2021新版施工合同模板4篇

编号：JZ-202116282

2021新版施工合同模板4篇

NochangeinormodificationofthisAgreementshallbevalidunlessthesameismadeinwriting.

甲方：__________________________

乙方：

日期：年月日

施工合同4篇

备注：本合同是为了方便客户保障双方的合法权益，而共同讨论协商一致订立的协

议条款，条款内容仅供参考，具体内容视当下情况而定。［内容可下载编辑］

施工合同篇1

建设单位：

施工单位：

日期：

施工合同书

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原

则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便

共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

1.1工程范围：

"城市碧园公寓B、C栋"建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：

塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、

加工、安装、竣工验收资料等。其中:MC42、MC39、MC41、MQC63、

MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅

灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2工程单价：

（详见后附报价书之报价明细表）

1.3工程数量及总价合计：

（详见后附报价书之工程报价总表）

1.4此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如

有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议

形式确定。

1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料

2.1玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚

浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃

样板确认。

2.2铝合金型材：

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型

材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供

的样品确认。

2.3硅酮结构胶及密封胶：

选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候

密封胶，按乙方提供的样品确认。

2.4幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5钢件：国产优质Q235b钢型材。

第三条：付款方式

3.1铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的

30%作为第一次工程进度款；

3.2铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同

总价的20%;

3.3玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的

80%;

3.4验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩

余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲

方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙

方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

4.1甲方责任：

4.1.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关

设计变更资料；

4.1.2办理施工许可证；

4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会；

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；

4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签

认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；

工程进行中隐蔽工程或中间工程程需验收时，甲方接通知后48小时

未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后

甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；

4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃

幕墙验收；

注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延

误，工期则相应顺延。

4.2乙方责任：

4.2.1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及

甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计

质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙

设计图纸及计算书陆套。

4.2.2严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工

程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工

程质量问题引起的一切后果；

4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；

4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期

间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负

责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；

4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工

安全及文明施工；

4.2.6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关

资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料

或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙

方承担。

第五条：工期

5.1开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计

算，满足现场施工脚手架落架的要求。

5.3工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；

5.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；

5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；

5.3.3由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成

的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

5.3.4甲方不按合同规定支付工程款；

5.3.5其它非乙方原因的停工；

5.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经

济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确

认答复，否则视为同意。

第六条：工程质量

6.1工程质量等级确保工程质量达到国家规定的"合格标准"，

争创优良工程。

6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6.3工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的

施工符合设计及计算。

第七条：设计变更

7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。

乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天

内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；

如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验

收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收,

而已开始使用，视为已验收。

8.2工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书

后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理

由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷

款最高利息支付工程款利息。

8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保

修条款执行。

第九条:工程停建或缓建

9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，

使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、

器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤

出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并

按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

第十条：其它

10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的

附件和组成文件。

10.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；

协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向

法院起诉。

10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章

后立即生效，生效后无正当理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一

切经济损失。

10.4本合同待工程验收,工程结算完成，甲方支付完工程款，除有

关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条

款终止。

10.5本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执

叁份。均具同等法律效力。

甲方:乙方：

法人代表:法人代表：

（或委托代理人）：（或委托代理人）：

开户银行:开户银行：

帐号:帐号：

电话:电话：

传真:传真：

地址:地址：

邮编嘟编：

施工合同篇2

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

甲方所建的工程门窗工程分包给乙方，根据《中华人民共和国合

同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方

协商同意后签订合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包的范围和内容：

四、双方责任：

甲方：

1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。

2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要，提供符合门窗验

收标准的门窗洞口。

3、乙方已做好的成品项目，因设计变更或甲方技术人员指挥失

误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。

4、为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调

乙方与有关部门及土建的相互关系。

甲方为乙方无偿提供以下施工条件。

（1）提供材料存放场所：（2）配合提供垂直运输机械：（3）提供

水、电使用：（4）提供工程交底数据。

5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。

乙方：

2、制定详细有效可行的施工方案，组织好过硬的施工队伍。遵

守有关法律和规定，服从甲方现场管理，接受甲方和监理的指令，按

照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规

范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。

3、严格按照设计图规范、规程和合同要求施工，并对原材料、

施工工艺及施工过程负责。

4、提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收

所需的相关资料。

5、乙方必须保证其合同约定施工工期，如因甲方或不可抗力因

素，则工期顺延。

6、乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净，一切边

割废料及散落杂物必须清理干净，不污染其它工种成果。

7、一切按规范施工，如有不合格须返工全部由乙方负责。

五、工程内容及要求：

1、工作内容：

(1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必

须符合要求，玻璃厚度、工艺应符合要求。

(2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。

2、工期约定：

(1)开工时间年月日，工程工期为天(乙方的施工进度应满足

甲方总体进度要求；与甲方配合，应满足甲方进度要求，雨天、大风

天气工期顺延。

(2)开工日期以甲方发出开工令为准，计算乙方工期，工期按

日历连续计算。

(3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工，凭甲方及监理签证

工期顺延。

3、工程质量:

本工程门窗应满足验收标准，门窗塑钢材料及施工验收标准执行:

JG158-20xxB50411-20xx.JGJ144-20xxo

六、文明施工

现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作，遵守甲方各项规

章制度，做到工完场清，不同材料分类固定存放；施工过程中根

据当

天施工内容合理利用施工场地，工具材料不乱扔乱放，尊重和服

从甲方的现场监督和指导。

七、安全要求

1、乙方不能作主排除的安全隐患，要及时请示甲方负责人和工

地技术负责人支持，消除隐患。在隐患没有解决之前，乙方不得冒险

施工作业。

2、乙方在组织工人施工时，必须提供安全意识，做好安全防范，

制定安全措施，保证安全生产,杜绝任何工伤事故发生。

3、施工安全用电：施工用电必须遵守安全用电规章制度，按指

定配电箱专人接线操作，非专业人员严禁操作。

八、工程验收：

1、乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺

寸、质量进行验收，验收合格后方可进行玻璃安装施工。

2、乙方每道工序完成后，由监理公司验收合格后方可进行下道

工序的施工（三个工作日内没有组织验收，视同验收合格可继续下道

工序施工工

九、工程造价与结算

1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/（不含税）

2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。

本工程结算总价=平方包干综合单价x实际施工面积

3、乙方施工的门窗工程施工完毕后，经甲方、监理、乙方（分

包单位\建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后，一个

月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。

十、付款方式

2、施工开展后乙方报进度，经甲方、监理审核，按85%付进度

款。门窗系统施工完毕，通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格

后用、乙双方进行本工程的竣工结算，经双方确定工程量和总费用，

甲方应在一个月内付清乙方工程款。

十一、其它约定

1、在整个施工过程中，若因乙方原因造成了质量和进度问题，

其责任由乙方承担。

2、若因甲方资金不能按合同执行，或甲方其它原因造成无法履

约，责任由甲方承担。

3、甲方必须按照合同约定条款及时付款，如超期则按超期金额

的0.1%/天进行处罚，乙方必须根据合同条款，保证质量按照工期要

求完成任务。

十二、本合同在执行期间，若双方出现争议另行协商解决。如不

能达成一致，可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效，双方完

全履行权力义务后即终止。本合同一式两份，甲乙双方各执T分。甲

方签章：乙方签章：

联系电话：联系电话:

年月日年月日

施工合同篇3

甲方：***公司

乙方：***施工队

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工

围墙施工为明确双方在施工过程中的权利、义务羟双方协商一致，

签订本合同：

一、工程范围及内容：

L乙方承建甲方位于港口工业园区西一横道与现代大道两个地

块的施工围墙工程。

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担

一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

4、该围墙的验收标准以西一横道路面做为基准点，墙体为

120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿

街面做沙浆抹面。

5、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙

的正常使用。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙

身不裂缝。

三、工期：20xx年1月18日一20xx年2月28日。

注（春节之前完成总工程量的40%,）

四、工程价款及支付：

1、甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为

每米135元。（全部费用包干）

2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方

不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求X

①合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款；

②具体工程量按实际验收的方量为准。

③工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日

内，支付完成工程量总价的80%给乙方；

④全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付

款达到合同总价的80%给乙方;

⑤竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工

程发票X留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙

方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准,

从20xx年3月1日开始计算工

五、成品及半成品保护：

1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确

认为止应由乙方自行负责。

2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……

3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。

如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正

常进行。

六、施工管理及协调：

1、乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲

方审核。

2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联

系。

3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地

方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,

杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。

若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。

4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责

任，与甲方无关。

5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影

响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其

费用直接从工程款中扣除。

七、工程质量保修与售后服务：

在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接

到甲方电话通知4个小时之内上门维修并在24小时之内排除故障，

超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。

八、违约责任:

1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关

部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且

工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算X

2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应

向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合

格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全

部损失（包括直接损失和间接损失甲方有权直接解除合同。

）o

3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。

4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解

除合同。

九、本合同一式两份，各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担

保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。

十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合

同具同等法律效力。

补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。

十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解

决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人

民法院提起诉讼。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日

施工合同篇4

甲方：中国建筑第五工程局哈磴高速公路项目部（以下简称甲方）

乙方：桥二队（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包

合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结

合本工程具体情况，甲方将哈磴高速公路第18合同段的部分工程承

包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议：

第一条：工程概况。

1、工程名称：哈磴高速公路第18合同段。

2、建设单位：哈磴高速公路建设管理办公室

3、工程地点：乌拉特前旗西小召镇

4、工程内容：桥梁（下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括

的所有工程细目，以及施工过程中变更增加的项目）

5、施工桩号:K878+618,K880+785,K878+395,K879+511,

K879+909,K880+284

6、开、竣工日期及要求：

开工日期：20xx年—月—日。

竣工日期：20xx年7月25日

具体为：20xx年度完成桩基础，预应力空心板形成生产能力，

20xx年7月25日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害（含地质

变化），工期顺延。

7、乙方开工时必须进够不少于台钻机，其它配套设备、

人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方

面的要求，甲方有权清退出场。

8、工程质量等级：优良。

9、工期损失金：因乙方自身原因造成的工期损失，每拖延

一天罚款

第二条：工程承包方式及结算方法。

1、本工程一律不设预付款。

2、甲方承包给乙方施工的工程，均采用甲乙双方协商的单

价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为

实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预

制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及工程

用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，

个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责

任、义务和风险，由乙方自负盈亏。

3、乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位

计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。

4、经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲

乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。

5、工程变更部分的'单价，如合同中有的，套用合同清单单

价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单价。

6、工程量清单是合同的组成部分，清单数量为暂定工程数

量，业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务，即不能作为

乙方降低验收标准和调整单价的依据也不能作为乙方拒绝施工的理

由。

7、施工过程中，乙方施工机械车辆所需油料，在甲方指定

的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。

8、业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要

求同样适用于乙方。

第三条：工程计量及支付办法。

1、乙方每月只能向甲方申请计量款一次，计量款的支付时

间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设

单位延期支付计量款，甲方作相应延期。

2、业主计量款只能付至甲方专用帐户上，乙方可在甲方帐

户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时，要求乙方提供帐号,

支付时采用转帐的方式