广东道路非机动车道及人行道市政工程施工合同

工程编号：合同编号：广东省建建设工程标准施工工合同2009年版工程名称：x车道工程地点：xxxx市xxx区xxx镇发包人：xxxx市xxxxxxx承包人：二○一四年月第一部分协协议书发包人：xxxx市xxxxxxx承包人：依照《中华人民民共和国合同同法》、《中中华人民共和和国建筑法》及及其他有关法法律法规，遵遵循平等、自自愿、公平和和诚实信用的的原则，合同同双方当事人人就工程施工工有关事项达达成一致意见见，订立本协协议书。一、工程概况工程名称：xxxx至xxx段非机动车车道及人行道道工程工程地点：xxxx市xxx区xxx镇工程内容：本工工程起于xxx区xxx厂区道路，路线呈东西西走向，跟xxx路走向基本本一致，终点点位于xxx路，路线全全长688.8米。施工内内容主要为3m非机动车道+2m人行道。工程规模：工程程造价约185万元。结构形式：/工程立项、规划划批准文件号号：资金来源：自筹筹资金二、工程承包范范围承包范围：对本本工程的施工工图纸及工程程量清单范围围内进行施工工总承包。三、合同工期施工总工期日历天（实实际开工日期期以签订合同同时间为准）。四、质量标准工程量质标准：：符合现行的的相关标准与与规范，达到到合格标准。五、合同价款合同总价：人民民币小写：¥元。项目单价：详见见承包人的投投标报价书。六、组成合同的的文件组成本合同的文文件及优先解解释顺序与本本合同第三部部分《专用条条款》第2.2款赋予的规规定一致。七、词语含义本协议书中有关关词语含义与与本合同第二二部分《通用用条款》第1条赋予它们们的定义相同同。八、承包人承诺诺承包人向发包人人承诺已阅读读、理解并授授受本合同所所有条款，按按照本合同约约定实施、完完成并保修合合同工程，履履行本合同所所约定的全部部义务。九、发包人承诺诺发包人向承包人人承诺已阅读读、理解并授授受本合同所所有条款，按按本合同约定定的时限和方方法支付工程程款及其他应应当支付的款款项，履行本本合同所约定定的全部义务务。十、合同生效合同双方当事人人约定本合同同自双方签字字、盖章后生生效。十一、其他本合同一式份，双方各各执份。发包人：承包人：法定代表人：法定代表人人：经办人：经办人：财务负责人：开户银行：：开户户名：开户账号：2014年年月日第二部分合同同通用条款详见广东省建设设厅推行的《广广东省建设工工程标准施工工合同》（示示范文本）（2009）第二部分分第三部分专专用条款1、定义1.53所采用用的书面形式式包括：eq\o\ac(□,√)文书□信件□电报□传真□电子邮件件□其他：2、合同文件及及解释2.2下列组成成本合同的文文件是一个合合同整体，彼彼此应能相互互解释，互为为说明。当出出现相互矛盾盾时，组成本本合同文件的的优先解释顺顺序如下：①本合同合同协协议书、合同同专用条款；；②履行本合同的的相关补充协协议（含会议议纪要、工程程变更、签证证等修正文件件）③招标文件、招招标资料补充充通知；④合同通用条款款；⑤施工图纸；⑥工程量清单；；⑦投标文件及其其附件相关标标准、规范及及有关技术文文件；⑧双方有关工程程的磋商、变变更等书面协协议文件。4、语言及适用用的法律、标标准与规范4.3约定适用用的标准、规规范的名称：：《市政工程质量量验收标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》以及现行的相关标准与规范。5、施工设计图图纸5.1施工设设计图纸由发发包人提供（1）施工设设计图纸提供供的时间：开开工前十四日日提供图纸。（2）施工设计计图纸提供的的数量：提供供两套图纸。如如承包人需要要增加图纸，由由承包人自行行复制。6、通讯联络6.2各方方通讯地址、收收件人及其他他送达方式(1)各方方通讯地址和和收件人：发包人：xxxx市xxxxxxx通讯地址：承包人：通讯地址：(2)视为送送达的其他方方式：无。7、工程分包7.5(1))指定分包工工程：无。按（佛建工（22006）70号），中标标人如需进行行劳务分包，必必须分包给具具有相应资质质或已在xxx市建设局登登记备案的劳劳务分包企业业。（2）分包工程程价款的支付付方式：无。13、交通运输输13.1道路路通行权和场场外设施的约约定：无。13.2场外外施工道路的的约定：无。13.4超大大件和超重件件运输的约定定：无。19、发包人人19.2发发包人完成下下列工作的约约定：办理土地征用、拆拆迁等工作。完成施工所需水水、电、通讯讯线路接驳的的时间及地点点：发包人不不提供施工水水、电、通讯讯，由承包人人自行到相关关部门报装。开工施工现场与与城乡公共道道路间的通道道的约定：已已完成，费用用不补。提供有关资料的的时间：无。办理有关所需证证件的约定：：报建前完成成。组织现场交验的的时间：开工工前完成。提供施工设计图图纸、设计文文件的时间：：开工前十四四天。组织图纸会审和和设计交底的的约定：开工工前七天。协调处理施工场场地周围地形形关系问题和和做好邻近建建筑物、构筑筑物（包括文文物、保护建建筑）、古树树名木等保护护工作的约定定：已完成。接收已完工程程支付工程相相关价款的约约定：无。委托给承包人负负责的部分工工作有：工程程质监登记、购购买印花税等等一切开工前前的审批、申申领手续以及及办理装修工工程的所有报报建和组织申申报验收。（费费用按政策规规定各自承担担相应部分。）19.3提供供施工场地的的时间：签订订合同及合同同生效后。19.4发包包人向承包人人提供标准与与规范名称、图图纸及技术要要求的约定（1）提供的时时间：开工前前十四日提供供图纸。（2）提供的份份数：提供两两套图纸。如如承包人需要要增加图纸，由由承包人自行行复制。19.5支付付期及支付方方式的约定(1)工程价价款支付期限限□按合同通通用条款规定定期限支付eq\o\ac(□,√)其他他：按招标文文件的规定执执行(2)工程程价款支付方方式：eq\o\ac(□,√)按协议书所所注明的帐号号银行转帐eq\o\ac(□,√)支票支支付□其他方式式：20、承包人20.2承承包人有关工工作的约定（5）向发包人人提供施工现现场办公和生生活的房屋设设施的时间和和要求：无。（9）承包人应应做的其他工工作及要求负责施工场地内内交通、场地地周边环卫及及夜间超时施施工报审及临临建报审工作作。施工场地内的地地上及地下各各种管线设施施，承包人须须自行探测调调查，保证原原有地上、地地下管线设施施的安全运行行，并积极进进行管线方面面的协调工作作，施工过程程中若有损坏坏，承包人须须承担全部责责任。施工用电及用水水的安装费用用（包括到供供电部门的报报电、到供水水部门的报水水、拉线、拉拉管、表前、表表后）和施工工期间的水、电电费用均由承承包人负责，该该部分费用已已在投标报价价中综合考虑虑，由承包人人向有关部门门支付。负责施工范围内内卫生清洁并并不得破坏施施工场地范围围外的环境卫卫生，并要求求文明安全检检查一次通过过。若由承包包人原因引起起的区内卫生生投诉，应立立即按要求清清理干净；如如超4个小时未派派人清理解决决的，可由发发包人安排人人员清理，并并由发包人直直接先行支付付费用给相关关人员，但所所发生的费用用由承包人负负责承担，均均在工程款中中扣除。负责做好施工现现场与周边地地区水利、交交通、噪声防防护等工作。承承包人应严格格遵守有关环环境保护法律律、法规，并并按照环境监监察审核工作作要求，加强强施工现场的的环境管理，在在施工过程中中严格落实粉粉尘、废水等等污染防治措措施及生态保保护、水源保保护措施。负责竣工资料的的整理、备案案、归档，施施工归档竣工工文件原件1套，复印件1套，并提供供电子扫描竣竣工文件（必必须含日常施施工工作照片片，用不可更更改型光盘）。承包人应在发包包人指定的范范围内施工。20.4承包人人完成设计的的约定(1)承包人人负责的设计计：无。(2)承包人人提交设计图图纸的时间：：无。21、现场管理理人员的任命命和更换21.2承包人人代表即为本本建设工程的的项目负责人人，承诺常驻驻现场，代表表承包人履行行与发包人签签订的本建设设工程合同。21.3承包人人不得随意更更换项目负责责人，发生下下列情形之一一的除外：①因重病或重伤伤两个月以上上不能履行职职责的；②主动辞职或调调离原工作单单位的；③因管理原因发发生重大工程程质量、安全全事故，承包包人认为该项项目负责人不不称职或监理理单位认为该该项目负责人人不称职需要要更换的；④无能力履行合合同的责任和和义务，造成成严重后果，发发包人要求更更换的；⑤因违法被责令令停止执业的的；⑥因犯罪被关押押或判刑的；；⑦死亡。承包人如需更换换项目负责人人，应至少提提前7天以书面形形式通知发包包人及监理工工程师，并征征得发包人及及监理工程师师的书面同意意。更换人员员与被更换人人员必须至少少有相等的资资历；同时承包人人须将更换人人员的相关资资料如任职证证明、专业资资格证书等复复印件报发包包人、监理工工程师及相关关行政主管部部门备案。后任人人员继续行使使合同文件约约定的前任的的职权，履行行前任的义务务。未征得发发包人书面同同意，承包人人不得更换项项目负责人。21.4发包人人可以与承包包人协商，建建议其更换认认为不称职的的项目负责人人及相关管理理人员，承包包人应及时采采纳发包人的的建议予以更更换，并在发发包人发出建建议书后七天天内给予更换换书面回复。21.5承包人人投标时承诺诺的项目人负责责人没有按时时进场，或进进场后，未经经批准又离开开工地，发包包人有权按每每人每天5000元的标准向承承包人处以违违约金；其他他工地主要管管理人员没有有按时进场，或或进场后，未未经批准又离离开工地，发发包人有权按按每人每天1000元的标准向承承包人处以违违约金，直至至缺员进场为为止。22、发包人代代表22.1发发包人代表及及其权力的限限制(2)发包包人对发包人人代表权力做做如下限制：：工程量的确确认，进度款款的审核及发发放。23、监理工程程师23.1负负责合同工程程的监理单位位(1)监理单单位：23.3（112）需要发包包人批准的其其他事项：进进度款发放。26、指定分包包人26.1依法指指定的分包人人及有关规定定：（1）实施、完完成任何永久久工程的分包包人：无。（2）提供本合合同工程材料料和工程设备备、服务的分分包人：无。28、工程担保保28.1承承包人提供履履约担保的约约定：承包人须提供以以下形式的履履约担保：履约担保的金额额为本工程的的合同总额的的10%（即元），以现现金的形式汇汇入到发包人人指定的帐户户。28.2履约约担保退还时时间的约定：：履约担保在在工程完工后后无息退回。28.4发包包人提供支付付担保的约定定(1)支付担担保的金额：：无。(2)提供支支付担保的时时间：无。(3)出具具支付担保的的银行：无。28.8担担保内容、方方式和责任等等事项的约定定：一方未按按照本合同（主主合同）的约约定履行义务务，给合同另另一方造成的的实际损失。31、不可抗力力31.1（4）不不可抗力的其其他情形：烈烈度为八度（含含八度）以上上的地震、十十级以上强风风暴、龙卷风风或五十年一一遇以上洪水水造成重大破破坏等情况。32、保险32.1发发包人委托承承包人办理保保险事项有：：eq\o\ac(□,√)通用条条款32.1款的第（1）项；eq\o\ac(□,√)通用条条款32.1款的第（2）项；eq\o\ac(□,√)通用条条款32.1款的第（3）项。32.8担担保内容和责责任等事项的的约定：承包人须为本工工程购买“建筑工程一一切险”以及“第三方责任任险”及相关人员员意外保险、工伤保险。在签订保险合同前，保险方案必须先经发包人确认。购买上述保险所需费用支出不得超出广东省关于工程发包人应购买保险的标准，购买保险的费用由承包人承担并支付，包含在合同总价中。其它关于承包人的施工机具、人员等的相关保险的保险费均包含在合同总价中，由承包人承担并支付，发包人不再另行支付。33、进度计划划和报告33.3承包人人编制施工进进度报告和修修订进度计划划的时间要求求：承包人应提交的的计划包括但但不仅限于以以下：（1）总体计划划承包人应在签订订本合同后的的当天内，向向监理工程师师提交一式2份施工组织织设计和工程程进度计划。经经发包人批准准后，监理工工程师应在收收到该设计和和计划后的当当天内予以确确认或提出修修改意见，逾逾期不确认也也不提出书面面意见的，视视为同意。工工程进度计划划，应对合同同工程的全部部施工作业提提出总体上的的施工方法、施施工安排、作作业顺序和时时间表。合同同约定有单项项工程的，承承包人还应编编制单项工程程进度计划。（2）月度计划划承包人应在每月月25日前，根据据总体工程进进度计划要求求编制月度计计划，其格式式和内容应符符合监理工程程师要求。计计划应包括本本月完成和下下月预计完成成的工程数量量和工作量，及及保证计划完完成的措施，对对未完成计划划，应详明原原因并提出加加快进度的措措施。（3）每周计划划承包人应在每周周星期四前，根根据总体工程程进度计划及及月度计划要要求编制每周周计划，其格格式和内容应应符合监理工工程师要求。计计划应包括本本周完成和下下周预计完成成的工程数量量和工作量，及及保证计划完完成的措施，对对未完成计划划，应详明原原因并提出加加快进度的措措施。承包人的施工总总体计划、月月度计划及每每周计划应按按要求报监理理工程师审核核调整并报发发包人批准后后方能实施。工程进度计划的的修订：承包包人应在确保保合同工期的的前提下，每每月对进度计计划进行一次次修订，并应应在上一个进进度计划的225日前提交交给监理工程程师审查。34、开工34.2监监理工程师在在本合同签订订后的（）内签发开开工令。□按照照通用条款规规定的42条eq\o\ac(□,√)承包人应在在签订本合同同后的5天内，向监监理工程师提提交开工申请请书，并附上上表明已做好好开工准备的的有关资料。监监理工程师应应在本合同签签订后的7天内报发包包人批准后向向承包人发出出开工令；承承包人应在接接到开工令后后的3天内开工，然然后一直保持持合同工程连连续均衡地施施工。35、暂停施工工和复工35.4由于于发包人或政政府指令等原原因造成工期期延误的，工工期顺延。承承包人需自行行考虑相关的的施工机具、人人员安排，发发包人原则上上不作任何补补偿；但如xxx市或xxx区政府有相相关的指导文文件的，则发发包人可考虑虑参考文件执执行。因承包人原因引引起的暂停施施工，增加的的费用和（或或）延误的工工期由承包人人承担。36、工期及工工期延误36.1本本工程施工总总工期日历天（实实际开工日期期以签订合同同时间为准）。38、提前竣工工38.1计划划竣（交）工工日期：年月月（以《施工工任务单》的的要求为准）工程竣（交）工工验收通过，承承包人送交竣竣（交）工验验收证明(或竣（交）工工报告)的日期为实实际竣（交）工工日期。工程程按发包人要要求修改后通通过竣（交）工工验收的，实实际竣（交）工工日期为承包包人修改后提提请发包人验验收的日期。42、质量目标标42.1工程质质量标准：按现行的相关标标准与规范，达达到“合格”标准。质量奖罚要求：：到的工并的问行工期期不补。45、安全文明明施工与环境境保护45.1安全全文明施工的的内容：安全全文明标准执执行xxx市市政公用用工程文明施施工管理办法法。45.5治安安管理的约定定：合同双方方当事人不仅仅应协调现场场治安管理机机构或联防组组织维护施工工场地的社会会治安，而且且应做好包括括有关人员现现场生活、居居住场所在内内的施工场地地内的治安保保卫工作。46、测量放线线46.1施工工控制网资料料提交的时间间：在监理发发出开工令后后的7日内。46.4测量量放线误差的的约定：监理理对放线工作作进行验收，如如发现误差，承承包人自费纠纠正，直到监监理工程师认认为符合要求求为止。48、发包人供供应材料和工工程设备48.1发发包人是否供供应材料设备备eq\o\ac(□,√)发包包人不供应材材料和工程设设备，本条不不适用。□发包人人供应材料和和工程设备的的，约定“发包人供应应材料设备一一览表”，作为本合合同的附件。48.8发发包人供应材材料和工程设设备的合同工工程结算方式式：无。49、承包人采采购材料和工工程设备49.1承包包人采购的材材料和工程设设备：本工程选用的材材料质量均应应符合国家标标准要求，并并能通过相关关管理部门验验收合格，参参考图纸、招招标文件及工工程量清单所所提供的材料料品种、型号号、规格和品品牌档次来报报价，并作为为施工材料选选定的依据。在在工程施工过过程中，承包包人应按照投投标承诺及设设计和有关标标准要求供应应材料，并提提供产品合格格证明，对材材料设备质量量负责。承包包人采购的材材料设备在使使用前，承包包单位应按相相关规范及监监理工程师的的要求进行检检验或试验，不不合格的不得得使用，检验验或试验费用用由承包单位位承担。所有有材料必须经经发包人、监监理单位确认认后方可进场场施工使用。51、施工设备备和临时设施施51.2发包包人提供的施施工设备和临临时设施：无无。53、隐蔽工程程和中间验收收53.1中间验验收部位有：：按有关规定定执行。55、工程试车车55.1是是否需要试车车eq\o\ac(□,√)不需要要试车的，本本条不适用。□需要试车车的，试车的的内容及要求求：56、工程变更更56.4承包包人提出合理理建议应得的的奖励：无。58、竣工验收收58.1单位位工程和工程程部位的验收收eq\o\ac(□,√)合同工工程无单位工工程和工程部部位的，本款款不适用。58.11合同同工程需在施施工期运行的的约定：在施施工期运行中中，发现单位位工程或工程程部位存在缺缺陷或损坏的的，由承包人人按照第59.8款规定进行行修复。59、缺陷责任任与质量保修修59.6缺陷陷责任期的约约定：双方根根据国家有关关规定。59.8工程程质量保修的的约定：结合合具体工程约约定质量保修修期按工程质质量保修书规规定执行。63、暂列金额额63.1合同同工程的暂列列金额为：/元元。65、暂估价65.3非招标标专业工程的的暂估价金额额为：无。66、提前竣工工奖与误期赔赔偿费66.1提前竣竣工奖的约定定eq\o\ac(□,√)没约约定提前竣工工奖的，本款款不适用。66.2误期赔赔偿费的约定定：(1)每日日历天应赔付付额度：20000元。若因承包人原因因造成工期延延误的，则工工期每延误一一天，发包人人将对其收取取违约金，违违约金额为每每延迟一天22000元。若若因发包人原因造造成工期延误误的，工期相相应后延。因因不可抗力的的原因造成的的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经监理单位、发包人的签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。(2)误期期赔偿费最高高限额是：无无。67、优质优价价奖67.1优质优优价奖的约定定：eq\o\ac(□,√)没约定优质质优价奖的，本本款不适用；；□约定优质质优价奖的等等级；68、合同价款款约定与调整整事宜68.2合合同价款的调调整因素包括括：eq\o\ac(□,√)工程量的偏偏差；eq\o\ac(□,√)工程变更；；□物价及后后继法律法规规的变化；eq\o\ac(□,√)费用索赔事事件或发包人人负责的其他他情况；eq\o\ac(□,√)工程造价管管理机构发布布的造价调整整；eq\o\ac(□,√)其他调整因因素：详见95.1款执行。72、工程变更更事件72.4工工程变更，导导致综合单价价调整的方法法：□按合同通通用条款的规规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法法调整：按95.1款执行。73、工程量的的偏差事件73.2工工程量的偏差差，导致分部部分项工程费费结算价调整整的方法：□按合同通通用条款的规规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法法调整：按95.1款执行。73.3工工程量的偏差差，导致措施施项目费调整整的方法：□按合同通通用条款的规规定调整。eq\o\ac(□,√)按以下方法法调整：按95.1款执行。75、现场签证证事件75.3现现场签证报告告确认约定的的时间：发包包人收到现场场签证报告后后48小时内予以以确认或提出出修改意见。76、物价涨落落事件76.1调调整承包人采采购材料设备备的材料设备备、施工机械械费的方法eq\o\ac(□,√)合同价款不不因物价涨落落而调整，则则本款不适用用。□物价涨落超过过通用条款规规定的幅度，应应调整合同价价款，调整数数据约定如下下：78、支付事项项78.2计算算利息的利率率□按照中国国人民银行发发布的同期同同类贷款利率率。eq\o\ac(□,√)其他为：不不计利息。79、预付款79.1预预付款的约定定□没有预付付款的，本条条不适用。eq\o\ac(□,√)约定预付款款的，预付款款的金额为合合同金额的10％，其支付付办法及抵扣扣方式按本条条有关规定。79.2预预付款支付申申请的约定：：（1）发包人、承承包人双方签签订施工合同同并且承包人人向发包人递递交了履约保保函和发出开开工通知后支支付。79.4预预付款抵扣办办法：□预付款按按照期中应支支付款项的（%）扣回，直直到扣完为止止。eq\o\ac(□,√)其他方式：：不抵扣。80、安全文明明施工费80.1安安全文明施工工费的内容、范范围和金额的的约定(1)安全全文明施工的的内容及范围围：□按合同通通用条款的规规定，以现行行广东省统一一工程计价依依据规定为准准。eq\o\ac(□,√)合同双方的的其他要求：：按《广东省省建设厅建筑筑工程安全防防护、文明施施工措施费用用管理办法》（粤粤建管字[20077]39号）规定，承承包人在编制制投标文件时时，应根据工工程情况，按按照本办法及及《广东省建建设工程造价价管理规定》、《广广东省建筑工工程计价办法法》，确定安安全防护、文文明施工措施施费；80.2安安全文明施工工费预付金额额、支付办法法和抵扣方式式：eq\o\ac(□,√)按合同通用用条款的规定定。□其他：81、进度款81.1支支付期间：□以月为单位。具具体为：□以季度为单位位。以形象进度为为准，具体为为：发包人、承承包人双方签签订施工合同同并且承包人人向发包人递递交了履约保保函和发出开开工通知后按按合同总价10%预付备料款款；当完成工工程量达到总总工程量的50%时，付至合合同总价的40%；工程完工工后，支付至至合同总价80%；完成工程程竣工结算后后，付至工程程结算价款的的95%；余下5%工程款作为为工程保修金金（保修期为为1年），保修修期满后没发发生质量问题题的一次付清清给承包人（无无息）。工程款应专款专专用，一旦招招标人发现工工程款被挪作作它用，招标标人有权采取取适当的措施施来保证其专专款专用。中中标人收款时时必须持有效效发票，工程程发票必须是是工程所在地地地税分局开开具的工程施施工发票，有有关税费由中中标人负责承承担。□本期间应支付付或扣留（扣扣回）的其他他款项：/82、竣工结算算与结算款82.1结结算的程序和和时限：eq\o\ac(□,√)按合同通用用条款的规定定办理；□不按合同同通用条款的的规定，办理理结算程序和和时限为：84、质量保证证金84.2质质量保证金的的金额及扣留留(1)质量量保证金的金金额□按合同通通用条款的规规定，即按合合同价款的3％。eq\o\ac(□,√)其他：：为工程结算算价的5%。(2)质量量保证金的扣扣留：□按合同通通用条款的规规定，从每次次应支付给承承包人的工程程款（包括进进度款和结算算款）中扣留留，扣留的比比例为3%。eq\o\ac(□,√)其他扣扣留方式：结结算总价经各各方确认后，一一次性扣留结结算总价的55%作为工程质质量保修金。84.3质量量保证金的返返还时间：自竣工验收合格格之日起一年年保修期满后后，且认为无无质量遗留问问题，在30天内结清余余款。86、合同争议议86.4争争议调解或认认定机构eq\o\ac(□,√)按合同通用用条款的规定定。双方同意选择下下列一种方式式解决争议：：□向（仲裁裁机构）申请请仲裁。eq\o\ac(□,√)向有管管辖权的人民民法院提起诉诉讼。91、保密要求求91.1保密信信息的期限：：无。94、合同份数数94.1提提供合同文本本eq\o\ac(□,√)按合同通用用条款的规定定，由发包人人提供。□不按合同同通用条款的的规定，提供供方式为：94.2合合同副本的份份数（），其中发发包人（）份，承包包人（）份。95、补充条款款95.1结算办办法95.1.1本本工程价款的的结算和支付付均以人民币币为单位；本本工程合同价价款由发包人人、承包人依依据中标通知知书中的中标标价格在协议议书内约定。95.1.2本本工程的投标标报价采用综综合清单单价价的方式进行行报价，承包包人应充分考考虑施工期间间各类可调材材的市场价格格变化和可能能的国家政策策性调整，确确定风险系数数，对工程图图纸及工程量量清单包含的的所有内容的的施工进行综综合清单单价价报价。结算算时按经发包包人、承包人人、监理单位位三方确认的的实际发生的的工程量或竣竣工图纸进行行结算。95.1.3在在进行工程竣竣工结算时，以以下情况均作作为结算的依依据：（1）后继法律律法规变化；；（2）项目特征征描述不符；；（3）工程量清清单缺项漏项项；（4）工程变更更；（5）工程量偏偏差；（6）索赔；（7）现场签证证事件；（8）计日工；；（9）不可抗力力；（10）误期补补偿；（11）合同双双方当事人约约定的其他调调整事件。95.1.4因因工程变更、工工程量清单缺缺项漏项、工工程量偏差等等引起已标价价工程量清单单项目或其工工程数量发生生变化时，应应按以下规定定调整：95.1.4..1承包人的投投标文件中有有相关清单项项目：95.1.4..1.1实际完成工工程量对比招招标工程量清清单中的工程程量增加在10%内（含10%）的，按承承包人的投标标时的综合单单价结算；95.1.4..1.2实际完成工工程量对比招招标工程量清清单中的工程程量增加10%外的，其增增加超过10%以外的部分分工程量按95.1..4.3条款进行结结算；95.1.4..1.3实际完成工工程量对比招招标工程量清清单中的工程程量减少的，剩剩余部分的工工程量的单价价按承包人的的投标时的综综合单价结算算；95.1.4..2已标价工程程量清单中没没有适用但有有类似于变更更工程项目的的，可在合理理范围内参照照类似项目的的单价计算，最最终以发包人人委托有资质质的中介单位位审核为准；；95.1.4..3已标价工程程量清单中没没有适用也没没有类似于变变更工程项目目的，以实际际完成的工程程量执行《建建设工程工程程量清单计价价规范》GB500500-22013、2010年广广东省建设工工程计价依据据及配套文件件行结算；材材料价按施工工期间的《xxx市工程造价价信息》发布布价计算，没没有发布价的的按市场价计计算；特殊材材料按经发包包人、承包人人、监理三方方签证，最终终以发包人委委托有资质的的中介单位审审核为准；规规费、税金等等的计费程序序按行政建设设主管部门有有关文件规定定(其它的相关关费率参考预预算相关费率率计算)，按以上原原则计算出该该项目的工程程造价后，并并乘以结算系系数作为最终终的结算价。（注注：结算系数数=中标总价÷招标备案预预算总价）。95.1.5其其他项目中相相关费率计算算部分（如“材料检验试试验费”及“预算包干费”等），结算算时，对于已已标价工程量量清单有的项项目，如投标标报价“其他项目清清单与计价汇汇总表”中的“材料检验试试验费”及“预算包干费”等费率没有有超出招标文文件规定的费费率上限，按按中标单位投投标时的费率率计算该两项项费用，如投投标报价“其他项目清清单与计价汇汇总表”中的“材料检验试试验费”及“预算包干费”等费率超出出招标文件规规定的费率上上限，则按招招标文件规定定费率上限进进行结算，已已标价工程量量清单没有的的项目按招标标文件规定费费率上限并结结合结算系数数进行结算。95.1.6本本报价已包含含完成招标文文件所提供的的工程量清单单项目范围内内所需的全部部措施费用。总总价措施项目目清单与计价价表中所提供供的内容只供供参考，投标标人可根据本本工程的具体体情况，在总总价措施项目目清单与计价价表中增加或或减少内容并并列项报价；；在结算时，总总价措施项目目清单与计价价表中的内容容不予调整。95.1.7本本工程土质按按综合类土考考虑，挖土深深度综合考虑虑，拆除路面面厚度综合考考虑，土方、废废料等外运的的运距由承包包人综合考虑虑在投标报价价中，发包人人在结算时不不再另行签证证及支付。95.1.8承承包人须为本本工程购买“建筑工程一一切险”以及“第三方责任任险”及相关人员员意外保险、工工伤保险。在在签订保险合合同前，保险险方案必须先先经发包人确确认。购买上上述保险所需需费用支出不不得超出广东东省关于工程程发包人应购购买保险的标标准，购买保保险的费用由由承包人承担担并支付，包包含在合同总总价中。其它它关于承包人人的施工机具具、人员等的的相关保险的的保险费均包包含在合同总总价中，由承承包人承担并并支付，发包包人不再另行行支付。95.8.9本本项目预算已已考虑“临时供电设设施的架设及及拆除”及“电讯设施的的提供、维修修与拆除”的相关费用用，此部分工工程由承包人人进行施工建建设，相关工工程费用已包包含在合同总总价中，发包包人不再此进进行签证及支支付。95.1.100其他未尽事事项除以上约约定外，参考考《建设工程程工程量清单单计价规范》GB500500-22013、相对应的的专业工程的的计价办法及及配套文件进进行结算；最最终以招标人人委托有资质质的中介审核核为准。95.2其它它要求：（1）投标人可可先到工地踏踏勘以充分了了解工地位置置、情况、道道路、储存空空间、装卸限限制及任何其其他足以影响响承包价的情情况，任何因因忽视或误解解工地情况而而导致的索赔赔或工期延长长申请将不被被批准。（2）关于施工工过程与其他他承包人的配配合（如有）：：1）投标人应适适当考虑若其其中标后在施施工过程涉及及与其他承包包人的协调所所发生的费用用，视为已包包含在投标报报价中，发包包方将不另外外支付相关管管理费用。2）施工过程若若涉及其他承承包人，中标标的承包人应应给予其他承承包人合理、足足够的施工时时间、施工面面、施工配合合。施工管理理工程师将检检查中标的承承包人与其他他承包人（如如有）的施工工配合计划并并监督其实施施。(3)施工单位位必须服从建建设单位和监监理单位认可可的质量检查查制度，在施施工现场要有有质量管理专专职工程师，对对施工每项工工序进行自检检并填写好施施工记录和报报告，送驻地地监理签认，报报送建设单位位。所有隐蔽蔽工程自检合合格后通知驻驻地监理和建建设单位检查查验收，未经经建设单位或或驻地监理签签字认可，施施工单位擅自自进行下一道道工序施工的的，建设单位位有权要求施施工单位开挖挖检验，无论论质量是否合合格，检查费费用及返工费费用均由施工工单位承担，且且工期不予延延长。(4)在施工过过程中，施工工单位必须执执行文明施工工、安全施工工的规定，每每项工序施工工必须有持证证的工作人员员。如有出现现安全事故或或被有关部门门处罚，一切切责任由施工工单位负担，并并承担由此而而引起的经济济和法律责任任。(5)施工期间间，承包人在在施工期间尽尽量控制噪音音和保持现场场周围环境清清洁，及时清清理拆除并运运走废料、垃垃圾和不再使使用的临时设设施，合理设设置施工机械械、设备和工工程材料，防防止油料及废废料污染环境境，及污染水水源，损坏农农田水利基本本设施；否则则由此引起的的一切损失由由施工单位负负责赔偿。工工程施工完成成后必须对工工程周围环境境恢复原貌，除除非另有协议议，永久性工工程完工后，承承包人应移去去、拆毁、消消除和处理全全部临时工程程，把所有修修筑临时工程程时占用的区区域清理好，安安全文明标准准执行xxx市相关管理理办法，所发发生的费用由由承包人负责责。(6)中标单位位施工竣工完完毕必须向招招标单位提供供详细的竣工工图纸和有关关竣工资料。(7)承包单位位必须注意安安全，做好安安全文明施工工措施，如因因措施不当造造成人身安全全或工伤死亡亡事故，一切切责任由承包包单位负责，安安全防护、文文明施工措施施费必须在投投标报价中综综合考虑。安全防护、文明明施工措施费费的支付：1）在施工过程程中，发包人人或监理单位位如发现施工工单位安全文文明施工措施施费不投入或或措施不符合合要求，存在在安全事故隐隐患的，可要要求承包人整整改；情况严严重的，还可可要求承包人人暂停施工。承承包人拒不整整改或不停止止施工的，业业主可向建设设行政主管部部门或相关的的安全监督机机构报告。2）安全防护、文文明施工措施施费如有超出出投标人对该该项目的报价价总额，则超超出部份不增增加，按承包包人在投标文文件中的该项项报价支付。(8)承包人必必须按xxx区的相关规规定缴交安全全生产保证金金及工人工资资保证金；必必须保证按时时发放工人工工资，办理社社保等保险，提提供安全保障障，并接受业业主及其上级级主管部门的的监督。如因因承包人未能能按时发放工工人工资的，业业主有权在应应付或到期应应付给承包人人的工程款项项中扣出相应应金额，作为为代支的工人人工资。如因因拖欠工资而而造成民工上上访、聚众闹闹事、斗殴、游游行、阻工等等相关事件和和其他后果的的，一切责任任和损失由承承包人承担，如如果给业主造造成了较严重重的信誉损伤伤或影响的，业业主有权追究究其造成的损损失,承包人应承承担赔偿责任任。(9)中标单位位的工人住宿宿问题自行解解决，该费用用由中标单位位综合考虑。(10)施工期期间必须保证证不影响周边边居民的正常常生活，施工工的时间要按按照发包人的的要求执行。(11)中标单单位在发包人人组织图纸会会审时向发包包人提交本工工程的施工组组织设计和施施工进度计划划，经发包人人及监理单位位审核同意后后，由发包人人及监理单位位按审核后的的施工组织设设计和施工进进度计划监督督本工程的实实施，操作如如下：1）中标单位如如未能按审核核后的施工组组织设计进行行实施，由发发包人和监理理单位共同发发出工程整改改通知书，中中标单位须在在收到整改通通知书后一周周内（含收到到整改通知书书当天）就整整改通知书内内容完成整改改，否则发包包人有权终止止合同。2）中标单位如如未能按审核核后的施工进进度计划进行行实施，由发发包人和监理理单位共同发发出工程整改改通知书，中中标单位须在在收到整改通通知书后一周周内（含收到到整改通知书书当天）达到到进度要求，否否则发包人有有权终止合同同。3）中标单位如如在本工程施施工中施工质质量未能达到到相关规范要要求，由发包包人和监理单单位共同发出出工程整改通通知书，中标标单位须在收收到整改通知知书后三天内内（含收到整整改通知书当当天）完成整整改，否则发发包人有权终终止合同。(12)在本工工程交工验收收后，承包人人必须和发包包人完成竣工工验收结算手手续，否则作作承包人自动动放弃该工程程的验收结算算处理。(13)如因施施工过程中通通往施工现场场的道路的损损坏或周边居居民房屋及建建筑物的开裂裂或沉降等不不良情况，造造成不良后果果一切责任及及经济损失由由承包人负责责，并负责修修复工作。(14)本工程程施工时须根根据实际情况况做好围蔽工工作，做到坚坚固、平稳、整整洁、美观，围围蔽范围及围围蔽材质施工工前需由业主主确认，所发发生费用包含含在总报价内内，结算不予予增加费用。(15)本工程程水泥混凝土土及水泥稳定定土采用外购购商品混合料料。附件三工程程质量保修书书工程质量保修书书发包人：（全称称）xxx市xxxxxxx承包人：（全称称）为保证xxx至至xxx段非机动车车道及人行道道工程在合理理使用期限内内正常使用，合合同双方当事事人根据《中中华人民共和和国建筑法》、《建建设工程质量量管理条例》和和《房屋建筑筑工程质量保保修办法》等等规定，经协协商一致，签签订本质量保保修书。1、质量保修范范围1.1、承包人人在质量保修修期内，按照照有关法律、法法规、规章的的管理规定和和双方约定，承承担本工程质质量保修责任任。1.2、质量保保修范围包括括：承包人负负责施工的部部位（包括建建筑工程、园园林工程、绿绿化工程、给给排水工程、电电气工程、暖暖通空调工程程等），承包包人负责督促促分包单位对对各自完成的的工作进行质质量保修。2、质量保修期期2.1质量保保修期从合同同工程实际竣竣工之日算起起。单项竣工工验收的工程程，按单项工工程分别计算算质量保修期期。2.2本合同同工程质量保保修期为1年；3、质量保修责责任3.1属于于保修范围的的项目，承包包人应在接到到通知后的7天内派人保保修。承包人人未能在规定定时间内派人人保修的，发发包人可自行行或委托第三三方保修。3.2发生生紧急抢修事事故的，承包包人在接到通通知后，应立立即到达事故故现场抢修。3.3在国国家规定的工工程合理使用用期限内，承承包人应确保保地基基础工工程和主体结结构的安全和和质量。凡出出现质量问题题，应立即报报告当地建设设行政主管部部门，经设计计单位提出保保修方案，承承包人应立即即实施保修。3.4质量量保修完成后后，由发包人人组织验收。4、质量保修费费用质量保修等费用用，由责任方方承担。5、质量保证金金质量保证金的约约定、支付和和使用与本合合同第二部分分《通用条款款》第84条赋予的规规定一致。6、其它6.1合同同双方当事人人约定的其他他质量保修事事项：无6.2本质质量保修书，由由合同双方当当事人在承包包人向发包人人提交竣工验验收申请报告告时签署，作作为本合同的的附件。6.3本质质量保修书，自自合同双方当当事人签署之之日起生效，至至质量保修期期满后失效。发包人(公章))：承包人(公章)：法定代表人（签签字）：