、投标报价及投标文件中的其他重要内容。开标最基本的要求和特性是公开，并保障所有投标人的知情权，这也是维护各方合法权益的基本条件。42.下列不属于我国《民法通则》确立的知识产权的是()。A、专利权B、商标权C、名誉权D、著作权答案：C解析：在招标采购中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权以及发明权和其他科技成果。我国《民法通则》确立的知识产权主要是专利权、商标权、著作权以及发明权和其他科技成果。C项是人身权中人格权的一种。43.民事诉讼的证据不包括()。A、书证B、物证C、视听资料D、科学实验答案：D解析：证据是证明待证事实是否客观存在的材料。证据是人民法院认定案件事实的根据。证据的种类有下列几种：①当事人陈述；②书证；③物证；④电子数据；⑤视听资料；⑥证人证言；⑦鉴定意见；⑧勘验笔录。44.依据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报（)备案。A、有关地方人民政府公安部门B、有关地方人民政府劳动管理部门C、有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门D、有关地方人民政府公安部门和安全生产监督管理部门答案：C解析：《安全生产法》第37条规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。45.下列各项不适用《产品质量法》的是()。A、建设工程B、家用电器C、酒类D、建筑材料答案：A46.根据《专利法》，对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。A、发明B、实用新型C、外观设计D、设计方案答案：B解析：我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适合于工业应用的新设计。47.在市场经济条件下，任何企业、其他经济组织或个人，必须是名副其实的、拥有充分自主权的市场主体，能够自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，这体现的是()。A、市场活动的竞争性B、市场运行的法制性C、市场关系的平等性D、市场主体的自主性答案：D解析：市场经济有以下四个基本特征：①市场主体的自主性；②市场活动的竞争性；③市场关系的平等性；④市场运行的法制性。其中，市场主体的自主性是指在市场经济条件下，任何企业、其他经济组织或个人，必须是名副其实的、拥有充分自主权的市场主体，能够自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束。48.根据《反垄断法》，垄断行为不包括()。A、通谋投标行为B、经营者达成垄断协议C、具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品D、具有或可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中答案：A解析：《反垄断法》所规制的垄断行为主要包括：①经营者达成垄断协议；②经营者滥用市场支配地位；③具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中；④行政垄断。C项属于经营者滥用市场支配地位的行为；A项属于不正当竞争行为。49.根据《产品质量法》，下列物品中，属于“产品”的是()。A、天然的物品B、建设工程C、经过加工制作并用于销售的建筑材料D、自产自用的物品答案：C解析：《产品质量法》所称产品，是指经过加工、制作，用于销售的产品。必须同时具备两个条件：①该产品是经过加工、制作的；②该产品是用于销售的。初级农产品、狩猎品和原始矿产品等未经过加工、制作的，不属于该法的调整范围。自产自用的产品，虽然经过加I、制作，但不是用于销售的，也不属于产品质量法的调整范围。建设工程不适用产品质量法规定，但是，建设工程使用的建筑材料，在其未形成整体的建设工程之前，适用本法规定。50.按照法律规范的渊源划分，《机电产品国际招标投标实施办法》属于()。A、部门规章B、行政法规C、地方性法规D、行政规范性文件答案：A解析：国务院部门规章，是指国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职责的直属机构制定，通常以部委令的形式公布，一般以办法、规定等作名称。如《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》、《机电产品国际招标投标实施办法》等。51.下列关于一般评标职能的说法，错误的是()。A、评标委员会行使一般评标职能时，需要专家做到客观公正，根据实际情况进行判定B、评标委员会行使一般评标职能时，对专业知识要求低C、一些招标人或招标代理机构在评标时会委派评标委员会成员以外的工作人员进行清标工作，以缩短评标时间，减轻专家工作量，提高效率D、在行使一般评标职能时，评标细则难以具体化、标准化答案：D解析：D项，在行使专业评标职能时，评标细则难以具体化、标准化，往往需要给予评标专家一定的自由裁量权，运用其在各自领域的专业知识以及主观判断来进行评分。52.下列各项不属于招标投标专业法律规范的是()。A、《招标投标法》B、国家发展改革委等有关部委制定的关于招标采购的部门规章C、各省、自治区、直辖市出台的关于招标采购的地方性法规D、《民法通则》答案：D解析：招标投标专业法律规范，即专门规范招标投标活动的法律、法规、规章及有关政策性文件。如《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、国家发展改革委等有关部委制定的关于招标采购的部门规章，以及各省、自治区、直辖市出台的关于招标采购的地方性法规和政府规章等。53.在某侵权诉讼中，被告李某17岁，其所在的居委会指定李某的舅舅周某作为其诉讼代理人。李某与周某之间的这种代理关系属于()。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、无效代理答案：C解析：指定代理是指根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用。在指定代理中，被指定的人称为指定代理人，依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人。54.()有助于解决招标代理行业的委托代理问题，降低代理成本。A、信号显示理论B、信号传递理论C、信号处理理论D、信号检测理论答案：A解析：信号显示理论有助于解决招标代理行业的委托代理问题，降低代理成本。信号显示理论认为，在劳动力市场上，雇主和雇员存在信息不对称，雇员更了解自身生产力水平和素质，与雇主相比，存在着信息优势。作为信号的文凭或证书有助于减少雇主对雇员生产能力评价的不确定性，有助于改善劳动力市场上雇主与雇员的信息不对称状况，从而提高劳动力市场的运行效率。55.建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。A、2B、3C、5D、6答案：B解析：建设单位应当在领取施工许可证后的3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向原发证机关申请延期，延期以二次为限，每次不超过3个月；既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。56.民事法律关系的要素不包括()。A、主体B、客体C、内容D、客观方面答案：D解析：民事法律关系的要素，是指构成民事法律关系必须具备的条件。通说认为，民事法律关系由三个要素组成，即主体、客体、内容，任何一种要素发生变化都会导致具体的民事法律关系发生变化。57.()是衡量管理者所选择组织目标的适宜程度，以及组织实现目标程度的一个尺度。A、管理B、效率C、效益D、组织答案：C解析：C项，效益是衡量管理者所选择组织目标的适宜程度，以及组织实现目标程度的一个尺度。A项，管理是通过计划、组织、控制、激励和领导等环节来协调人力、物力和财力等资源，以期更好地达成组织目标的过程。B项，效率是衡量一定目标下，资源被利用情况和产出能力的尺度。D项，当管理者使资源投入或生产一定数量的产品或服务所需要的时间最小时，组织是有效率的。58.关于行业自律与行政监督对于维护和规范招标投标秩序的不同作用形式，下列说法错误的是()。A、行政监督主要采用立法、执法、违法惩戒的方式制约招标投标主体行为B、行政监督常采用培训教育方式C、行业自律实施全过程、多环节、多方式地约束招标投标主体行为D、行业自律主要采用制度引导、沟通协调、监督检查、纠正控制、违规惩戒等手段答案：B解析：B项，行政监督主要采用立法、执法、违法惩戒的方式制约招标投标主体行为；而行业自律主要采用制度引导、培训教育、沟通协调、监督检查、纠正控制、违规惩戒等手段实施全过程、多环节、多方式地约束招标投标主体行为。59.下列关于代理的说法，正确的是()。A、代理人在代理权限内，应以自己的名义实施民事法律行为B、代理人丧失民事行为能力，委托代理终止C、本人知道他人以自己的名义实施民事行为不作否认表示的，视为不同意D、代理人和第三人串通、损害被代理人的利益的，由代理人承担民事责任答案：B解析：A项，代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。C项，《民法通则》规定，无权代理行为“只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任”，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”。D项，代理人与第三人恶意串通，损害被代理人的利益，这种行为违背了代理制度的设立目的和诚信原则，由代理人和第三人承担连带责任。60.不能完全辨认自己行为的精神病人是()，可以进行与他的精神健康状况相适应的民事活动。A、限制民事行为能力人B、完全民事行为能力人C、无民事行为能力人D、非民事行为能力人答案：A解析：限制行为能力人包括：①年满10周岁且精神状态正常的未成年人，已满16周岁不满18周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的除外；②不能完全辨认自己行为的精神病人。限制行为能力人可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动，其他民事活动由法定代理人代理，或者征得法定代理人的同意。61.根据《建筑法》规定，某建设单位领取了施工许可证，下列情形中，不会导致施工许可证废止的是()。A、领取施工许可证之日起3个月内因故不能按期开工，也未申请延期B、领取施工许可证之日起按期开工后又中止施工C、向发证机关申请延期开工1次，延期之日起3个月内因故仍不能按期开工，也未申请延期D、向发证机关申请延期开工2次，超过6个月因故不能按期开工，继续申请延期答案：B解析：ACD三项，建设单位应当在领取施工许可证后的3个月内开工。因故木能按期开工的，应当向原发证机关申请延期，延期以二次为限，每次不超过3个月；既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B项，在建的建筑工程因故中止施工，建设单位应当在中止施工之日起1个月内，向原发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向原发证机关报告。中止施工1年以上的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。62.人民法院接到起诉状，经审查，应当在()日内立案或者作出裁定不予受理。A、3B、5C、7D、10答案：C解析：《行政诉讼法》第51条规定，人民法院在接到起诉状时对符合本法规定的起诉条件的，应当登记立案。对当场不能判定是否符合本法规定的起诉条件的，应当接收起诉状，出具注明收到日期的书面凭证，并在7日内决定是否立案。不符合起诉条件的，做出不予立案的裁定。裁定书应当载明不予立案的理由。原告对裁定不服的，可以提起上诉。63.管理的工作本质是()。A、计划B、组织C、协调D、对人进行管理答案：C解析：管理是社会组织中，为了实现预期的目标，以人为中心进行的协调活动。它包括四层含义：①管理是为了实现机构未来目标的活动；②管理的工作本质是协调；③管理工作存在于机构中；④管理工作的重点是对人进行管理。64.()是实施社会监督的基础和前提条件。A、当事人监督B、行政监督C、信息公开D、司法监督答案：C解析：信息公开是实施社会监督的基础和前提条件，保障社会公众对依法必须招标项目的招标投标活动信息必要和充分的知情权，才能依法履行监督权。65.当采用经评审的最低投标价法评标时，()是决定中标与否的关键因素。A、利润B、价格C、数量D、成本答案：B解析：当采用经评审的最低投标价法评标时，价格是决定中标与否的关键因素。价格越低，中标的可能性越大，但利润也会降低；价格越高，利润越高，但中标的概率会降低。66.我国现行的预算管理制度将国家机关分为()级。A、五B、六C、四D、三答案：A解析：国家机关，是指依法享有国家赋予的行政权力，具有独立的法人地位，以国家预算作为独立活动经费的各级机关。我国现行的预算管理制度将国家机关分为五级：①中央；②省、自治区、直辖市；③设区的市、自治州；④县、自治县，不设区的市、市辖区；⑤乡、民族乡、镇。67.下列关于招标采购的说法正确的是()。A、招标只能出售B、招标完全等同于采购C、采购标的物均是有形的D、公开招标与邀请招标的区别之一在于是否邀请特定的法人或其他组织投标答案：D解析：AB两项，招标是属于选择交易对象的一种方式，既有购买行为，也有出售或出让行为，采购是属于买方主导的购买行为，两者不能等同；C项，按照采购标的的属性划分，可把采购分为工程采购、货物采购和服务采购。所以，采购标的物可以是有形的，包括工程和货物，也可以是无形的，比如服务。68.某工程承包合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A、一审法院认定事实不清B、严重违反法定程序，可能影响案件正确裁判C、证据不足D、适用法律错误答案：D69.采购的重要特点之一是()。A、与生活水平无关B、目标多元化C、以价廉为唯一目标D、目标单一答案：B解析：目标多元化是采购的重要特点之一。针对某一次特定的采购，采购人面临的首要工作就是对于采购目标进行鉴别、权衡和取舍，即确定本次采购的主要目标和次要目标，据此确定采购原则，在此基础上制订和实施采购计划和采购程序。70.在采购控制战略制定中，下列说法错误的是()。A、首先要注重绩效考核B、有效的绩效考核有利于战略目标的实现，不利的绩效考核会严重影响采购人员的积极性，并最终影响采购战略的实现C、在制定绩效考核指标时，对于关键业绩指标应当尽可能地标准化和量化D、采购控制战略制定是通过对于采购组织内部岗位的重新设定、绩效考核和流程设计的制定来保证采购战略计划的有效实施答案：A解析：在采购控制战略制定中，首先要注重对于采购人员的管理与培训。采购人员不仅应该得到岗位培训，而且也应该得到采购文化的培训。其次，有效的绩效考核有利于战略目标的实现，不利的绩效考核会严重影响采购人员的积极性，并最终影响采购战略的实现。在制定绩效考核指标时，对于关键业绩指标应当尽可能地标准化和量化，从而让采购战略的推动者可以对采购战略的实施进行全面的评估。多选题1.评标委员会的职能包括()。A、一般评标职能B、标准评标职能C、制约标准职能D、专业评标职能E、制约招标人的职能答案：ADE解析：评标委员会的职能可分为以下三类：①一般评标职能，是指评标委员会专家需要根据招标文件与法律法规的要求，对于易于用指标参数描述、评价指标可量化、自由裁量权小、需要运用较少的专业知识进行评判的评分项目，根据投标文件的实际情况予以审核或评分的职能。②专业评标职能，是指评标委员会成员根据招标文件与法律法规的要求，评标内容技术含量较高，需要运用自身在该领域的专业技能以及较高的自由裁量权进行评定、评分的职能。③制约招标人的职能，在行使这一职能的过程中，评标委员会需要代理招标人行使评标权力，公正、客观、独立地在法律规定与招标文件要求下履行评标职能，以制约招标人权力的扩大与滥用。2.政府采购的政策性功能包括()。A、促进就业B、环境保护C、刺激经济D、激励创新E、维护公平答案：ABD解析：作为公共政策的重要工具之一，政府采购的规模、范围、标准、方式都对一国一地区的产业结构、产品结构、市场结构、贸易结构产生着极为重要的影响。政府采购除了一般意义的购买职能外，还包含着促进就业、环境保护、激励创新等政策性功能。西方发达国家的经验表明，一个国家政府采购制度发展得越完善，其宏观调控的功能也表现得越明显。3.寡头垄断型市场的特征包括()。A、只存在一家供应商B、供应商数目较少C、竞争主体互相独立D、供应产品是否同质并不明显E、资本流动性低答案：BDE解析：一般来说寡头垄断市场具有以下特征：①供应商数目较少；②竞争主体相互依存程度较高；③供应产品是否同质并不明显；④资本流动性低。A项属于完全垄断市场的特征；C项，垄断竞争形态市场中的市场主体彼此影响不大，相对独立，而寡头垄断型市场的竞争主体相互依存程度较高。4.为了能够遏制评标专家的寻租行为，可以采取的措施有()。A、建立科学合理的评标专家诚信评价体系B、建立问责机制C、建立定期培训制度D、建立评标过程中异常评分应对机制E、建立完善统一的电子化政府采购系统答案：ABCD解析：为了能够遏制评标专家的寻租行为，可以采取以下的一些举措：①建立科学合理的评标专家诚信评价体系；②建立问责机制；③建立定期培训制度；④建立评标过程中异常评分应对机制；⑤加强评标现场纪律管理；⑥建立评标质量考核制度。5.下列各项中，不适用代理的情形有()。A、让某人代传口信B、按他人指示殴打他人C、代为立遗嘱D、代为主持会议E、代为签订合同答案：ABCD解析：代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A项属于传达；B项属于侵权行为；C项属于应当由本人实施的民事法律行为；D项属于事实行为，均不得使用代理。6.下列有关留置的说法正确的有()。A、因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权B、债权人留置财产后，给予债务人履行债务的期限不得少于3个月C、债权消灭时置权消灭D、留置物的价值应相当于债务的金额E、债务人可以请求留置权人在债务履行期届满后行使留置权；留置权人不行使的，债务人可以请求人民法院拍卖、变卖留置财产答案：ACDE解析：B项，《物权法》第236条规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人2个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行债务的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。7.在建设工程领域常见的著作权保护对象包括()。A、美术作品B、文字作品C、建筑作品D、图形作品E、建设领域的法律法规答案：BCD解析：著作权保护的客体是作品，在招标采购活动中，会产生许多具有著作权的作品。主要包括三种：①文字作品，对于施工单位而言，施工单位编制的投标文件等文字作品、项目经理完成的工作报告等，都会享有著作权。建设单位编制的招标文件等文字作品也享有著作权。②建筑作品，是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。③图形作品，是指为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图，以及反映地理现象、说明事物原理或者结构的地图、示意图等作品。8.根据我国《行政复议法》的规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是有（）情形的，可以停止执行。A、被申请人认为需要停止执行的B、申请人认为需要停止执行的C、行政复议机关认为需要停止执行的D、法律规定停止执行的E、申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的答案：ACDE解析：根据《行政复议法》第21条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行，但是，有下列情形之一的，可以停止执行：①被申请人认为需要停止执行的；②行政复议机关认为需要停止执行的；③申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；④法律规定停止执行的。9.下列各项中，属于内包的优势的有()。A、有利于减少管理成本B、有利于根据采购人的要求快速做出回应C、有利于提高售后服务的质量D、有利于组织优化资产管理E、有利于组织提高对于外部市场变化的应对能力答案：ABCE解析：内包是指将外包功能完全交给组织内部的某一部门来执行，即由自己完成本来应该承包出去的工作。一般而言，内包的优势主要包括：①有利于减少管理成本；②有利于根据采购人的要求快速做出回应；③有利于提高售后服务的质量；④有利于组织内部的保密；⑤有利于组织提高对于外部市场变化的应对能力。D项属于外包的优势。10.关于代理的法律特征，下列说法正确的有()。A、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B、代理人可以以自己的名义实施代理行为C、代理人应该以被代理人的名义实施代理行为D、代理行为必须是具有法律意义的行为E、代理行为的法律后果归属于代理人答案：ACD解析：代理的法律特征有：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；④被代理人对代理行为承担民事责任。B项，《民法通则》规定，代理人应以被代理人的名义对外实施代理行为；E项，代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。11.《公共采购示范法》规定的采购方式包括()。A、公开招标B、限制性招标、询价和不通过谈判征求建议书C、邀请招标、竞争性谈判和单一来源采购D、电子逆向拍卖E、框架协议程序答案：ABDE解析：考虑到各国的不同实践与需要，《公共采购示范法》规定了多种采购方式以供颁布国根据需要进行选择，具体包括：①公开招标；②限制性招标、询价和不通过谈判征求建议书；③两阶段招标、通过对话征求建议书、通过顺序谈判征求建议书、竞争性谈判和单一来源采购；④电子逆向拍卖；⑤框架协议程序。12.根据项目生命周期可以将招标过程质量控制分为()。A、筹备阶段B、启动阶段C、计划阶段D、实施阶段E、收尾阶段答案：BCDE解析：招标过程管理的核心是管理职能中的组织沟通协调，招标人要组织招标文件准备、发标、开标、评标和定标以及合同执行等工作。根据项目生命周期可以将招标过程质量控制分为启动、计划、实施和收尾四个阶段，每个阶段的质量控制目标和采取的措施也有所不同。13.下列关于竞争法的特点的说法正确的有()。A、其适用对象具有多样性，主要适用于经营者，也适用于部分管理机关B、其调整方法具有单向性，用命令和服从的方法调整竞争关系C、其法律内容具有交叉性，与其他法律相互交叉与渗透D、其法律责任具有综合性，包括民事责任、行政责任和刑事责任E、其法律规范仅限于《反不正当竞争法》和《反垄断法》答案：ACD解析：B项，竞争法的调整方法具有复杂性。调整方法是特殊法律部门特殊原则的集中体现。民事法律关系中，民事主体的法律地位是平等的，不允许任何一方享有凌驾于他方之上的特权，因此，民法的调整方法只能是自愿和平等；行政法是规制行政管理活动的法律规范，其调整方法是当事人的命令与服从。竞争法调整的对象包括了竞争关系和竞争管理关系两个方面，既包括平等主体之间的竞争关系，又包括不平等主体之间的竞争管理关系，所以竞争法既用自愿平等的方法调整着横向的关系，又用命令和服从的方法调整着纵向和竞争管理关系。E项，在我国，狭义的竞争法包括《反不正当竞争法》和《反垄断法》，广义的竞争法除了《反不正当竞争法》和《反垄断法》外，还包括其他法律中规范正常的竞争秩序的法律规范。14.根据《民事诉讼法》，下列案件中，一律不公开审理的有()。A、离婚案件B、涉及政府秘密的案件C、涉及商业秘密的案件D、涉及个人隐私的案件E、涉及军事秘密的案件答案：BDE解析：《民事诉讼法》规定，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。公开审判制度是对人民法院进行监督的基础。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。15.下列法律事实中，不属于无因管理的有()。A、船工张某冒险救人而损坏了船桨B、村民赵某及时发现并且扑灭了邻居家的火灾C、警察钱某勇往直前，生擒了小偷D、消防队员孙某舍生忘死从火场救出婴儿E、台风将至，市民李某拿自家物料加固朋友的房屋答案：CD因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。因无因管理产生的债被称为无因管理之债。CD两项中的警察和消防队员负有法律规定的义务，其行为属于履行义务的行为，不属于无因管理。16.根据《民事诉讼法》的相关规定，()属于人民法院的判决书的内容。A、诉讼请求B、争议的事实和理由C、判决适用的法律依据D、判决结果和诉讼费用的负担E、起诉的期间和起诉的法院答案：ABCD解析：《民事诉讼法》规定，判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：①案由、诉讼请求、争议的事实和理由；②判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；③判决结果和诉讼费用的负担；④上诉期间和上诉的法院。17.对招标投标活动实施行政监督的基本原则包括()。A、职权法定原则B、合理行政原则C、公平原则D、公开原则E、高效便民原则答案：ABE解析：政府对招标投标活动实施行政监督必须遵循依法行政的基本要求，其基本原则有：①职权法定原则；②合理行政原则；③程序正当原则；④高效便民原则。18.产生委托代理成本的具体原因主要有()。A、委托人与招代理机构拥有信息的不对称B、委托人与代理人拥有信息的不对称C、委托人与代理机构的效用函数不一样，即激励不相容D、委托人与代理人的效用函数不一样，即激励不相容E、委托人与代理人签订的