一级建造师（一建工程法规）题库及参考答案（精练）

一级建造师（一建工程法规）题库第一部分单选题(200题)1、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。

A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任

C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任

D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

【答案】：B

2、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】：C

3、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是()。2017真题

A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为

B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为

C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为

D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为

【答案】：D

4、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

5、甲公司业务员王某开除后，为报复家公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。（2014）

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C

6、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至（）。

A.2006年3月1日

B.2006年9月1日

C.2011年3月1日

D.2011年9月1日

【答案】：D

7、工程项目建设过程中发生下列情形时,不能申请行政复议的是（）。

A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款

B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿

C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

D.建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定

【答案】：D

8、乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由（）承担。

A.甲建筑工程公司

B.乙房地产开发公司

C.丙建设施工公司

D.作业人员

【答案】：A

9、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。

A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日

B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度

C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度

D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限

【答案】：C

10、建设单位为了贷款，将自己公司的一套房产抵押，对该抵押合同理解正确的是（）。

A.抵押担保合同属于贷款合同的从合同

B.抵押担保合同的效力低于贷款合同的效力

C.贷款合同于抵押担保合同各自独立

D.担保合同被确认无效，由担保人承担全部责任

【答案】：A

11、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：D

12、以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。

A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价

【答案】：C

13、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告()。

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

【答案】：A

14、甲区A公司将位于丙市价值5000万元的写字楼转让给乙区B公司，后双方发生争议，经丁区人民调解委员会调解达成协议：B公司在1个月内支付购房款。双方又对该协议申请法院作出司法确认裁定。关于本案及司法确认的表述，下列选项正确的有（）。

A.双方应自调解协议生效之日起30日内各自提出申请

B.可向甲区或乙区法院提出申请

C.该调解协议经裁定有效，B公司不履行的，A公司可向法院申请强制执行

D.司法确认申请被裁定驳回的，双方可变更原调解协议或达成新的调解协议，但不可以向法院起诉

【答案】：C

15、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是()。

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要公共服务设施

D.扩建办公楼

【答案】：C

16、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日

【答案】：D

17、根据《民法典》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。（2015）

A.兑付国债本息请求权

B.支付存款本金及利息请求权

C.基于合同的违约金请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

18、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有()。

A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的履行

B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的，签订补充协议后，延续劳动关系

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解除合同

D.劳动者在工作期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除合同

【答案】：A

19、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容作了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（）。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时，为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变

D.玻璃的运输方式由汽车变为火车

【答案】：C

20、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。

A.人大主席团

B.国务院总理

C.最高人民法院院长

D.国家主席

【答案】：D

21、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。

A.《合作开发合同书》无效

B.双方重新达成新的仲裁协议

C.《合作开发合同书》解除

D.双方就利益分配事宜达成补充协议

【答案】：B

22、关于投标有效期的说法，正确的是()

A.投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长

B.投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容

C.投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力

D.投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还

【答案】：B

23、某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此，正确的说法是（）。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定

【答案】：B

24、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真题

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

【答案】：B

25、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目（）。

A.发包方同意更换项目负责人

B.承包方同意更换项目负责人

C.发包方与承包方产生了合同纠纷

D.因不可抗力暂停施工

【答案】：A

26、（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）

A.施工现场的生活垃圾实行散装清运

B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件

C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输

D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请

【答案】：B

27、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在（）的业务范围内承揽工程。

A.企业授权

B.其资质等级许可

C.工商登记

D.公司章程规定

【答案】：B

28、根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是（）。

A.用工单位与劳动者

B.派遣单位与用工单位

C.派遣单位与劳动者

D.用工单位与当地人民政府

【答案】：C

29、作业人员李某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，故停止了作业，李某的行为属于行使（）。

A.拒绝权

B.知情权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】：C

30、《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A.省级人民政府建设行政主管部门

B.省级人民政府城乡规划主管部门

C.城市、县人民政府建设行政主管部门

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

【答案】：D

31、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是()。

A.书证

B.证人证言

C.律师代理意见

D.鉴定结论

【答案】：C

32、合同债务人免除履行义务的条件的，理解正确的是（）。

A.合同中可以约定在一方违约的情况下免除其全部责任

B.因不可抗力不能履行合同的，可以免除全部责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任

D.侵犯对方人身权或财产权的，免责条款无效

【答案】：D

33、下列关于要约撤回的叙述，错误的是（）。

A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回

B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为

C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人之前到达受要约人

D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

【答案】：A

34、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是（）。

A.该行为属于肢解工程发包的违法行为

B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责

D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

【答案】：B

35、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是()。

A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同

B.因为是临时工作，可以不签劳动合同

C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动

D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】：C

36、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为建筑设计师，李某完成了设计方案并交付建设单位使用，则李某享有的权利是()。

A.使用权

B.著作权

C.署名权

D.所有权

【答案】：C

37、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付（）的报酬。

A.不低于工资的150％

B.工资的200％

C.工资的200％～300％

D.不低于工资的300％

【答案】：D

38、关于招标文件的说法，正确的是（）。2018真题

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前，招标投标活动继续进行

C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人

【答案】：D

39、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工合同中，属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度和操作资料

B.不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等

C.不得压缩合同工期

D.为从事危险作业的人员办理意外伤害保险

【答案】：B

40、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。

A.继续顺延申请期限

B.由承包人重新提出申请

C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请

D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议

【答案】：C

41、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（）。（2015）

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】：B

42、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是()。

A.安全生产监督管理部门人员

B.事故单位工会代表

C.监察机关人员

D.事故单位技术负责人

【答案】：D

43、第二审人民法院对上诉案件，应当（）开庭审理。

A.依当事人的上诉请求来决定是否

B.采用独立审判

C.组成合议庭

D.可以独立审判，也可以组成合议庭

【答案】：C

44、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。（2014）

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D

45、某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。

A.业主全部承担

B.施工单位全部承担

C.业主和施工单位共同承担

D.工期顺延、费用由施工单位承担

【答案】：A

46、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人府兼任应急救援人员

【答案】：C

47、下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是()。.

A.推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力

B.概算定额不属于工程建设标准范围

C.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为

D.建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

【答案】：D

48、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,（）承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

A.禁止

B.允许

C.有条件允许

D.特定情况禁止

【答案】：A

49、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是()。

A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议

B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院

C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人民法院管辖

D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）

【答案】：B

50、施工企业于2013年6月30日获得三级企业资质证书，该施工企业应当于()前，向发证机关申请资质证书的延续。

A.2016年3月30日

B.2018年3月30日

C.2016年6月1日

D.2018年6月1日

【答案】：B

51、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。

A.受案的仲裁委员会决定

B.工程所在地的基层人民法院裁定

C.合同签订地的中级人民法院裁定

D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

【答案】：D

52、中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括（）。

A.以省级建设主管部门为被告的案件

B.乡镇人民政府违法征收土地案件

C.海关处理的案件

D.不动产登记纠纷案件

【答案】：C

53、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.强制性标准

D.推荐性标准

【答案】：C

54、动产质押合同出质人和质权人应当以（）订立动产质押合同。

A.口头形式

B.书面形式

C.保证形式

D.电话形式

【答案】：B

55、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B

56、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请；但是法律另有规定的除外。

A.15日

B.60日

C.6个月

D.2年

【答案】：B

57、关于著作权说法，错误的是()。

A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人

B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后50年

C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第50年12月31日

D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体

【答案】：B

58、某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1.6亿元,.其中安装工程项目造价约为0.6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是()。

A.整个项目按安装工程一切险投保

B.整个项目按建筑工程一切险投保

C.该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保

D.整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保

【答案】：B

59、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.6

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

60、《建筑法》规定，施工单位应当依法为职工办理()。

A.财产保险

B.人身保险

C.工伤保险

D.意外伤害保险

【答案】：C

61、施工项目进行公开招标，投标保证金有效期应当超过（）30天。

A.招标文件发出日

B.投标文件截止日

C.中标日期

D.投标有效期

【答案】：D

62、按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为（）三个序列。

A.特级、一级、三级

B.施工总承包、专业分包和劳务承包

C.甲级、乙级、丙级

D.施工总承包、专业承包和劳务分包

【答案】：D

63、下述人员中可以作为评标委员会成员的是（）。

A.与招标人有利益关系的人员

B.与投标人有利害关系的人员

C.该市建设行政主管部门的工作人员

D.从事相关领域工作满3年以上的人员

【答案】：A

64、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

65、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

66、根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程质量责任的说法，正确的是()。

A.对施工质量负责是施工单位和建设单位约定的质量责任

B.总承包单位与分包单位对工程的质量承担连带责任

C.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向建设单位承担质量责任

D.分包工程发生质量问题时，建设单位可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿

【答案】：D

67、下列物权种类中，属于担保物权的是()。2017

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

【答案】：A

68、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是()。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁

【答案】：C

69、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.继续审理

C.终止诉讼

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】：B

70、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】：C

71、合同当事人违反合同约定后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（）。

A.合同约定的标的物仍有继续履行的可能

B.事实上不能履行的非金钱债务

C.履行费用过高的债务

D.债权人在合理期限内未要求履行的

【答案】：A

72、根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向人民法院申请司法确认。

A.30

B.60

C.90

D.180

【答案】：A

73、根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

【答案】：A

74、依据:《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

【答案】：A

75、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.以其他方式危害公共安全罪

【答案】：C

76、下列选项中适用诉讼时效的是()。

A.支付存款本金及利息请求权

B.兑换国债、金融债券

C.基于买卖合同产生的债务请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

【答案】：C

77、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

【答案】：B

78、仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点包括()。

A.强制性

B.公权性

C.程序性

D.自愿性

【答案】：D

79、国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前发给建设单位施工许可证的关键是（）。

A.是否资金到位

B.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意

C.建设单位是否提交申请

D.该项工程是否符合法定的开工条件

【答案】：D

80、关于行政行为特征的说法，错误的是()。

A.行政行为的主体是法定的

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为多属于无偿行为

D.行政行为具有不可裁量性

【答案】：D

81、关于建设工程分包的说法，错误的是()。

A.分包单位是具有相应资质的单位

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位可以通过合同约定

D.分包的工作内容是非主体、非关键性工作

【答案】：B

82、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。

A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)

B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)

C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)

D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)

【答案】：B

83、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于（）。

A.主合同

B.从合同

C.贷款合同

D.连带责任保证

【答案】：B

84、在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是()。

A.丙设计单位直接对甲建设单位负责

B.丙设计单位仅对乙设计单位负责

C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

【答案】：A

85、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任承担的说法，正确的是()。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

【答案】：C

86、工程施工开始前,施工企业的从业人员要求单位提前告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素,这是从业人员在行使其（）。

A.建议权

B.紧急避险权

C.知情权

D.批评,检举和控告权

【答案】：C

87、建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.禁止损毁耕地烧砖

C.应当使用预拌混凝土

D.禁止远距离运输

【答案】：B

88、李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。

A.仅由甲公司

B.由甲公司和李某共同

C.仅由乙公司

D.仅由李某

【答案】：B

89、关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有()。

A.移送管辖是在平级法院之间移送

B.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移

C.对人民法院就级别管辖异议作出的判决，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉

D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间

【答案】：D

90、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（）。

A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标

B.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

C.评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D.评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

【答案】：A

91、甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了已被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《民法典》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿

B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿

C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿

D.直接要求甲承包人赔偿

【答案】：D

92、建设单位不得明示或暗示施工单位违反（）标准。

A.工程建设国家

B.工程建设行业标准

C.工程建设强制性标准

D.工程建设企业标准

【答案】：C

93、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A.医疗

B.教育

C.厂房

D.住宅

【答案】：C

94、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由（）注册并办理资格证书。

A.工商行政管理部门

B.劳动人事部门

C.建设行政主管部门

D.县级以上人民政府

【答案】：C

95、下列关于债权的表述，正确的是（）。

A.债权既可能通过当事人的约定也可能根据法律规定产生

B.债权是绝对权，权利人特定而义务人不特定

C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债

D.施工单位伪造业绩资料，骗取中标，发生不当得利之债

【答案】：A

96、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑流工企业申请安全生产许可证时,应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是()

A.企业资质证书

B.营业执照

C.市计报告

D.安全生产承诺书

【答案】：B

97、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准是()。

A.将承包的工程转包或违法分包的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

【答案】：B

98、关于保险和保险合同的说法，不正确的是()。

A.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

B.投保人不能是被保险人

C.投保人可以是受益人

D.被保险人和受益人享有保险金请求权

【答案】：B

99、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是()。

A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外

B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准

C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

【答案】：C

100、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括（）。

A.对拆除工程进行备案

B.提供施工现场的地下管线资料

C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

101、（2020年真题）关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立以

C.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权

D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

【答案】：D

102、诉讼时效期间应当从()起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时

C.当事人知道权利被侵害导致的损害后果及义务人时

D.当事人提起赔偿主张之日

【答案】：B

103、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】：D

104、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。2016

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

【答案】：D

105、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()。2017真题

A.统一组织编制建设工程生产安全事故

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D

106、关于专利申请的说法，正确的是（）。（2014）

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

【答案】：A

107、下例关于施工现场消防安全说法错误的有()。

A.公共建筑在营业使用期间不得进行外保温材料施工作业

B.严格分离用火用焊作业与保温施工作业

C.国家、省级重点工程施工现场应当每日防火巡查

D.施工单位要建立施工现场的消防组织，制定预案，并至少每年组织一次演练

【答案】：D

108、下列凭证中,免纳印花税的是（）

A.财产租赁合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.营业账簿

D.财产所有人将财产赠给社会福利单位所立的书据

【答案】：D

109、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,单位负责人接到事故报告后,应当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,其时间限于（）小时内。

A.1

B.2

C.7

D.12

【答案】：A

110、关于建造师变更注册的说法，正确的是()。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动证明

【答案】：D

111、甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座10层住房出售给甲，2013年10月8日交付房屋。”2013年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《民法典》规定，以下表述正确的是（）。

A.甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任

B.甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同

C.甲只能等到2013年11月8日方能要求乙承担违约责任

D.甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任

【答案】：A

112、下列属于实用新型专利保护的客体是（）。

A.方法

B.产品制造材料

C.尚未固定形状的产品

D.具有一定结构的产品

【答案】：D

113、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是（）。

A.必须在总承包合同中规定分包的内容

B.应当事先征得建设单位的同意

C.建设单位可以直接指定分包人

D.不得在总承包合同中规定分包的内容

【答案】：B

114、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）市人民法院管辖。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：B

115、施工企业应当按照有关规定，向（）提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。

A.建设单位

B.行业协会

C.资质许可机关

D.招投标监管部门

【答案】：C

116、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。2014

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

【答案】：B

117、王某的父亲患重病住院急需用钱，朋友刘某听闻情况后表示愿意借给王某5万元，但要求王某一年后须加倍偿还，否则王某需以其房产代为偿债，甲表示同意。根据合同法规定，甲、乙之间的借款合同()。

A.因显失公平而无效

B.因乘人之危而可撤销

C.因乘人之危而无效

D.因显失公平而可撤销

【答案】：B

118、某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.建设单位驻工地代表

【答案】：C

119、下列对工程监理单位安全责任的表述中，正确的是（）。

A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管

B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管

C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任

D.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

120、《建筑业企业资质管理规定》中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（）年。

A.3

B.5

C.6

D.7

【答案】：B

121、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为()年。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B

122、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的是()。

A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用

【答案】：A

123、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

【答案】：D

124、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。

A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C.地役权自登记时设立

D.土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权

E.需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权

【答案】：A

125、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据（）进行设计。

A.项目批准文件

B.勘察深度要求

C.勘察成果文件

D.城市规划

【答案】：C

126、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向()提出申请。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

【答案】：D

127、根据《民法典》的规定，撤销要约的通知应当在()到达受要约人。

A.双方订立正式合同之前

B.要约人实际履行合同之前

C.受要约人发出承诺通知之前

D.受要约人发出的承诺通知到达要约人之前

【答案】：C

128、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为()。

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

129、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

【答案】：B

130、下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是（）。

A.旁站

B.抽检

C.巡视

D.平行检验

【答案】：B

131、《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。

A.监理单位与分包单位

B.建设单位与分包单位

C.总承包单位与分包单位

D.设计单位与分包单位

【答案】：C

132、下列关于担保的说法,正确的是（）。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.担保合同是主合同

D.反担保不适用《民法典》

【答案】：B

133、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A.有效

B.效力待定

C.可变更、可撤销

D.无效

【答案】：A

134、裁判执行中，当事人自行达成和解协议时的处理，一方当事人不履行和解协议的，人民法院（）。

A.告之当事人重新起诉

B.告之另一方当事人重新申请执行

C.可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行

D.终止执行

【答案】：C

135、保证合同签订后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是（）。

A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任

B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任

C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任

D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任

【答案】：C

136、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行.

【答案】：A

137、根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.被告所在地法院

B.原告所在地法院

C.合同签订地法院

D.工程所在地法院

【答案】：D

138、关于民事诉讼管辖的说法，正确的有()。

A.施工企业对包工头李某提起的诉讼，李某户籍所在地和经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖

B.同一诉讼有几个被告，且住所地在不同法院辖区的，原告可以向其中任何一个被告住所地法院提起诉讼

C.某施工合同纠纷案件，当事人协议约定在合同签订地法院起诉，应当由合同签订地法院管辖

D.某运输合同纠纷案件，当事人未协议约定管辖法院，原告只能在被告住所地法院起诉

【答案】：B

139、2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是()。

A.2024年6月12日

B.2024年6月15日

C.2034年6月12日

D.2035年6月16日

【答案】：C

140、因设计原因导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（）。

A.施工企业不仅要负责，还要承担保修费用

B.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔

C.施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔

D.施工企业不负责保修，由建设单位自行承担维修

【答案】：B

141、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

【答案】：C

142、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成二种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当审人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万元。

A.15

B.16

C.17

D.20

【答案】：D

143、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.60

D.45

【答案】：D

144、不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院

B.最高人民法院

C.国务院司法行政部门

D.全国人大常委会

【答案】：A

145、根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。☆2014真题

A.一季度

B.半年

C.一年

D.两年

【答案】：B

146、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D

147、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，（）可以为这笔贷款提供保证担保。

A.市政府建设行政主管部门

B.乙银行

C.丙建筑工程公司

D.丁大学

【答案】：C

148、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

【答案】：A

149、根据《劳动法》等相关规定，用人单位安排劳动者加班，每月不得超过（）小时。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：C

150、建设单位于2015年4月15日接到施工单位提交的列人城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告,5月15日竣工验收顺利通过,建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年8月15日

D.2015年11月15日

【答案】：C

151、下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.开标时，由监理单位的人员检查投标文件密封情况

C.投标人对开标情况有异议可直接向行政监管部门投诉

D.投标人少于5个的，不得开标，应重新招标

【答案】：A

152、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】：A

153、关于建设工程竣工验收中违法行为应承担的法律责任说法正确的是()。

A.建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由建设行政主管部门责令限期补报

B.依法应当进行消防验收的建设项目，未经消防验收或者消防验收不合格的，擅自投入使用的，公安机关责令停止施工、停止使用或者停产停业

C.建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由建设行政主管部门责令改正

D.建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，并处罚款

【答案】：D

154、张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模，约定借款2年，年利率为10％。因为张某公司效益较好，在借款一年的时候决定全数还款，则应还款金额为()万元。

A.24

B.22

C.20

D.23

【答案】：B

155、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

【答案】：C

156、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为（）。

A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失

B.合同中约定的额度

C.违反合同一方违反合同时预见到的损失

D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益

【答案】：A

157、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

【答案】：C

158、根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）（2013）

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

【答案】：A

159、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

【答案】：D

160、根据《建设工程安全生产管理条例》,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当（）,将保证安全施T的措施报送有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.自开工报告批准之日起20日内

【答案】：C

161、下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

【答案】：C

162、某债务合同，2003年3月31日到期，债务人没有按期偿还债务，在2005年9月30日权利人因违法事件被判刑2年，在此期间权利人对自己的权利无法请求保护，诉讼时效还有（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

163、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中正确的是（）。

A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请

B.投标人购买招标文件，属要约行为

C.投标人参加现场考察，属要约行为

D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为

【答案】：A

164、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法,正确的是（）。

A.可随时解除合同

B.享有留置权

C.不得单方变更设计

D.可请求法院撤销合同

【答案】：A

165、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送()的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】：A

166、某建筑施工单位有50名从业人员，根据《安全生产法》，该单位应当（）。

A.配备兼职安全生产管理人员

B.配备专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

【答案】：B

167、王某骑自行车路过一个广i场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。承担该责任的主体应是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.王某与建设单位

D.王某与施工单位

【答案】：B

168、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故()。

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

【答案】：D

169、诉讼时效的起算是指（）。

A.从权利人能行使请求权之日开始算起

B.从义务人能行使请求权之日开始算起

C.从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算

D.以上说法都不正确

【答案】：C

170、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.徇私舞弊罪

B.玩忽职守罪

C.串通投标罪

D.重大责任事故罪

【答案】：C

171、某省F市下设的G区有一施工工地，现要建设两部电梯。该电梯使用单位应当在投入使用前或者投入使用后规定的日期内，向()登记。

A.F市安全生产监督管理部门

B.G区安全生产监督管理部门

C.F市特种设备安全监督管理部门

D.G区特种设备安全监督管理部门

【答案】：C

172、下列招标人的行为中合法的是()。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】：C

173、关于注册建造师教育保障的说法正确的是（）。

A.注册建造师享无权带薪参加继续教育

B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育

C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行

D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理

【答案】：B

174、某设计单位未按照建筑工程质量、标准进行设计，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。

A.处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

【答案】：D

175、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。2016

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

【答案】：D

176、项目经理是施工企业的（）。

A.法定代表人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.指定代理人

【答案】：C

177、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的（）。

A.技术交底

B.安全生产教育培训

C.安全培训

D.技术培训

【答案】：B

178、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则（）。

A.施工单位不再承担保修责任

B.建设单位自己负责维修

C.施工单位仍须承担保修责任

D.防水材料厂家承担维修责任

【答案】：C

179、以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是（）。

A.强制执行的理由和依据

B.当事人的姓名或者名称地址

C.当事人依法享有的陈述权和申辩权

D.行政机关的名称印章和日期

【答案】：C

180、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）。（2014）

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行记录信息的公布

D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限

【答案】：B

181、甲将一栋房产以15万元卖给乙，乙付清全款后甲将该房交付给乙，但未办理过户手续。丙知道此交易后，向甲表示愿以18万元购买，甲当即答应并与丙办理了过户手续。关于该房屋的归属，下列哪一说法正确()。

A.归乙所有，丙的损失可要求甲赔偿

B.归乙所有，丙的损失可要求乙赔偿

C.归丙所有，乙的损失可以要求丙赔偿

D.归丙所有，乙的损失可以要求甲赔偿

【答案】：D

182、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()。

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷

【答案】：C

183、发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】：A

184、建设工程开工前，办理建设工程一切险并支付保险费用的是()。

A.承包商

B.发包人

C.分包商

D.监理单位

【答案】：B

185、甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为（）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.暂定级

【答案】：C

186、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了一份工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工，并经再次验收后合格，于是施工单位请求支付工程款。对于本案，下列说法中，正确的是（）。

A.施工合同有效，建设单位应当支付工程款

B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款

C.施工合同无效，但建设单位应当支付工程款

D.施工合同无效，建设单位应当扣除修复费用后支付工程款

【答案】：D

187、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是（）造成损失。

A.一般性罚款

B.一般性丢失

C.离心力引起的结构断裂

D.电路短路

【答案】：D

188、某工程竣工后，施工单位提交的质量保修书中约定：对给排水管道的保修期为3年，装修工程为2年。此两项保修约定（）。

A.均无效

B.均有效

C.给排水管道的保修期有效

D.装修工程的保修期有效

【答案】：B

189、在证据可能灭失的情况下,诉讼参与人可以申请人民法院（）。

A.诉前保全

B.诉讼保全

C.先行给付

D.证据保全

【答案】：D

190、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（）。

A.在验收后应当报公安机关消防机构备案

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

【答案】：A

191、下列哪一项不属于撤销安全生产许可证的情形()。

A.超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.安全生产许可证颁发机关发现企业不再具备安全生产条件的

C.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证的

【答案】：B

192、在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由（）承担。

A.甲

B.乙公司

C.丁

D.丙公司

【答案】：A

193、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.总承包和分包单位共同

【答案】：B

194、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是()。

A.两个房屋买卖合同均有效

B.甲必须收回房屋并向乙方交付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约

【答案】：B

195、依据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的，造成严重后果的应当()。

A.限期恢复原状或者采取其他补救措施

B.造成损失的，依法承担赔偿责任

C.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人处5万元以上10万元以下的罚款

D.对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，并对个人并处1万元以上20万元以下的罚款

【答案】：C

196、（2020年真题）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持

【答案】：B

197、关于垫资的说法,正确的是（）。

A.垫资的法律性质是工程欠款

B.法律、行政法规明确禁止垫资行为

C.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息

D.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

【答案】：C

198、（2020年真题）民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权属于（）

A.一般授权

B.特别授权

C.无条件授权

D.全面授权

【答案】：B

199、关于表见代理的说法，正确的是()。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

C.表见代理对本人产生有权代理的效力

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理

【答案】：C

200、借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。（2012）

A.营