施工合同协议书范本2000字系列

第页共页施工合同协议书范本2000字系列[最新]施工合同协议书范本2000字系列。合同范本网推荐更多专题：“施工合同协议书范本”。随着社会发生了翻天覆地的变化，我们越来越习惯于使用合同。签订合同是对双方之间权利义务的最好标准，什么样的合同才真正有效？在此，你不妨阅读一下施工合同协议书范本，供你参考，希望能帮到你。施工合同协议书范本篇1发包方：________(以下简称甲方)。承包方：________(以下简称乙方)。按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实信誉的原那么并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：第一条工程名称：______________第二条工程地点：______________第三条承包范围：______________第四条工期：开工日期：_______年_______月_______日开工日期：年月日工期：_______天第五条合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算。合同总价款为______________第六条双方责任1、甲方责任：(1)负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。(3)及时供给合同规定的材料(包工不包材料时)。(4)提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。2、乙方责任：(1)严格按施工标准要求及国家质量标准施工。(2)必须按图纸施工。(3)应保证工期要求，确保工程如期完成。第七条材料供给：1、主材：由甲方负责提供。2、辅材：由甲方负责提供。第八条材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。第九条施工与验收：1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。第十条结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能到达验收要求支付百分之十，余款待该工程开工验收合格后十天内支付总工程款，(含已付工程款在内)，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。第十一条其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议待工程款付清以后自行终止。第十二条补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，假如乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承当，如乙方没有到达技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。甲方：________乙方：________法定代表或法人委托：________法定代表或法人委托：________委托人：________施工代表：________：________：________日期：________施工合同协议书范本篇2甲方：身份证号码：〔以下简称甲方〕乙方：身份证号码：〔以下简称乙方〕甲、乙双方方为共同承包建立〔详细内容以分包合同为准〕，经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议：第一章工程概况及合作条件1.1本工程工程总建筑面积为万元人民币。1.2经过双方方测算，本工程的前期进场开工等所产生的费用为1.3本工程工程的投资、股份比例分配如下：1.3.1甲方万元，占%；1.3.2乙方；1.4在本工程资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入本钱，由投资者共同承当。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意前方可付款。1.5投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户第1页共5页工程施工工程合作协议书上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、理解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。在本工程资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入本钱，由投资者共同承当。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意前方可付款。第二章工程管理责任及分工2.1该工程工程管理责任及分工如下2.1.1该工程的现场施工、质量平安及协调与其他相关部门的工作由主管；2.1.3该工程的会计日常工作由负责管理，出纳日常工作由方负责管理。2.3材料采购及其他2.3.1在该工程工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认前方可进展。2.3.2在该工程工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。2.3.3合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。第三章利益分享和风险承当3.1利润、风险分配3.1.1该工程的利润、分险分享承当标准为在扣除该工程的各项成第2页共5页本费用后，按照投资比例分享承当。3.1.2甲方分享承当%；乙方分享承当%；3.2本工程的管理人员工资按照工程部的规定发放。第四章其他4.1资金和管理4.1.1该工程的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认前方可支付。4.1.2该工程的工程进度往来款由立专用帐户上，专款专用。4.1.3该工程运营后，每个月号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。4.2出纳与财务管理4.2.1财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。4.3合同争议与免责4.3.1该工程在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，那么违约方赔偿守约方由此引起的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。4.3.2在该工程施行过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地震、台风、战争、属于免责范围。4.4本协议生效、终止及其他4.4.1与该工程有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一局部。4.4.2本协议在该工程工程开工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。4.4.3本协议一式二份，合作各方各执一份，本协议自合作双方签字盖章之后生效。4.4.4本协议于月由合作双方在中国市签字。〔以下无正文〕甲方：〔签字〕乙方：〔签字〕施工合同协议书范本篇3江西赣县工业园二期〔Ⅰ标段〕道路及排水工程施工协议书甲方：赣州林业工程公司工程部乙方：本工程施工队负责人经双方共同协商，甲方同意将工业园〔Ⅰ标段〕的工程以包工不包料的形式承包给乙方施工，现就有关事项签订如下协议：一．承建施工地点及范围：赣县工业园二期〔Ⅰ标段〕机动车道、非路车道、排水管沟、道路边坡〔不含绿化〕。二．工程工期：工期总日历天数80天完成；开工日期：20xx年元月6日。由甲方原因，不属乙方的过失造成的；在不可抗力的情况；工期顺延。三．乙方工作内容及单价：1.下水道园管涵〔整平沟底、砼沟底、安管、砼管座、勾缝、回填中砂〕⑴．￠1200园管涵：27元/M〔机械配合〕⑵。￠1000园管涵：22元/M〔机械配合〕、￠800园管涵：20元/M〔机械配合〕⑶。￠600园管涵：15元/M〔人工下管〕〔4〕。￠500〔400〕园管涵：12元/M〔人工下管〕〔5〕。￠300园管涵：9元/M〔人工下管〕〔6〕。砖砌检查井井及沟墙：0.10元/块，粉刷4元/M2〔7〕。砌片石：35元/M3，网状护坡：50元/M3〔8〕。风镐打石方：65元/M3〔9〕。沟槽石方：〔待定〕〔10〕。预制安装沟盖板：7元/块〔11〕。砖砌雨水井：0.12元/块〔12〕。现浇钢筋砼盖板〔包支模、扎钢筋〕：60元/块。2．砼路面〔进料、开机、运料、下水泥、摊铺、养护、抹面、拉纹、切缝、灌油、设备转运、守夜〕〔1〕．22CM面层、18CM水稳层〔兴园北大道〕：10.50元/M2.〔2〕．18CM面层、15CM水稳层〔3号路〕：10元/M2.〔3〕．人工挖土方：20元/M3〔4〕．记时工：40元/工日〔5〕．安装路沿石：3.00元/M〔包挖土方、勾缝〕四．乙方必须听从甲方施工员安排，严格执行施工规程、标准，保证施工平安；施工中发生的平安事故和材料设备被盗、成心损坏的均由乙方负责。五．付款方式：每月结算一次，按当月实际完成工程量的70%支付，工程开工验收合格后付至工程价款的80%；余款3个月内一次性付清。六．违约责任：假设乙方不能按质量按期限完工，甲方有权视情况对乙方给予200~300元/天的经济罚款，并有权终止协议另择其他施工队。本协议一经签定，甲乙双方不得单方面终止协议，否那么应向对方支付总施工款的3%的违约金。七．甲方保证好施工水、电到位；所需原材料及时供给。八．未尽事宜，由双方协商，另行签定补充协议。九．本协议一式四份，甲乙双方各执两份，甲乙双方签字后生效。甲方：赣州林业工程公司工程部乙方：本工程施工队负责人代表：代表：年月日施工合同协议书范本篇4发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的详细情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的根底上，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程地点：4、承包方式：二、工程承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成合同的一局部，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。三、工程工期风险提示：关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期；工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际开工日期。1、本合同工期为____日，自乙方进场之日起至本工程开工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。2、在施工过程中，如遇以下情况，工期相应顺延：〔1〕因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的；〔2〕因甲方不能按期提供施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的；〔3〕因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电，场地道路未能畅通，障碍物未能去除等，影响进场施工的；〔4〕在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的；〔5〕非因乙方原因造成前道工序没有完成，影响本工程进度的；〔6〕隐蔽工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的；〔7〕甲方未按约定支付工程款的。四、工程价款1、工程价款为：〔大写〕__________________，〔小写〕__________________。2、在合同履行中出现以下情况时，应调整本工程的工程价款：〔1〕经批准的设计变更；〔2〕非乙方原因造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。3、工程结算价风格整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价洽商金额，不再另行结算。4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后____日内，乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完好的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完好的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构给予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和〔或〕延误的工期，由承包人承当。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。五、材料设备供给1、工程所需所有材料由乙方购置供给到施工现场；产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购置供给到施工现场〔甲方提供的材料设备除外〕。2、所有材料设备供给附有出厂合格证明及消费答应证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进展检验，并须符合国家规定的平安和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品〔采用的产品品牌须经过甲方的书面确认〕。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。六、工程质量1、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸和施工说明____套，并向乙方进展技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织方案、进度方案等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程开工前____日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进展验收，应在验收前____日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过____日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进展验收或回绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应成认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建立消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、工程验收1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织自行验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的开工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为开工验收报告已被认可。2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防范案。八、工程价款的支付方式1、合同签定后，预付工程总价的_______%，计B：_______元；2、工程峻工、消防验收获得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计B：_______元。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程开工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经开工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。九、维修责任乙方负责保修期限为________年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付给乙方相应的费用。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。十、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承当后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误____日，按工程价款的1向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防范案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承当。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承当工程保管责任及应支付的费用。十一、争议解决1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。甲方〔公章〕：签约代表：签约时间：________年____月____日签约地点：乙方〔公章〕：签约代表：签约时间：________年____月____日签约地点：施工合同协议书范本篇5一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：工程楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体构造优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪构造二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包平安文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、平安网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的根底与主体构造工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场局部工程以外的劳务。甲方负责供给建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。2、承包工作内容：根底局部人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪构造、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承当乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供给材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责)，施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。三、合同价款1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量，建筑面积的计算执行________年《____省建立工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成：①一次主体构造承包单价200元2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体构造、抹灰、贴砖承包单价100元2。综合单价合计300元2。2、根底按地下室的建筑面积100元2计算承包费。3、承包范围外的零星用工，按50元工结算付款。四、结算及付款1、按甲方与中建XX一公司签定合同的相应条款参照执行。2、工程开工经甲乙双方验收合格后，除应留的3%质保金外，其它局部的工程款在一个月内全部结清，质保金在________年内付清。3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。4、中途施工中不到付款结算结点时，一律由乙方支付自垫费用。5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工，一切损失都由甲方承当，另外工期也随着延长。6、乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。五、双方责任(一)甲方责任1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理，负责构成建筑实体的所有材料和构件的供给和调配。甲方负责局部工程施工方案编制，乙方负责对工人进展技术交底和平安交底，甲方负责监视，检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高，分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题，甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途假设出现设计变更或核定，需要乙方返工的，甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单，签字并盖章后交给乙方进展返工。2、协调施工现场内各分包单位之间的关系，负责企业规章制度的教育，乙方主动配合安排施行。3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工方案、设计变更、技术交底等各两份。5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承当。(二)乙方职责及承诺1、质量标准：合格。2、工期：根据施工现场的实际情况，乙方按甲方编制的施工进度网络方案严格执行。3、平安消费：达标(1)乙方人员进场前必须经过施工平安教育，遵纪守法，遵守甲方的各种管理制度。(2)乙方应遵守机械操作规定，严禁违章作业。(3)施工平安设施及费用均由责任方负责并承当费用，如发生平安事故，由责任方负全责。4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上，不影响正常工期。5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工，在农忙季节、节假日期间不放假，保证满足工程进度的需要。如需赶工期，公司可以从其他工程抽调人员突击，保障工程按期完成。6、保证工作面落地灰随清随用，严格遵守限额领料制度，不得造成浪费。7、全力配合甲方、监理、建立单位、监视部门的检查、验收工作。8、根据施工组织设计总进度方案的要求，每月月底前5天提交下月施工方案。并经甲方批准后严格执行。六、文明施工1、为到达文明工地，乙方需服从甲方人员的工作安排，严禁赤膊工作，严禁穿拖鞋上班，严格按照现场各种规定施行。2、乙方人员必须遵纪守法，不打架、不聚赌、不盗窃、不在施工现场随意大小便，否那么将根据治安条例的有关规定处理，情节严重者送交执行机关处理和罚款。3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度，保护公共财物，食堂、宿舍、厕所需每天清扫整洁。4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理，堆放至指定地点，并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体，假如发现乙方抛垃圾或物表达场，甲方将对乙方进展罚款。七、材料管理1、甲方提供用量实行包干制度，节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责，在施工过程中，甲方有权监视乙方材料的使用，发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费，甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。2、乙方应在接到图纸7天内，向甲方提交材料、构配件供给方案，经确认后，甲方应按供给方案要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供给时间等组织货并及时交付，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方提出后由甲方负责处理。3、乙方妥善保管、合理使用甲方供给的材料，因保管不善发生丧失、损坏，乙方应赔偿并承当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。4、场内材料二次搬运，如甲方材料需在塔吊覆盖范围内，乙方必须及时进展，费用包含在劳务承包费用中，乙方不再计取。八、违约、争议1、执行合同风吹草动如乙方违约，由违约方承当一切责任并赔偿对方的全部经济损失。2、假设合同履行中发生争议，双方按照实事求是、互谅互让的原那么协商解决，协商无效，请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。九、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程完工，工程款付完后本合同自行失效。2、本合同未尽事宜，双方本着事实就是的原那么进展合同补充，具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。十、补充协议1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金，在开工前支付到甲方账户上。2、工程完成50%时，质保金返还50%，工程开工验收后，____日内质保金全部无息返还完。甲方(盖章)：代表人(签字)：联络：合同签订时间：________年乙方(盖章)：代表人(签字)：联络：____月____日施工劳务承包合同范文发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)为了确保工程顺利进展，明确双方权利义务，甲、乙双方经过充分协商，并结合本工程实际签订本合同，以利共同遵守。第一、工程概况1、工程名称：渡头塘派出所竹山点公租房食堂2、工程地点：竹山村3、构造类型：砖混4、承包范围：派出所食堂5、承包方式：包工、包机械、包铁丝、包钉子，每平方米()元。第二、工期1、开工日期：自签订合同第二天开场2、开工日期：________年____月____日3、在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方代表应当确认工期相应顺延：(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。(2)由于设计变更导致工程量增加。(3)停水、停电累计超过8小时。非上述原因不能按合同工期完工的，乙方承当违约责任，向后推延一天罚款300元。第三、质量1、本工程质量等级为：合格2、乙方应认真按照标准、标准设计要求及各项交底组织施工，随时承受甲方管理人员的检查、验收，为检查提供便利条件。3、如经甲方检查工程质量不符合合同要求，乙方应按甲方要求认真返工，并承当返工费用，须保证消费平安。第四、工程结算与价款支付1、价格支付方式：每月支付进度款，完工验收合格后一次付清，价格付清后，本合同自行失效。2、结算方式：按根底面积结算。第五、其他1、本合同未尽事宜，双方可另订协议作为本合同附件执行。2、如发生合同纠纷，双方应先行协商，协商不成时，由仲裁做出最终裁定。3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日施工劳务承包合同协议甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在____市体育新城。二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容经双方协商，该_______工程按_______元(2、3、)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面程度运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。四、工程质量与平安根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《平安操作规程》，为使工人增强平安意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展平安交底教育，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责，甲方不承当任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发如今分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，____市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、方案生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违背规定者，参照工程部相关规定处分。六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程开工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期开工开工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目的的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处分。七、双方权利与义务(一)甲方1.甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违背合同条款内容施行处分，经济赔偿及辞退的权利。2.甲方根据工程要求，安排乙方施行工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。(二)乙方1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承当合同内容的全部工作，确保工程质量。2.乙主必须按甲方的要求进展平安消费、乙方不得擅自违背平安操作规程，对于违背平安操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承当全部责任，甲方概不负责。3.乙方有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员、身份证。5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、____、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违背或造成工程停工，必须追究违约方责任。2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承当。4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日返施工合同协议书范本篇6甲方：____________________________乙方：____________________________甲方为改善居住条件，在自家院内新建一栋两层住房，经双方协商，承包给乙方施工建立。按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合房屋详细情况，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就乙方承包甲方房屋工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：承建工程1.工程名称：________________________。2.工程构造：底框砖混构造房屋一栋，一楼一底共两层。3.建筑面积：约310㎡(最后以实际建筑面积为准)。4.工程内容：乙方按照甲方实地、内部构造草图及甲方提出的要求承建房屋主体工程，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面施工、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及一楼地面、门前台阶施工。第二条：承包方式及费用1.工程包工不包料。甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。2.施工费用：按建筑面积甲方付给乙方每平方米________元(大写____________元整)，浇灌好一层合格后预付____万元，工程完毕验收合格后全部结算付清。第三条：工程质量要求1.整个工程应按照甲方实地、内部构造草图及甲方提出的要求施工，到达国家建筑施工标准要求。墙体、梁、柱程度度、垂度相差不超过1.5cm。2.房屋内部按甲方草图布局，工程施工中科学合理放线，详细尺寸需要变更时，甲乙双方共同协商处理，每一道施工环节需经甲方验收合格前方能进展下一施工环节。3.假设乙方施工中质量不合格，一律撤除重新施工，所造成的施工费及材料费损失由乙方负责。第四条：工程工期1.经双方协商，工程从浇灌钢混柱之日起，两个月完工(日期为____________年_________月_______日____________年_________月_______日)2.在保证工程质量的前提下，因为下雨和建筑材料拖延，交房日期可顺延;假设由于乙方人为原因工程延时或成心拖延工期，甲方扣除乙方施工费，延时一天扣除施工费____________元(大写__________________元整)。第五条：平安责任甲、乙方共同进步平安意识，乙方必须严格按照《平安生法》，劳保措施，施工防护措施到位，平安标准施工。假如乙方施工人员因自身原因或乙方平安防护措施不到位出现病、伤、亡，或因施工造成别人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不承当任何责任和费用。第六条：双方责任1.甲方负责在______月______日前完成地基开挖，石脚支砌，地基回填，准备好水路电路，确保乙方按时施工。2.乙方在施工工程中，必须听从甲方提出的意见和建议，在保证工程质量的前提下，坚持节省、不浪费的原那么，不能随意带走甲方的任何建材。3.施工前，乙方应将工程材料预算(水泥、砖、钢筋、沙石等数量、门窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及时采购;施工中，工程需增减用料时，甲乙双方共同协商。4.甲方应按照约定时间支付乙方施工费用，乙方不得长期停工或提出多加工钱等无理要求，否那么本合同终止。5.施工中本合同未尽事宜，双方共同协商处理。6.本合同自签订之日起生效。本合同共二页，一式两份，甲乙双方各保存一份。甲方(签章)：___________________乙方(签章)：_______________________________年_________月_______日____________年_________月_______日施工合同协议书范本篇7发包方〔全称〕：〔以下简称甲方〕承包方〔全称〕：〔以下简称乙方〕按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：一、工程概况：工程名称：三项整治工程地点：罗村街道两旁工程内容：喷涂、油漆资金二、工程承包范围：承包范围：三、合同工期：开工日期：20xx年6月5日完工日期：20xx年7月15日合同工期总天数40天四、质量标准：略五、合同价款：喷涂每平米用料10元、人工费4元六、甲方的权利与责任：1、对工程建立标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不标准，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。3、负责组织有关人员对完工工程进展验收和结算。4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。六、乙方的权利与责任：1、负责组织有力的施工工队，对工程进展施工建立。2、施工中要严格按照甲方的要求及施工标准进展施工；杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建立。4、承受甲方的施工监视、对甲方提出的要求和建立要及时予以整改纠正。5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工平安规那么，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。七、付款方式：工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。八、工程保修：工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否那么所造成后果由涂改方负责。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：__________________年____月____日施工合同协议书范本篇8甲方姓名〔或名称〕：住址：身份证号：：住址：身份证号：：甲方将位于〔被建房屋地点〕的两层自住用房的建立施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的根底上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料，乙方负责出工建立并自行解决建立施工所需要的所有设备。被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将地梁以上〔+0以上〕的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方〔其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等〕。乙方的施工承包单价为每平方米元，工程总价款为元。甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工。在整个施工过程中，乙方施工人员的生活由乙方自理。乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。甲方负责提供相应的拟建房屋有效图纸张，由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。施工所用的所有机器设备由乙方自行提供〔包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等〕，并负责安装、调试及使用过程中的平安。因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。乙方在施工过程中，应注意施工平安，全程对施工平安负完全责任。乙方应在工地明显位置悬挂施工重地，严禁非施工人员入内、施工重地、注意平安等警示语，安装一切必要的平安防护装置。进入施工工地的人员必须戴平安帽。搭架、使用起重设备、使用电气设备必须有专人负责平安检查，必要的时候乙方最好请专业人员协助完成。乙方进入施工工地现场，掌门师傅应负责一切平安，监视一切平安操作要领，不违规危险操作，违规操作导致的一切事故与甲方无关。乙方及其工人由于设备原因、违规操作、忽略大意或者过于自信、施工管理不严等原因此发生的一切伤亡事故与甲方无关，甲方不承当乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地管理忽略造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工要求：一楼高室内电路全部走暗线。一楼、二楼正面墙上采用米乘米的全铝合金窗框，侧面墙上采用米乘米的全铝合金窗框，后面墙上采用米乘米的全铝合金窗框。〔还可补充完善〕米，室内净高米。二楼高米，室内净高米。一楼砌墙全是24墙。二楼以上〔含二楼〕，两边外墙为18墙，内墙为24墙〔承重墙和承受较大重力的墙均是24墙，比方二楼隔断墙下面的承重墙，饮水池下面的承重墙等〕。厕