2023回迁房买卖合同-70

第页2023回迁房买卖合同回迁房买卖合同

随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么制定合同书有什么须要留意的呢？以下是我帮大家整理的回迁房买卖合同，希望对大家有所帮助。

回迁房买卖合同1

出卖人〔甲方〕

买受人〔乙方〕

依据?中华人民共和国合同法?及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本协议，以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假设甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。

11、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。

12、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

13、本协议自双方签字之日起生效。

甲方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日

乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日

回迁房买卖合同2

卖房方〔简称甲方〕：

买房方〔简称乙方〕：

经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方所属产权房产事宜，达成以下条款：

一、甲方同意将位于约平方米

二、甲方保证该房是符合现有国家及合肥市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必需保证拥有该房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方保证该房屋手续真实有效。

三、乙方情愿在本合同第一条款和其次条款成立的前提下，就向甲方购置上述房的完全产权之事签订本合同，并认可在这种状况下签订才具有法律的效力。

四、乙方将购置房屋款项一次性交清后，甲方将房屋全部手续交付乙方。

五、甲方负责办理过户手续及费用，乙方担当过户费用。

六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如须要甲方供给有效证件和刚好到场时，甲方无条件负责协作，不得以任何理由推脱，如不协作，属违约行为。

七、此协议自双方签订之日起房款两清，甲方不得以任何理由对此房屋提出产权要求。

八、协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证人执一份。此协议自签订之日起马上生效，并永久有效。

甲方产权人：

乙方签字：

公证人签字：

年月日甲方共同全部人：

回迁房买卖合同3

甲方〔卖方〕：身份证号：

乙方〔买方〕：身份证号：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一样，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将位于**县城南四路北，东升小区5栋22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋〔尚未办理产权登记〕卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地运用权同时出卖给乙方，双方自愿达成如下协议条款。

二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整，即人民币290，000.00元。

三、付款方式：达成协议后乙方付给甲方定金####万元，甲乙双方签订合同之日付人民币####万元，其余楼款在甲方办理完回迁房屋房屋产权登记后由乙方一次性付清。

四、房屋产权及详细状况的承诺

1、出卖人应当保证对所出卖房屋具有全部权、处分权，保证乙方享有独立的经营权和全部权、处分权等与房产有关的权利，保证任何人不得就此楼房向买受人主见任何权利。

2、出卖人应当保证出卖该房屋没有产权纠纷，在该出卖房屋上与开发商或者其他任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应保证该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、运用；无欠账，如费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记起先一个月内必需办理回迁房屋产权登记，所涉及的全部税、费均由由甲方交纳。

4、出卖人在办理完回迁房屋产权登记后，应无条件义务协作乙方办理二手房交易产权登记过户，此项交易所涉及的契税、测量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。

5、乙方在达成协议、签订合同以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后，应当根据合同约定当日履行付款义务。

6、此楼房以合同签订之日起为交付日，交付日前发生的附属物丧失、平安事故等责任损失由甲方担当。交付日后一切责任事故损失均由乙方负责，乙方具有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房相关的财产权利。

五、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付伍万元元违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付一百元罚金，逾期30日视为违约，适用违约金罚那么约定；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

甲方〔卖方〕：〔印〕住址：：

乙方〔买方〕：〔印〕住址：：

中间证明人签字：〔印〕身份证号：：

合同签订日期年月日

回迁房买卖合同4

甲方〔卖方〕：_____________身份证号：_____________________________

乙方〔买方〕：_____________身份证号：_____________________________

经甲乙双方同等自愿协商一样，就房屋买卖事宜达本钱协议内容如下：

一、甲方在20xx年xx月xx日购置了村村民的回迁楼

房一套〔该房产未抽号分房〕，甲方自愿将该房产出售给乙方，乙方已对该房产相关状况做了充分了解自愿购置。甲方在本协议签订时将甲方与原卖方签订的卖房协议等原件交付给乙方。

二、卖方的房产是村拆迁协议分得房产中的三楼以下房产，建筑面积约100平方米。

三、双方确定上述房产出售价款共计人民币〔大写〕贰拾万元整。乙方在合同签订、收到甲方与原卖方xx签订的卖房协议等原件时，一次性将购房款支付给甲方。

四、甲方帮助乙方办理房屋交付等手续，双方均不得反悔，如反悔赔偿对方的全部损失。

五、本协议自甲乙双方签字之日生效。协议一式两份，双方各持一份。

甲方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日

乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日

回迁房买卖合同5

卖方：_______________〔简称甲方〕身份证号码：_____________________

买方：_______________〔简称乙方〕身份证号码：_____________________

依据?中华人民共和国经济合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购置甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产〔别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面〕，建筑面积为_____平方米。〔详见土地房屋权证第_______________号〕。

其次条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整〔大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整〕。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。

第三条付款时间与方法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款〔含定金〕人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭〔如银行实际审批数额缺乏前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方〕，并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款〔含定金〕人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方运用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方担当，中介费及代办产权过户手续费由______方担当。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，假设乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款〔不记利息〕返还给乙方，但购房定金归甲方全部。假设甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体

1、甲方是____________

2、乙方是____________

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

甲方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日

乙方〔公章〕：_________

法定代表人〔签字〕：_________

_________年____月____日

回迁房买卖合同6

卖方：(以下简称甲方)

买方：(以下简称乙方)

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。

一、甲方承诺并自愿将坐落于省市区小区建筑面积为㎡〔平方米〕，运用面积㎡〔平方米〕自有回迁楼房，出售给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否那么甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20％的违约金。

二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价〔人民币〕：元/平方米；总价：

三、双方约定，乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至年月，乙方付给甲方首付款〔含定金〕〔小写：〕，甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付〔其次次〕房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明以下作为本次交易银行账户：户名：开户行：。

四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，〔原始〕产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。

六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方担当全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相当于房屋总价款的20％的违约金。

七、甲方应协作争取能在产权证办理前干脆将房屋全部人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商〔拆迁办〕干脆办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，那么办理费用由甲方担当，过户费用由乙方担当，且甲方应当无条件帮助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应刚好通知乙方，或接到乙方通知后，供给一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否那么视甲方为违约，向乙方支付相当于房屋总价款的20％的违约金。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方担当赔偿责任。

八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户，届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20％的赔偿金。如假设遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。

九、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、运用、收益、处分的权利。

十、本协议签订前或签订后，该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用，概由甲方担当。

十一、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主见任何权利。假设甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20％的违约金。

十二、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。

十三、在房产证办理时假设实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米，所产生的面积差，甲方应根据5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。

十四、甲方法定继承人一样同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与运用权。

十五、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任

一方均可起诉至房屋所在地人民法院。

十六、本协议自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同签订之日起生效。

十七、本协议一式三份，双方各执一份为凭，交一份于房屋所在地社居委备案留存。

甲方〔签字〕

身份证号：

通信地址：

电话：

〔法定继承人看法/签字〕：

身份证号：

通信地址：

电话：

乙方〔签字〕：身份证号通信地址：电话：年月日

回迁房买卖合同7

出卖人(甲方)

买受人(乙方)

依据?中华人民共和国合同法?及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本协议，以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处根据房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。

3、依据开发商的要求，乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元，详细房款按所购的楼层及位置详细核算)。除此，作为乙方还应当按所购置的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的答谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方答谢金的三分之一;待房屋主体结构完成后再支付三分之一;基余的待楼房交付后____日内支付完毕。

5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。假设回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的答谢金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后干脆与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。假设须要甲方方面的相关手续，甲方有义务帮助供给。

7、如乙方不能与开发商干脆签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当帮助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的须要，甲方应当供给一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主见任何的权利。假设甲方违约，除了退还乙方交纳的全部购房款和利息及答谢金外，还应当支付元的39;违约金。

10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。

10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。

1

1、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

1

2、本协议自双方签字之日起生效。

甲方

乙方________年____月____日

回迁房买卖合同8

卖房方〔简称甲方〕：

买房方〔简称乙方〕：

经过甲乙双方协商，就甲方向乙方出卖甲方全部在建回迁房产一事，达成以下条款：

一、甲方同意将位于XXXX区域约XXX平方米回迁楼房以XXX万元人民币的价格出售给乙方。

二、甲方保证该回迁房屋是符合现有国家及XX市房屋上市的有关规定及政策法规；甲方必需保证拥有该回迁房屋的独立产权；无任何产权争议及纠纷，并有权将该房屋上市交易。甲方保证该回迁房屋手续真实有效，回迁房屋地址在XXX区域，甲方保证该回迁房屋有效依次为第XXX号。否那么，由此造成乙方的任何损失均由甲方予以赔偿，详细赔偿数额按合同第四项。

三、乙方情愿在本合同第一条款和其次条款成立的前提下，就向甲方购置上述回迁房的完全产权之事签订本合同，并认可在这种状况下签订才具有法律的效力。

四、乙方将购置房屋款项一次性交清后，甲方将房屋全部手续交付乙方。自甲乙双方交接之日起，双方信守合约，如有违约，违约方支付双倍房价的违约金既人民币XXX万元作为违约赔偿。

五、乙方负责办理过户各种手续，并担当过户费用。

六、乙方办理房屋入住和产权过户的手续时，如须要甲方供给有效证件和刚好到场时，甲方无条件负责协作。不得以任何理由推脱，如不协作，属违约行为。

七、房屋拆迁中的拆迁补偿过度费归乙方全部，如需领取甲方予以协作帮助。

七、协议一式二份，甲乙双方各执一份。此协议自签订之日起马上生效。并永久有效。

甲方产权人：

乙方签字：

甲方共同全部人：

年月日

回迁房买卖合同9

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，在同等、自愿的根底上，订立以下合同：

一、甲方自愿将公司开发的卖于乙方，此房建筑面积：m，贮存室号，建筑面积：m。

二、转让价格：此房屋总价款〔含贮存室〕为整〔小写：￥〕。

三、付款方式：

1、乙方首付房款定金元〔大写：〕，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的元〔大写：〕房款，至此乙方拥有该房屋的产权，甲方不得以任何理由干预。

2、甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。

四、该房屋拆迁补偿，过渡期自年月日至年月日，逾期不能交房时，根据市号令超期临时安置费的标准执行，本房屋的逾期补偿费用由乙方享受，详细补偿时间以开发商补偿给回迁户的时间为准，甲方应刚好通知乙方，不得以任何理由享有。

五、甲方负责办理本房屋户名更改合同等相关手续。

六、甲方负责解决本套房屋应享有的回迁户待遇。

七、违约责任：

如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的200%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的50%。

八、如开发商中止开发，协商无果的状况下〔期限为壹年〕，甲方退还乙方全额房款及利息〔利息以银行利息为基准〕，乙方退还所领本套房屋的逾期补偿款。

九、甲方应全程帮助乙方，直到乙方取得房产证。

十、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：乙方：

身份证号码：身份证号码：

身份证号码：

联系：联系：

年月日

回迁房买卖合同10

卖方(以下简称甲方)：身份证号码：

买方(以下简称乙方)：身份证号码：

依据?中华人民共和国合同法?及其他有关法律、法规之规定，经甲乙双方协商，就甲方向乙方转让甲方房产一事达成一样，在同等、自愿的根底上，订立以下合同：

一、转让内容

1.甲方自愿将XXXX公司，开发的XX区楼单元室，卖于乙方，此房建筑面积㎡。

2.上述房屋所在地位于。

二、转让价格：此房屋总价款为整(小写：￥)。

三、付款方式：

1.乙方首付房款为元(小写：，甲方办理完房屋户名更改合同手续后，乙方再支付剩余的房款元(小写：)，至此乙方拥有该房屋的全部权，甲方不得以任何理由干预。

2.甲方将房屋过户至乙方名下所产生的交易税费，产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方担当。

3.甲方收到乙方支付的房款后，出具收条。

四、违约责任：

1.如甲方违约，甲方应退还乙方全额房款及利息，并支付此房款全额的100%作为违约金赔偿给乙方。如乙方违约，扣除乙方房款的100%。

2.甲方相关直系亲属知晓本房屋买卖合同，以及本合同签约。并自愿放弃本房产的应有权，同意该房屋产权全部人的意愿出售该房产，无异议。

3.自甲方取得房产证起应在第一时间和乙方取得联系，并帮助乙方办理房屋全部权的转移手续，三个月内将上述房产过户到乙方，否那么甲方将对乙方进行此房款总价100%的费用作为违约赔偿。

五、甲方应全程帮助乙方，指导乙方取得房产证。

六、甲方保证该处房屋产权无查封、无债务纠纷，供给的材料齐全、真实有效。

七、本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

八、在乙方向甲方支付房款首付款后，此合同方可生效。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方(签字手印)卖方：：

甲方干脆亲属(签字手印)：身份证号码：

乙方(签字手印)买方：：

钧证人(签字手印)：

钧证人(签字手印)：

签订日期：年月日

回迁房买卖合同11

出卖人〔甲方〕身份证号码：

买受人〔甲方〕身份证号码：

依据?中户人民共和国合同法?及相关法律、法规的规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的根底上，就甲方向乙方出售房屋签订本协议，以资共同遵守。

第一条、因甲方的房屋被依法拆迁，甲方自愿将其回迁安置的位于或位于的房屋转让给乙方，面积约平方，房价每平方元。总房价万元。乙方在取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

其次条、由于上述的房屋尚未施工，甲方同意帮助乙方进行选择房屋楼层及位置。该房屋交房期两年时间，在交房时如因面积削减或增大，均按协议所定放假多退少补。

第三条、本协议签字生效后，乙方即时付购房定金万元，

其次次付款在乙方取得该房钥匙的同时，一次性付房款万元，尾款万元。在乙方取得房产证当天一次性付清。

第四条、本协议签订后，双方应共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房主见任何的权利。更不得再将该房出售或赠与

第三人，否那么甲方担当违约责任。

第五条、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓，乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当尽快办理产权登记，甲方办理完产权登记后，在其产权证下来____日内，应马上帮助乙方办理产权过户手续，过户全部费用有乙方担当。在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力帮助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而乙方遭遇损失的，由甲方担当赔偿责任。

第六条、乙方如不能刚好按合同约定支付房款，甲方有权没收定金，并按房款总额的日千分之三向乙方收取拖欠天数的违约金。因甲方缘由，致使该协议无法履行的，甲方担当定金双倍返还责任，并同时担当房款总额的日千分之三违约金，自本协议签订之日起计算。〔原那么上不超过总房价的两倍〕

第七条、甲方应出具拆迁安置协议，确保对该买卖协议中的房屋有处置权。甲方是共人，乙方暂定代理人，在办理产权登记时，乙方可以为其本人或其他亲属等。

第八条、本协议双方应共同遵守，双方发生分歧应协商解决，协商不成，任何一方均可向____区人民法院提起诉讼，违约方担当全部诉讼费、保全费、律师费等全部费用。

第九条、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。

补充：

甲方：

乙方：

回迁房买卖合同12

卖方：(以下简称甲方)

买方：(以下简称乙方)

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，自愿达成以下协议，以资共同信守执行。

一、甲方承诺并自愿将坐落于省市区小区栋室，建筑面积为㎡(平方米)，运用面积㎡(平方米)自有回迁楼房，出售给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔，否那么甲方将向乙方支付相当于房屋总价款20%的违约金。

二、上述房屋包括附属设施，经双方约定房屋单价(人民币)：元/平方米;总价：。

三、双方约定，乙方分三次付清房款。本协议签订之日起至年月日，乙方付给甲方首付款(含定金)大写：(小写：)，甲方同时将房屋交付乙方，以及回迁安置协议原件、房屋原始产权证明及身份证复印件交付乙方。双方应当为对方出具相应的凭证。乙方在年月日前向甲方支付(其次次)房款万元，剩余房款万元在房产证办理完毕日内支付给甲方。乙方每次付给甲方房款均以银行卡转账进行，甲方声明以下作为本次交易银行账户：户名：开户行：账号：

四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，(原始)产权为其本人，有处分的权利，房屋上没有任何第三方的抵押、担保或其他任何形式的他项权利。且无其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。

六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。如届时该房屋存在产权纠纷，由甲方担当全部责任，并退换乙方支付的全部房款，同时支付相当于房屋总价款的20%的违约金。

七、甲方应协作争取能在产权证办理前干脆将房屋全部人更改为乙方姓名，如乙方不能与开发商(拆迁办)干脆办理更名手续，以甲方名义办理产权证书，那么办理费用由甲方担当，过户费用由乙方担当，且甲方应当无条件帮助乙方办理过户手续，甲方知晓可办理房产证事宜后，应刚好通知乙方，或接到乙方通知后，供给一切与之有关的资料。不得以任何理由借故要挟推辞，否那么视甲方为违约，向乙方支付相当于房屋总价款的20%的违约金。如因甲方的'延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方担当赔偿责任。

八、甲方承诺在合同签订之日起3年可办理房产证且为乙方办理房屋产权过户，届时因各种因素导致房产局不予办理房屋产权证以及过户，甲方应退还乙方支付的全部房款并支付相当于房屋总价款的20%的赔偿金。如假设遇到房屋产权证下发延迟再由双方协商确定期限内办理。

九、合同签订生效后，房屋升值与甲方无关，乙方享有该房屋占有、运用、收益、处分的权利。

十、本协议签订前或签订后，该房屋如有属于甲方应缴纳的一切税收、费用，概由甲方担当。

十一、本协议签订后，双方应当共同遵守，甲方不得反悔，不得再对该房屋主见任何权利。假设甲方违约，除了退还乙方交纳的全部房款，同时，应当支付相当于同期银行贷款利率四倍的利息，并支付相当于房屋总价款的20%的违约金。

十二、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。

十三、在房产证办理时假设实际登记建筑面积小于甲方承诺的65平米，所产生的面积差，甲方应根据5000元/平方米返还乙方多付的房款并支付同期银行贷款利率的利息。

十四、甲方法定继承人一样同意此次房屋买卖交易，并且同意本协议全部条款，甲方法定继承人无此房屋的继承权与运用权。

十五、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。

十六、本协议自甲乙双方夫妻现场出具结婚证明并共同签订之日起生效。

十七、本协议一式三份，双方各执一份为凭，交一份于房屋所在地社居委备案留存。

甲方(签字)乙方(签字)：身份证号：身份证号通信地址：通信地址：：：

日期：日期：(法定继承人看法/签字)：第三方(律师)(签字)：身份证号：身份证号通信地址：通信地址：：：

日期：日期：

回迁房买卖合同13

出卖人：薛继东、谢红境(以下简称甲方)

买受人：王庆武、马桂华(以下简称乙方)

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一样同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。

一、甲方愿将坐落于文化路四段东海新村小区内，建筑面积为71.94平方米的14321号自有楼房，出售给乙方。

二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币10.5万元人民币。

三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款；甲方同时将房屋钥匙交付给乙方。双方应当同时为对方出具相应的收到凭证。

四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当尽快办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。除客观缘由不能办理外，甲方应当于XX年10月底前帮助乙方办理完产权过户事宜。七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力帮助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。因签订本协议所发生的过户登记费、契税、估价费、印花税等费用由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自担当。

九、本协议签订后，双方应当共同遵守。如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应当赔偿对方房屋总价款20%的违约金。

十、在本协议履行过程中，双方发生分歧应当协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。

十一、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

十二、本协议自双方签字之日起生效。

甲方〔签字〕：

乙方〔签字〕：

回迁房买卖合同14

出卖人：(以下简称甲方)

买受人：(以下简称乙方)

依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一样同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。

一、甲方情愿将坐落于，建筑面积为平方米的号自有楼房，出售给乙方。

二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币〔大写〕万元人民币。

三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款；甲方同时将房屋钥匙、与房产证明及各种身份证交付给乙方。双方应当同时为对方出具相应的收到凭证。

四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清晰，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互担当赔偿责任。

六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应当第第一时间办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应马上帮助乙方办理产权过户手续。甲方应当于年月底前帮助乙方办理完产权过户事宜。

七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力帮助。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭遇损失的，由甲方负赔偿责任。

八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、