装修工程设计合同（16份范本）

装修工程设计合同（16份范本）名目第1篇北京市装修工程设计合同书第2篇住宅小区装修工程设计合同第3篇托付装修工程设计合同书第4篇酒店装修工程设计合同第5篇室内外装饰装修工程设计合同第6篇装饰装修工程设计合同第7篇家庭居室装饰装修工程设计合同第8篇装修工程设计合同模板第9篇2023建筑装饰装修工程设计合同第10篇南京市家庭居室装饰装修工程设计合同第11篇20xx室内装修工程设计合同第12篇建筑装饰装修工程设计合同第13篇装饰装修工程设计合同书第14篇装修工程设计服务合同第15篇装修工程设计合同第16篇北京市装修工程设计合同范本

【第1篇】北京市装修工程设计合同书

工程名称：_______________________________________

工程编号：_______________________________________

合同编号：_______________________________________

托付单位(甲方)：______________________________

设计单位(乙方)：______________________________

北京市城乡规划委员会制定

北京市工商行政管理局监制

填写合同须知

一、凡在北京地区担当建设工程设计任务的单位，统一使用本合同;

二、填写本合同时，必需使用正楷，字迹工整清楚，填写内容精确     齐全;

三、本合同中的附件3'托付设计项目表'，由设计单位依据工程特点列表填写，附于合同后，双方加盖合同章和骑缝章;

四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;

五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;

六、本合同由北京市城乡规划委员会制定，北京市工商行政管理局监制，任何单位不得自行翻印。

托付单位：______________________________(以下简称甲方)

设计单位：______________________________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条工程项目

甲方托付乙方担当以下工程设计任务：

工程名称：_____________________________

工程地址：_____________________________

工程任务批准文件：__________________________(见附件1);

北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2);

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。

其次条设计资料、设计阶段及设计文件的提交

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，商定如下：

(一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：

序号文件内容或名称文件提交日期备注

(二)乙方按商定的时间提交下列设计文件：

序号设计文件名称份数交付日期备注

提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。

(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。

第三条设计收费及支付方法

(一)本工程设计收费根据国家和北京市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工供应设计图纸，设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费，详细数额由甲乙双商定。

(二)本工程设计收费详见附件3'托付设计项目表'。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金，设计工作完成后，定金抵做工程设计费。

(三)乙方向甲方提交初步设计文件时，甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

(四)乙方向甲方提交施工图设计文件时，甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

(五)对采纳先进技术而节省投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计，经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后，可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行，未定详细标准的，由甲、乙双方商定。

(六)本合同在执行期间，如遇国家规定的设计收费标准调整时，甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

第四条双方责任

(一)甲方责任

1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2、按商定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果正式书面通知乙方。

4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应向乙方正式发出邀请书，并且负责乙方必要的工作条件，所需费用由甲方负担，不计入工程设计费总额之中。

5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当。

6、在不增加工程设计费总额的状况下，甲方有责任就本工程设计中所采纳的新技术、新材料等项目，帮助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

(二)乙方责任

1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定，规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间准时解决与设计有关的技术问题。按规定参与该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

第五条工程设计版权

本工程的设计版权全部属乙方全部，甲方有责任对此赐予爱护，不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或供应给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

第六条违约责任

(一)由于甲方变更方案任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等，给乙方造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用，每日按_____元计算。如变更导致重新设计的，则按本合同第七条执行，结清应付设计费，结束本合同关系并重新签订合同。

(二)甲方未在本合同第三条所商定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，关系并重新签订合同。

甲方未在本合同第三条所商定的时间内交付工程设计费时，甲方从应付设计费的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。

(三)由于甲方违反本合同第五条之商定，乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求，违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍，并担当违反政府有关规定及法律的责任。

(四)由于乙方缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。

(五)由于乙方设计错误给甲方造成严峻经济损失时，乙方有责任在设计上连续实行补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

(六)甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

第七条合同生效、中止与结束

(一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的托付代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最终一方签字(或盖章)的日期为准。

(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得全都看法，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同连续有效。

(三)因甲方缘由要求中途停止设计工作的，已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时，甲方应支付该阶段的全部设计费。同时，按本条第(二)款办理，结束本工程甲乙双方合同关系。

(四)本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款商定的除外。

第八条不行抗力

本合同在执行过程中，若发生不行抗力因素，使本合同不能履行或不能全部履行时，甲乙双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。

第九条合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，实行下列第____种方式解决：

1、向北京市城乡规划委员会申请调解;

2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

3、向有管辖权的人民法院起诉;

4、其它解决方式：_______________

第十条未尽事宜与附加条款

(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

(二)本合同附加条款如下：

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第十一条合同文本

本合同正式一式两份，甲乙双方各执一份。副本____份，甲方执____份，乙方执____份。

合同签订地点：北京市_____________区(县)

建设单位：设计单位：

单位法人代表：______________单位法人代表：______________

托付代理人：______________托付代理人：______________

单位地址：______________单位地址：______________

单位电话：______________单位电话：______________

邮政编码：______________邮政编码：______________

开户银行：______________开户银行：______________

开户帐号：______________开户帐号：______________

【第2篇】住宅小区装修工程设计合同

2023住宅小区装修工程设计甲方：________________________身份证号：______________________

住宅地址：_____________________________________________________

联系电话：____________________手机号：________________________

乙方：________________________单位名称：______________________

地址：________________________服务电话：______________________

设计负责人：___________联系电话：__________手机：___________

依据《中华人民共和国民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

第一条工程项目

甲方托付乙方担当以下工程设计任务：

工程地址：_____________________________

其次条设计收费及支付方法

(一)本工程设计收费标准参考国家或现行_____家装设计市场每平方收费标准执行;

经甲乙双方商定设计收费为__________元/平方米(套内使用面积，不含效果图费用)，测量后估算收费__________元，金额大写__________元。最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。

(二)付款方式

甲乙双方采纳以下付款方式：

1、量房前甲方支付预付款1000元(其中200元为上门测量房屋费和800元平面方案设计费);

2、乙方的平面方案经甲方确认后，乙方需在规定时限内为甲方制作完成全套施工图;

3、甲方付清全部设计款项后，可接受全套设计图纸;

4、甲方如需乙方制作效果图，价格为________元/张(a4)。

第三条设计内容及完成日期的商定

(一)乙方供应的平面设计图与施工图中应有具体的设计说明。

(二)平立面图

1、原房型图;

2、墙体改造图;

3、平面家具布置图;

4、地面图;

5、天花图;

6、现场制作的家具立面图(依据实际状况出或者不出);

7、门立面图(依据实际状况出或者不出);

8、厨房、卫生间局部立面图(定做的厨房除外);

9、电视背景墙立面图;

10、其它现场需施工墙面的立面图。

(三)剖面图

1、应标明材质、用料、颜色等;

2、门窗套剖面图;

3、玄关剖面图;

4、天花剖面图;

5、电视背景墙剖面图;

6、其它需施工处剖面图。

(四)水电施工图

(五)甲乙双方商定，从合同生效之日起，乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图;

(六)乙方的平面方案图获甲方通过之日起，乙方在5个工作日内完成全套施工图。

第四条双方责任

(一)甲方责任

1、甲方按商定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费;

2、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当;

3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后，乙方进入到施工图设计阶段过程中，由于甲方缘由需要变更原平面设计方案时，甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿，乙方再进行其次次方案设计。

(二)乙方责任

1、乙方如期向甲方交付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;

2、乙方制作平面设计方案并依据甲方的要求对平面方案图进行修改(限两次);

3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图;

4、乙方收到甲方支付的全部设计款项之后，即供应设计费。

第五条违约责任

(一)由于乙方缘由而没有按本合同规定的时间提交第一次设计方案时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿违约金_____元/天;

(二)乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

(三)甲方不认可乙方制作的平面设计方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，方案图纸归乙方全部，同时乙方向甲方开具测量费;

(四)甲方认可乙方制作的平面设计方案，但拒收施工图，则乙方不退还甲方预付款，施工图归乙方全部，同时乙方向甲方开具平面设计费。

第六条合同生效、中止与结束

(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最终一方签字(或盖章)的日期为准;

(二)因甲方缘由要求中途停止设计工作的，按本合同第五条第三、四款执行，并结束本合同关系;

(三)本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程设计文件、甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款商定的除外。

第七条合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，实行下列第____种方式解决：

一、向消费者委员会申请调解;

二、向_____工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

三、向_____人民法院起诉;

四、其它解决方式：_______________。

第八条未尽事宜与附加条款

(一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

(二)本合同附加条款如下：

1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作(限一次);

2、设计师免费供应该项目施工期间准时解决与设计有关的技术问题(上门服务二次);

3、设计完成后由工程助理供应具体的工程量清单;

4、设计师供应伴随选择家具和软装饰的服务(一次)。

第九条合同文本

一、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

二、本合同签订后工程不得转包。

三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

四、合同履行完后自动终止。

甲方：__________________乙方授权代表：_________

签章：__________________签章：__________________

签约地址：______________签约地址：_____________

【第3篇】托付装修工程设计合同书

托付设计方(甲方)：________________

承接设计方(乙方)：________________

经甲乙双方友好协商，就乙方接受甲方托付，为甲方装饰装修工程进行设计一事，达成如下协议：

一、工程地点：_____________________________________________

二、工程名称：_____________________________________________

三、建筑面积：__________平方米

四、接受托付设计时间：_____年_____月_____日

五、完成托付设计时间：_____年_____月_____日

六、托付设计内容

1.室内空间形象设计□

2.室内装修设计□

3.室内物理环境设计□

4.室内陈设设计□

5.平、立面设计□

6.按合同附件：托付设计清单□

七、收取设计费标准

1.按图纸数量计费：__________(见图纸清单)

2.按工程造价计费：收取工程概算价的_____%为设计费。

八、设计费金额：__________元(人民币大写：_______________)

九、设计费收取步骤

1.合同签定后，预付合同金额的_____%，计__________元。

2.按时间□、按工作量□完成状况，完成_____%工作量，再预付合同金额的_____%，计__________元。

3.设计完成，交稿前付清全部合同款。

十、权利与义务

(一)甲方权利与义务：

1.甲方应在_____年_____月_____日前供应房屋的有关图纸，并带领乙方人员进行现场测量。

2.设计完成甲方通过后，若因甲方缘由修改图纸，按新设计标准收取设计费。

3.施工期间，甲方如要乙方派员进行现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。

4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开头的设计工作，不退还甲方定金;已开头的设计，甲方应依据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计费用。

5.甲方应爱护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的项目，如发生侵权状况，乙方有权索赔。

(二)乙方权利与义务：

1.乙方必需在规定的时间内交付设计图纸。

2.乙方在交付设计图纸时，必需做一次施工交底。

十一、其它事项

1.本合同自签订之日起生效。

合同一式二，甲、已双方各执一份。

2.本合同未尽事宜双方另行协商。

如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。

双方争议在无法协商解决的状况下，可向仲裁机关提请仲裁。

3.合同附件与合同具有同样法律效力。

合同附件名单：(略)

甲方：________________

乙方：_______________

法人代表签字：________法人代表签字：_______

【第4篇】酒店装修工程设计合同

2023酒店装修工程设计甲方：_____________________________________

地址：_____________________________________

电话：________________传真：______________

乙方：_____________________________________

地址：_____________________________________

电话：________________传真：______________

依据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，在公平、自愿、协商全都的基础上，就甲方托付乙方进行中信浪琴湾大度假酒店装修工程设计事宜双方达成如下协议：

一、本合同设计工作的内容及设计深度

(一)本合同设计工作的内容为：

1、托付标的的全部内、外装修、装饰、摆饰、灯光、照明等工程设计

2、家具、布艺、搭配色系等设计

3、室外园林景观

4、满意酒店营运管理强制性要求的设计指引的室内工程设计。

(二)设计深度

1、给排水

2、电器

3、强电

4、弱电

5、暖通

(三)设计的范围

1、地下室

地下停车场(至少50车位)、工程修理用房、总仓库、变电室设备房(备用发电机房)、机房泵房、保安监控室及消防中心、员工出入口、洗衣房、垃圾房、员工更衣室、员工食堂(包括餐厅和厨房)、员工活动及休息室、员工停车场、通道规划须符合消防要求、地下室后勤动线

2、一层

送货车辆及员工出入口设在背面、酒店大堂-挑空空间、员工出入口、前厅办珍贵物品存放房、咖啡厅、大堂吧、花店、饼屋、商务中心、商场、洗衣间、杂物间消毒间、健身房、美发、棋牌、台球、嬉戏、通道设计、男(大5小5)女(8)卫生间、无障碍卫生间、珍贵物品存放区、行李房、团体行李暂存区、电梯厅、楼梯

3、二层

电梯厅、中餐厅-贵宾休息室、掌握室、器材仓库、备餐区、宴会前厅、客用男女卫生间、厨房送餐动线

4、三层

电梯厅、客人休憩区、电话亭、员工用男女卫生间、备餐区、备品仓库、宴会厅、多功能厅、会议室、桑拿房和大厅、小会议室三个、接待室、洽谈室、图书室、医务室、办公室

5、三层——十六层

客房行政套房;客房豪华套房;豪华单人房、单人房、豪华标准房、标准房残障房;客房-备品仓、布草仓、消毒室、员工卫生间

6、顶层

电梯机房、屋顶花园、观景台

7、室外

(1)主入口景观区、人行道、车道、雨遮

(2)客房风雨廊、景观区、前地下室车道

(3)主户外停车场

(4)次入口景观区、人行道、车道、雨遮

(5)次户外停车场

(6)后地下室车道

(7)员工通道

(8)夜间灯光效果

(9)安全防护及隔离

8、其它

(1)利用园林特色将室内与室外结合，以与岛内商务酒店区分

(2)在外围绿地增加设施项目，同时留意夏季与冬季户外活动

(3)最大化增加室内外停车位，便利客人，地下室50~60，地面100~120

(4)中餐面积最大化，支持宴会厅用餐

(5)员工通道及后勤动线

(6)主入口留意视觉导引设臵，建议弱化次入口设计

(7)全区客用动线无障碍设臵

(四)设计要求

设计方在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方供应原则要求、标准及有关文件批示，遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，且符合酒店管理提出的标准，设计指引。按时提交设计图纸及文件。

设计应与建筑本身和谐统一，充分体现国际化、生态化、人性化、布满活力的五星级酒店的特色。

应充分理解并满意最终客户关于理念的要求，即旅游客户群体的要求。

充分体现室内环境的活力及生态环保。

充分考虑整体装修效果的协调，并注意细节，细部的处理。

1、空间布局及概念设计阶段

(1)乙方应向甲方供应度假酒店项目的内部展现概念草案甲方进行沟通。乙方依据甲方供应的原则要求进行设计。

(2)设计方与甲方、建筑师及其它询问方协调达成设计意向、设计范围，着机任务量并协调甲方确定项目室内设计的各项目标与合理优化程度;

(3)设计方应参考建筑师提出的空间规划，使其能符合甲方、管理方及设计方的各项目及对优化程度的要求。设计方将预备有关空间

(4)设计方应供应可供选择的其它空间规划平面图，以供甲方叁考。

(5)设计方应进行初步展现，向甲方供应概念方案效果展现，并向甲方解说设计，进行充分争论，以便与甲方取得设计方向的全都。展现应包括不但不限于初步布局平面图、总体设计概念黑白草图、设计区域内局部空间概念效果图、材料颜色与样品、单篇名目或者室内陈设品照片和渲染图片;

(6)基于已经确定的设计，设计应当向甲方供应一套最终效果颜色和材料的清单样板，以便于甲方对最终的效果进行确认。

2、初步设计阶段

(1)在已经得到确认的概念方案基础上，于听取各方看法后，设计方应向甲方供应整套初步设计图纸，这些图纸应当能够阐明设计意图。

(2)供应整套满意整个设计区域的初步设计照明图纸;

(3)供应整套项目设计区域装饰物硬件与金属器皿和卫生用具的设计图纸;

(4)设计方向甲方供应整套设计区域内的陈设品、灯具、地毯、设计图纸;

(5)向甲方供应整套餐饮区制服和餐桌/餐具的最终样版。

3、施工图设计阶段：

(1)依据甲方批准的初步设计文件，编制设计区域内全部项目内容施工图纸;

(2)供应完整的建筑装饰面清单和相关装饰面设计手册，包含全部装饰材料的清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地);

(3)供应完整的设计区域内的帮助设施材料清单(包含但不限于规格、颜色、材料、技术要求、单价、产地);

(4)全部施工图纸应满意施工需要并且节点设计所反映的设计内容符合国家规范要求;

(5)供应充分的备选材料清单帮助甲方进行设计优化和材料替换。

4、施工及安装阶段;

(1)设计方在得到甲方确认的施工图后，帮助甲方对承包方供应的大样图、产品资料、样品及技术设计措施进行审核;

(2)设计方应制定合理的现场设计协调管理方案，以确保施工根据设计图纸顺当进行，并帮助甲方对项目进度和质量进行掌握;

(3)在应甲方要求进行项目阶段性施工现场视察的时候，设计方应当检查全部项目设计区域的装饰面施工效果及陈设品的最终摆放位臵，以及全部房间样板间的设计，从而确定施工效果和安装理;

(4)在每次现场检查完毕后向甲方供应一份关于全部设计区域内全部设计任务范围内项目的缺陷、质量及进度的报告，检查完毕后准时提交清单报告，并对潜在性缺陷和由于施工技术问题或者不确定因素所导致的施工最终效果缺陷提交书面报告;

(五)设计深度

1、设计阶段的设计深度必需符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定、细则及现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。

2、空间布局及概念设计阶段的深度要求

(1)清楚明确，有精确     的文字说明，各专业设计相互协调，满意甲方要求，且符合酒店营运管理的要求。

(2)达到中国、福建省、漳州市相关文件要求的本阶段的设计深度。3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行预备造价估算的深度具体程度，并供应满意本设计阶段的必要的材料、设备供应商资料。

3、初步设计的深度要求

(1)符合甲方已审定通过的设计方案，且符合酒店营运管理的要求。

(2)详列主要设备及材料。

(3)达到工料测量师在本设计阶段估算所需的进行精确     造价估算的深度，并供应满意本设计阶段必要的材料、设备的供应商料。

(4)协调空调系统、给排水系统、强弱电系统、坚控(闭路电视)系统、消防系统等各专业系统与内部装修的接口。

(5)能够指导施工图设计。

4、施工图设计阶段的深度要求

(1)施工图确保满意甲方的原则要求、符合酒店营运管理要求、标准及设计理念风格、功能得以落实。

(2)应能据以编制工程预、决算和作为施工招标的依据。

(3)应能据以进行施工和安装。

(4)应能据以进行施工验收。

(六)设计成果

1、各设计阶段的设计成果必需符合中华人民共和国国家规范、福建省有关的政策法规、规定及细则。设计成果的内容应满意中国、福建省、漳州市地方现行建筑工程设计文件编制的相关规定，并且能够通过政府部门的审批。

2、空间布局及概念设计阶段

(1)乙方必需根据甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其供应概念设计图和规格说明，其中包括：

文字总说明

一份总平面图，全部基于设计指引、设施清单及尺寸规范说明的典型及非典型的楼层的露面设计图室内灯光，照明方案;

公共部分：

室内门厅、大堂、公用区域及标准层的墙/顶/地等部分的设计效果、颜色、选材方案。涉及功能及视觉效果的典型效果图及细节详图。主要装修材料的实物样品供应工料测量师估算所需的文字说明和图纸。

客房部分：

需供应各种户型的样板平面布局图，尤其是卫生间部分。典型家具布臵图及协作机电工程师完成与之相应的机电解决方案，即a/c、强弱电插座、保安及综合布线的位臵与出口等。

协作机电工程师完成综合吊顶平面图，应包括照明、空调进风出口、喷淋、烟感及其它需要表示的建筑部件。

供应室内部件与天花、外墙的交接详图。

一个标准层高度的能表示吊顶及架空地面(假如有的话)的剖图。主要装修材料的材质、颜色与纹理，并应附有材料实物样品。

表现与描述设计理念的说明书、图纸、效果图及其它必要的文件。以上图纸、文件与样品应对后续装修设计起指导作用。

3、初步设计的设计成果

乙方必需根据甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其供应初步设计成果，其中包括：设计说明书(包括设计总说明和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料表及工程概算书等四部分组成，其编排挨次为：

封面、扉页、设计文件名目、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一。

家具和陈设性质和位臵的客房平面图。客房透视简图或模型，或显示整体设计概念、色调照明和材料的其它方式。地面、墙壁和天花板样品、家具和陈设材料样品的介绍模板，及家具、灯光、固定装臵和附件的照片的图样。员工制服设计、图表、艺术制品。

4、施工图设计成果

(1)乙方必需根据甲方及酒店管理的要求，以中文制定并向其供应施工设计成果，其中包括：设计说明书(包括总说明能够和各专业的设计说明书)、设计图纸、主要材料

表及工程概算书等四部分组成，其编排挨次为：

封面、扉页、设计文件名目、设计说明书、图纸、主要设备及材料表、工程概算书

本工程设计资料及文件中，建筑材料配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方可以建议生产厂及供应商，但乙方的设计成果对生产厂家的适应性不能是唯一的。

5、设计协作及其它工作

(1)设计方在整个室内施工周期内派驻1～2名现场代表协调整个区域内设计施工问题，进行实地监督，确保设计意图和质量根据甲方与承包商的协议实现。

(2)设计方在整个室内周期内至少来现场实地考察解决问题每周不少于三次，每次不少于半天;其中，负责本项目的主要设计人来现场次数每周不少于一次，每次不少于一天;

(3)每次来现场实地考察前要征询甲方的同意;

(4)总设计师在装饰施工单位进场后要就装修的风格、水准对甲方、施工、监理等各单位进行指导。在施工过程中对重点部位的装饰风格效果，要进行现场指导。

(5)设计方负责帮助甲方协调室内施工单位，确保施工质量达到室内设计最终确定效果。

(6)设计方通过其现场代表应参与由承包商支配并主持的例会，以回答询问、描述设计意图及解释施工文件和室内陈设品、固定设施设备规范。承包商应负责在此会议中提出问题并要求在现场施工前定时解答。

(7)设计方应通过其现场代表向甲方供应正常的进度及质量报告。现场指令及临时书面装订单应通过甲方项目经理应正式将其提交承商。

(七)各阶段设计需达成任务

设计方分批次、依照方案设计阶段、扩初阶段、施工图阶段供应给甲方各区域的设计成果。

1、方案设计阶段

(1)公共部分:公共部分全部区域完整的、经甲方认可的cad总平面图。

(2)客房部分:完整的经甲方认可的cad平面图，包括标准房、豪华套房、行政套房及客用卫生间放大图。

(3)室外园林景观部分：

(4)调整后的总平面

(5)俯视图(手绘)

(6)供应参考图片，说明设计特色和亮点，使之更形象化

2、扩大初步设计阶段：(在甲方选定风格和主题之后)

(1)公共部分：

供应酒店主要功能区域的主要地点的效果图，供甲方批准。供应优化过的全部公共部分的cad平面图、天花图，并供应给其它各专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水、音响等专业开头做出方案设计及扩初设计。

(2)客房部分

完成标准房、行政套房卫生间、行政套房卫生间效果图，供甲方批准!完成全部客房、客房卫生间的平面、天花立面图，标准化家具设计图以供样板房施工之用。供应图纸给其它专业工种，使空调、强弱电、消防、给排水等专业开头做自己的方案设计及扩初设计。

(3)室外园林景观部分：

优化、调整总平面图，深化园林景观设计并提交功能平面图、尺寸平面图、绿化种植平面图、照明灯位平面图、设施平面图。完成五张基地剖面图，表明标高。供应设计草图和图片说明对应平面图中的各种设计方案及效果，使设计更加形象化。

3、施工图阶段

(1)公共部分：

在与各个专业设计协作的前提条件下，在平面、天花图中反映出完整的综合设计。完成全部公共部分的家具布臵图、平面尺寸图、地材配臵图、天花图(含照明设计)、天花尺寸图、天花材料配臵图、立面图、节点放大图和详图、材料表、设计说明。

(2)客房部分：完成全部客房的家具平面图、平面尺寸图、地材图、天花图、天花尺寸图、电气定位图以及立面图、节点大样图，材料表，设计说明。

4、设计协作阶段

(1)帮助甲方选定家具供应商，指导并协调家具供应商完成全部家具选型。

(2)帮助甲方选定照明灯具供应商，指导并协调灯具供应商完成灯具选型方案。

(3)帮助甲方选定酒店与装饰相关的设备、陈设品、艺术、布艺、材料。

二、甲方责任

1、甲方应向设计方供应设计所需的有关技术资料

2、收到设计方提交的设计文件及图纸后，甲方应分别组织好有关图纸的审议工作并准时对设计方工作赐予明确指示。

3、收到设计方按本合同有关条款发出的收费通知单后，甲方应按时向乙方支付相关设计费用。

三、设计方责任

1、设计方须在符合国际先进并适用的理念和专业要求的同时，按甲方供应原则要求、标准及有关文件批示，并遵照中华人民共和国现行的设计规范、标准、规程、技术条例，按时提交设计图纸及文件;

2、设计方须向甲方分阶段供应最终完成的设计成果。

3、设计方须在每阶段明确地取得甲方的同意指示后方可进入下一阶段，设计方只可按甲方看法进行修改设计。对已获甲方批准的设计，设计方不得擅自进行修改，如因技术或安全理由必需修改时，设计方应尽快书面通知甲方并获甲方书面同意后方可进行。

4、设计方须对甲方的策划和设计成果做好保密工作，未经甲方许可不得向第三者泄露。

5、设计方负责完成度假酒店内部装修设计的全过程——空间布局及概念设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段，施工及安装阶段。同时还包括全部设计内容的建筑和施工阶段的设计协调指导、自合同签定至工程竣工整个项目实施过程中的设计询问、对甲方聘请的其它协作设计单位的设计成果进行设计协调等。

6、设计方应保证设计质量和设计进度满意甲方的要求。

四、金额

1、合同价款为：人民币六十万元整。

2、设计方的全部设计工作在中华人民共和国境内进行。设计费用应包括设计方为进行本合同工作的一切劳务及加班费，设计成果支出费用，后勤行政管理费，长途电话、传真等沟通工作以及为各阶段设计所支出的邮寄费、保险费、工程图纸晒印费等其它一切与本次设计方设计有关的费用。

五、项目费用

1、总包费用包括下列项目相关费用：

2、设计方应甲方要求发生的合同规定范围内的全部费用。

六、付款

1、乙方必需负担设计补偿费用。

2、甲方应在合同生效后依照协议付款方式将设计费付给设计方，详细时间由设计方在满意下表商定付款条件的前提下提前14天书面通知甲方。上述设计费用方案分期支付如下，最终支付时间在甲方不行掌握的状况下可以进行调整。

3、付款方式

支付阶段

条件

金额(元)

比例%

累计%

合同签订3天内

合同生效后(定金)

100000

约16.67

约16.67

方案设计最终确认后

通过甲方审批

100000

约16.67

约33.33

提交全套施工图后

通过甲方审批

100000

约16.67

50

酒店开头全面装修后一周内

通过甲方审批

100000

约16.67

约66.67

酒店装修基本

通过甲方

100000

约

约

结束后一周内

审批

16.67

83.33

工程竣工验收后20天内

通过政府部门、甲方审批

100000

约16.67

100

4、依据乙方的要求甲方将设计费电汇至以下指定银行帐户：

5、乙方收到甲方每批付款后3(三)日内，将收款状况书面通知甲方。

6、甲方根据乙方供应的银行帐户将设计费汇出即为支付。

七、税及关税

有关执行本合同的一切税费，由甲方支付。

八、乙方提交设计周期：80天直接送至甲方办公地点。

九、合同延期

1、如甲方因自身缘由致使项目无法连续进行或无法正常进行，在乙方同意的状况下可以延期本合同，如因此造成乙方经济损失，应赔偿乙方的经济损失。

2、由于乙方设计进度及设计质量不能满意甲方要求和甲方所在地政府审批部门的审批要求而导致的合同延期，乙方应按赔偿条款赔偿甲方的经济损失。

十、学问产权

1、计合同所涉及的学问产权归甲方全部，前提是甲方已对乙方按合同完成设计支付了相应的费用。甲方因中信浪琴湾度假酒店内部装修项目的建设及营销需要有权转让、转借、出版、发行、印刷合同中提及的任何设计成果文件。乙方不行将该项目的全部或大部分图纸和细则使用于其它项目，但可将图纸细节使用于其它项目;在取得甲方书面同意后，乙方可以采纳部分图纸内容用于其它项目及/或将该项目作为营销使用。

2、保证其所完成的中信浪琴湾度假酒店内部装修项目设计合同内容内的设计、资料而产生学问产权是无瑕疵的，如有任何第三方向在上述设计而提出侵权起诉，因此诉讼而产生的全部费用由乙方担当，该费用包括但不仅限于诉讼费、律师费以及判决应担当的侵权赔偿等等。

十一、违约责任

1、方应按本合同规定的设计费用金额和付费时间向乙方支付设计费，以甲方支付当日计，每逾期支付一天，应担当应付而未付金额千分之五的逾期违约金。逾期超过30(三十)天以上时，乙方有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知甲方。

2、方对设计资料及文件消失的遗漏或忽视错误负责补充并竭尽全力进行更正，甲方将不担当任何费用。乙方对上述责任担当的全部费用不应超过乙方收到甲方支付的总设计费用。

3、乙方自身缘由，延误了按本合同规定的设计成果的交付时间，每延误一天，应减收该设计成果应收设计费的千分之五。

十二、不行抗力

1、发生不行预见及不行抗拒如台风、地震、洪水等自然灾难;鼠疫、霍乱等流行性灾情;战斗、军事政变、劫持等恐怖大事，导致本合同无法连续实施时，则双方互不担当相对义务跟责任，如工作已开头，则甲方担当按工作阶段及已完成工作比例的付款(定金充入应付款)，同时乙方应马上向甲方提交已完成的工作。

十三、合同解除

1、乙方完成本合同规定的全部工作内容后，双方履行完成职责后，除本合同第8条款外，本合同自动失效。

2、乙方设计进度及设计质量不能满意本合同规定要求，甲方有权单方面解除合同，甲方不因此担当任何法律责任，对于乙方完成的设计工作，双方协商所需支付的设计费用。

3、因项目立项取消或其它甲方无法掌握的缘由致使项目无法连续实施，在甲方要求的状况下，可以协商解除本合同，甲方除对乙方支付已做出的专业服务工作设计费外不因此担当任何法律责任。

4、合同签订后双方如有任何一方单方面解除合同(非基于12条的规定、非对方缘由、非不行抗力)，解约方除赔偿对方的损失外还要向另一方交纳违约金，违约金数量双方另行协商。

5、如有不行抗力因素，如的确不能连续履行合同，经双方协商全都，可以解除本合同(其程序可参照中华人民共和国的相关程序)。

四、仲裁条款

双方对合同条款发生争议，由双方协商解决;双方达不成全都看法时，提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁委员会的裁决对双方均具有约束力，仲裁费用由败诉方担当。

十五、其他

本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，正本一式五份：甲方二份，乙方二份，交合同审批机关备案一份。

甲方：

乙方：

日期：

【第5篇】室内外装饰装修工程设计合同

2023室内外装饰装修工程设计发包人：

承包人：

依照及有关法律、法规的规定，双方在公平、自愿、协商全都的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点：

1.2工程内容及做法(详见：预算表、施工图纸)。

1.3工程承包方式：双方商定实行下列第____种承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料(详见发包人供应装饰装修材料明细表、承包人供应装饰装修材料明细表);

(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人供应装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。

1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：__________元(详见预算报价单)。

其次条施工图纸

双方商定施工图纸实行下列第____种方式供应：

(1)发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);

(2)发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第三条发包人义务

3.1开工前______天，为承包人入场施工制造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

3.2供应施工期间的水源、电源;

3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

3.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

3.6参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第四条承包人义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

4.3爱护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

4.4保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商全都，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

第六条材料的供应

6.1由发包人供应的材料、设备(详见发包人供应装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

6.2由承包人供应的材料、设备(详见承包人供应装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第七条工期延误

7.1对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不行抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他状况。

7.2因发包人未按商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。

7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。

第八条工程款支付方式

8.1双方商定按以下第种方式支付工程款：

(1)合同生效后，发包人按下表中的商定直接向承包人支付工程款：

支付方式支付时间支付金额

工程进度过半指：

(2)其他支付方式：

8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月

第九条违约责任

9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同商定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

9.3因一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9.4发包人未按期支付其次(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。

9.5由于承包人缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

9.6由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金______元。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

(一)提交____仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十一条附则

11.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

11.2本合同签订后工程不得转包。

11.3本合同一式____份，双方各执______份，_____部门______份。

11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：____________(签字)承包人：_______________(签章)

法定代理人：_____________法定代理人：_____________

托付代理人：_____________托付代理人：_____________

【第6篇】装饰装修工程设计合同

甲方：______________________

联系电话：______________________

身份证号码：______________________

现住址：______________________

工程地址：______________________

乙方：深圳__________装饰工程有限公司

联系电话：____________________

营业执照号：____________________

资质证号：____________________

地址：__________

法人代表：__________

兹有甲方托付乙方担当装饰设计,经双方友好协商,在公平自愿的基础上达成以下合同条款：

第一条：设计工作概况

1.1设计工作流程

1.2设计收费标准及工作范围表

其次条设计内容本设计分为两个阶段进行：

第一阶段：方案设计

2.1.1依据甲方供应的主要托付思想（功能要求、个人喜好、投资方案等）,乙方进行方案设计,并供应设计方案,此部分设计内容包括：

①效果图______张

②平面结构图______张

③天花平面图______张

④平面布置图______张

⑤地面材质图______张

⑥主要材料的确认

2.1.2乙方供应的方案图纸必需经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作；

2.1.3若乙方供应的方案,转变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可；

2.1.4若甲方要求转变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可；

2.1.5设计周期：______天（日历天）。即________年____月____日至________年____月____日

其次阶段：施工图绘制

2.2.1在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方供应全套图纸

2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期；

2.2.3施工图绘制周期,签订施工合同后______天。

第三条设计费支付方式：

3.1乙方按套内面积______平方米,每平方米______元收取设计费,总设计费人民币大写__________________元,小写￥____________元。

3.2付款方式：

3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即：____________元；（注：若总设计费的60%总金额少于____________元的,则该订金为____________元,且则须一次性付清）

3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。

第四条双方的权利与责任：

4.1甲方：

4.1.1确定一名甲方代表,在整个设计、施工过程中作为对乙方供应的设计方案及材料赐予确认；

4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的状况下,需另外重新出方案的,甲方应担当相应费用。若甲方对方案不满足,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满足,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸；（注：乙方不予返还的订金数额最少为____________元）

4.1.3协作施工图交底；

4.1.4协作材料的确定；

4.1.5参加竣工验收。

4.2乙方：

4.2.1依据甲方供应的主要托付思想（功能要求、投资方案、个人喜好等）进行方案设计；

4.2.2有权要求甲方供应设计所需的与本工程有关的资料；

4.2.3依据甲方签认的设计方案进行施工图绘制；

4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决；

4.2.5参加施工交底；

4.2.6依据甲方需要可供应1个工作日内的配饰物品的选择指导。

第五条违约责任

5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开头设计工作的,不退还甲方已付的设计费；已开头设计工作的,甲方应依据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付；超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

5.2甲方未按本合同商定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。

5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。

5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。

5.5乙方对设计资料及文件消失的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责实行补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方全部,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失

5.6由于乙方设计的缘由,遭成工程不能准时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。

第七条附则

7.1本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；

7.2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力；本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,

7.3本合同履行完后自动终止；

7.4双方商定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。

甲方（签字）：____________乙方（盖章）：____________

签约代理人：____________

________年____月____日________年____月____日

【第7篇】家庭居室装饰装修工程设计合同

2023家庭居室装饰装修工程设计托付方：____________设计方：____________

身份证号码：____________住宅：____________

住宅：____________营业执照号：____________

托付代理人：____________法定代表人：____________

身份证号码：____________托付代理人：____________

联系方式：____________联系方式：____________

手机号码：____________手机号码：____________

工程设计人：____________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修设计的特点，双方在公平、自愿、协商全都的基础上，就托付方的家庭居室装饰装修工程设计的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程设计项目概况

1、甲方托付设计工程项目地点：____________区____________路____________小区________号________幢________室。

2、工程设计期限：________天，自交纳定金次日起计算。

建筑面积：____________平方米，使用面积____________平方米。

其次条设计项目选择：

1、装饰设计：室内六面体及水、强电、弱电

2、软装饰设计：家具、布艺、窗帘、画框、插花、挂件

3、环境艺术设计：绿化、庭院、雕塑

4、其它设计：

第三条设计收费

1、设计费总价：________________元，￥____________。

其中：

装饰设计费：按建筑面积每平方米________元，小计________元。

软装饰设计费：按建筑面积每平方米________元，小计________元。

环境艺术设计费：按建筑面积每平方米________元，小计________元。

其它设计费：按建筑面积每平方米________元，小计________元。

2、设计定金____________元。

第四条设计文件标准与深度：

1、甲、乙双方商定，设计文件标准为南京市装饰装修行业标准-05-1《建筑装饰装修设计制图统一标准》和-05-2《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》。

2、甲、乙双方商定，初步设计方案应包含以下图纸：

室内平面布置图

地平布置图

室内顶棚布置图

主要空间的透视图

主要立面图：

其他图纸：

3、甲、乙双方商定，全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外，还应包含以下图纸和材料：

设计图纸名目

设计及施工说明

原始房型勘察图

改建设计平面图

剖立面绽开图

部分节点详图

各类电器插座位置分布图

电源掌握线路示意图

弱电掌握线路示意图

冷、热水管安装示意图

装饰装修材料表

其他材料：

第五条设计程序及设计支付方式

1、第一阶段：

乙方收到设计定金后应于____日内上门为该项目勘量。勘量结束后，甲方应于____日内支付乙方其次阶段设计费____________元)。已收定金抵作其次阶段设计费。

2、其次阶段：

乙方收到其次阶段设计费后，应在____日内完成初步设计方案和扩初设计方案，并通知甲方。

甲方接到乙方通知后，应于____日内与乙方沟通。双方对其次阶段设计文件取得全都看法，并签字确认后，甲方应于____日内支付乙方第三阶段设计费____________元)

3、第三阶段：

乙方应在收到第三阶段设计费后____日内完成第三阶段全套图纸，并通知甲方。

甲方接到乙方通知后应于____日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得全都看法，并签字确认后，甲方应于____日内付清设计费余额，同时乙方向甲方交付共计________套设计图纸。

4、第四阶段：

乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底，并在施工过程中，依据工程进度状况，到现场指导施工不少于________次，以达到设计效果。

第六条设计方案修改：

1、在施工过程中，甲方要求变更设计文件的，乙方应乐观赐予协作。乙方依据甲方的要求，对所变更的项目进行重新设计的，需协商签订补充协议，并支付相应费用。

2、修改后的设计文件应包括以下内容：

设计图纸

项目造价

主要材料明细单

其他材料：

3、修改后的设计文件需由双方签字确认。

第七条甲方责任：

1、甲方应在商定的时间内与乙方准时沟通，并对设计方案进行确认。

2、甲方对设计方案确认后，应在商定的时间内准时支付所商定的费用。

3、乙方进行图纸交底时，甲方应参加。同时支配该项目的施工负责人参与，做好交底记录，并经甲、乙双方签字确认。

第八条乙方责任：

1、乙方设计方案不得违反国家有关法律、法规和规章的规定。由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

2、乙方应按合同规定的内容，时间和商定的标准向甲方交付设计文件，完成售后服务。

3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督，并在工程竣工后日内，向甲方交付以下工程隐藏项目的竣工图纸：

①电源掌握线路竣工图;

②弱电掌握线路竣工图;

③冷、热水管安装竣工图。

第九条违约责任：

1、甲方单方提出终止合同，乙方不退还甲方已付的定金，已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同，双倍返回甲方已付的定金和设计费。

2、甲方对设计文件延期确认的，乙方设计期限顺延，甲方超过________天不确认的，乙方有权解除合同，并向甲方追偿已发生的设计费用。

3甲方逾期支付设计费用的，每逾期支付一天，应按设计费总金额百分之________支付违约金，逾