整压实场地出租合同1篇

1/1*整压实场地出租合同(菁华1篇)*整压实场地出租合同1甲方:

乙方:

为了支持城乡边际的发展经济，甲方决定将自己在:()位置的非耕地一块，面积将近亩租给乙方使用，乙方可在这块地上建立轻钢厂房及辅助设施，用于做钢材制品的加工及环保性防腐涂料的生产。

经甲乙双方协商达成协议如下:

一、场地条件:甲方租给乙方的用地是*整压实的场地，不因雨水作用就塌陷、应有适用于货车进出的通道。搭接水电源方便、价格合理。在租用期内归乙方合法经营范围使用，承包期限为:年，从20xx年月日至20年月日止。

二、付款方式:贰亩场地的租金为元/1年(人民币:每年元)，签订合同时给付元(人民币:元);在租用场地条件符合要求时后，乙方给付甲方两年的第一次租金:元(人民币:元)。后期的租金将在两年期限之时分期给付。

三、甲方给予乙方提供水电的方便，有义务帮助乙方解决相关的事宜;乙方负责交纳自已的水电费。

四、如遇国家征占地时，征地费归甲方所有，这时甲方须退还乙方未到期的剩余期租金，乙方的地上附着物归乙方、补偿款归乙方所有，相关事宜甲乙双方协商解决。

五、违约责任:合同期满后，如果乙方还需继续承包，甲乙双方另立协议，土地租金根据当时情况商定。如果甲方不与乙方另立协议，乙方在承包土地上的建筑物归乙方所有，此合同终止。

六、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方:

乙方:

日期:年月日

*整压实场地出租合同(菁华1篇)扩展阅读

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展1）

——*整场地合同(菁华2篇)

*整场地合同1发包方：（甲方）

承包方：（乙方）

按照《中华人民共和国合同法》，本着*等互利，遵照公*、公正、诚信的原则，经甲乙双方协商签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：___________________

2、工程地点：___________________

3、工程造价：*整土地______亩、单价______元/亩，合同金额：______元

4、开完工日期：_____年____月____日至_____年____月____日

二、权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、向乙方提供施工技术文件，作为协调工作。

2、监督乙方进行测量放线

3、甲方有权力对工程建设中的工程质量，随时监督和检查。

（二）乙方的权利和义务

1、严格按照甲方的设计及要求进行施工，自觉接受甲方的监督，确保工程质量，争创优良的工程。因工程质量不符合要求所造成的损失，均有乙方负责。

2、做到文明施工、安全施工，对施工现场进行严格管理，严禁违章作业，施工过程中所发生的一切不安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、工程质量验收

1、工程竣工后由甲方组织验收。

2、严格按照设计及施工要求进行验收，要求达到地面*整、符合要求。

四、结算方式：

在乙方机械到现场进行施工后____天，支付乙方____的燃油费。工程竣工后，由甲方组织人员进行验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方________工程款，____个月后，如果未发现质量问题，将剩余____的工程款全部付给乙方。如有一方违约，按照总工程款的5%的违约金支付给对方。

五、附则

1、本合同一式两份。

2、本合同经甲乙双方签字盖章后，方可生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

*整场地合同2发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就本场*工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：用地范围内的土、石方挖、填、运输（场内转运）、碾压、爆破。附金堂测量队提供的用地红线图，由于该项目立项时使用的是我公司温江基地公司名称，图标中的工程名称为，实指该合同用地范围。

4、施工材料、燃油、机械及施工人员等均由乙方自理，并对其现场的安全负全责。

二、工程量核算与确认

1、场*设计标高：

a、靠节能大道部分标高定为绝对高程447.50米（绝对高程是以金堂测量队提供数据为准，以下相同），面积为14402.6*方米，以下简称第一部分。

b、靠环保大道部分标高定为绝对高程448.8米，面积为57654.4*方米，以下简称第二部分。

2、工程量分别为：

a、第一部分：场内挖方20792.7立方米（以下简称方）、场内填方38243.5方、边坡挖方2354.4方、边坡填方5148.9方。

b、第二部分：场内挖方183370.1方、场内填方146304.9方、边坡挖方14739.1方、边坡填方24021.7方。

两个部分总挖方为221256.3方，总填方为213719.0方。

以上工程量均由提供，联系电话。如乙方对上述工程量有异议应在合同签订前提出，合同签订后视为乙方认同上述工程量。合同签订后除场*设计标高发生改变，否则工程量均不调整。

三、工程工期

开工时间暂订为20xx年11月28日，实际以甲方开工令为准。工期为60天（自然天），如遇农历新年或大雨、大风等不可抗拒自然灾害，乙方应以书面的方式向甲方提出申请，工期可以顺延。否则迟一天按合同总价的%处罚，提前一天按合同总价的%奖励。

四、工程造价计算及付款方式

1、综合包干单价：元/立方米。

2、合同总价为：大写：。

3、付款时间为工程完工并通过甲方验收后三日内通过转账方式全额支付。

五、施工要求及验收标准

1、施工要求：

a、乙方施工时应严格按照甲方所提供的设计标高、用地范围进行施工。

b、乙方采用机械挖、填方时应安排经验非富的且具备上岗资格的操作人员进行现场作业，现场应安排专人进行指挥，不得违章作业；当发现有荒坟或挖出地下埋藏物时应立即通知甲方，不得自行处理；临近管道、埋地电缆处作业时应事先取得管线图，并仔细研究后方能作业，如因私自作业挖断电缆或管道的.应由乙方承担全部责任。

c、场*现场的施工管理由乙方主要负责，当发生农民闹事、阻碍施工时乙方应积极配合甲方协调和处理周边关系。造成停工情况达2日以上时，乙方可自行安排机械到其他场地作业，但必须在事情处理完成后1日内将原有机械重新安排进场。

d、场*时对边坡的要求为：挖方区按的坡度放坡，填方区按1：2的坡度放坡。

e、回填要求：填方区应分层回填、分层碾压，每层的回填高度为0.6米，压实系数应达到，此处的压实系数是根据《建筑地基基础设计规范》GB50007—2022中的要求而定。

f、石方需要爆破时所需手续由乙方主要负责办理，甲方负责提供爆破时需由甲方提供的所有资料。爆破前乙方必须取得当地*机关的批准，并由甲方签发爆破令方能作业，否则乙方应承担私自爆破所带来的一切后果。

2、验收要求：

a、场地*整完成后乙方就通知甲方对整个场*标高进行测量，标高误差不得大于10mm，且挖、填方量不得大于300方。

b、边坡应牢固，放坡线是红线处起算，向池塘处的放坡线可以向红线处扩展，但不得将土、石方弃于塘内。

c、回填区每层碾压时均应通知甲方现场代表到场，甲方有权随时对碾压区进行抽芯取样并做压实度试验，如检验达不到0.96的压实系数时，甲方有权要求乙方无偿返工、甚至挖除重做，直至达到压实要求。

d、除甲方特殊要求外，爆破后的石方粒径不得大于1.0米，否则应进行改炮处理或采用破碎锤处理。回填区在设计标高以下1米时可以回填不大于1.5米粒径石头，设计标高1米以内时不得回填大于0.5米粒径的石头。

六、安全管理及责任

1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，并做好现场施工人员的安全交底工作，必须重视安全生产，严格按照国家相关施工规范要求执行，杜绝发生重大伤亡事故。

2、施工现场必须要求1至2名专业安全管理人员，安全管理人员应带袖标以做区别。

3、当发生安全事故时，应在第一时间抢求伤员，并通知甲方现场管理人员。事后应对所发生的安全事故做调查，并做到安全事故四不放过，即：事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。

七、其它

1、本合同经双方签字盖章后生效，如单方违约，违约方赔偿对方损失。

2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字加盖公章（或合同专用章）生效。工程通过完工验收并支付完工程款时，合同自动失效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：委托代理人：身份证号：年月日

法定代表人：委托代理人：身份证号：年月日

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展2）

——2022场地*整施工合同(菁华1篇)

2022场地*整施工合同1发包方：_____________(以下简称甲方)承包方：____________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方*整施工承包事宜，双方本着*等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。

一、工程概况

工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城;工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内;工程内容：本工程用地*整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。本用地*整土方开挖最高点米，最低点米(不属塘),即为高挖低填*整施工。

施工_____日期：本工程施工从年10月20_____日至年1月30_____日止，历时100天(属龙池面积以征收到位为开工_____日期)。本工程施工须乙方将施工合同保证金_________元支付到甲方帐上后，方可以施工。

二、工程施工合同价款与支付

1、合同价款：本工程用地土方*整，主要是高挖低填*整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖元/m(含余土外运)，本工程土方开挖总量为___________m，施工合同总价款__________元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。

2、合同价款支付：本工程用地土方*整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方*整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%;合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。

3、本工程用地土方*整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%;延期十天罚合同总价款的5%;延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失____万元。

4、本工程用地*整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。

三、甲、乙双方责任

1、甲方责任：_______

①确定本工程用地土方*整边界线，并确定本工程用地土方*整控制高程。

②提供施工用地电源。

③配合乙方施工。

2、乙方责任：_______

①组织施工机具和人员进场施工;

②服从甲方统一安排和指挥;

③施工用电由甲方指定电源处自接，并由城北供电所人员到场安装接出，自付电费城北供电所。

④承担土方*整施工中的全场安全和责任;

⑤承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任;⑥承担余土外运堆放点(堆放点用地与甲方无关);

⑦承担二期用地土方*整周围协调关系与处理。

四、工程施工：_______

1、本施工合同双方签字认可后，甲乙方各互派驻工地代表。

甲方驻工地代表：___________，乙方驻工地表:_____。互派驻工地代表，承担本施工合同事宜和现场施工事宜，施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代表，无论哪方须提前15天书面通知对方，并取得对方书面同意后，方可更换驻工地代表。驻工地代表须坚持工地，施工中若出现一些事宜，任何一方须通过驻工地代表相互协商和处理，任何方、其他人无权替代。

2、村以组长为代表承接合同，组长可以委托和自行带领群众致富的形式完成工程，但村只承认组长，如组群众因工程一事纠纷影响工程整体施工进度的经济损失，按合同总价款的10%由组长负责赔偿。另村按工程总造价的3%提留用肖家垸道路硬化。

3、本工程用地土方*整施工，须按合同中工程用地土方*整控制高程*行推进*整，一次性*整到控制高程。杜绝台阶或其他形式的*整。土方开挖：先开挖，后填方，余土再运出。其挖土原则：先填方，后余土外运。确保土方开挖完成，其填方*整完毕。

4、本工程用地土方*整，其余土运出，严禁运土穿越营业商务区。土方运出路线，分别从D区5楼北边和A区1楼南边运出，其临时运出道路由乙方自行修正(不计款)，确保一期商务区的一切基础设施安全。若损坏一些基础设施，由乙方全额赔偿。

五、本工程用地土方*整，一律采用机械*整施工，杜绝爆破*整施工。若出现泼波哦哦*整施工，罚款10万元，并就地废除本施工合同。废除本施工合同后的经济损失均由乙方自理。同时赔偿，因施工合同废除而影响甲方整体施工进度、其造成工程施工进度的经济损失，均由乙方按施工合同总价款的5%赔偿给甲方;并承担自行爆破*整施工、而造成工程场地周围影响责任和经济损失及后果相关法律责任。

六、工程验收：本工程用地土方*整完工验收，由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。测量结果达到合同约定的控制高程及控制高程下的*整度，其验收全场实测高程点合格率达到95%以上，同时佣金低*整度达到90%以上，方可进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签字认可，方进行施工合同结算，否则继续进行*整直至验收合格后，便进行施工合同结算。继续*整三天期限，每超一天罚款1万元。

七、本施工合同，不但需甲乙双方签字盖章，还需甲方持有本工程用地*整合法手续的前提下生效。

八、本工程用地土方*整，在甲方未取得合法手续前，乙方自愿提前进场*整，其出现后果责任和经济损失，均由乙方全部承担，甲方概不负责。

九、本工程用地*整施工，若按本合同第八条开展施工的，其施工事宜均执行施工合同条款(七条例外)，均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算(七条例外)。

十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后，自动失效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同，具有同等法律效力。

甲方：____________（签章)乙方：___________（签章)

甲方代表：______乙方代表：_______

年_______月____________日：_______

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展3）

——场地*整施工合同范本(菁华1篇)

场地*整施工合同范本1甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

现甲方有场地*整工程项目一处，自愿承包给乙方完成全部的施工运作，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，自愿、*等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

（一）工程地点：遵义市民健身中心

（二）工程范围：土石方开挖清运及场地*整（包括回填种植土及最后的清场）；共计有1300*方米，*均开挖深度30CM，*均回填深度40CM。

（三）工程造价：经双方确定协议总价价为总价包干原则、如在施工过程中有需要增加或减少的，经甲乙双方议定可在总价上增减，结账要用油票）

（四）工程质量：

乙方施工时需按照甲方认可的方案或者标高进行场地推土*整，经甲方验收合格认可为准。

（五）付款方式

待甲方验收合格后15个工作日给予支付。

（六）双方责任

（1）在施工中甲方应做好相应的协调工作。

（2）甲方有义务监督乙方的工程进度及工程质量。

（3）若在施工途中出现与甲方相关的问题，甲方应尽快解决办理。

（4）本合同签定后，乙方应保证进度，保证质量的'完成工程项目，若因工程质量问题出现的返工，二次施工一切费用及损失由乙方自行承担，甲方概不承担任何费用。

（5）此工程包干价甲乙双方已定，乙方无权向甲方提出加价或提价。

（6）在以后的施工中，乙方无论是盈利或亏损，均由乙方自行承担，甲方概不负责。

（7）在施工中，若发生工程事故（如死、伤、残）乙方自行负责，甲方概不负责。

（8）若在施工途中出现非甲方原因导致的工程停工，乙方无权向甲方提出任何经济赔偿或停工补偿。

1、乙方不按时完成工程项目

2、乙方工程质量不符合规定

3、乙方不服从甲方现场管理人员的指挥管理

（七）本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。如有款尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

（八）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展4）

——仓库场地出租合同(菁华1篇)

仓库场地出租合同1出租方（甲方）：___________________

承租方（乙方）：___________________

根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、*等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定合同如下：

一、出租厂房情况

甲方出租给乙方的厂房座落在______________，租赁建筑面积为_______*方米。厂房类型为_______，_______结构。

二、厂房起付日期和租赁期限

厂房装修日期_______个月，自_______月_______日起，至_______月_______日止。装修期间免收租费。

厂房租赁自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止。租赁期_______年。

租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

三、租金及保证金支付方式

甲、乙双方约定，该厂房租赁每日每*方米建筑面积租金为人民币_______元。月租金为人民币_______元，年租金为_______元。

第一年年租金不变，第二年起递增率为3%5%.

甲、乙双方一旦签订合同，乙方应向甲方支付厂房租赁保证金，保证金为一个月租金。租金应预付三个月，支付日期在支付月5日前向甲方支付租金。

四、其他费用

租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担，并在收到收据或发票时，应在三天内付款。

租赁期间，乙方应按月缴纳物业管理费，每日每*方米物业管理费为人民币_______元。

五、厂房使用要求和维修责任

租赁期间，乙方发现该厂房及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复；甲方应在接到乙方通知后的3日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修，费用由甲方承担。

租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。乙方拒不维修，甲方可代为维修，费用由乙方承担。

租赁期间，甲方保证该厂房及其附属设施处于正常的可使用和安全的状态。甲方对该厂房进行检查、养护，应提前3日通知乙方。检查养护时，乙方应予以配合。甲方应减少对乙方使用该厂房的影响。

乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可进行。

六、厂房转租和归还

乙方在租赁期间，如将该厂房转租，需事先征得甲方的书面同意，如果擅自中途转租转让，则甲方不再退还租金和保证金。

租赁期满后，该厂房归还时，应当符合正常使用状态。

七、租赁期间其他有关约定

租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。

租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。

租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。

租赁期间，甲方向乙方无偿提供_______门电话。如需_______门以上的电话，费用由乙方自理。

租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。

租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。

八、其他条款

租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金。

租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。

可由甲方代为办理营业执照等有关手续，其费用由乙方承担。

租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

供电局向甲方收取电费时，按甲方计划用电收取每千瓦用电贴费_______元，同时收取甲方实际用电电费。所以，甲方向乙方同样收取计划用电贴费和实际用电电费。

九、本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。

十、本合同一式肆分，双方各执贰分，合同经盖章签字后生效。

出租方：______________承租方：______________（筹）

授权代表人：__________授权代表人：__________

厂房产权所有人签字：

签约地点：____________

签约日期：____________

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展5）

——场地*整施工合同书范本(菁华1篇)

场地*整施工合同书范本1*整场地前应先做好各项准备工作，如清除场地内所有地上、地下障碍物;排除地面积水;铺筑临时道路等。场地*整施工合同书怎么写呢以下是在我为大家整理的场地*整施工合同书范文，感谢您的欣赏。

场地*整施工合同书范文篇一

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》，为了做好鸣羊路(拆迁房)项目建设工作，经甲乙双方协商同意，建设项目场地拆除地上附着物和*整场地工程，签订本合同。

一、项目名称：

二、项目地点：

三、施工内容：拆除工程用地的地上附着物、*整场地达到工程施工的要求等。

四、工程总价：本工程为包干价(材料、机械设备及运输费用)均乙方负责。合计人民币元整(元)。

五.承包方式：甲方将该工程承包给乙方，由乙方负责组织施工，包括地上附着物拆除，清理和场地*整等。乙方应做好安全生产，严禁违章作业，施工过程中发生安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

六，施工期限：自本合同签订之日起天内完成该工程。超元，天气下雨不计工期。

七、结算方式：本工程*整场地工程全部完成后，由甲方同乙方进行现场验收，验收合格后，甲方再支付万的工程款，余款工程的第一次工程款到后付清。

八，本合同未尽事宜，由双方共同协商解决，如产生补偿协议将本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式二份，甲乙各执一份。自签订之日生效。

甲方：

法定代表人：

年月日

乙方

乙方代表：

年月日

场地*整施工合同书范文篇二

发包方：_____________(以下简称甲方)承包方：____________(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，结合本工程实际情况，甲、乙双方就二期工程用地土方*整施工承包事宜，双方本着*等、自愿、互惠互利的原则，经友好协商签订如下协定，共同遵守。

一、工程概况

工程地点：市孝感乡北路，麻城商贸物流城;工程范围：二期工程用地，按市规划红线图150亩范围以内;工程内容：本工程用地*整，主要是高挖低填，余土自由外运到自选地点。本用地*整土方开挖最高点米，最低点米(不属塘),即为高挖低填*整施工。

施工日期：本工程施工从20XX年10月20日至20XX年1月30日止，历时100天(属龙池面积以征收到位为开工日期)。本工程施工须乙方将施工合同保证金_________元支付到甲方帐上后，方可以施工。

二、工程施工合同价款与支付

1、合同价款：本工程用地土方*整，主要是高挖低填*整，以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖元/m(含余土外运)，本工程土方开挖总量为___________m，施工合同总价款______________________________元，其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。

2、合同价款支付：本工程用地土方*整施工，其工程施工合同价款支付，均按工程施工进度支付。工程用地土方*整完成总量的60%，付完成量的价款30%，完成总量80%，付完成量的价款的50%;合同总量完成后，付总价款的80%。竣工验收合格后，付清合同总价款(提供建安税票)。

3、本工程用地土方*整工期100天，若延期五天，罚合同总价款的2%;延期十天罚合同总价款的5%;延期十五天罚合同总价款的10%。若继续拖延时间完成，则就地终止本施工合同。其施工合同终止后，所造成的经济损失均由乙方承担，并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失______________万元。

4、本工程用地*整竣工验收后，方可退回施工合同保证金。

三、甲、乙双方责任

1、甲方责任：

①确定本工程用地土方*整边界线，并确定本工程用地土方*整控制高程。

②提供施工用地电源。

③配合乙方施工。

2、乙方责任：

①组织施工机具和人员进场施工;

②服从甲方统一安排和指挥;

③施工用电由甲方指定电源处自接，并由城北供电所人员到场安装接出，自付电费于城北供电所。

④承担土方*整施工中的全场安全和责任;

⑤承担因不安全事故所造成的经济损失和相关法律责任;⑥承担余土外运堆放点(堆放点用地与甲方无关);

⑦承担二期用地土方*整周围协调关系与处理。

四、工程施工：

1、本施工合同双方签字认可后，甲乙方各互派驻工地代表。甲方驻工地代表：___________，乙方驻工地表:_______________。互派驻工地代表，承担本施工合同事宜和现场施工事宜，施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代表，无论哪方须提前15天书面通知对方，并取得对方书面同意后，方可更换驻工地代表。驻工地代表须坚持工地，施工中若出现一些事宜，任何一方须通过驻工地代表相互协商和处理，任何方、其他人无权替代。

2、村以组长为代表承接合同，组长可以委托和自行带领群众致富的形式完成工程，但村只承认组长，如组群众因工程一事纠纷影响工程整体施工进度的经济损失，按合同总价款的10%由组长负责赔偿。另村按工程总造价的3%提留用于肖家垸道路硬化。

3、本工程用地土方*整施工，须按合同中工程用地土方*整控制高程*行推进*整，一次性*整到控制高程。杜绝台阶或其他形式的*整。土方开挖：先开挖，后填方，余土再运出。其挖土原则：先填方，后余土外运。确保土方开挖完成，其填方*整完毕。

4、本工程用地土方*整，其余土运出，严禁运土穿越营业商务区。土方运出路线，分别从D区5#楼北边和A区1#楼南边运出，其临时运出道路由乙方自行修正(不计款)，确保一期商务区的一切基础设施安全。若损坏一些基础设施，由乙方全额赔偿。

五、本工程用地土方*整，一律采用机械*整施工，杜绝爆破*整施工。若出现泼波哦哦*整施工，罚款10万元，并就地废除本施工合同。废除本施工合同后的经济损失均由乙方自理。同时赔偿，因施工合同废除而影响甲方整体施工进度、其造成工程施工进度的经济损失，均由乙方按施工合同总价款的5%赔偿给甲方;并承担自行爆破*整施工、而造成工程场地周围影响责任和经济损失及后果相关法律责任。

六、工程验收：本工程用地土方*整完工验收，由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。测量结果达到合同约定的控制高程及控制高程下的*整度，其验收全场实测高程点合格率达到95%以上，同时佣金低*整度达到90%以上，方可进行竣工验收。竣工验收合格后，双方签字认可，方进行施工合同结算，否则继续进行*整直至验收合格后，便进行施工合同结算。继续*整三天期限，每超一天罚款1万元。

七、本施工合同，不但需甲乙双方签字盖章，还需甲方持有本工程用地*整合法手续的前提下生效。

八、本工程用地土方*整，在甲方未取得合法手续前，乙方自愿提前进场*整，其出现后果责任和经济损失，均由乙方全部承担，甲方概不负责。

九、本工程用地*整施工，若按本合同第八条开展施工的，其施工事宜均执行施工合同条款(七条例外)，均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算(七条例外)。

十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后，自动失效。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同附件，具有同等法律效力。

甲方：(签章)乙方：(签章)

甲方代表：乙方代表：

_____年_____月_____日：

场地*整施工合同书范文篇三

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲乙双方就本场*工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围及内容：用地范围内的土、石方挖、填、运输(场内转运)、碾压、爆破。附金堂测量队提供的用地红线图，由于该项目立项时使用的是我公司温江基地公司名称，图标中的工程名称为，实指该合同用地范围。

4、施工材料、燃油、机械及施工人员等均由乙方自理，并对其现场的安全负全责。

二、工程量核算与确认

1、场*设计标高：

a、靠节能大道部分标高定为绝对高程米(绝对高程是以金堂测量队提供数据为准，以下相同)，面积为*方米，以下简称第一部分。b、靠环保大道部分标高定为绝对高程米，面积为*方米，以下简称第二部分。

2、工程量分别为：

a、第一部分：场内挖方立方米(以下简称方)、场内填方方、边坡挖方方、边坡填方方。

b、第二部分：场内挖方方、场内填方方、边坡挖方方、边坡填方方。

两个部分总挖方为方，总填方为方。

以上工程量均由提供，联系电话。如乙方对上述工程量有异议应在合同签订前提出，合同签订后视为乙方认同上述工程量。合同签订后除场*设计标高发生改变，否则工程量均不调整。

三、工程工期

开工时间暂订为20XX年11月28日，实际以甲方开工令为准。工期为60天(自然天)，如遇农历新年或大雨、大风等不可抗拒自然灾害，乙方应以书面的方式向甲方提出申请，工期可以顺延。否则迟一天按合同总价的%处罚，提前一天按合同总价的%奖励。

四、工程造价计算及付款方式

1、综合包干单价：元/立方米。

2、合同总价为：大写：。

3、付款时间为工程完工并通过甲方验收后三日内通过转账方式全额支付。

五、施工要求及验收标准

1、施工要求：

a、乙方施工时应严格按照甲方所提供的设计标高、用地范围进行施工。b、乙方采用机械挖、填方时应安排经验非富的且具备上岗资格的操作人员进行现场作业，现场应安排专人进行指挥，不得违章作业;当发现有荒坟或挖出地下埋藏物时应立即通知甲方，不得自行处理;临近管道、埋地电缆处作业时应事先取得管线图，并仔细研究后方能作业，如因私自作业挖断电缆或管道的应由乙方承担全部责任。

c、场*现场的施工管理由乙方主要负责，当发生农民闹事、阻碍施工时乙方应积极配合甲方协调和处理周边关系。造成停工情况达2日以上时，乙方可自行安排机械到其他场地作业，但必须在事情处理完成后1日内将原有机械重新安排进场。

d、场*时对边坡的要求为：挖方区按的坡度放坡，填方区按1：2的坡度放坡。

e、回填要求：填方区应分层回填、分层碾压，每层的回填高度为米，压实系数应达到，此处的压实系数是根据《建筑地基基础设计规范》GB5000720XX中的要求而定。

f、石方需要爆破时所需手续由乙方主要负责办理，甲方负责提供爆破时需由甲方提供的所有资料。爆破前乙方必须取得当地*机关的批准，并由甲方签发爆破令方能作业，否则乙方应承担私自爆破所带来的一切后果。

2、验收要求：

a、场地*整完成后乙方就通知甲方对整个场*标高进行测量，标高误差不得大于10mm，且挖、填方量不得大于300方。

b、边坡应牢固，放坡线是红线处起算，向池塘处的放坡线可以向红线处扩展，但不得将土、石方弃于塘内。

c、回填区每层碾压时均应通知甲方现场代表到场，甲方有权随时对碾压区进行抽芯取样并做压实度试验，如检验达不到的压实系数时，甲方有权要求乙方无偿返工、甚至挖除重做，直至达到压实要求。

d、除甲方特殊要求外，爆破后的石方粒径不得大于米，否则应进行改炮处理或采用破碎锤处理。回填区在设计标高以下1米时可以回填不大于米粒径石头，设计标高1米以内时不得回填大于米粒径的石头。

六、安全管理及责任

1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，并做好现场施工人员的安全交底工作，必须重视安全生产，严格按照国家相关施工规范要求执行，杜绝发生重大伤亡事故。

2、施工现场必须要求1至2名专业安全管理人员，安全管理人员应带袖标以做区别。

3、当发生安全事故时，应在第一时间抢求伤员，并通知甲方现场管理人员。事后应对所发生的安全事故做调查，并做到安全事故四不放过，即：事故原因未查清不放过，当事人和群众没有受到教育不放过，事故责任人未受到处理不放过，没有制订切实可行的预防措施不放过。

七、其它

1、本合同经双方签字盖章后生效，如单方违约，违约方赔偿对方损失。

2、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字加盖公章(或合同专用章)生效。工程通过完工验收并支付完工程款时，合同自动失效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：委托代理人：身份证号：年月日

法定代表人：委托代理人：身份证号：年月日

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展6）

——培训场地出租合同(菁华1篇)

培训场地出租合同1承租人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实的原则，双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下：

第一条租赁场地

乙方承租甲方位于上海市南汇航头镇下沙梅园村沙北518号的（花卉大棚花鸟市场）

号场地，面积*方米，用途以甲方营业执照核准的经营范围为准。

第二条租赁期限

自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止，共计▁▁▁▁年▁▁个月；其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

第三条租金

本合同租金实行（一年/季）支付制，租金标准为：

第一年元/*方米/天，元/月，元/年；

第二年元/*方米/天，元/月，元/年；

第三年元/*方米/天，元/月，元/年；

租金支付方式为：□现金□支票□汇票□其它；

第一次租金的支付时间为年月日至年月日；

第二次租金的支付时间为年月日至年月日；

第三次租金的支付时间为年月日至年月日。

第四条甲方权利义务

1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。

2、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿，直至单方解除合同。

3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件，保障乙方正常经营。

4、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的经营活动。

5、应对市场进行商业管理，维护并改善市场的整体形象，包括：对商品品种的规划和控制、功能区域的划分、商品档次的定位、商品经营的管理及质量管理；服务质量管理；营销管理；形象设计；市场调研；公共关系协调；纠纷调解；人员培训等。

6、应对市场进行物业管理，并负责市场内的安全防范和经营设施的建设及维护，包括：建筑物（包括公共区域及租赁场地）的管理及维修保养；对乙方装修的审查和监督；水、电、气、空调、电梯、扶梯等设备、管道、线路、设施及系统的管理、维修及保养；清洁管理；保安管理并负责市场的公共安全；消防管理；内外各种通道、道路、停车场的管理等。

第五条乙方权利义务

1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。

2、应按照约定的用途开展经营活动，自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度及索票索证制度，服从甲方的监督管理。

3、应按期支付租金并承担因经营产生的经营费用，包括税费，水、电等生活费用。

4、应爱护并合理使用市场内的各项设施，如需改动应先征得甲方同意，造成损坏的需承担修复或赔偿责任。

5、应按照各级行政管理部门的规定，本着公*合理、诚实信用的原则合法经营，不得损害国家利益及其他经营者和消费者的合法权益，并承担因违法经营造成的一切后果。

6、将场地转让给第三人或和其他租户交换场地的，应先征得甲方的书面同意，按规定办理相关手续。

7、应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料，包括身份证明，营业执照等。

8、建筑物外立面及建筑物内部非乙方承租场地范围内的广告发布权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得以任何形式进行广告宣传。

第六条合同的解除

乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方应按照租金的10％的标准支付违约金：

1、未按照约定的用途使用场地，经甲方两次书面通知未改正的。

2、利用场地加工、销售假冒伪劣商品的。

3、进行其他违法活动累计达两次或被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。

4、将场地擅自转租、转让、转借给第三人，或和其他租户交换场地的。

5、逾期三十日未支付租金的。

6、违反甲方依法制订的规章制度情节严重或拒不服从甲方管理的。

甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的，应提前三十日书面通知对方，经协商一致后办理解除租赁手续，按照月租金的10％的标准向对方支付违约金，其他手续由乙方自行办理。因甲方自身原因提前解除合同的，应减收相应的租金。

第七条其他违约责任

1、甲方未按约定提供场地或用水、用电等市场内的经营设施致使乙方不能正常经营的，应减收相应租金，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同，并要求甲方赔偿相应的损失。

2、乙方未按照约定支付租金的，应每日向甲方支付迟延租金20%的违约金。

第八条免责条款

1、因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使场地不适于使用或租用时，甲方应减收相应的租金。

如果场地无法复原的，本合同自动解除，应退还租金及利息，双方互不承担违约责任。

第九条税收税金

关于乙方在经营过程中涉及的税务、开票、税收等事宜，按照国家征收税务的规定税率税金由乙方依法承担，由甲方代征代收，统一缴纳，甲方不向乙方收取任何其它税金除外的任何代理费或管理费。

第十条续租

本合同续租适用以下第▁▁▁种方式：

1、乙方租期到期后，可享有租赁优先权；乙方有意在租赁期满后续租的，应提前三十日书面通知甲方，甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的，双方应重新签订租赁合同，租金按照第三年的标准收取。

租赁期满前甲方未做出书面答复的，视为甲方同意续租，租期为不定期，租金标准同本合同。

2、租赁期满乙方如无违约行为的，则享有在同等条件下对场地的优先租赁权，如乙方无意续租的，应在租赁期满前三十日内书面通知甲方；乙方有违约行为的，甲方有权拒绝续租。

第十一条租赁场地的交还

租赁期满未能续约或合同因解除等原因提前终止的，乙方应于租赁期满或合同终止后十日内将租赁的场地及甲方提供的配套设施以良好、适租的状态交还甲方。乙方未按照约定交还的，甲方有权采取必要措施予以收回，由此造成的损失由乙方承担。

第十二条争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，按下列第▁▁▁种方式解决（只能选择一种）：

1、提交相关仲裁委员会仲裁；

2、依法向经营所在地人民法院起诉。

第十三条其他约定事项

场地在租赁期限内所有权发生变动的，不影响本合同的效力。

第十四条

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

第十五条

双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章作为合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方单方制订的规章制度也作为本合同的附件，规章制度的内容与合同约定相冲突的，以本合同为准，但国家法律、政策另有规定的除外。

第十六条其它约定事宜

甲方（签字盖章）乙方（签字盖章）

证件号码：证件号码：

电话：电话：

签约日期：签约日期：

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展7）

——楼顶场地出租合同(菁华1篇)

楼顶场地出租合同1编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

乙方租用甲方位于____*方米的空闲区用于建设天线架设，架设高度为高出其楼顶围墙四米；另租用靠近顶层一独立房间用做发射机房（面积不小于____*方米），现甲乙双方就有关上述场地及机房租用事宜，经协商达成以下协议以共同遵守：

一、租用场地具*置：

二、租用场地面积：____*方米

三、租用场地用途：用于建设深圳市移动电视通信网基站天线架设及机房

四、租用机房位置：南山软件园层号房间，面积*方米

五、租用机房用途：用于建设深圳市移动电视基站发射机房

六、租用期限：年，从____年月日到年月日。

七、租金及支付方式：

1、租金标准：乙方向甲方租用上述场地及机房，租金为每年人民币万元整（￥元），该费用含场地使用费、管井使用费、管理费、税金；

支付方式：分期缴纳，协议签订后乙方按甲方指定时间一次性向甲方支付第一期（合同第一年度）租金计人民币万元整（￥元）。第二年度的租金在第二年合同期的第一个月的十日前缴交该合同年度的租金，逾期甲方将按欠缴总额的每月万分之五向乙方收取滞纳金，甲方应提前提供深圳市税务局正式税务发票。，因甲方提供发票时间推迟而延误付款，乙方不承担任何责任。

甲方承诺在合同有效期内，乙方所缴纳的租金已包含各种费用，甲方不再向乙方收取任何费用。

八、双方权责：

乙方在租用期间，拥有其天馈、机房及其他所有通信设施的所有权，但不拥有该机房、设备、设施所占用地方的所有权，只享有合同期限内的使用权。甲方应提供乙方光缆在甲方区域内架空、埋地或管线井引入机房的路径。

甲方应向乙方提供所需的水、电，以及停车、设备和人员进出等施工便利条件。甲方在自有用电额度内，向乙方提供不小于10kva的供电（220伏）接点，并提供从配电室到乙方机房电缆进线的路径；电费由乙方自行缴纳。

3、乙方使用的电源由乙方自设经*电力部门检验合格的计量表，依法计量，按供电部门规定的统一价格每季度向甲方结算一次，价格暂定为元/度，以后随供电部门电价的统一调整而调整。甲方应保证乙方机房设备的供电正常，若因非乙方责任引起供电纠纷，或其他甲方人为因素造成乙方设备停机所产生的损失，由甲方负责赔偿（非人为因素如供电设备、设施维修保养停电，或故障停电检修，或不可抗拒因素除外）。电费按甲方指定时间由乙方汇入甲方指定银行，即：

收款单位：

开户银行：

银行帐号：

在合同期限内，甲方应保证乙方能充分使用所租用的场地，确保该场地不因任何第三人的权利主张或其它因素而使乙方受到使用上的障碍或其它损失。

甲方负责协调与大厦物管部门的关系，保证乙方组织的施工单位顺利进入施工现场进行施工。

甲方协助乙方做好通信设备的安全保卫工作，乙方安装、维护人员出入应遵守甲方安全保卫制度。乙方维护人员应持乙方有效证件和工作联系函方可进入现场维修维护，否则甲方有权拒绝乙方人员进入甲方区域维护。

基站所有设备由乙方自行维护和检修，甲方应提供出入大厦及楼顶的通路。如因维护检修不当或不及时给大厦或其它人员造成损害的，由乙方承担相关责任。

九。甲方保证有权利签署本合同，保证本合同项下出租给乙方的场地使用的合法性及无争议性，甲方同时保证在履行本合同的权利与义务时不存在任何法律上的障碍。

十。本合同有效期内，乙方设备所发生的故障，由乙方承担，但因甲方人为因素给乙方造成的各种损失，由甲方承担赔偿责任。因不可抗力给双方造成的损失除外。

十一。合同有效期内，如甲方依法律法规规定的情形处理乙方租用区域的产权，应在一个月前通知乙方，并负责协调好新的产权人与乙方的关系，确保乙方在合同期内的权益，并确保乙方不再为此增加费用。

十二。合同期满后双方如愿意续签合同，可延长租用期限，并续签合同。，但乙方需提前2个月与甲方协商续签事宜。

十三、本合同生效后，除甲、乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行，不得违约。合同期限届满前，任何一方单独终止合同，均应支付对方违约金，违约金为本合同总额的20％，违约金不足以赔偿损失的，还要支付赔偿金。

十四、经双方协商一致，合同条款可予以变更或终止。

十五、双方因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，由乙方所在地人民法院管辖。

十六、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及附件与本合同具同等法律效力。

十七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

十八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

甲方：（章）乙方：（章）

代表人：代表人：

（委托代理人）（委托代理人）

年月日年月日

*整压实场地出租合同(菁华1篇)（扩展8）

——运输场地出租合同(菁华1篇)

运输场地出租合同1出租人（甲方）：

承租人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下：

第一条租赁场地

乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁（层/厅）▁▁▁▁▁▁▁▁号场地，面积▁▁▁▁▁*方米，用途以营业执照核准的经营范围为准；库房▁▁▁▁▁*方米，库房位置为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.

第二条租赁期限

自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止，共计▁▁年▁▁个月；其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

第三条租金

本合同租金实行（一年/半年/季/月）支付制，租金标准为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁；租金支付方式为（现金/支票/汇票/▁▁▁▁▁）；第一次租金的支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，第二次租金的支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.

第四条保证金

保证金属于双方约定事项。

自本合同签订之日起▁▁▁日内，乙方（是/否）应支付本合同约定租金总额▁▁▁%计▁▁▁▁▁▁元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。乙方支付保证金的，甲方则以市场当年租金总额的25%作为市场整体性的对应保证金，作为履行合同的担保。保证金的交付、保管、支取、返还等事宜见合同附件。

第五条保险

甲方负责投保的范围为：公共责任险、火灾险、▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.

乙方自行投保的范围为：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.

第六条甲方权利义务

1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。

2、协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿，直至单方解除合同。

3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件，保障乙方正常经营。

4、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的经营活动。

5、应对市场进行商业管理，维护并改善市场的整体形象，包括：对商品品种的规划和控制、功能区域的划分、商品档次的定位、商品经营的管理及质量管理；服务质量管理；营销管理；形象设计；市场调研；公共关系协调；纠纷调解；人员培训；▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁.

6、应对市场进行物业管理，