花都区XX年整治石灰窑工程合同

花都区XX年整治石灰窑工程合同篇一：石灰窑砌筑工程合同书

石灰窑砌筑工程合同书

甲方:

乙方:

石灰窑砌筑工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

第一条工程项目（一）工程地点：清涧湾灰厂

（二）工程内容：砌筑直径*21m石灰窑两座

（三）承包方式：包工

第二条工程造价为人民币:伍万贰仟圆

第三条合同工期

1.双方商定总工期30天。

开工日期：XX年07月5日，竣工日期：XX年08月5日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程款和工程进度款，而

受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第四条工程质量标准和保修期

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收

（二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计

算，

（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙

方应给予免费修补。

第五条付款方式

（一）由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的20%给乙方；

（二）乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的20%给乙方；

（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的50%；

（四）剩余10%工程款在竣工验收之日起半年内一次结清。

第六条责任范围

（一）甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；

2、及时组织工程竣工验收工作；

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责，甲方一

概不承担任何责任。

①承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员

不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

②乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规

定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的

关系，否则一切后果自负。

③乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料保管工作：

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

第七条其它事项

（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；

3、增加或变更内容所需材料必须落实；

（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；

（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失；

（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律

效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商

无效，可提交有关仲裁机构裁决。

（五）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条本合同一式贰份,其中:甲方一份、乙方一份，均具有同等效力。

甲方负责人签字：乙方负责人签字：

甲方盖章：乙方盖章：

签订日期：签订日期：

篇二：石灰窑经营合同

篇一：石灰窑管道合同

签约时间:分包合同编号:签约地点:安徽华塑项目工地总包合同编号:建筑安装工程合同

立约单位:

总承包方（全称）：马钢集团建设公司安徽华塑项目部（以下简称甲方）分承包方（全称）（以下简称乙方）为了明确甲乙双方责任，按质、按量、按时完成施工任务。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解甲方与业主的招投标文件及施工合同的基础上，双方就本工程施工事项协商一致，签订如下条款，共同信守。

第一条工程概况

一、工程名称：安徽华塑石灰窑除尘管道等工艺管道工程

二、工程地点：安徽省定远县炉桥镇

三、工程承包范围及内容：除尘管道制作安装及配套设备安装（见附表图纸清单）

四、质量标准：按图纸及相关规范达合格标准

五、合同价款：暂定150万元（以结算为准）

六、合同工期：90天。满足并服从发包方周计划、月计划的安排。

第二条承包及计价方式

一、本工程采取下列第（3）种方式承包。若乙方施工过程中满足不了甲方现场项目部及业主工期、质量、安全、现场服务的要求，甲方有权调整乙方的承包内

容或更换施工队伍，由此造成的损失由乙方承担。

1、包工限料（/）；

2、清包；

3、其他：包工包料

二、计价采用下列第（3）种方式：1、招标确定总费用（包干）：/（含税）

2、招标确定单价（包干）：/万元（不再计取任何税和费）

3、管道制作安装费:综合单价2500元/吨（不分成品管和现场制作管道，不论管径设备安装费：综合单价750元/吨

（1）管道单价包含了制作、防腐、运输、安装等费用以及除钢材、管件外的辅材和各项措施费用，保险费用、检试验费、税费。

（2）设备单价包含了设备卸货、看管、安装等费用以及除钢材、管件外的辅材和各项措费用，保险费用、检试验费、税费。

（3）发包承担大临设施费3万元。

（4）税票必须在当地开具。

第三条材料供应

书及相应的复检报告。

二、材料按图纸数量加损耗5%包干供应。超出部分由承包方承担。实际供应数量较图纸量节约部分按对半分成。

第四条价款结算与支付

一、本工程无备料款，每月按制作加工量经验收合格后支付施工总价的80%。工程竣工验收后再付至90%，余款质保期满后一次付清(质保期一年)。

第五条双方职责

一、甲方负责施工现场各方的协调与管理。二、甲方开工前一周，甲方应提供乙方施工图纸贰份(费用自理)。

三、甲方应配合乙方及时办理不包含在工程造价中的“三通一平”、地上地下障碍

物拆除、保产措施等现场签证索赔工作。

四、甲方对乙方安全、质量、工期、技术、现场等方面进行统一管理，乙方必须遵

守甲方现场的各项管理制度，服从甲方的指挥，按时参加甲方组织的工程例会。五、甲方书面向乙方提供准确有效的控制点、标高点，并组织现场交验工作。

六、甲方在收到乙方验收通知三日内应组织人员对工程进行验收。

七、乙方进场后十天按图纸提交材料采购清单，凡清单错误造成的采购损失由乙方

负责。乙方有责任配合甲方落实材料采购事宜。数量1000kg以下零星材料、及部分管件采购甲方可以委托乙方采购，乙方不得拒绝。甲方按月付款，材料价格由甲方核定。

八、开工后一个月内乙方向甲方提供施工总进度计划和施安装工方案，甲方应在收

到三日内给予确认，逾期则视为确认。同时乙方应做好各项施工准备。乙方提供的施工方案只作为施工中的指导性文件，不作为发生费用的依据。

八、乙方应严格按施工图纸、施工技术规范施工，确保工程质量合格。在构件除锈和防腐前必须报检,否则发包方不予验收。

九、乙方应确保工程资料与工程同步，资料不全的，发包方不予与验收并按月扣除

资料费3000元。工程竣工之日起十五日内，提交甲方相关竣工技术资料叁套，每延误一天，承担违约金XX元。

十、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

十一、乙方不得将其承包的分包工程的全部或部分转包给他人。如乙方将其承包的

分包工程转包或再分包，视为违约，乙方应按工程总价的20%承担违约金。甲方有权单方解除分包合同，且取消乙方合格分承包方资格。

十二、乙方必须按照业主与甲方关于安全及文明施工的要求组织施工，由此产生的费用由乙方承担。

第六条安全与质量

一、安全文明施工：乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担非甲方原因和

由于乙方自身措施不力和管理不到位造成的事故责任和发生的费用。乙方必须按甲方要求，按安全文明工地标准组织施工，对不文明的行为按规定承担一定的经济责任。

1、对于在检查中该工地被评为不合格工地的，乙方应承担10000元违约责任。2、对于现场管理特别混乱，经甲方多次提出整改不力的，乙方应按结算总量的2%-5%承担违约责任。

3、对于现场管理原因造成的各类突发性重大以上事故的，除赔偿直接损失外，乙

方还应承担该工程当月完成建安总量的3%-8%违约金（凡违章、违纪、违规造成的各类突发性事故，包括人身伤亡事故、设备事故、停产责任事故等，一律按本条办理）。

二、工程质量严格按第一条第四款约定执行，若发生由于非甲方原因造成施工质量

问题，乙方负全责，每发生一次质量事故，除无偿整改至合同约定标准并承担由此造成的经济损失外，乙方还应按结算总量的1%-2%承担违约责任。

三、工程保修：在规定的保修期限内，凡因施工造成的质量事故、质量缺陷应由乙

方无偿保修。其保修条件、范围、期限按《中华人民共和国建筑法》、国务院令第279号《建设工程质量管理条例》和建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定执行。

第七条违约责任及争议的解决

一、除不可抗力因素造成工期延误外，工期每延误一天，处罚按5000元/天计算。

二、任何一方未按本约定履行，给对方造成损失的，应当承担由其违约给对方造成的损失，并依照业主与甲方签定的《建设工程施工合同》相应条款承担违约责任。

三、双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决；协商不成时，依法向马鞍山人民法院提起诉讼。

第八条其他

一、合同签订前，乙方必须向甲方提供有效的企业营业执照、企业资质证书、安全

生产许可证、组织机构代码证书和税务登记证等相关预审资料，以供甲方与原件核验。乙方必须将上述原件的复印件加盖单位公章后一式两份交甲方备案。

二、乙方签订合同后，应按规定向甲方交纳履约保证金/万元（分三个月在工程进度款中扣除）；若乙方违约，按本合同及相关补充协议，甲方有权扣除相应费用。三、甲方指定项目经理为曹勇，乙方指定为项目负责人，联系电话。

如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

四、乙方在签订本合同的同时必须与甲方相关部门签订质量、安全、治安消防、廉政等管理协议。施工过程中必须执行甲方质量、环境、职业健康安全等管理体系规定。

五、乙方施工不能达到甲方要求，甲方有权单方解除分包合同。乙方在分包合同解除后应尽快撤离现场。

六、甲方支付乙方工程款后，按国家及省、市有关规定，乙方应优先支付民工工资，如乙方未按此约定执行，所造成的一切后果由乙方自负。

七、特殊作业人员必须持有上岗证，施工机械必须有检验合格证。

八、未尽事宜，双方协商解决，签订补充协议（与本合同具有同等效力）。

第九条附则

一、本合同一式柒份，经双方签字盖章之日生效。正本由甲乙双方各执一份；副本

共肆份，其中甲方肆份，乙方一份。分送公司合同管理、工程管理、财务等有关部门备案。工程竣工并办理完交工验收，工程款项支付完毕后，合同自行终止。

二、本合同自双方签字盖章后生效。、

发包方（盖章）：分承包方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：篇二：环保石灰窑产量包销合同书

环保石灰窑产量包销合同书

发包方：郑光明简称甲方

承包方：裴晓波简称乙方

企业经营者：郑光明

根据中华人民共和国及郑光明石灰窑实际经营现状,经甲乙双方协商，签订本合同。

一、承包形式

限定最低产量包销

二、承包期限

自XX年5月日起XX年5月日。

三、承包基数

年承包款为：元。甲方每月最低实现产量吨,乙方付给甲方年承包款项的%。

四、超产部分

甲方超额完成当月最低产量指标时，根据超产部分的吨数范围，乙方给与甲方一定的奖励。甲方在超产______吨以下的乙方付给甲方_____元奖励。甲方在超产______吨内，乙方付给甲方_____元奖励。甲方在超产______吨以上的乙方付给甲方_____元奖励。（小波：根据实际产量及咱们的需求量拟定，既刺激生产又不损害自己利益，不益订的过高和过低，要符合实际）

五、主要产量指标

（一）最低月产量指标：（吨）（二）最低承包期内产量指标（吨）

三）产品质量：（根据电石厂指标定）

六、甲方在乙方承包期间，有权根据法律和合同的规定，对企业的经营活动进行自主管理。乙方承包期间有对甲方的生产经营活动进行督促的权利以保证产量的供应及产品的质量，并有义务对甲方的生产管理活动提供帮助。

八、承包期间甲方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。

企业经营者郑光明甲方法定代表人，对企业经营管理有依法自主决定的权利。

九、违约责任

甲方在下列违约情况下，应负的责任是：如甲方不能按乙方要求完成最低产量，则甲方应向乙方支付违约金元，乙方有权缓交下月承包款。乙方在下列违约情况下，应负的责任是：如甲方按乙方要求完成产品产量及质量，而乙方不能按期缴纳承包款项，则甲方有权拒绝乙方

运输产品。

十、合同的变更和解除：合同期满后应自动解除。

十一、合同争议的解决方式

因本合同发生争议时，甲乙双方应协商解决。协商不成的，交工商行政管理局经济合同仲裁委员会裁决。

十二、本合同自_________时起生效。合同正本一式2份，甲乙双方各执1份有同等效力。甲方（企业经营者）（盖章）：_________乙方（产品包销者）（盖章）：______：_________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________篇三：直立式混装石灰窑维修合同01

直立式混装石灰窑维修合同

甲方：

乙方：郑州中晟耐火材料有限公司

经甲乙双方充分友好协商，达成关于直立式混装石灰窑维修合同。

一、乙方责任

1、科学合理的拆除炉内结馏和需要维修部位的耐火砖；

2、严格按照施工程序和甲方要求保质保量砌筑耐火材料；

3、拆除施工期间，加强安全措施，杜绝安全事故发生；

4、按甲方要求保证工程按期完成，交付使用；

5、乙方负责劳保用品：手套、口罩、风镜、防尘帽、安全帽、安全带、劳保鞋等。

二、甲方责任

1、甲方安排工人食宿，提供架子踩板、上料设备、电焊机、氧气、空压机、风镐等设备及施工工具；

2、施工材料设备、工具及时到位，满足施工人员冬季施工要求，保证冬季施工质量；

3、由甲方原因造成误工、窝工，甲方须补助工人每人每天200元；

三、施工费计算和付款方式

1、施工费计算按每吨耐火材料800元计算；

2、施工合同签订后，甲方预付给乙方10000元作为施工人员进场费用；

3、一号炉结馏和需要维修部位的耐火砖拆除完毕后，计算出工程量和施工费，甲方付给乙方该工程量施工费40%的工程款；

4、一号炉耐火材料砌筑完毕扣除预付款后，结清一号炉施工费；

5、二号炉结馏和需要维修部位的耐火砖拆除完毕后，计算出工程量和施工费，甲方付给乙方该工程量施工费40%的工程款；

6、二号炉耐火材料砌筑完毕后，甲方付给乙方二号炉施工费50%的工程款，余二号炉施工费

10%工程款，在乙方拆除施工设备完毕，经甲方同意可以离场前结清。

四、在施工期间，甲方督促检查乙方安全施工，如发现乙方工人在高空作业时不佩戴安全帽、安全带，一次给以300元罚款。

五、未尽事宜双方协商解决，如不能解决，可向未违约方地方法院起诉。

甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：电话：

乙方（盖章）：

乙方代表（签字）：

日期：年月日

篇三：花都区建设工程施工许可证

（一）办理依据：

1.《中华人民共和国建筑法》2.《广州市建筑条例》

3.《建筑工程施工施可证管理办法》（建设部第71号令）(二)审查范围

工程投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的建筑工程、装修工程、道路开挖或管线工程(三)办理工作期限15个工作日

(四)需提供的申请材料

篇四：花都合约部总包合同版本

花都

祈福XXXXX项目房屋及其配套

HD/HY/M/01

总承包工程合同附件

目录

协议书合同条款投标人须知投标书附录A

投标书（甲）............................投标书（乙）............................

A/1-A/13C/1-C/271/1CT/1-CT/3FT/A1-3FT/B1-3

工程规范-甲部-开办项目目录....................................工程规范................................附件X-房屋建筑工程质量保修书（样本）....工程规范-乙部-工程质量

总则..............................附件一一、A、施工说明土建部分..........第一节挖方工程..................第二节混凝土工程................第三节砌块及砖石工程.............第四节屋面工程...................第五节木作工程及细木工程.........第六节五金工程...................第七节钢铁及金属工程.............

第八节抹灰工程及其他地面、墙面及顶棚装修............................第九节玻璃工程...................第十节油漆工程...................

B、承台部分............

二、施工说明水电部份..............

（i）

HD/HY/M/01

i-ii1-231

乙1APP1/iAPP1/1/iAPP1/1/1-3APP1/2/i-iiAPP1/2/1-9APP1/3/iAPP1/3/1-2APP1/4/iAPP1/4/1APP1/5/iAPP1/5/1-5APP1/6/iAPP1/6/1APP1/7/iAPP1/7/1-6

APP1/8/i-iiiAPP1/8/1-9APP1/9/i

APP1/9/1-4

APP1/10/i-iiAPP1/10/1-9APP1/B/iAPP1/B/1-2APP1//1-4

目录

工程规范-乙部-工程质量（续）附件二

普通混凝土小型空心砌块质量及施工要求..APP2/1-3

工程量清单（样本）投标总结日工报价表

HD/HY/M/01

附件三

白蚁预防技术规程（共1页）（技术规程中除毒蚁沟开挖与回填属本工程范围，其余非本工程范围）............

附件四土建材料表及祈福板材公差值一览表..

附件五发包方按价/无偿提供的材料表......

附件六给排水、机电工程范围说明及电气、通风、给排水、消防设备主要设备材料表...

附件七工程位置示意图.........

附件八临时供水位置示意图.............

附件九临时围围墙大样图(SK/F/03)（发包方已砌好

临时围墙，图示大样仅供参考用）.........

附件十交场泥面高程图..................附件十一关于向建设局申请报建有关事项.........附件十二关于祈福集团报建工程的有关施工资料收集

和竣工资料提交的要点........

附件十三关于承包方税务要求............附件十四关于履约担保及付款担保的规定...附件十五关于建设项目劳动保险事宜.......附件十六安全生产、文明施工管理条例及强制执行措

施...............

附件十七文明施工及安全管理守则

附件十八关于施工单位损坏各种管井、线沟等设施

的处理措施

附件十九工程维修的规定

附件二十《XXX市建筑施工企业工人工资支付保

证金管理办法》的通知

附录招标图纸目录.................

..................................................................................................................

(ii)

APP3/1APP4/1-APP4/2APP5/1-APP5/APP6/1-APP6/7APP8/1

APP9/1APP10/1

APP11/1

APP12/1APP13/1-APP13/10APP14/1APP15/1-APP15/3APP16/1

APP17/1-APP17/6APP18/1-APP18/5APP19/1-APP19/2APP20/1-APP20/1DWG/

ST/1-ST/81-2

HD/HY/M/01

投标人须知

花都祈福

XXXX项目房屋及其配套总承包工程

投标人须知

1、以下为发出的招标文件：

（a）一份包括投标人须知、投标书、协议书（样本）、合同条款、工程

规范、清单(样本)、投标总结和日工报价表的册子。

（b）一套列在工程规范附录内的招标图纸。

发出的图纸须放在独立信封内，与招标文件一并交还发包方的办事处。其他不列在附录内的图纸，可于正常的办公时间到发包方的办事处内查阅。

（c）一份须递交的文件包括投标书(共6页)、投标总结(共9页)及日

工报价表(共2页)；

2、投标单位递交之标函须包括：

（a）上述1(a)项回标时所有留空部分不用填写，原套交回即可，另(c)

项均须以深色不褪色的笔全面填写，其中投标总结应填上单价、合价及总价；所有投标书须填妥、在见证下签认及注明日期。投标书内的投标总价必须与相对的投标总结相符。

（b）招标文件的工程量清单（样本）由招标方提供。若工程招标范围

包括设计、供应、安装、施工的工程项目，投标人对本工程填写的工程量清单必须详列招标工程范围所有项目、数量、单价及合计，工程量清单之项目必须与投标总结的项目相符。编制工程量清单之细则，请参阅投标总结总则。

（c）详细的施工组织设计，包括总体施工进度计划、分段（区）流水

施工进度计划、工程络计划图，施工方案（包括与各独立承包人协调及交叉作业之时间计划），拟投入本项目的主要垂直运输设备、现场用电、砼输送设备平面布置图，拟投入本项目的主要施工设备及钢支顶、模板等主要周转材型号（规格）与数量清单，施工进度、安全保证措施等，主要施工管理人员之姓名及履历简介。并承诺上述人员、材料、设备在中标后未经甲方同意不得擅自变更或减少。递交之施工进度计划需详细显示办理施工许可证所需时间。

（d）提交企业的营业执照、资质证书、《广州地区企业注册登记证》、《安

全生产许可证》、项目经理资质证书(项目经理必须具备注册建

造师的资质)及其安全生产考核合格证之影印副本。

（e）提交与本项目类似的工程施工业绩资料（包括在建及过往2年内

已建项目）。

（f）提交拟选用之商品混凝土、预拌砂浆供应商名称及其资质证书等

相关资料，并承诺在工程中不得无故转换供应商，除非征得甲方同意。

-CT/1-HD/HY/M/01

篇五：灰窑承包合同

篇一：石灰窑管道合同

签约时间:分包合同编号:签约地点:安徽华塑项目工地总包合同编号:建筑安装工程合同

立约单位:

总承包方（全称）：马钢集团建设公司安徽华塑项目部（以下简称甲方）分承包方（全称）（以下简称乙方）为了明确甲乙双方责任，按质、按量、按时完成施工任务。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方在充分了解甲方与业主的招投标文件及施工合同的基础上，双方就本工程施工事项协商一致，签订如下条款，共同信守。

第一条工程概况

一、工程名称：安徽华塑石灰窑除尘管道等工艺管道工程

二、工程地点：安徽省定远县炉桥镇

三、工程承包范围及内容：除尘管道制作安装及配套设备安装（见附表图纸清单）

四、质量标准：按图纸及相关规范达合格标准

五、合同价款：暂定150万元（以结算为准）

六、合同工期：90天。满足并服从发包方周计划、月计划的安排。

第二条承包及计价方式

一、本工程采取下列第（3）种方式承包。若乙方施工过程中满足不了甲方现场项目部及业主工期、质量、安全、现场服务的要求，甲方有权调整乙方的承包内

容或更换施工队伍，由此造成的损失由乙方承担。

1、包工限料（/）；

2、清包；

3、其他：包工包料

二、计价采用下列第（3）种方式：1、招标确定总费用（包干）：/（含税）

2、招标确定单价（包干）：/万元（不再计取任何税和费）

3、管道制作安装费:综合单价2500元/吨（不分成品管和现场制作管道，不论管径设备安装费：综合单价750元/吨

（1）管道单价包含了制作、防腐、运输、安装等费用以及除钢材、管件外的辅材和各项措施费用，保险费用、检试验费、税费。

（2）设备单价包含了设备卸货、看管、安装等费用以及除钢材、管件外的辅材和各项措费用，保险费用、检试验费、税费。

（3）发包承担大临设施费3万元。

（4）税票必须在当地开具。

第三条材料供应

一、钢材、管件由发包方供应，其余所有材料自购,。材料需向发包提供材料合格证书及相应的复检报告。

二、材料按图纸数量加损耗5%包干供应。超出部分由承包方承担。实际供应数量较图纸量节约部分按对半分成。

第四条价款结算与支付

一、本工程无备料款，每月按制作加工量经验收合格后支付施工总价的80%。工程竣工验收后再付至90%，余款质保期满后一次付清(质保期一年)。

第五条双方职责

一、甲方负责施工现场各方的协调与管理。二、甲方开工前一周，甲方应提供乙方施工图纸贰份(费用自理)。

三、甲方应配合乙方及时办理不包含在工程造价中的“三通一平”、地上地下障碍物拆除、保产措施等现场签证索赔工作。

四、甲方对乙方安全、质量、工期、技术、现场等方面进行统一管理，乙方必须遵

守甲方现场的各项管理制度，服从甲方的指挥，按时参加甲方组织的工程例会。五、甲方书面向乙方提供准确有效的控制点、标高点，并组织现场交验工作。

六、甲方在收到乙方验收通知三日内应组织人员对工程进行验收。

七、乙方进场后十天按图纸提交材料采购清单，凡清单错误造成的采购损失由乙方

负责。乙方有责任配合甲方落实材料采购事宜。数量1000kg以下零星材料、及部分管件采购甲方可以委托乙方采购，乙方不得拒绝。甲方按月付款，材料价格由甲方核定。

八、开工后一个月内乙方向甲方提供施工总进度计划和施安装工方案，甲方应在收

到三日内给予确认，逾期则视为确认。同时乙方应做好各项施工准备。乙方提供的施工方案只作为施工中的指导性文件，不作为发生费用的依据。

八、乙方应严格按施工图纸、施工技术规范施工，确保工程质量合格。在构件除锈和防腐前必须报检,否则发包方不予验收。

九、乙方应确保工程资料与工程同步，资料不全的，发包方不予与验收并按月扣除

资料费3000元。工程竣工之日起十五日内，提交甲方相关竣工技术资料叁套，每延误一天，承担违约金XX元。

十、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

十一、乙方不得将其承包的分包工程的全部或部分转包给他人。如乙方将其承包的

分包工程转包或再分包，视为违约，乙方应按工程总价的20%承担违约金。甲方有权单方解除分包合同，且取消乙方合格分承包方资格。

十二、乙方必须按照业主与甲方关于安全及文明施工的要求组织施工，由此产生的费用由乙方承担。

第六条安全与质量

一、安全文明施工：乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担非甲方原因和

由于乙方自身措施不力和管理不到位造成的事故责任和发生的费用。乙方必须按甲方要求，按安全文明工地标准组织施工，对不文明的行为按规定承担一定的经济责任。

1、对于在检查中该工地被评为不合格工地的，乙方应承担10000元违约责任。2、对于现场管理特别混乱，经甲方多次提出整改不力的，乙方应按结算总量的2%-5%承担违约责任。

3、对于现场管理原因造成的各类突发性重大以上事故的，除赔偿直接损失外，乙

方还应承担该工程当月完成建安总量的3%-8%违约金（凡违章、违纪、违规造成的各类突发性事故，包括人身伤亡事故、设备事故、停产责任事故等，一律按本条办理）。

二、工程质量严格按第一条第四款约定执行，若发生由于非甲方原因造成施工质量

问题，乙方负全责，每发生一次质量事故，除无偿整改至合同约定标准并承担由此造成的经济损失外，乙方还应按结算总量的1%-2%承担违约责任。

三、工程保修：在规定的保修期限内，凡因施工造成的质量事故、质量缺陷应由乙

方无偿保修。其保修条件、范围、期限按《中华人民共和国建筑法》、国务院令第279号《建设工程质量管理条例》和建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定执行。

第七条违约责任及争议的解决

一、除不可抗力因素造成工期延误外，工期每延误一天，处罚按5000元/天计算。

二、任何一方未按本约定履行，给对方造成损失的，应当承担由其违约给对方造成的损失，并依照业主与甲方签定的《建设工程施工合同》相应条款承担违约责任。

三、双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决；协商不成时，依

法向马鞍山人民法院提起诉讼。

第八条其他

一、合同签订前，乙方必须向甲方提供有效的企业营业执照、企业资质证书、安全

生产许可证、组织机构代码证书和税务登记证等相关预审资料，以供甲方与原件核验。乙方必须将上述原件的复印件加盖单位公章后一式两份交甲方备案。

二、乙方签订合同后，应按规定向甲方交纳履约保证金/万元（分三个月在工程进度款中扣除）；若乙方违约，按本合同及相关补充协议，甲方有权扣除相应费用。三、甲方指定项目经理为曹勇，乙方指定为项目负责人，联系电话。

如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

四、乙方在签订本合同的同时必须与甲方相关部门签订质量、安全、治安消防、廉政等管理协议。施工过程中必须执行甲方质量、环境、职业健康安全等管理体系规定。

五、乙方施工不能达到甲方要求，甲方有权单方解除分包合同。乙方在分包合同解除后应尽快撤离现场。

六、甲方支付乙方工程款后，按国家及省、市有关规定，乙方应优先支付民工工资，如乙方未按此约定执行，所造成的一切后果由乙方自负。

七、特殊作业人员必须持有上岗证，施工机械必须有检验合格证。

八、未尽事宜，双方协商解决，签订补充协议（与本合同具有同等效力）。

第九条附则

一、本合同一式柒份，经双方签字盖章之日生效。正本由甲乙双方各执一份；副本

共肆份，其中甲方肆份，乙方一份。分送公司合同管理、工程管理、财务等有关部门备案。工程竣工并办理完交工验收，工程款项支付完毕后，合同自行终止。

二、本合同自双方签字盖章后生效。、

发包方（盖章）：分承包方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：篇二：荒沟承包合同

荒沟承包合同

甲方：

乙方：

根据上级治理荒山、荒沟，防止水土流失精神，以保护和改善生态环境、防止水土流失和土地荒漠化为主要目标。为了防止水土的进一步流失，为了我村的经济发展，在依法征求村民代表意见后，经甲、乙双方充分协商，就荒沟承包一事达成以下协议：

1、甲方将位于村东北沟，四至为东至，西至，南至，北至的荒沟土地全部承包给乙方经营，荒沟土地状况见本合同附图。

2、上述荒沟土地承包给乙方经营的期限为五十年，自年月日起至年月日止。

3、乙方承包甲方荒沟土地五十年的总承包金为5000元整，该承包金由乙方在本合同签订当日一次性向甲方付清。

4、乙方承包期限内，可根据经营需要对上述承包荒沟进行平整治理，由此产生的土地平整改良费用全部由乙方承担，鉴于乙方的土地平整改良投入，在土地平整完成后，甲方不得要求增加承包金。

5、在乙方承包期间，甲方应对乙方的承包经营活动提供水、电、道路通行等便利条件，由此产生的水、电费用由乙方承担，甲方应确保乙方在水、电价格方面与甲方村民享受同等待遇。

6、乙方在承包期间，可在所承包荒沟土地上建设房屋等设施，乙方所建设的房屋等设施的所有权归乙方所有，乙方承包期满，上述乙方建设的房屋等设施的处理事宜由甲、乙双方另行

协商。

7、乙方承包期间，有权将所承包的荒沟自主治理、自主经营（以植树种草为重点，合理安排农、林、牧、副、渔各业生产）。乙方去世后，乙方继承人有权继承本合同约定的土地承包经营权。

8、在乙方承包期限内，若因国家征收、征用土地导致本合同无法继续履行的，甲方应退还乙方未使用承包年限的承包金。国家给予的地上附着物赔偿、补偿费用均由乙方享有。

9、承包期届满，乙方应及时向甲方交回承包土地。若甲方继续对外发包，在同等条件下乙方享有有优先承包权。

10、本合同一式二份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方均应依约履行，本合同未尽事宜，由双方另行协商。

甲方：乙方：

村民代表：

乡镇人民政府：

签字日期：年月日篇三：石灰窑拆除方案

一、工程简介

根据甲方要求，现决定拆除2台150t／d圆形双套筒气烧石灰窑，原德国“维马斯特”公司技术，双套筒气烧石灰窑总高度39,6m,有效高度23m,窑体直径5020㎜，2台石灰窑配套共10台风机既相关工艺管路。二、拆除范围

⑴石灰窑本体:窑顶环形布料机、窑顶上料机构，琐锥装置，双层密封门，卷扬机提升装置，窑体钢结构分下窑体、和上窑体，窑体上下内筒，燃烧室，同流换热器，燃烧室，喷嘴，钢平台及钢梯，窑底料仓及出料机构。

⑵窑前通风系统：冷却风机、驱动助燃风机、废气风机，烟道、蝶阀、烟囱等

⑶石灰窑本体管道：炉气，冷却，驱动，废气，除尘，空气等环形管道，蝶阀，膨胀节及管架。

⑷液压系统：窑顶环形布料液压系统及管路，窑底出料液压系统及管路。三、现场管理组织机构

本项目安全施工要求高，根据项目的重要性，公司将该项目列为重点工程，公司上下员工，团结一致，在项目经理的直接领导下，做到有计划地施工和管理，对工程进度、质量、安全、效益全面负责。项目管理组织机构见下图：1、项目部人员岗位职责

⑴项目经理：全面负责工程施工管理，生产经营；工程质量责任人；安全生产第一责任人。⑵技术负责人：负责工程技术管理组工作，参与经营决策，协调各专业技术施工的交叉作业，负责指导外购设备图纸汇审及订货，并协调项目经理做好相关工作。

⑶施工总队长：全面负责该施工工程的质量、安全、进度、文明施工等，并负责班组的调配和相互协调，协助项目经理工作。

⑷安全员：负责公司项目的安全生产文明施工，制定本项目的安全生产及文明施工制度，及时做好分项工程的安全防护措施技术交底，监督和检查施工现场的安全防护用品，放盗措施的落实，违章纠正检查，杜绝违章作业。⑸车辆调度员：负责项目的吊车、运输车辆的安排。⑹设备管理员：负责拆除后设备的编号，清点运输过程的安全，以及设备的堆放。⑺计划材料员：负责购买合格的材料并组织进场、材料成本控制，并结合库房和其他人员验收入库，配合技术负责人，根据项目进程，有计划，有时间组织材料进场及现场材料管理。

四.劳动力计划

根据项目施工内容、工期要求及施工进度，拟定各种劳动力资源需用计划。五、施工安排1、总体安排

由于该工程是高空作业，工程量大、工期短,要想在如此短的时间内完成2台石灰窑的拆除

任务,必须各个专业全面开工和调度车辆密切配合运输。2、施工班组安排

本工程我公司安排3个组进行施工,分别是拆除组、运输组、吊装组,具体分工如下:⑴拆除组

1、负责窑体结构、管道、设备及各部件切割拆除。⑵吊装组

1、负责本工程所有吊装任务，保证吊装及各方面的安全。

⑶运输组

1、负责本工程所有设备运输，运输工程中保证设备安全。六、主要拆除方法

⑴现场租用2台吊车，一台35吨，一台25吨，用于吊装拆除；4台10吨板车用于运输设备。⑵拆除先后顺序为：窑顶滑轮、滑轮支架及平台、窑顶下料斗、窑顶下料平台、平衡箱、窑顶液压机组及管路、窑顶锁锥、换热器、换热器支架、炉气上环管、窑顶外筒体（32-39米）、窑顶布料器、热器管、喷嘴管路、上喷嘴、上燃烧室、下喷嘴、下燃烧室、上内筒、外筒体（24-32米）、下内筒、外筒（8-24米）、下环管、

⑶平台和钢梯现场制做，根据图纸要求，及筒体逐步加高，进行安装。⑷平台安装搭其临时移动脚手架。随着平台增高脚手架也增高

⑸主体增高5米处，安装窑底料仓和下内筒立柱，主体增高8米处，窑体上下部分用螺栓连接，主体增高22米处，吊装窑体下内筒就位，临时租用65t吊车。⑹主体增高32米处，吊装窑体上内筒就位，临时租用65t吊车。⑺剩余7米窑体外筒，换热器，烟筒一次吊装就位，临时租用65t吊车。⑻其它部件采用卷扬机，抱杆，到链等工具就位。

⑼设备砌筑部分全部验收完，窑体筒外安装一台吊盘，从窑体10m观察门输送耐火材料，进行窑体砌筑。

⑽窑底料仓，振动给料机，出灰机，液压系统及管路安装。⑾上料轨道采用放线固定轨道支架，分段铺设安装

⑿液压管道采用管材预酸洗，安装完毕后再进行一次系统循环酸洗，最后再进行系统循环油冲洗。

⒀整个安装过程中，设备或其它部件在吊装时，前期准备工作充足，实施方案，计划的确定，有专职起重工现场指挥操作。七.施工机具投入计划

八、临建、水、电

1、施工道路利用现有的道路,并根据施工现场情况，在不影响其它生产，临时通道,由甲方协调制订。

2、根据施工内容,拟在现场建临时设施有:现场工程指挥部、包括材料仓库、工具房、临时住宿等。

3、工程施工人员生活用水，甲方协调管路给水。

4、生活用水应与施工用水分设管道,并统一受甲方人员制定调配。

5、施工用电由甲方在现场制定接线端口或设置安全总配电箱一只，分配电箱，开关箱按三级配电两级保护的要求配置，装表计量电源。

6、施工用电要和生产用电分开,确保生产或其它动力正常运行，做好防护措施，确保用电安全可靠。

10、主要施工技术方案和措施设备安装工程施工顺序

石灰窑设备包括窑壳、出料装置、出料液压装置，平台钢梯、石灰窑上下内筒、上料装置、窑顶布料装置、布料液压装置，下料锁灰装置，换热器，燃烧室，喷嘴，环形管路系统，外围除尘装置，原料输送系统，排空烟筒。安装程序大至如下:

基础验收平台钢梯下内筒

布料液压装置液压装置环形管路系统外围除尘装置，原料输送系统，排空烟筒电气仪表安全控制措施

篇六：石灰窑招标报价须知

广西盛隆冶金有限公司2×500t石灰窑施工招标书

一、投标人须知前附表

二、工程概况

该工程地点在盛隆冶金有限公司厂区东侧厂区原有的1#和2#石灰窑北面，场

地已经平整。大部分基础座落在天然地基上，局部座落在回填区，场地基础处理做法采用砂石回填、锤击砼预制管桩、人工挖孔桩和钻孔灌注桩四种形式。

拟建石灰窑基本情况如下：

发包人已经建成了2座日产500吨双通道石灰窑因为生产规模扩大，需要再

建2座日产500吨双通道石灰窑。本工程由长沙恒志炉窑公司设计（以下简称双通道窑），每座日产500吨双通道窑系统配窑体1座；上料系统有低位料斗（～20m3）2个，振动给料机2台，B650大倾角皮带机1条，高位料斗（～155m3）1个，振动筛、称量斗各1台，运碎石的B500皮带1条，斜桥卷扬机1套；出灰系统有：振动给料机2台，NE50型提升机2台，振动筛1台，成品仓3个。

双通道窑供风：

风机房28×16m2，满足2座石灰窑使用。每座石灰窑供风系统共设有7台罗

茨风机，其中2台罗茨风机用于输送燃烧空气，2台罗茨风机用于输送石灰冷却空气，2台罗茨风机用于输送喷枪冷却空气，1台罗茨风机作为助燃风机和石灰冷却风机共用的备用风机。

煤气供应：

建煤气加压站，加压站厂房28×8m2，可满足建2座双通道石灰窑使用。每座

石灰配4台煤气罗茨风机，3开1备。

供配电：1座窑的装机容量为～2500KW。在石灰窑区域建高低压配电室，高压

10kV配电系统对动力系统及公辅系统的动力变供电。配置10/,XXKVA电力变压器1台。对系统控制采用计算机集中联锁控制，本工程设两路电源。

自动化仪表：设双通道窑炉体、煤气、鼓风、除尘等系统进行热工检测及自

动化控制系统,对煤气、鼓风机的压力和流量进行检测。

通风除尘：每座窑的窑顶烟气除尘和散点除尘配置过滤面积为2800m2的脉冲

除尘器1台。

工业建筑：主要建筑有窑体及基础，石灰石料场，料仓,上料皮带，成品灰仓，

配电室，控制室，液压站，鼓风机房，煤气加压站，煤气管道支架及检修平台等。石灰窑窑体及平台、梯子、斜桥均采用钢结构，石灰窑基础采用钢筋砼现浇；成

品仓为现浇钢筋砼贮仓；配电室、控制室、鼓风机房、煤气加压站为钢筋砼框架结构；液压站为砖混结构；皮带通廊，煤气管道支架为钢结构。投标人可以踏勘现场已经建成的石灰窑，以利于编制投标文件准确报价。

三、招标范围：

建筑安装工程招标。设备采购有发包人负责，承包人安装。

四、报价须知：

建筑工程标段采用包工包料形式报价。钢筋、水泥、砖、瓦、砂石料、建筑构配件、各种施工用辅材、周转材料及施工机具由投标人采购。制作钢结构的各种钢材、预埋件的钢板由业主方采购，不列入报价。钢结构的喷射除锈刷油漆若发包人单独委托专业公司承包则按定额分割计算。

安装和砌炉专业采用包工包辅材的承包方式。形成工程实体的各种设备、耐火材料、保温材料、管材、阀门、电缆、电线、各种计器仪表由业主采购，承包人按计划领用。安装所用的辅助材料由乙方采购，列入报价。承包人采购的材料范围见（附件二）

安装工程中的绝热保温若发包人单独委托专业公司承包，投标人就不承担该项施工任务。

具体报价要求如下;

(一)、本工程按《冶金工业建设工程预算定额》（XX年版）定额计价。建筑工程、总图道路工程（冶金定额第一册、第二册、第七册所涵盖的工程内容）采用包工包料的承包方式，所有的材料由承包人采购。钢结构、安装工程、炉窑砌筑采用包工包辅材，不包主材的承包方式，主材由发包人采购；（双方采购范围划分见“附件二”）由承包人竞争费率报价。费率分为以下四大专业报价，招标人按照已经建成的1#和2#窑四大专业各自所占建筑安装工程费的比例，用加权平均方法换算出投标人所报费率预期建筑安装费用的高低，作为选择中标人的重要依据。

（二）、投标人报综合费率：

1、建筑和总图工程（定额第一册、第二册、第七册）采用包工包料的承包方

式，所有的材料由承包人采购。以定额基价作为取费基数，承包人竞争综合费率。

结算价=竣工工程量×定额基价×（1+承包人的综合费率%）+承包人采购的

主材差价+施工机械台班和辅材调整+人工费调整+营业税（包括营业税孳生的教育附加费、城市建设维护费。下同）。

承包人采购的主材差价=竣工工程量×定额消耗×（附件3广西防城港现行建

筑材料单价，缺项的采用广西防城港施工期材料信息单价-定额基价中单价）+营业税及营业税孳生的教育附加费、城市建设维护费。

施工机械台班和辅材调整=竣工工程量×定额基价×7%+营业税。

人工费调整=竣工工程量×定额工日消耗×（40元/工日-元/工日）+营业税。

2、钢结构工程（第六册）采用包工包辅材，不包主材的承包方式，主材由发包人采购；以定额基价作为取费基数，承包人竞争综合费率。

结算价=竣工工程量×定额基价×（1+承包人的综合费率%）+施工费机械台班和辅材调整-甲供材料费+人工费调整+营业税

甲供材料费=竣工工程量×定额基价中的材料单价

施工费机械台班和辅材调整费=竣工工程量×定额基价×%+营业税

人工费调整=竣工工程量×定额消耗×（41元/工日-元/工日）+营业税

3、安装工程（第三册、第四册、第五册、第八册、第十册、第十一册）采用包工包辅材，不包主材的承包方式，主材由发包人采购；以人工费作为取费基数，承包人竞争综合费率。

结算价=竣工工程量×定额基价+本专业施工费机械台班和辅材调整+承包人的综合费率计算出的费用-甲供材料费+人工费调整+营业税

施工费机械台班和辅材调整费=竣工工程量×定额基价×10%

承包人的综合费率计算出的费用=定额人工费合计×承包人报的费率

甲供材料费=竣工工程量×定额基价中的材料单价

人工费调整=竣工工程量×定额消耗×（41元/工日-元/工日）

4、炉窑砌筑（第九册）采用包工包辅材，不包主材的承包方式，所有的耐火材料和砌筑泥浆填料由发包人采购；以定额基价+甲供耐火材料费作为取费基数，承包人竞争综合费率。

结算价=竣工工程量×（定额基价+甲供耐火主材单价）×（1+承包人的综合费率%）-甲供耐火主材费-定额基价中甲供耐火辅材费（例如耐火泥浆材料费）+人工费调整+营业税

甲供耐火材料费=竣工工程量×甲供耐火材料单价

定额基价中甲供耐火辅材费=竣工工程量×定额基价中耐火辅材单价

人工费调整=竣工工程量×定额消耗×（40元/工日-元/工日）+营业税以上营业税的计算基数以承包人的营业收入为基数。

投标人报价只需要按照附件一填写综合费率表即可。

三、有关计价计量的说明：

1、关于定额计价的说明

建筑和总图工程（定额第一册、第二册、第七册）施工费机械台班和辅材调整系数以定额基价为基数调增7%，价差只计取税金。其中第七册的第二章铁路上部工程发包人另外委托施工。金属压型板屋面瓦、墙面瓦压材料费按施工期发包人认可的钢彩卷板采购的重量价换算成成品彩板瓦每平方主材单价，安装费（含辅材机械包边包角的施工费）按16元/m2包干。

第一册第二章的建筑物脚手架只按建筑面积计算综合脚手架，其计算综合脚手架的范围按第一册定额中“建筑面积计算规则”界定的范围计算。单项脚手架费用由投标人报进综合费率里面计价；仅构筑物（构筑物是特指采用滑模施工的砼烟囱和滑模施工的砼水塔）脚手架可以另外套用定额计价。第四章的现浇砼模板和预制砼模板也由投标人报进综合费率里面计价；仅采用滑模施工的砼烟囱和滑模施工的砼水塔模板可以另外套用定额计价。

建筑工程有建成的石灰窑详细的建筑工程资料，建筑物钢筋砼分项工程只计算砼工程量，钢筋按每立方砼的钢筋含量计算。素砼基础、垫层、二次灌浆等素砼不能按钢筋砼的钢筋含量计算钢筋的费用。

现浇构件15%钢筋套1-4-185，40%套1-4-188，45%套1-4-189。计算钢筋市场价时也按照以上相应定额子目比例计算。预制构件很少，也按现浇构件套子目。

为了加快施工进度，保证工程质量，业主要求承包人尽量采用商品砼。采用商品砼也只能套用相应的现场搅拌砼子目。分为二种情况处理：若商品砼供应价包括用砼泵或布料器将砼入模的费用，则承包人套用相应的现场搅拌砼子目按合同约定的费率取费后，每立方砼扣除元（该单价是盛隆公司近期签订的土建合同中测算的单价）搅拌费前台后台运输费；若商品砼供货商只是用砼搅拌运输车把砼运输到现场，商品砼的单价不包括用布料器入模的费用，由承包人用砼泵

篇七：招标文件(石灰窑值班室)

电化公司电石炉环保及综合节能技术改造项目

石灰窑值班室工程招标文件招标编号：DH-JJW/TJ-XX-031

一、招标项目范围及概况

本项目为电化公司电石炉环保及综合节能技术改造项目石灰窑值班室工程。

招标范围为石灰窑值班室土建及电气安装工程。

工程地点位于电化公司三分厂厂区内。工期要求20个日历天。计划开工日期为XX年3月29日，完工日期为XX年4月17日。

二、投标人资质要求

投标人应是具有房屋建筑施工总承包三级及以上资质、安全生产许可证、法人证明或法人授权委托书，被委托授权人身份证复印件、资质证书、营业执照(复印件)且有类似工程施工经验的法人或其他组织。

三、投标要求及合同主要条款

1、投标报价采用固定总价。全部包工包料。

2、投标报价包括工程建设所需一切费用、安全施工由承包人全权负责并承担全部责任。

3、工程款支付方式：工程完工验收合格结算经初步审核后10天内一次性支付80%进度款、工程决算经审计完成后10天内支付扣留5%的质保金后的尾款。

4、质量保修期：工程竣工验收后1年。

四、评标

评标对投标报价和综合部分进行综合评议。五、招标文件领取

招标文件将于XX年3月25日17：30之前以电子版发送。投标时请携带企业介绍信、法人证明书或法人授权委托书、经办人身份证、营业执照原件、资质证书原件、安全生产许可证（同时提供加盖单位公章的复印件）。

六、投标及开标

1、投标截止时间：XX年3月28日16：00（北京时间），逾期不予受理。

2、投递标书地点：汉江集团丹江口电化公司三分厂办公楼项目部。3、投标文件在投标截止日期后30天内保持有效。4、投标文件的密封

投标人必须在投标文件外包装上加贴密封条，骑缝加盖投标人公章及法定代表人印章。在外包装上标注“XX年3月28日16：00（北京时间）前不得开封”的字样。如果不按要求标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

5、开标时间：XX年3月28日16：00（北京时间）。6、开标地点：汉江集团丹江口电化公司三分厂办公楼项目部。上述时间、地点如有变动，招标人将及时通知各投标人。

招标人：汉江集团丹江口电化有限责任公司地址：湖北省丹江口市丹江大道551号联系人：李春峰136362XX1

汉江集团丹江口电化有限责任公司

二〇一四年三月二十五日

附件1：开标一览表

注：必须附工程量计算书及工程预算书。否则将视为无效投标。

附件2：施工合同

发包人（全称）：汉江集团丹江口电化有限责任公司承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：电化公司电石炉环保及综合节能技术改造项目石灰窑值班室工程。工程地点：电化公司三分厂厂区二、工程承包范围

本项目为电化公司电石炉环保及综合节能技术改造项目石灰窑值班室土建及

电气安装工程。

三、工程工期

工期要求20个日历天。计划开工日期为XX年3月29日，完工日期为XX年4月17日。

四、质量标准工程质量标准：合格。五、合同价款

合同总金额为元。

六、质量与验收

1、工程质量

篇八：石灰窑承包租赁协议书

石灰窑承包租赁协议书

甲方：xxx身份证号码（以下简称甲方）乙方：xxx身份证号码（以下简称乙方）经甲乙双方协商，达成如下承包租赁协议。

一、乙方承包租赁甲方xx镇xx北石灰窑3座（含一些简单的配套

设施），承包租赁费每年4万元。自

二、付款方式，乙方在开始烧窑前预付2万元，年底前再付剩余2

万。如果因政府行为生产停止，承包费按实际生产时间折算。

三、甲方对周围情况比较熟悉，帮助乙方方处理周围关系，保证生

产顺利进行。乙方因生产所需要增加的土地甲方负责协调，所发生的费用承包期内由乙方负担。

四、协议之前的债权、债务由甲方负责；协议之后承包期内的债权、债务由乙方负责。

五、承包后乙方可以对石灰窑进行必要的维修或增高等，负担由乙

方负担。

六、甲方应满足乙方生产期内所需要的窑石。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

八、未尽事宜，双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

XX年月日

篇九：石灰窑技术资料要求

技术文件和图纸资料

基本资料交付

合同生效后10天内，总承包人应向发包人提供以下文件资料15份，电子版1份：

1）EPC总承包范围内工程项目工厂平、立面图、工艺布置图。

2）EPC总承包范围内工程项目设备基本功能描述（在基本设计审查时提供）。

3）EPC总承包范围内工程项目本体方案图、EPC总承包范围内工程项目土建基础资料。

4）水、电、气交接点位置、规格型号、容量。

5）EPC总承包范围内工程项目各单元至操作台或控制柜的电缆联接表和电控规格书。

6）发包人收到上述资料后，由发包人组织，双方进行一次技术交流，确认工厂设计、设备选型、交图进度。

7）总承包人向发包人提供最终工程进度表。技术附件签定后，发包人应向总承包人提供以下资料：

（1）总承包人7天内提供详勘布孔图后，发包人10天内向总承包人提供详勘资料。

（2）发包人提供中标通知书后，总承包人提供可行性研究报告10套，电子版1份

初步设计审查

合同生效后15天内，总承包人完成EPC总承包范围内工程项目的初步设计交发包人审查，发包人在三天内组织双方进行初步设计审查。总承包人同时提供下列资料交发包人,文件资料15份，电子版1份。

1）EPC总承包范围内系统单元配管图

2）EPC总承包范围内系统配线图

3）EPC总承包范围内系统单元电气控制原理图及主接线图

4）EPC总承包范围内系统单元电气接线端子图

5）EPC总承包范围内系统单元能源介质接线图、原理图

6）EPC总承包范围内工程项目交图进度计划

详细设计审查

合同生效后40天内，总承包人完成EPC总承包范围内工程项目的详细设计交发包人审查，发包人在一周内组织双方进行详细设计审查。提供文件资料15份，电子版1份：

1）P&ID