安装施工合同(3篇)

第页共页安装施工合同(3篇)安装施工合同(3篇)_合同范本。工程名称：_________审查单位：_________工程编号：__________________年_________月_________日签订合同双方：建立单位：_________，以下简称甲方；施工单位：_________，以下简称乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的根本建立任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守第一条总那么一、工程名称：_________。二、国家〔或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位〕对工程的批准投资方案，工程工程表，申请建筑答应执照，方案任务书，初步设计，总概算等文件号。三、工程编号：_________。四、工程地点：_________。五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米〔各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表〕。六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_________元〔各单项工程造价详见工程工程一览表〕。第二条工程期限本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日开工〔各单项工程，中间交工工程开、开工日期详见工程工程一览表〕。在组织施工过程中，如遇以下情况，得顺延工期，双方应及时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；二、因甲方提出更变方案或变更施工图而不能继续施工者；三、因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；去除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地〔包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地〕；解决施工用水，电和运输道路的接通；向乙方提供所有工程设计图纸；组织设计、施工单位进展工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进展现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度方案，储藏材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供给一、本合同全部所需材料按以下第_________项供给方式办理：1、特殊材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供给；2、统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供给；3、包工不包料工程，全部材料由甲方采购供给到现场或指定的加工地点。4、_________。二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工。三、工程所需材料如因供给部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其它规格品种代替或加工处理时，应事先获得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供给之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供给之一方负担。五、由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按以下第_________项办理：1、以施工图预算加增减变更预算进展结算；2、按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；3、按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；4、包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算。5、_________。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程造价总数_________元的百分之_________一次拨给乙方备料及施工费。工程进展期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月〔季〕报表，并据此拨给工程进度款。工程未开工验收前，可预留工程总造价的百分之_________的尾款，待工程开工验收后全部付清。〔根本建立投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理。〕第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇以下情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续前方准继续施工；2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续前方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；3、在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进展下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进展验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责；符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提早完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。第七条开工验收，结算与保修一、乙方在单项工程开工前_________日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提早通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须成认乙方的开工时间。甲方推延验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。二、开工工程经检验合格，从验收之日起_________天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接收，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进展施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为开工工程验收之根据。四、在进展开工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的局部，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承当。五、工程已根本开工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期开工，经双方研究同意，可作减项开工，并对已完成工程进展开工验收和办理移交手续。六、开工工程验收以国家颁发的施工验收标准，质量检验标准及施工图为根据。在进展开工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：1、增减工程变更的有关手续和其它洽商记录；2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；3、提供开工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制开工图。七、乙方在单项工程开工验收_________天内，应将开工工程结算件送交甲方进展审定，甲方接到开工结算件后应在_________天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建立银行据以拨款。八、工程开工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨，管道漏水，漏气，堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节药的工程投资，百分之_________归乙方，百分之_________归设计单位。二、由于乙方责任未按本合同规定的日期开工，以开工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价〔包工不包料工程按预算人工费计算〕，由乙方偿付给甲方万分之_________的违约金。如乙方采取措施提早开工，每提早一天，由甲方付给乙方万分之_________的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节药的投资中支付。如甲方确无资金来，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推延交工。三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，那么视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。四、施工合同由各级建立银行监视执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原那么，协商解决，如双方协商不能解决时，根据一方当事人的恳求，可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。第九条工程负责人和工伤事故一、甲方派_________同志为驻现场负责人，乙方派_________同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第十条合同份数及有效期一、本合同一式_________份。其中正本两份，甲乙双方各执一份；副本一式_________份，报送甲乙双方的主管部门，工商行政管理机关和建立银行各一份存留备案。二、本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程开工验收并结清尾款后失效。第十一条附那么一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据详细情况结合有关规定议定附那么条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。二、本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十二条合同附件〔均略〕一、工程工程一览表二、全部施工图纸三、施工图预算表四、甲方负责供给材料，设备一览表五、国家〔或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位〕对工程的批准投资方案，方案任务书等_________份文件。第十三条其它条款_________。建立单位〔甲方〕〔盖章〕：_________施工单位〔盖章〕：_________代表人〔签〕：_________代表人〔盖章〕：_________地址：_________地址：_________：_________：_________联络人：_________联络人：_________银行帐号：_________银行帐号：__________________年____月____日_________年____月____日2023安装施工合同〔2〕合同编号：工程名称：建立单位：钢网架工程定制作安装合同〔建立〕委托单位：〔以下简称甲方〕〔制作〕施工单位：〔以下简称乙方〕一、概况：1.1．工程工程名称：；1.2．工程工程面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。二、网架定制作、施工根据：2.1．甲方应提供资料：〔2〕网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；〔1〕土建总平面图；2.2．网架面积：；2.3．网格尺寸：；2.4．网架矢高：；2.5．网架型式：正放四角锥；2.6．支承方式：；；2.7、施工根据1《网架构造设计与施工规程jgj-7-91》；2.8、施工根据2《网架构造工程质量检验评定标准jgj-78-91》；2.9、施工根据3《钢构造工程施工质量验收标准gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工根据4；；2.11、施工根据5《建筑钢构造焊接技术规程jg____1-XX》三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载；kg/㎡，3.3、其他荷载：四、网架工程定制作、安装工程内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额12345678合同总价〔大写〕备注：1〕此费用不包安装网架时的脚手架费；2〕最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3〕五、工程款支付方法：付款方式：1．汇票；2．现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付六、质量标准、施工及验收6.1．乙方按照、《网架构造设计与施工规程jgj-7-91》《网架构造工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、标准精心制作，确保工程质量；6.2．甲方根据、《网架构造设计与施工规程jgj-7-91》《网架构造工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法律、法规与标准、标准进展验收；gb50205-XX》6.3．甲乙双方按照相关国家法律、法规，标准施工，质量到达合格；6.4、从乙方安装完毕递交开工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，那么甲乙双方视为该工程工程已验收合格。七、工期要求7.1．甲方预埋件和脚手架必须于完成；7.2．乙方构件制作必须于完成；工程总工期为天；7.3．甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求；7.4．如遇不可抗力的因素影响工程进度，那么由甲乙双方共同协商解决。八、双方协作、责任与配合8.1．如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承当；8.2．甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架；8.3．甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款；8.4．甲方在接到乙方开工验收报告半个月内应组织有关部门进展验收8.5．甲方应尽最大才能提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利开工；8.6．甲方应提供水、电，并且工具房一间，提供住宿便利；8.7．乙方必须承受现场监理公司现场监理工程师的监视检查指导，完善相关的工程报验资料；8.8．乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的平安责任均由乙方自行负责；8.9．乙方将指定为工程经理，并成立工程施工工程经理部。九、供货方法：由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进展垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，那么垂直运输费用由甲方负责。十、违约责任10.1、违约方承当另一方的所有经济损失；10.2、甲乙双方如有违背合同约定责任的行为，那么另一方有权要求对方限期整改，否那么，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承当合同相应金额同等的罚款；10.3、甲乙双方因自己的原因此延误工程工期的，应承当由此给对方造成的损失；10.4、未尽事宜由双方共同协商解决；十一、其他11.1、本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁；11.2、本合同签盖章后生效至开工验收完毕最后一次工程款结清时终止；11.3、本合同一式贰份，双方各执壹份；十一、签约单位、时间和签约地点2023安装施工合同〔3〕发包人全称：〔以下简称：甲方〕承包人全称：〔以下简称：乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建立部与国家工商行政管理局的《建立工程施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的详细情况，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：永州市公路局办公新区工程水电安装工程〔以下简称：本工程〕；工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：包所有根底、主体构造、装饰构造、维护性构造、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下：a、给排水局部：给水局部：自水泵房外墙1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水局部：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。b、电气局部：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装完毕，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视、智能化、宽频三表抄送等〕依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进展安装。4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目的顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，开工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工消费方案，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资〔详细详见合同附件一〕。3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整〔￥：1000.00元〕的违约金；假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失〔含间接损失〕及费用均由乙方承当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为〔包括但不限于以下〕：①建立强迫性条文；②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；③《建筑电气工程施工质量验收标准》gb50303-XX；④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》gb50242-XX；⑤《采暖与卫生施工验收标准》〔gbj242-82〕；⑥《电气安装工程施工及验收标准》〔gbj242-82〕⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》〔gbj303-88〕；⑧省、市相关部门的各种规章制度；⑨甲方制定的工程质量验收施行细那么。2、本合同约定本工程质量必须到达“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进展验收评定。假设工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元〔￥：1000.00元〕的违约金，并负责返工直至到达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报工程部，工程部根据班组自检结果组织班组进展实测验收评定后报监理公司，监理公司根据工程部初评结果组织工程部、工程部、和施工班组进展现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费〔甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价〕现场平安文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：①综合价：10.50元/㎡；②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日〔每工日按8小时计〕。2、工程量的计量：〔1〕结算工程量以建筑面积为准〔本合同约定建筑面积计算规那么以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同〕。〔2〕零星工程：工程量以“工日”为单位进展计算。〔3〕工程量确实认及申报按甲方相关制度进展。3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位〔“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同〕。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，详细每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各局部所占比例明细为：①构造预埋局部占本合同约定综合单价的35%；②墙体预埋局部占本合同约定综合单价的25%；③安装局部占本合同约定综合单价的40%〔其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%〕；六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否那么此合同无效。2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开场日”，次日为工程量开场申报及审批日，甲方于“结算开场日”之日起15日内〔国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同〕支付乙方本节点〔即“整层”〕进度款。付款比例为：按照实际完本钱节点〔即“整层”〕工程量结算的工程款的80%〔所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效〕。3、工程开工，乙方移交全部工程开工资料〔包括结算资料〕，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开场办理决算手续，甲乙双方在决算书上签值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后〔自工程开工之日起计〕20日内甲方在扣除应由乙方承当的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4、假设乙方工程质量、工期和平安文明施工未到达本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承当，乙方对此无异议。七、施工管理标准乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术标准〔jgj46-88〕。2、建筑机械使用平安技术规程〔jgj59-86〕。3、建筑施工平安检查标准(jgj59-99)。4、建筑施工高处作业平安技术标准(jg____0-91)。5、永州市建立工程现场文明施工管理方法。6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法〔条例〕7、永州市治安管理处分条例。八、合同生效：1、本合同订立时间：年月日。2、订立地点：3、本合同自甲乙双方签或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。安装施工合同〔4〕发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、和《建筑安装工程承包合同条例》、双方经友好协商，甲方将工程分包给乙方施工。本着平等互利，协商一致的原那么双方就有关事项达成以下协议：第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程开工日期：年月日4.工程开工日期：年月日第二条合同承包范围1.第三条承包方式1、第四条合同价款1.本工程合同价款为：第五条驻工地代表：1、甲方驻工地代表姓名：2、甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时向乙方提供所需指令，批准，图纸并履行其他合同约定的义务。3、乙方驻工地代表姓名：联络：4、乙方驻工地代表职责：按甲方代表批准的作业方案，工期控制方案，质量目的和甲方代表根据合同发出的指令，要求组织施工，履行合同中约定的其他权利义务。第六条甲方责任：1.工程开场施工前，甲方负责组织图纸技术交底，审查乙方的分项工程施工方案，确定修改范围。2.按合同规定支付乙方工程款项。第七条乙方责任：1.按合同约定及甲方要求的时间准时进场。2.负责本工程承包范围内的施工，质量，平安及工程保修责任。3.乙方所供给材料，应保证材料符合设计质量要求。4.明确工地负责人，并向甲方提供施工人员及主要工种上岗证。5.分包方须负责提供施工所用的所有材料，机具及随机所用的电线和配件，并保证所用机具性能良好，符合甲方的平安要求，ci形象要求及国家和北京市的有关规定。6.遵守甲方现场关于平安，文明施工，后勤卫生，环保，消防，保卫等方面的管理规定。违背规定，造成的一切责任及损失均由乙方承当。第八条工期延误：对以下造成开工日期推延的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1.增加工作内容或重大设计变更。2.甲方未按合同约定时间提供符合要求的工作面，或修改范围不能及时提供。3.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。在上述情况发生后2天内，乙方就延误内容向甲方代表提出书面报告。甲方在收到报告后2天内就工期延长给出书面答复。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方承当违约责任。第九条违约：1.甲方可无条件终止合同而无需赔偿乙方任何损失。第十条平安及文明施工：1.乙方应按有关规定，对其施工人员进展平安教育及平安交底，采取严格的平安防护措施，承当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承当责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承当。2.乙方负责所承包工程施工的平安防护工作，装备专职平安员，对操作工人的平安消费负责。3.乙方在施工中所用的全部机具必须经检验合格，并符合国家，北京市有关规定和机具平安使用标准。假设乙方违背操作规程或使用不符合平安标准的各类机械设备及消费机具，而造成的一切平安事故，均由分包方自行负责，并承当由此引起的一切经济损失。第十一条工期，质量约定：1.由于乙方原因造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳工程总价1%，作为拖期罚款。拖期罚款总额不超过工程总价的5%。2.在保修期满后，甲方于14日内，在无任何保修问题的情况下，退还5%保修金给乙方。3.其他约定：)第十二条付款方式：1.合同签定后，工程开工并通过验收完工，甲方支付合同价款95%给乙方，即：元。剩余5%即：元作为工程保修款，在保修期内乙方应完全履行保修义务，保修期满后，保修款将全额无息返还乙方;假设在保修期内乙方不履行或不完全履行保修义务，那么甲方有权扣取保修款。第十三条合同生效与终止：1.本合同自双方起签定盖章之日起生效;2.本合同在双方完成约定工作内容，保修完成后即告终止。第十四条重要事项：1，本合同履行期间，乙方及乙方聘任的人员不得以任何理由给予甲方员工或受甲方委托对该房产进展资产管理的公司员工任何形式的贿赂(包括馈赠、回扣及特别折扣等)，否那么视为乙方违约，甲方有权向乙方追索因此受到的全部损失，同时有权解除本合同而无须给予乙方任何补偿或赔偿。2，假设甲方员工或受甲方委托对该房产进展资产管理的公司员工向乙方提出任何索贿要求，乙方须立即通知甲方。假如有确切证据可以证明甲方员工或受甲方委托对该房产进展资产管理的公司员工存在上述非法行为，那么甲方将采取适当措施保护双方的利益。仅为此目的且无论本合同是否另设通知条款定有其他通知方式，乙方方可以电邮方式通知甲方，甲方指定邮箱地址：第十五条合同份数：1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。2.本合同一式2份：甲方保存1份，乙方保存1份。甲方盖章：乙方盖章：甲方签：乙方签：施工队安装施工合同范本发包方〔甲方〕：负责人：承包方〔乙方〕：负责人：经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程工期：〔1〕总工期______天，________年______月______日开场，________年______月______日完毕。〔2〕乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。〔3〕工程一经历收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。4、承包范围：5、承包方式：第二条、双方责任和义务甲方责任和义务1、负责提供图纸并进展技术交底，平安文明施工交底，负责提供水准测量控制点。2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进展平安文明施工及法制教育，搞好平安消费管理。4、位乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，催促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进展考核和奖惩。乙方责任和义务1、乙方必须服从甲方监视，按照甲方的统一部署进展施工，服从甲方工程经理部的全面管理、协调安排。2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否那么甲方有权另聘工人承当该局部工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。3、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。4、工程完工时提早______日通知甲方，甲方验收时积极配合甲方完成验收。第三条、材料管理1、甲方直接将材料供给到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否那么甲方将视为乙方已承受此批材料。2、甲方在供给材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进展验收，验收合格予以承受并办理交接手续，作为物资移交和结算本钱的根据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度到达设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方承当一切经济损失。4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元/次的罚款，情节严重者，将重罚。第四条、合同价款及付款方式1、合同总价：2、付款方式：本工程________无预付款。每月________日局部工程验收合格后，按完成的合格工程量结算________%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。3、由乙方原因造成的返工费用〔包括材料、机械、人工等费用〕由乙方承当全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。第五条、平安施工和文明施工1、平安目的是确保不发生一起平安事故。乙方应按建筑部门规定做好平安教育、平安防护〔包括为所属人员自备个人防护用品〕等工作。2、乙方必须保证平安、文明施工，发生平安事故，一切损失由乙方承当。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。第六条、质量要求1、本工程质量等级要求为优良，未到达100%优良，乙方须进展返工。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承当。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收标准、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进展施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。3、隐蔽工程乙方应提早通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进展复查时，假设其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承当，工期不予顺延。七、违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方承当违约责任，假设须提早解除合同，那么须提早______天通知对方，使其做好准备。八、附那么1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字后生效。共一式________份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程开工结算后自行废止。3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：地址：联络人：联络：_______年______月______日乙方：地址：联络人：联络：_______年______月______日冷库安装施工合同范本发包方〔简称甲方〕：住址：承包方〔简称乙方〕：住址：经协商，由乙方承包甲方_____________________工程的冷库安装工程，为了明确双方职责，保证工程顺利进展，以《中华人民共和国合同法》及其他有关规定为根据，结合本工程详细情况，双方达成如下条款，共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、工程质量：二、工期本合同工程总工期为个_______日历天，方案开工日期：_______年_______月_______日，方案完工日期：_______年_______月_______日。本工程除遇到不可抗力，否那么工期不予顺延，乙方必须按期交付验收。三、工程造价及付款方式1、工程造价：2、付款方式：总价款分______期支付：工程合同签署后3日内支付第一笔，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成50%后3日内支付第____，总价款的______%，即____________元人民币。工程完成后3日内支付第三笔，总价款的______%，即____________元人民币〔5%作为质保金，保险期满后一次性支付〕。四、甲方义务1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，详细介绍场地及地下管线情况。2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水、电、材料堆放场地。3、提供冷库工程的图纸，假设增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工。4、对乙方提交的增加工程量资料，进展必要的及时审核，以作为工程决算的根据。5、按照合同的规定向乙方支付款项。6、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收。五、乙方义务1、乙方须对甲方提供图纸进展必要的专业审核及时解决问题。2、乙方应按合同的约定负责设备的供给、安装、调试、保修等。3、乙方应保证工程所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表或监理人员认可前方可使用。4、乙方在施工前必须视察工地并详细理解工地各种环境：构造、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通。5、乙方保证安装施工人员均为专业的纯熟技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。6、已完工的工程和设备，在交付前由乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。六、工程设计的变更1、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。2、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认前方可继续施工。七、平安施工1、乙方应遵守工程建立平安有关管理规定，严格按照平安标准组织施工，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，一切平安措施及费用均由乙方承当。2、乙方必须为其施工人员购置意外伤害保险，应对其进展平安教育，并对其平安负责。八、材料设备供给1、本工程所需的材料设备均由______方采购并供给到施工现场，材料设备进场时必须经甲方书面确认。2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方确实认而减轻或免除。3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。九、开工验收1、工程全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方恳求付款的必要凭证。2、在工程全部验收合格后，工程移交甲方后，乙方离场，工程自移交后毁损风险由甲方承当。3、假设不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。十、质量保修1、本工程的保修期为______年，自验收之日起算。2、保修期内工程或设备出现故障〔人为因素除外〕，乙方负责免费保修及更换配件。3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后______小时内修复〔如有特殊情况双方可另行商定〕。十一、违约责任1、假设乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责免费维修。2、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，假设逾期不支付，须向乙方承当未支付款项10%的违约金，但乙方违背本合同约定的，不受此限。十二、其他条款1、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方均可向合同履行地人民法院起诉。2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等的法律效力，自合同履行完毕后失效。3、其他未尽事宜双方协商解决。甲方：责任人：联络：合同履行地：________年_______月_______日乙方：责任人：联络：合同履行地：________年_______月_______日房屋施工合同3篇_合同范本发包人〔简称甲方〕：承包人〔简称乙方〕：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、诚信的原那么根底上，就‘武汉市汉阳区井岗村117号金星、陈莉家私房三楼加盖’工程施工事项，签订本合同。第一条工程概况和造价1.甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进展改建，由此而产生的一切后果由甲方承当责任。2.三楼上，前面扩建面积38.00平方米，后面整改瓦面35.00平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处3.00米，低处2.60米，后房屋瓦面整理。3.承包方式：以乙方承包施工的方式承包。4.工程总价款〔人工费〕为四千六百元整.￥:4600.00。5.“总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，开工结算的上下增减幅度在没有工程变更的情况下不超过预算价的5%。合同签订生效后，如变更施工内容，这局部的工程款应当按实计算。6.工期：自年月日开工，至年月日开工，工期天。第二条工程价款及结算：工程开工后现金结算，先付四千三，剩余三百做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。第三条施工配合1.甲方工作：〔1〕在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。〔2〕甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。〔3〕做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。〔4〕工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。〔5〕甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。2.乙方工作：〔1〕在开工前检查水、电、燃气、管道、楼〔地〕面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。〔2〕早上七时前及晚上七时后不得进展有噪音的施工作业。〔3〕乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。〔4〕乙方在施工过程中，负责自身施工平安，假设因乙方不慎出现平安事故，甲方概不负责。3．由于甲方原因造成在施工中大量增加施工工程、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。第四条合同的变更和解除1、合同经双方签生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款%赔偿，解除本合同。第五条附那么1．本合同由甲乙双方签、盖章后生效。2．本合同签订后，工程不得转包。3．本合同一式份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：委托代理人：委托代理人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：签订时间：年月日签订地点：房屋施工合同〔2〕发包人〔简称甲方〕：承包人〔简称乙方〕：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、诚信的原那么根底上，就‘武汉市汉阳区井岗村117号金星、陈莉家私房三楼加盖’工程施工事项，签订本合同。第一条工程概况和造价1.甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进展改建，由此而产生的一切后果由甲方承当责任。2.三楼上，前面扩建面积38.00平方米，后面整改瓦面35.00平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处3.00米，低处2.60米，后房屋瓦面整理。3.承包方式：以乙方承包施工的方式承包。4.工程总价款〔人工费〕为四千六百元整.￥:4600.00。5.“总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，开工结算的上下增减幅度在没有工程变更的情况下不超过预算价的5%。合同签订生效后，如变更施工内容，这局部的工程款应当按实计算。6.工期：自年月日开工，至年月日开工，工期天。第二条工程价款及结算：工程开工后现金结算，先付四千三，剩余三百做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。第三条施工配合1.甲方工作：〔1〕在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。〔2〕甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。〔3〕做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。〔4〕工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。〔5〕甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。2.乙方工作：〔1〕在开工前检查水、电、燃气、管道、楼〔地〕面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。〔2〕早上七时前及晚上七时后不得进展有噪音的施工作业。〔3〕乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。〔4〕乙方在施工过程中，负责自身施工平安，假设因乙方不慎出现平安事故，甲方概不负责。3．由于甲方原因造成在施工中大量增加施工工程、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。第四条合同的变更和解除1、合同经双方签生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款%赔偿，解除本合同。第五条附那么1．本合同由甲乙双方签、盖章后生效。2．本合同签订后，工程不得转包。3．本合同一式份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。甲方〔签章〕：乙方〔签章〕：委托代理人：委托代理人：身份证号码：身份证号码：电话：电话：签订时间：年月日签订地点：房屋施工合同〔3〕发包方(简称甲方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方(简称乙方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建立部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其他有关法律法规规定的原那么，为保护双方的合法权益，结合本工程的详细情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。2、装饰施工地点：＿＿区(县)＿＿＿路＿＿＿弄(村)＿＿＿号＿＿楼＿＿＿室3、住房构造：＿＿＿＿＿房型＿＿＿＿房＿＿＿厅＿＿＿套，施工面积＿＿＿平方米。4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。5、承包方式：＿＿＿＿＿(包工包料、清包工、局部承包)。6、总价款：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：＿＿＿＿＿其中材料费：＿＿＿＿＿＿，人工费：＿＿＿＿＿＿管理费：＿＿＿＿＿＿，设计费：＿＿＿＿＿＿垃圾清运费：＿＿＿＿＿＿，税金(3.41%)：＿＿＿＿其他费用：＿＿＿＿＿＿经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。7、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，工期＿＿＿天。二、关于材料供给的约定：六、其它事项七、违约责任：八、纠纷处理方式：九、合同的变更和解除：十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。甲方(签章)：乙方(签章)：委托代理人：法定代表人：住址：地址：：：：：签订日期：年月日水电施工合同3篇_合同范本甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点:2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工局部包料；c承包人包清工。3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收标准》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_______方设计施工方案。第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，开工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。5、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体开工验收合格后支付20％。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从开工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路____米，电路____米5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装〔水晶灯另计〕；7、其他收费工程另计。第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的穿插施工，超过3次局部每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。第九条：附那么1、本合同经甲、乙双方签〔盖章〕后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期五年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签〔盖章〕___年___月___日乙方________签〔盖章〕___年___月___日水电施工合同〔2〕甲方：(发包方)乙方：(承包方)甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原那么上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。2.施工地点：_____________________________________________3、住房构造：室厅卫套，施工面积平方米。4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程(打孔工程费用，由甲方自行承当)5、承包方式：(包工包料、清包工、局部承包)。6、总价款：￥元，大写(人民币)：其中：材料费：，人工费：管理费：，设计费：垃圾清运费：，税金(3.41%)：其他费用：以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步理解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承当的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。7.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日第二条关于双方职责的约定1.甲方责任：(1)甲方应在开工前一天，并向乙方进展现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如确实需要拆改原建筑构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当承当有关费用。(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。2.乙方责任：(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向详细施工人员传达甲方设计方案和施工效果。(2)乙方在装修期间全面全程承当施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场平安负责。乙方全面承当联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。(3)乙方负责人负责组织施工人员参与本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身平安。单项工程施工过程中，未经甲方答应，乙方不得擅自更换施工人员;经甲方答应的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方施工人员的施工程度存在疑义，乙方应无条件更换。第三条关于材料供给的约定：1.甲方提供的材料(1)乙方必须至少提早三天向甲方提出下一工序需要购置的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。(2)甲方负责采购供给的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方承当。(3)甲方供给的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。(4)甲方采购供给的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违背此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。2.乙方提供的材料(1)乙方供给的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。(2)乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好使用性，乙方自行承当工具维修费和损消耗用。第三条关于工程质量及验收的约定本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》gb50210-xx及《建筑装饰装修工程质量验收标准》gb50327-xx和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。1、本工程由方设计施工方案。3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提早与乙方联络，在签订《工程工程变更单》(详见附件见)后，方能进展该工程的施工，由此影响开工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，假设甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。假设复验合格，其复验及返工费用由甲方承当，工期也予顺延。7、工程开工：乙方应提早三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过开工验收，甲方应成认原开工日期，并承当乙方的看管费用和其他相关费用。第四条有关平安消费和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。3.工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。4.保证施工现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责施工所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意平安，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，制止闲杂人等进入现场。8.未经甲方答应，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，假设发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：甲方签订本合同之时付工程款的50%，布管验收合格后支付20%,水电完工后支付20%,整体开工验收合格后支付10%2.乙方承包内容：1).水电开槽、布线、穿线、2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3).水电施工的穿墙、打孔、切割4).后期灯具、开关、插座面板的安装5).洁具包括______________________________;3.工程结算方式：按实结算：总价结算：____元/平米(套内面积)第六条违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天和甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。2、由于乙方原因逾期开工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决或;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条.其它约定：1.双方同意由第三方监理(装修监理公司)进展协商工作。在未经第三方监理(装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2.经过第三方监理(装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的穿插施工，超过5次局部每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同第十条附那么1、本合同经甲、乙双方签(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_____________________。5、水电工程保修_--年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签：乙方签(盖章)：年月日年月日水电施工合同〔3〕发包人:(全称)地址:法定代表人:委派现场代表:联络承包人:(全称)地址:法定代表人:工程经理:联络总工程师:质量负责人:监理人:(全称)地址:总监理工程师:联络监理工程师:发包人拟修建工程,承受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿,平等,公平和老实信誉的原那么,经协商一致,订立本合同.一,工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3可研文件名称,文号:.1.4初设文件名称,文号:.1.5工程规模:;建立任务:.1.6工程概算审批总投资万元;资金.二,工程承包范围及合同工程量2.1工程承包范围:(包括永久工程,临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号).2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准).三,合同价款3.1合同价款承包方式:(详见合同附件3).3.2合同总价人民币(大写):万元(人民币小写万元).其中:永久工程万元;临时工程万元;平安措施费万元;技术措施费万元(详见合同附件2).四,合同工期及进度4.1开工日期:,开工日期:.4.2合同工期总日历天数:天.4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键工程进度满足控制性工期要求.关键工程控制性工期表序号关键工程名称最迟完工日期备注4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提早完工,按监理人核实的提早天数,发包人可向承包人支付提早完工奖金,提早完工奖励金计算方法:.五,双方的义务和责任5.1发包人的义务和责任5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律,法规和规章,并应承当相应的责任.5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工答应手续,并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知.否那么,承当工程延误责任.5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权,联络方式通知承包人.发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地.否那么,承当工期延误责任.提供的用地范围为:;期限:.5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承当的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用.否那么,承当工期延误责任.提供承包人使用的工程为:;期限:.5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点,基准线和水准点及其书面资料.5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析^p,判断和推论负责.5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供给由发包人负责提供的图纸.发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款.5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,治安保卫,施工作业平安以及消防,防汛和抗灾等工作.发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任.5.1.11发包人应按环境保护的法律,法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监视其施行.5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线,临近建筑物,构筑物,古树名木的保护工作,并承当有关费用;协助承包人办理,平安以及特种行业答应手续.5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险.发包人负责办理的保险有:.5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作.5.1.15其它责任:5.2承包人的义务和责任5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律,法规和规章,并承当相应的责任.5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金.本合同履约担保金额为人民币(大写)万元.履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期完毕后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人.5.2.3承包人应在接到开工通知后日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备,材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作.假设承包人未按合同要求按时调遣人员,设备,材料,或擅自变更投标文件中承诺的工程经理或总工程师,应承当相应违约责任.承包人向工地调遣或雇佣主要人员序号姓名职务在合同中的主要职责到达现场时限一主要人员1工程经理2总工程师3质量负责人4平安负责人二现场管理人员(人)1行政管理……2技术管理……三作业人员工种(人)1土石方工程2混凝土工程3灌浆工程4钢筋安装5金属构造安装6设备安装7其他四特种作业人员(人)塔机机手放炮员平安员质检员……承包人向工地调配施工设备和材料一主要施工设备名称规格型号数量用处到达现场时间123…二主要材料123…5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按监理审批的施工图纸进展施工.5.2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限,编制施工组织设计,施工措施方案和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任.承包人负责提交的图纸和文件表序号图纸和文件名称提交时限提交发包人份数1施工组织设计报告2施工技术措施方案3年,月进度报表4质量检测与评定资料5工序开仓(开工)资料6开工图及验收资料7结算资料8承包人应提供的施工图…5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险.5.2.