购房合同拟稿3

PAGE页码页码__购房合同_66拟稿购房合同购房合同十篇现今社会公众的法律意识不断增加，越来越多事情须要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我帮大家整理的购房合同10篇，与保藏。购房合同篇1卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)见证方：____我爱我家房卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)见证方：____我爱我家房屋租赁置换有限公司(以下简称丙方)甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：第一条甲方对产权的声明甲方依据国家规定，已依法取得____区(县)的房屋全部权证书，全部权证书字第号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为，建筑面积为平方米。其次条甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及____房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及____相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来担当。第三条乙方对购买权的声明乙方情愿在本合同第一条款及其次条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。第四条房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币元，价款合计为人民币元。(大写佰拾万仟佰拾元整)第五条付款方式(一)无须银行贷款1、乙方应在签订《____房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。(二)银行贷款1、乙方应在签订《____房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。3、银行贷款部分房款按银行规定由银行干脆支付。第六条违约责任1.甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方全部。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。2.乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0.4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。3.甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求____强制执行。第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目：1)没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、取暖费等；2)没有固定不行____装修物品的破坏；3)房屋本身没有影响房屋运用或美观的破坏；4)其它：第八条关于产权办理的约定本协议签订后，甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋全部权证。办理上述手续时产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程中由丙方先行垫付，在物业交验时供应相应票据。第九条有关争议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不行分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民____提起诉讼。第十条生效说明本协议一式四份，甲乙双方各执一份，房屋所在区(县)交易所留存一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。甲方：经办人：电话：乙方：经办人：电话：丙方：____我爱我家房屋租赁置换有限公司经办人：电话：年月日购房合同篇2本合同双方当事人：____方：居住地址：买受方：居住地址：依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，____人和买受人在同等、自愿、公允、协商一样的基础上就买卖房屋一事如下协议：第一条房屋基本状况（一）____人将其全部的位于的房屋自愿转让给乙方。（二）该房屋土地运用权面积为平方米，土地运用权用权类型为，房屋建筑面积为平方米，其中的建筑面积为平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为平方米（以上面积均以甲方与房地产公司签订的编号为的商品房买卖合同约定的面积为准）。（三）转让房屋包含房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧房的窗帘等）以及其他附属设施。其次条房屋权属状况（一）____人于年月日与该房屋开发建设单位签订了《市商品房预售合同》（合同编号:），开发建设单位已于年月日前交付该房屋。____人应告知买受人其与开发建设单位约定的付款方式，确认房款已付清，并将相关票据交予买受方。（二）____人保证欲出售的房屋没有权利瑕疵，不具有下列任何一种情形：1、无合法证件的房屋（包括违法建设的房屋）；2、有权利瑕疵的房屋；3、有产权争议的房屋；4、经批准用或划拨的建设用地范围内的房屋；5、经人民____裁定限制产权转移或经市批准代管房屋。第三条成交价格、付款方式（一）经双方协商一样，同意该房屋成交价款（包含更名费）为：人民币元（小写），（大写）。（二）买受方已于年月日向甲方交付定金人民币元（小写），（大写）。（三）____人同意在年月日前将房屋更名给买受方。买受方将于房屋更名之日以现金形式支付其次期房款人民币元（小写），（大写），做为____人更名运用，买受人不担当____人更名所花销的一切费用，此次支付其次期房款连同定金将在总成交价款中扣除。（四）____人将房屋更名买受人后，买受方将于房屋更名之日支付第三期房款人民币元（小写），（大写）（五）____人将房屋更名买受人后，需在十个工作日内将房屋交付买受人，买受人查看房屋无误后，支付第四期房款人民币元（小写），（大写）。（六）房款支付方式为现金支付或银行转账汇款。第四条房屋相关费用在房屋交付日以前发生的等费用由____人担当，交付日以后（含当日）发生的费用由买受人担当。____人缴纳的该房屋专项修理资金（公共修理基金）的账面余额，____人同意转移至买受人名下。第五条房屋的交付____人同意在年月日前将房屋交付给买受方。该房屋交付时，____人应当将该房屋钥匙交付与买受人，并保证房屋达到入住条件。____人应兑现第一条第三款的条件，不得让买受人蒙受损失。第六条违约责任（一）逾期交房责任____人未根据第五条约定的期限和条件将该房屋交付买受人的，根据下列方式处理：(1)逾期在2日之内，自本合同期限届满之次日起至实际交付之日止，____人按日计算向买受人支付500元/日的违约金，并于该房屋实际交付之日向买受人支付违约金，合同接着履行；(2)逾期超过2日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权解除本合同，买受人解除本合同的，____人应当自合同解除通知送达之日起1日内退还全部已付房款，并根据本合同约定的房屋全部购房款的5%向买受人支付违约金。（二）逾期付款责任乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，根据逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方向甲方支付购房款5%违约金。（三）如____人违反本合同其次条其次款的约定，其出售的房屋存在权利瑕疵，使买受人对所购买房屋不能享有完全的全部权，由____方担当违约责任，____人向买受人退还全部已付房款，并根据本合同约定的房屋全部购房款的（四）____人在交钥匙时，买受人对房屋及房屋内的固定装修、家具电器（包括厨房的橱柜、抽油烟机，卫生间的固定设施、热水器，客厅的灯具、窗帘，卧房的窗帘等）以及其他附属设施进行查验，房屋及房屋内的固定装修、家具电器、附属设施不能有损坏、划痕、污浊等影响买受人运用的缺陷。如有违反本条款，买受人有权扣除第三次房款支付，视为____人违约。第七条税、费相关规定双方为履行本合同而与房地产公司办理更换合同而产生的费用，由____方担当。第八条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向人民____提起诉讼。第九条本合同自双方签字盖章之日起自动生效。如有未尽事宜，甲乙双方可在同等自愿、协商一样的前提下签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同共页，一式份，具有同等法律效力，其中____人份，买受人份，见证人份。____人：买受人：见证人：签订时间：年月日购房合同篇3____方(甲方)：地址：邮政编码：电话：法定代表人：职务：购买方(乙方)：地址：邮政编码：电话：法定代表人：职务：依据国家有关法律的规定，甲乙双方经协商一样，签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方购买甲方坐落在市街巷号的房屋栋间，建筑面积为平方米。其次条上述房产的交易价格：第三条付款时间与方法：1、2、第四条甲方应于年月日前将交易的房产全部交付给乙方运用。第五条税费分担1、甲方担当房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的%的交易费，担当____费、协议____费。2、乙方担当房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的%的交易费，担当房产交易中国家征收的一切其他税费。第六条违约责任1、乙方必需按期向甲方付款，否则，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款%的违约金。2、甲方必需按期将房产交付乙方运用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款%的违约金。第七条合同主体1、乙方是共人，托付____人即乙方代表人。2、甲方是单位，代表人是。第八条本合同经国家____机关____处____。第九条本合同发生争议的解决方式本合同履行中发生争议，双方协商解决。协商不成时，按下列第种方式解决：1、向仲裁委员会申请仲裁;2、依法向人民____起诉。第十条本合同一式份。甲方产权人各执一份，乙方执一份，房产管理局、____处各执一份。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：购房合同篇4卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)见证方：(以下简称丙方)甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款：第一条甲方对产权的声明甲方依据国家规定，已依法取得XX市区(县)的房屋全部权证书，全部权证书字第号。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构为，建筑面积为平方米。其次条甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规，甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及XX市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来担当。第三条乙方对购买权的声明乙方情愿在本合同第一条款及其次条款成立的前提下，就向甲方购买上述房屋的完全产权之事签订本协议，并认可仅在此种状况下签订才具有法律效力。第四条房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币元，价款合计为人民币元。(大写佰拾万仟佰拾元整)第五条付款方式(一)无须银行贷款1、乙方应在签订《XX市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付剩余90%房款。(二)银行贷款1、乙方应在签订《XX市房屋买卖合同》时，支付相当于总房款的10%的定金。2、乙方应在办理立契过户手续前3个工作日内，支付首期房款。3、银行贷款部分房款按银行规定由银行干脆支付。第六条违约责任1。甲、乙双方合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在3个工作日内，将乙方的已付款(不计利息)返还乙方，但购房定金归甲方全部。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。2。乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天，乙方应支付甲方所应付房款的0。4‰作为滞纳金，逾期超过15天，即视乙方违约，定金不予返还。3。甲方应在获得全部房款后3个工作日内将房屋搬空，每逾期一天，甲方应按乙方已付房款的0。4‰向乙方付滞纳金，逾期超过15天，即视甲方违约，乙方可要求____强制执行。第七条房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目：1)没有房屋欠帐，如电话费、电费、物业管理费、取暖费等；2)没有固定不行____装修物品的破坏；3)房屋本身没有影响房屋运用或美观的破坏；4)其它：第八条关于产权办理的约定本协议签订后，甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖立契过户手续，并按有关规定申领房屋全部权证。办理上述手续时产生的税费及相关费用，由甲乙双方依照有关规定缴纳。办理过程当中由丙方先行垫付，在物业交验时供应相应票据。第九条有关争议本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不行分割的组成部分，具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时，双方协商解决。协商不能解决的，双方均有权向该房屋所在地的人民____提起诉讼。第十条生效说明本协议一式四份，甲乙双方各执一份，房屋所在区(县)交易所留存一份，见证方一份。均具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。甲方：经办人：电话：乙方：经办人：电话：丙方：经办人：电话：年月日购房合同篇5购房合同违约金怎么规定售房人与受让人在签订房屋买卖合同中应约定违约责任，一方违反合同约定，应向对方支付违约金；由于违约给对方造成的损失应当依法赔偿。违约金的数额，双方应当在合同中约定，没有约定，并具有下列情形之一的，根据规定的标精确定违约金：一、因房地产转让人的过错，未在定的时间内交付房地产的，转让人向受让人支付的违约金为已经收取的转让价款根据中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。二、因房地产受让人的过错，未在约定的时间内支付转让价款的，受让人向转让人支付的违约金为逾期支付的转让价款根据中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。由于违约给对方造成的损失应按实际发生的情形分项计算损失数额。阅读延长：如何签订购房合同，签合同的留意事项有哪些？购房合同欺诈怎么认定,什么是购房合同欺诈如何防范购房合同的风险买房签合同留意事项汇总买房签合同留意事项：1、首先看开发商是否具备“五证”五证，一个是建设用地规划许可证，其次是建设工程规划许可证，第三是建设工程开工证，第四是国有土地运用证，第五是商品房预售许可证，简称叫“五证”。其中前两个证是由市规划委员会核发的，开工市是由市建委核发的，国有土地运用证和商品房预售许可证是由市土地资源和房屋管理局核发的。那么怎么样看待“五证”交给您一种方法，这五证最主要的应当看两证，一个是国有土地运用证，一个是预售许可证，这两种要核发，看精确了，一般原则上就没有问题，特殊是预售许可证。特殊要提示的是，购房者在查看五证的时候肯定要看原件，复印件很简单作弊。签合同前，要看清晰您所预购的房屋是不是在预售范围之内，以确保将来顺当的办理产权证。2、运用规范的合同文本肯定要参照最好是采纳且不要随意修改《文本》，并根据文本中所列条款仔细填写，了解各项详细内容。不要随意去签订开发商自己定的《定购协议书》还交一笔订金。就算许多人都这样做，但这并非购房的必经程序。且这种合同肯定是权利义务不同等的，对自己尤其不利。最好能够干脆与开发商签预售合同就好。这个步骤，肯定不能马虎啊!否则到时吃大亏就惨了。3、查验有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售许可证，并要确认自己所购之房在预售范围内，买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付运用许可证》。4、买期房要留意建筑面积的约定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外，还要填上套内面积和公用分摊面积。5、买期房要约定条件和时限所谓交房有两层含义：一层是房屋运用权即实物交付;另一层是房屋全部权转移即产权过户。6、签约时要留意房屋质量问题购房者在签约时，应仔细推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅运用说明书》两书的内容，并将质保书作为合同的附件。7、签约时明确物业管理事项合同中要确定前期物业管理公司，以及双方约定的物业管理范围和收费标准。8、留意合同文本中补充协议的内容购房者应谨防有些开发商，将示范合同文本中爱护交易公允的条款，通过补充协议加以取消，以减轻卖方的责任。9、留意约定违约责任这里指的违约包括：签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房，不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等。买房签合同补充协议留意事项：在买卖的时候一个是签订认购书，其次个签订购房合同，购房合同有一个补充协议，这个补充协议往往是房屋购买合同里没有约定的事项通常在补充条款里进行约定。须要提示购房者留意的是，补充条款在某种程度上，它约定的事项比房屋购销合同里约定的还重要，因为补充条款是依据不同的项目的不同详细状况来约定的。所以，在补充条款签订的时候应当把握几个问题。1、应当明确的把售楼书和其他____的内容写进补充协议里去，这是维护购房者合法权益的一个很重要的方式。2、明确房屋全部权证办理的时间。因为购销合同里通常没有说多长时间把产权证办下来，这通常在补充条款里约定。3、要明确按揭办不下来的话，双方的责任。现在买房通常须要按揭，的确有的状况下按揭没有办下来，没有办下来的缘由比较困难，有购房者的缘由，也可能有房地产开发商的缘由，甚至也有一些是银行方面的缘由，也有一些是综合的。要明确，假如按揭办不下来，双方各自的.责任是什么。4、明确关于公摊建筑面积。现在面积争议最多的就是公用面积的分摊问题，而且有些开发商常常在公摊上做文章，所以要和开发商约定清晰，不仅要有一个笼统的公摊面积的数字，而且要约定公摊的是哪一部分，要确定公摊的位置。现在有许多赠与这个，赠与那个，事实上有的时候是公用的面积。5、应当明确装修标准。以后渐渐的房地产开发项目是精装修，那么就必需对装修的标准明确。比如说装修的标准不要笼统的想运用进口材料、高级材料等这种不明确、模糊的表述，肯定要明确运用什么品牌，甚至包括颜色等。6、明确退房的责任。购房者接到入住通知之后，常常拿出一些资金装修房屋，比如说买家电什么的，但是一旦退房是由于开发商的缘由，必需写明开发商是什么样的责任，写名在确定的日期内把开发商退还，甚至包括银行的利息、罚金等。希望以上我整理的买房签合同留意事项能够帮助到您，让您在买房签合同时避开许多不必要的损失。婚前购买按揭房，婚后还款，离婚怎么分割？家住东城华丽苑小区的张某在婚前按揭购买了一套150平米的商品房，产权登记在张某自己名下，每月按揭2500元，10年还清。20xx年，张某便与杨某结婚，张某与杨某结婚后，每月按揭房子。20xx年8月，张某与杨某因性格不和离婚。张某提高房产是自己在结婚前购买，属于个人财产，而杨某认为房子是结婚后共同按揭，是夫妻共同财产，那么该商品房是否可以作为夫妻共同财产进行分割婚前购买商品房结婚后按揭，离婚该如何分割呢律师说法：依据我国20xx年8月13日起施行的《婚姻法司法说明三》第10条规定：“夫妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款并在银行贷款，婚后用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的，离婚时该不动产由双方协议处理。依前款规定不能达成协议的，人民____可以判决该不动产归产权登记一方，尚未归还的贷款为产权登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，离婚时应依据婚姻法第三十九条第一款规定的原则，由产权登记一方对另一方进行补偿。”综上所述，在张某不同意根据夫妻共同财产进行分割的状况下，该商品房不能根据夫妻共同财产进行分割，其产权仍旧归属于张某。双方婚后共同还贷的8年款项及房子财产增值部分，张某应对杨某进行合理补偿，尚未归还的贷款由张某自己担当。购房合同篇6一、本合同是____房屋土地资源管理局、____工商行政管理局依据（中华人民共和国合同法）和（____房地产转让方法）共同制定的示范文本，当事人可以约定采纳，或参照示范文本订立买卖合同。二、除房地产开发企业预售、出售商品房、公有住房出售外，其余房地产买卖均可适用本合同。三、合同内的空格由买卖双方当事人商定后照实填写；（）内容为并列的选择项，可依据实际选择，不予选择的划除；四、双方当事人应按自愿协商、公允的原则订立合同。房地产买卖是一种民事法律行为，涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多，双方当事人订立房地产买卖合同时，应留意以下问题：１、共有人的权利。房地产权利登记分为独有和共有，共有指二个以上权利人共同拥有同一房地产，买卖房地产签订合同时，房地产权证内的共有人应在合同内签字盖章。原职工已购公有住房上市出售的，参与房改购房时的同住成年人应在合同附件五相关关系内表示同意出售，并签字盖章；因故无法在合同内签字盖章的，应出具同意出售的其他证明。房地产权证内的权利人将房地产出售前，应与其配偶协商一样，出售后配偶再提出异议的，由权利人担当法律责任。２、定金。买卖合同定金是双方履行合同的担保，双方当事人可就定金数额、支付日期等在附件三付款协议内约定。３、房屋交接是____人按约定的日期和方式将房屋交付给买受人，买受人验收和接受的过程。双方当事人应在合同第四条明确交付和验收日期、选择交付的方式。____人将原购入的商品住房出售的，开发公司供应的住宅质量保证书和住宅运用说明书应一并转移给买受人，买受人享有两书规定的权益。４、房屋质量。质量条款是买卖合同的必要内容，买卖的房屋应能保持正常运用功能。房屋超过合理运用年限后若接着运用的，产权人应托付具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定。５、房地产买卖合同签订前，买受人应向房地产交易中心查阅买卖房地产的有关登记（备案）资料，查验买卖的房地产上是否存在产权争议和其他权利限制，以维护自身权益。６、买卖已出租房屋的，____人应当在出售前三个月通知承租人，承租人在同等条件下有优先购买权。如承租人放弃优先购买权，买受人购房后应接着履行租赁合同，并与承租人签订租赁主体变更合同。７、买卖已抵押房地产的，____人应当事先书面通知抵押权人，并就有关事项协商一样，同时告知买受人房地产抵押的事实。８、房地产买卖后的土地运用权（1）居住房屋居住房屋出售，占用范围内的国有土地运用权随之转移。其中，房地产权证注明土地运用年限的，应在合同第三条第（一）项照实填写。未补交土地出让金的花园住宅出售时，买受人应向市或区县房地局办理国有土地运用权出让手续，补交出让金，并选择合同第三条第（二）项。（2）非居住房屋该土地运用权以出让方式取得的，出售时占用范围内的国有土地运用权随之转移。当事人应选择合同第三条第（一）项，其中，房地产权证注明土地运用年限的，应照实填写。根据法律、法规、规章规定，划拨土地上房地产买卖，买受人应办理土地运用权出让手续，按规定缴纳土地运用权出让金，当事人应选择第三条第（二）项。除上述状况外，（中华人民共和国土地管理法）规定了国有土地租赁和土地运用权作价入股等其他土地有偿运用形式，属此范围的，当事人应在第三条第（三）项内约定。９、集体全部土地上房屋的买卖对象。集体全部土地上的居住房屋未经依法征用，只能出售给房屋所在地乡（镇）范围内具备居住房屋建设申请条件的个人。非居住房屋只能出售给房屋所在地乡（镇）范围内的集体经济组织或者个体经营者。１０、住房户口迁移。已投入运用的住房买卖，除房屋交接和权利转移外，住房内的原有户口是否刚好迁出也会影响合同的履行。当事人可在补充条款内约定户口迁移条款。１１、修理基金交割。依据（____居住物业管理条例）规定，房地产买卖合同生效之日起的十日内，当事人应将房地产转让状况书面告知业主管理委员会和物业管理单位，并办理房屋修理基金户名的变更手续，帐户内结余修理基金的交割，当事人可在补充条款中约定。五、为保障买卖双方自身权益，防范违规的房地产中介对当事____益的侵害，凡托付具有房地产经纪资格的专业公司供应____、居间介绍等服务的，受托居间介绍、____的房地产经纪公司均应在附件六居间介绍、____等中介服务状况中签字盖章；其中：托付人应将居间介绍的有关房地产经纪公司及执业经纪人状况在第一条内予以明示，以备与经纪公司、经纪人发生____时作为投诉的依据；六、为便利当事人订立买卖合同补充条款，拟订下列范例，当事人可依据须要自由选择，范例未经当事人选取，不作为合同内容。房地产权利保证条款范例：甲方保证，上述买卖的房地产不存在产权争议和其他人主见权利的状况。在本合同签订前，该房地产已存在的权利负担，乙方同意甲方按下述第项处理：（一）本合同生效后日内，甲方与抵押权人或者其他权利人注销他项权利的登记，逾期未注销的，乙方有权追索甲方的违约责任。（二）在抵押权人或者其他权利人书面同意的前提下，乙方承认并继受该项权利，并同意办理变更登记。户口迁移条款范例：甲方承诺自上述房地产权利转移之日起的日内，向房屋所在地的公安派出机构办理原有户口迁出手续。如由于甲方未刚好迁出户口造成乙方损失的，甲方担当赔偿责任。七、（中华人民共和国仲裁法）规定了或裁或审制度，合同当事人一旦选择了仲裁，就意味着不能再向____起诉。因此，合同当事人如不愿仲裁的，情愿向____起诉的，请将合同第十三条划去。八、本合同示范文本可向房地产交易中心购龋（合同编号：）立房地产买卖合同人____人（甲方）：买受人（乙方）：购房合同篇7卖方：（简称甲方）身份证号码：地址：买方：（简称乙方）身份证号码：地址：依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。第一条合同标的：乙方同意购买甲方拥有的座落在省市区拥有的房地产（住宅），该房地产建筑面积为平方米。其次条上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币元/平方米，总价：人民币元整（大写：佰拾万仟佰拾元整）第三条付款时间与方法：（一）甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起日内支付首付款（含定金）人民币拾万仟佰拾元整给甲方，剩余房款人民币元整于产权交割完毕当日付给甲方。（二）甲方应于拿到房产证之日起天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将等费用结清。（三）税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由方担当。第四条交房：第五条违约责任：甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在日内将乙方的已付款（不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第六条本合同主体1.甲方是共人。2.乙方是共人。第七条本合同一式两份，甲乙双方各一份。第八条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第九条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十条本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加万元的费用给甲方，即总房款为万元。第十一条双方约定的其他事项：____方（甲方）（手印）身份证号码：地址：邮编：电话：；购买方（乙方）（手印）身份证号码：地址：邮编：电话：鉴证日期：年月日购房合同篇8卖方买方房屋座落石家庄市房地产管理局印制说明一、本契约适用于存量房地产的买卖。二、本契约具有选择项的条款，要依据实际状况进行选择，未被选用的选项要划去，以示删除。三、双方在签订本契约前，要具体批阅契约条款。四、本契约要仔细填写，涂改后，双方要在涂改处签字。五、本契约条款由____房产管理局负责说明。卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：甲方自愿将下列房产出售给乙方，乙方已对甲方所出售的房产做了充分了解，情愿购买，经甲、乙双方协商订立本契约。第一条标的、价款：其次条乙方于年月日向甲方支付购房定金元(大写：)。乙方全部购房款分次付给甲方，购房定金在最终一次付款时冲抵房价款，详细付款方式如下：第三条甲方于年月日将上述房产正式交付给乙方。甲方将房产移交给乙方时，该房产占用范围内的土地运用权一并转移给乙方。第四条甲方保证上述房产权属清晰。若发生与甲方有关的产权____或债权债务等，概由甲方负责清理，并担当民事责任，由此给乙方造成的经济损失，由甲方负责赔偿。第五条乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在日内将乙方的已付款返还给乙方，但购房定金归甲方全部。甲方中途悔约，应在悔约之日起日内将双倍定金和乙方已付款及其利息一并还给乙方。乙方不能按期向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房产，每逾期一日，由违约一方向对方支付相当于上述房屋价款%的违约金。第六条办理上述房产交易过户手续所需缴纳的税费，按下列第种方式担当：1.甲乙双方按规定各自担当;2、。第七条本契约在履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成时，双方同意选择下列第种方式解决____：1.提交仲裁委员会仲裁。2.向有管辖权的人民____起诉。第八条双方协商补充协议如下：第九条本契约双方签字(盖章)后生效。甲方：乙方：身份证号：身份证号：住址：住址：电话：电话：代理人：代理人：身份证号：身份证号：住址：住址：电话：电话：年月日年月日购房合同篇9在美国买房是不少新____海外置业和全球资产配置的重要理财方式。新____在美国买房，应当留意什么问题世贸通将推出新____在美国买房的最详最全攻略系列专题，供广阔新____挚友们参考。签约购房合同，这是买房攻略中最终一步，也是最为关键的一步。那么，签订购房合同究竟应当留意什么问题本期，我们将介绍新____在美国买房攻略的最终一个环节——签约购房合同。在美国，住房交易市场制度特别健全，这也体现在美国的住房买卖合同中。签订购房合同时，肯定要依据合同的条款逐一梳理确认，一份具体的权责分明、流程清楚的合同是保证购房顺当进行的保证。以下为美国加州的住家购房合同买卖说明书，其中涉及环节三十多个环节，但每一个环节都特别重要，其中最为关键的则是以下内容：1、把握时效，空口无凭，整个合约变更以书面为主要留意，购房的任何环节中，买房和卖方在协协商价过程中的口头承诺，通常无法律保障，除非这些口头承诺在合约中书写列举出来。2、买家何种方式付款付款方式，交易流程也有所不同。在合同中必需说明买主将怎样付款。大部分的买主在事前付些“订金”。“第三方信托公司”EscrowHolder是指一间不受买主或卖主影响的中立公司，他们会为买主保管订金。在这一段里买主也可标明是否须要贷款，(假如须要贷款，要贷多少金额);或者买主是否将以其他已有款项购屋。3、买卖完成与交屋第三段说明买主何时会搬进住屋，卖主何时应当迁出。假如目前仍有房客居住，则需注明现有房客将怎样安置，并可在此段注明买主何时可以取得钥匙。4、费用分担与支付合同中应注明买主或卖方谁将付那些买卖房屋的手续费。例如﹕房地产旁边的环境(房子是否位在简单发生地震，火灾，和水灾的地区)报告费，产权保险费，代书公司手续费，地价税，或其他____费用。5、法定的报备声明(包括含铅油漆的告)以及取消合约的权力合同中应注明法律所规定卖方必需书面告知买主的一些事项。例如﹕房屋的油漆是否含铅，房子是否在地震带或是简单发生火灾和水灾的地区，和卖方所知房屋有问题的地方。一般来说，买方假如不喜爱任何一项声明，买主有数天的时间可以考虑取消合约，并取回全部的订金。6、____产权公寓/拟定单位开发报备声明合同中应指出当房屋受到某些规定的管辖时﹐卖主必需供应买主额外的资料。例如﹕假如房子是____产权公寓或其他屋主共用游泳池或会议室等这类的已定条文约定。7、影响房屋的状况合同中应说明交屋时，房屋应是买主在签合同时的状态。卖主不需整修任何已经损坏的东西。可是卖主必需要告知买主任何卖主已知有损坏的部份，并应负责修复双方已签约后才损坏的任何部份。这一段也提示买主，买主有权“检验”欲购房屋。假如检查后有不满的地方，买主可以取消合同，或者他或她可以要求卖主整修。虽然卖主不必修复全部的问题，假如买主提出要求后卖主拒绝整修，买主有权取消合同，并取回订金。8、整修合同中应写明卖方假如同意负责修理，他们必需在交屋前完工，买主也有机会在交屋前检查，整修是否令买主满足。检视房屋若有损失时买主赔偿与卖主保障合同中应说明买主承诺万一买主或是买主雇用的检验人员损坏了房屋，买主需赔偿卖主的损失。9、产权及全部权合同中应为卖主说明保障权益的一些报单。例如：卖主假如不拥有全部的产权，或是别人有权运用部份的地产(例如：电话或瓦斯公司或邻居);这也可以保障某些模棱两可的状况，例如：未经查或难以确认实际界限的地产。请记住，围墙和自然界限，例如树木或灌木不肯定种在界限上。10、买主不能履行时的最大损失合同中应说明假如买主没有足够的理由却取消合同，卖方可以告买主赔偿损失。假如买主在这段文字前签名，然后买主假如无故取消合同，虽然卖方仍旧可以告买主，但是一般来说，买主损失的最大金额就是所付的订金。11、解决歧见第十七段有多项功能。这是买方和卖方同意调解的任何争议或诉求的依据，让买卖双方消退歧见的作法，帮助双方解决地产经纪人无法解决的问题。假如买方和卖方在这段下方签名，就表示假如____不能解决时，双方同意不上法庭，而选择由仲裁人来解决。仲裁人不是法官，但有权威确定买卖双方谁是谁非及其他事项，包括买卖双方金钱上的____。在这一段中，买方也同意以仲裁方式解决和经纪人在交易过程中的____。12、房地产税等费用的比率安排买方和卖方同意某些费用和定期支出，假如在定期交费限期前完成房屋买卖的交易，双方将按比率安排付费。世贸通美国____专家____，美国经济强劲复苏，再次成为引领世界经济的火车头。在美元汇率即将进入快速上升通道的状况下，把人民币资产转换成美