2023年监理师《建设工程合同管理》名师预测卷（共5套）之（五）附详解

PAGEPAGE12023年监理师《建设工程合同管理》名师预测卷（共5套）之（五）附详解一、单选题1.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A、承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B、监理．人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C、监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D、监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担答案：D解析：P102-104监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。2.(2017年真题)在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。A、同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B、同意延长，并要求修改投标文件C、同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D、拒绝延长，但无权收回投标保证金答案：A解析：招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。3.材料设备采购合同中，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款，体现了买卖合同是()。A、诺成合同B、双务、有偿合同C、单务、有偿合同D、实践合同答案：B解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务，出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备，买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款。4.预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。A、担保金额效力不变更B、预付款担保效力终止C、担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D、担保金额相应递减答案：D解析：90本题考核的是预付款担保。预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。5.根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。A、价格清单B、专用条款C、承包人建议书D、联合体协议答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。“承包人建议书”是对“发包人要求”的响应文件。6.按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。A、承包人B、发包人C、监理人D、勘察人答案：A解析：98本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。7.（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A.A银行1000万元，B银行2000万元A、A银行1800万元，B银行1200万元B、C、B银行各1500万元D、A银行2000万元，B银行1000万元答案：A解析：本题考查的是担保方式。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的2000万元已登记，故偿还B银行2000万元，剩余1000万元用于偿还A银行。8.某工程所有人为其工程投保建筑工程一切险，工程尚未完工时，该工程所有人即于6月10日开始使用部分工程，后全部工程于9月10日完工，9月30日验收合格。保险单列明保险期终止日为6月1日。则该建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止日为（）。A、6月10日B、9月10日C、9月30日D、6月1日答案：D9.下列勘察要求说法错误的是（）A、勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B、勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C、勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D、验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可答案：D解析：83勘探工A收。10.施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：D11.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A、表明从发出该通知时间开始工作B、与“开工通知”的说法相同C、表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D、该通知是由发包人发出的答案：C解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下开始工作。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用“开工通知”是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。12.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A、澄清仅发给提出问题的投标人B、澄清应说明问题的来源C、距投标截止日期20天前发出澄清的，延长投标截止日期D、对于规定时间后提出的澄清请求不予回复答案：D解析：13.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后答案：C解析：知识点:保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。14.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。A、承包人是总承包合同的另一当事人B、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C、合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成答案：C解析：-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C，对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。15.（2013年真题）关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A、投标保证有效期应从投标时起算B、投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算C、投标保证有效期不得延长D、投标保证有效期应长于投标有效期答案：B解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起算。16.由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A、发包人B、承包人C、甲某D、乙某答案：B解析：-108本题考查的是施工安全管理。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。17.材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（）的签约合同价为固定价格。A、12个月B、14个月C、24个月D、36个月答案：A解析：-143除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。18.关于工程设计招标与工程施工招标比较，其特点说法不正确的是()。A、设计招标文件中而无具体的工作量B、工程设计招标按规定的工程量清单填报报价后算出总价C、设计招标开标时不按报价高低排定次序D、设计招标评标委员关注方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性答案：B解析：26在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。（B错误）19.根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。A、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权答案：A解析：16本题考查的是担保方式。质押分为动产质押和权利质押。选项A属于不动产类，适用于抵押，选项BCD属于权利质押。20.投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。A、投标材料性能低于标准B、可以减少招标文件说明的预付款金额C、投标材料性能高于标准D、交货期早于招标文件规定的交货时间答案：B解析：详细评审（1）评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表。21.FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。A、该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B、该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C、计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%D、数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%答案：D解析：-1571)此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%;2)工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%;3)工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%;4)合同中没有规定此项工作为固定费率。22.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A、招标代表人2人，专家3人B、招标代表人2人，专家4人C、招标代表人2人，专家6人D、招标代表人2人，专家7人答案：D解析：49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。23.《标准施工招标文件》的组成（）。A、共包含封面格式和三卷八章的内容B、共包含封面格式和四卷八章的内容C、共包含封面格式和三卷九章的内容D、共包含封面格式和四卷九章的内容答案：B解析：49本题考查重点是“标准施工招标文件”。《标准施工招标文件》共包含封面格式和四卷八章的内容。因此，本题的正确答案为B。24.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A、形式评审标准B、资格评审标准C、响应性评审标准D、项目管理机构评审答案：D解析：59综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。25.……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。A、抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B、登记顺序相同的，按照债权比例清偿C、抵押权已登记的先于未登记的受偿D、抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿答案：D解析：16本题考查的是担保方式。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定进行清偿：抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；登记顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押权已登记的先于未登记的受偿；抵押权未登记的，按照债权比例清偿。26.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、3B、6C、9D、12答案：B解析：16本题考查重点是“担保方式——保证”。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此，本题的正确答案为B。27.设备采购合同，买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格的（）。A、14；20%B、28；20%C、14；25%D、28；25%答案：D解析：买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。28.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A、减少设计变更B、易获得最优设计方案C、加强发包人对承包人的监督D、减少承包人的风险答案：A解析：-120设计施工总承包合同方式的优点（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。29.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。30.关于质押的表述中，正确的是（）。A、质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物B、质权自双方约定达成一致意见时设立C、质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有D、能够用作质押的动产没有限制答案：D解析：16本题考核的是质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。质权自出质人交付质押财产时设立。31.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为()。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人答案：A解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局发布的《建设工程施工合同(示范文本）》GF-2017-0201规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本）》GF-2017-0201应当由发包人投保建筑工程一切险。32.下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A、留置不以合法占有对方财产为前提B、可以留置的财产仅限于动产C、留置担保可适用于建设工程合同D、留置以合法占有对方固定资产为前提答案：B解析：本题考查的是留置。留置权以债权人合法占有对方财产为前提；能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、仓储合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。33.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A、保证B、抵押C、质押D、定金答案：D解析：知识点:担保方式。选项A，保证只能由第三人提供；选项BC，担保人可以是债务人本人，也可以是第三人。34.某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A、4月6日B、4月15日C、4月20日D、4月25日答案：A35.下列属于建筑工程一切险中意外事故的是（）。A、风暴、暴雨B、山崩、雪崩C、台风、龙卷风D、火灾和爆炸答案：D解析：22本题考核的是建筑工程一切险的责任范围。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：(1)自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。36.因发包人提供的勘察工作范围地下电信电缆具体位置分布图有误，导致勘察工作停止，则对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。A、由电信公司承担违约责任B、由发包人承担违约责任C、由电信公司和发包人承担连带责任D、由电信公司和发包人承担按份责任答案：B解析：（1）在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，[仍然]应当[由该方当事人]向对方当事人承担违约责任。（合同的相对性：合同违约责任只能在合同当事人之间发生，合同关系以外的任何人不对合同当事人承担合同违约责任。）（2）一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。37.（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A、非银行金融机构B、国家机关C、股份有限公司D、合伙企业答案：B解析：本题考查的是担保人的资格。不能作为保证人的组织：（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。38.由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由()。A、发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务B、承包人负责材料和设备的供应和施工义务C、发包人负责设备的供应，承包人承担施工义务和材料供应D、发包人负责材料的供应，承包人承担施工义务和设备供应答案：A解析：干简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。39.(2016年真题)某采用最低评标价法评标的项目，其评标价比较如下：则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（）万元。A、3200和3200B、3360和3200C、3350和3500D、3370和3400答案：C解析：本题考查的是最低评标价法。选评标价最低的投标人，但签订合同时仍以投标价签约。40.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。A、将变动结果及时通知发包人B、事先征得发包人与监理人的同意C、事先征得发包人同意，并通知监理人D、事先征得监理人同意，并通知发包人答案：C解析：本题考核的是设计施工总承包保险合同条款的变动。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。41.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A、承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B、由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C、大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D、工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润答案：D解析：-138属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。42.根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A、施工合同的发包人B、施工合同的承包人C、施工合同发包人和承包人D、工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：B解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。九部委发布的《标准施工招标文件》在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。43.建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A、14B、30C、60D、90答案：D解析：88除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。44.某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。A、提前工期1个月给予承包人奖励B、延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C、对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D、因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任答案：B解析：一）合同工期“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。（二）施工期承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。延误竣工承包人承担拖期赔偿责任，提前竣工是否应获得奖励需视专用条款中是否有约定。题中：合同工期为18个月，施工期为19个月，所以延误工期1个月。45.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A、2%B、3%C、5%D、10%答案：A解析：三、保证在建设工程中的应用*银行出具的称为保函，其他保证人出具的称为保证书。46.（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A、施工企业必须为全体职工办理B、团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C、年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D、停工期间保险人不承担保险责任答案：D解析：P19-22本题重点考查保险期间。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。47.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A、保险公司B、发包人C、承包人D、发包人和承包人共同答案：C解析：96本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。48.由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A、否决其投标B、优先中标C、重新报价D、直接中标答案：A解析：知识点:最低评标价法。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于成本时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。49.为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A、抵押B、最高额抵押C、质押D、最高额质押答案：B解析：知识点:担保方式。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。50.下列属于限制民事行为能力人的是（）。A、十八周岁以上的自然人B、十六周岁以上的未成年人C、八周岁以上不满十八周岁的未成年人D、不满八周岁的未成年人答案：C解析：八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，十八周岁以上的自然人未完全民事行为能力人多选题1.设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的有()。A、缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B、在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C、缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D、缺陷责任期最长不超过2年E、缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复答案：BDE解析：-138本题考查的是缺陷责任期管理。选项A，缺陷责任期内，发包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作；选项C，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，全部费用由责任方承担。2.下列关于投标保证金的说法中，正确的有()。A、投标保证金的数额不得超过招标控制价的2％B、投标保证金有效期应当与投标有效期一致C、招标人应当在书面合同签订后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息D、投标保证金可以是现金，银行保函、保兑支票等E、中标人未按规定提交履约保证金的，投标保证金将被没收答案：BCDE解析：18招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同。3.施工合同的当事人包括（）。A、发包人B、发包人法定代表人C、承包人D、承包人法定代表人E、监理人答案：AC解析：施工合同当事人是发包人和承包人（施工合同当事人仅包括发包人和承包人），双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。4.下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）。A、由招标人按招标文件规定的时间.地点组织B、投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担C、部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行D、投标人依据招标人在踏勘现场中介绍的情况编制投标文件E、招标人对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责答案：AC解析：（一）踏勘现场1、招标人应按招标文件规定的时间、地点，组织投标人踏勘项目现场。2、投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用。3、部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。5.机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。A、负责所供货设备的监造B、提供货物组装和维修所需的专用工具C、提供详细的操作和维护手册D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训答案：BCE解析：4、伴随服务（1）机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务。（2）一般包括：①实施或监督所供货物的现场组装和试运行；②提供货物组装和维修所需的工具；③为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；④在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；⑤在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。（3）伴随服务的报价或双方商定的费用可包括在合同价中。如果未含在合同价中，双方应事先就此达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。6.采用综合评估法对设计投标文件进行初步评审时的内容包括（）。A、形式评审B、资格评审C、响应性评审D、设计方案评审E、投标报价评审答案：ABC解析：3、评标分为初步评审和详细评审两个阶段7.《标准设计施工总承包招标文件》的组成包括（）。A、招标公告B、申请人须知C、评标办法D、技术标准及要求E、发包人要求答案：ACE解析：8.风险型CM承包商的工作内容包括（）A、施工前阶段的咨询服务B、施工阶段的组织管理工作C、竣工后运营保修服务D、决策阶段投资服务E、运营阶段的盈利服务答案：AB解析：-166风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。9.发生发包人违反合同规定的情况时，下列处理方法不正确的是（）。A、承包人立即解除合同B、监理人发出通知要求纠正C、承包人立即暂停施工D、承包人发出通知要求纠正未果后暂停施工E、暂停施工14天后发包人仍不纠正违约行为时解除合同答案：ABCE解析：10.下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有()。A、采用特定的专利或专有技术的B、建筑造型特殊的C、国务院规定的其他类型的勘察设计D、投资超过500万的E、国外投资的项目答案：ABC解析：28有下列情形之的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;(2)主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;(3)采购人依法能够自行勘察、设计;(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;(5)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争;(6)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性;(7)国家规定其他特殊情形。11.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。A、招标人既可以自行招标，也可以委托招标B、招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标C、招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标D、招标代理机构应当有符合规定条件的专家库E、招标代理机构应当有从事招标代理业务的营业场所和相应资金答案：CE解析：（1）招标人是提出招标项目，发出招标邀约要求的法人或其他组织。招标人是法人的，应当有必要的财产或者经费，有自己的名称、组织机构和场所，具有民事行为能力，且能够依法独立享有民事权力和承担民事义务的机构，包括企业、事业、政府、机关和社会团体法人。（2）招标人可自行组织招标的条件：①具有编制招标文件和组织评标的能力；②具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员。（3）招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。（4）招标代理机构应当具备的资格条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。12.在勘察设计招标中，以下属于资格审查文件的是（）。A、投标人基本情况表B、投标人资质要求C、投标人近年财务状况表D、勘察设计项目负责人的资格要求E、近年完成的类似勘察设计项目情况表答案：ACE解析：知识点:资格审查资料内容，选项BD属于对投标人要求的内容。13.根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对同价格影响的说法错误的有（）。A、工期12月以上的公司合同，不考虑市场价格变化对施工成本的影响B、发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C、施工合同价格可采用票据法进行调整D、调整价格的方法适用于工程量清单中所有工程款E、总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整答案：CD解析：95标准施工合同的规定：工期12月以上的公司合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。14.根据代理权产生的依据不同，代理可分为（）。A、招标代理B、委托代理C、法定代理D、追加代理E、指定代理答案：BC解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。15.关于总价合同的说法，正确的有（）。A、当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变B、采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确C、总价合同中业主风险较大、承包人风险较小D、总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整E、总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性答案：ABDE解析：（2）可调总价合同又称变动总价合同【优缺点】在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整；一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。（2）可调总价合同又称变动总价合同【适用范围】在工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目可考虑采用固定总价合同，以签订合同时的单价和总价为准，物价上涨等风险由承包商承担；对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑施工期间市场价格等的变化，宜采用可调总价合同。16.关于建筑材料采购招标的说法，正确的是（）。A、允许同类材料一次招标分期交货B、允许不同材料分阶段招标C、允许不同材料分几个标包同时招标D、允许投标人投一个或几个标包E、允许投标人对一个标包中的某几项进行投标答案：ABCD解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点1、同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。2、批次标包划分应综合考虑以下因素，合理安排分阶段分批次采购招标工作（1）有利于投标竞争第一，投标的基本单位是标包，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。第二，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。（2）工程实际需要的时间应考虑交货批次和时间、运输、仓储能力等因素，保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。（3）市场供应情况（4）市场价格变动趋势（5）建设资金到位和周转计划17.下列关于设计施工总承包合同的不足，说法正确的是（）。A、固定工期.固定费用B、增加设计变更C、增加承包人索赔D、设计方案不一定最优E、发包人对承包人的监督和检查力度减弱答案：DE解析：18.下列属于工程项目总承包合同优点的是()。A、单一的合同责任B、固定工期、固定费用C、可以缩短建设周期D、减少设计变更E、设计方案能够达到最优答案：ABCD解析：-120设计施工总承包合同方式的优点：1.单一的合同责任；2.固定工期、固定费用；3.可以缩短建设周期；4.减少设计变更；5.减少承包人的索赔。19.下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有（）。A、发包人欠付工程价款的利息B、承包人工作人员的报酬C、承包人实际支付的建筑物配件价款D、承包人应支付的损害赔偿金E、承包人因发包人违约产生的违约金答案：BC解析：知识点:工程款优先受偿的范围。承包人行使建筑工程价款优先受偿权的不包括承包人因发包人违约所造成的损失。。20.资格预审阶段，资格审查委员会对施工项目投标人的资格审查分初步审查和详细审查两个阶段，属于详细审查的内容有（）。A、企业资质条件B、项目经理资格C、企业信誉D、施工组织方案E、质量管理体系答案：ABC解析：本题考查的是资格预审程序。选项DE是评标阶段审查的内容。21.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A、发包人要求中引用的原始数据和资料B、对工程的工艺安排C、试验和检验标准D、对某工程部分功能的要求E、承包人可以核实的数据答案：ABCD解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下发包人要求中的错误。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。22.(2019年真题)关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A、承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价B、长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C、承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D、基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E、基准日期即为投标截止日答案：ABD解析：（五）物价浮动的合同价格调整1.基准日期：用来划分该日后由于政策法规的变化和市场物价浮动对合价价格影响的责任。以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为划分合同风险的时间点。（补充）承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进入编制投标文件阶段，因此通用条款在两个方面做出了规定：（1）承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格；（2）基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。2.调价条款合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定。（1）简明施工合同的调价规定适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款。（2）标准施工合同的调价规定工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。23.（2017年真题）建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。A、设计错误引起的损失和费用B、因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C、外力引起的机械或电气装置的本身损失D、盘点时发现的短缺E、除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失答案：ABDE解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨