监理工程师之交通工程目标控制押题练习试题A卷带答案

监理工程师之交通工程目标控制押题练习试题A卷带答案

单选题（共100题）1、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D2、关于路面透层施工技术要求的说法，错误的是（）。A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，并在表面形成油膜C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒D.当用乳化沥青做透层时，洒布后应待其充分渗透，且水分蒸发后方可铺筑沥青面层，其时间间隔不宜少于24h【答案】B3、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（）承担赔偿责任。A.发包人B.监理人C.承包人D.发包人和承包人共同【答案】A4、监理工程师应在收到施工进度计划后的（）天之内，对施工进度计划予以批复或提出修改意见。A.7B.14C.21D.28【答案】B5、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备。A.5B.10C.15D.20【答案】A6、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C7、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D8、下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（）。A.宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料B.含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料C.泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基D.粉质土不宜直接用于填筑二级及二级以上公路的路床，不得直接用于填筑冰冻地区的路床及浸水部分的路堤【答案】C9、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。A.监理工程师B.施工单位负责人C.施工单位技术负责人D.建设单位【答案】A10、坡脚或坡顶边缘高程与路肩边缘高程之差称为（）。A.路基高度B.边坡高度C.路堑高度D.路堤高度【答案】B11、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。A.对施工过程废水、废气排放进行监理B.对水处理工程进行施工监理C.对绿化工程进行施工监理D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A12、推进交通强国建设的监理工作目标中的安全目标是杜绝（）及以上生产安全责任事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】C13、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B14、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】A15、施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】C16、价值工程中的技术指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】D17、同一层路基的填料应为一种填料，性质不同的填料不得混合填筑。路堤填筑时应从最保处起分层填筑，而且是水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实。每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于（）mm。A.100mmB.200mmC.250mmD.500mm【答案】D18、三违不包括（）。A.违章指挥B.违章操作C.违反施工方案D.违反劳动纪律【答案】C19、关于加固土桩施工的说法不正确的是（）。A.加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥B.生石灰应采用磨细I级生石灰C.水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥D.加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根【答案】D20、钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。A.400B.500C.600D.700【答案】C21、指一定条件下易导致重大安全生产事故的风险的是（）。A.重大风险B.较大风险C.一般风险D.较小风险【答案】B22、对高速公路和一级公路，水泥稳定材料从装车到运输到现场，时间不宜超过1h，超过2h应（）。A.检测合格后使用B.根据经验判断后使用C.作为废料处理D.直接使用【答案】C23、若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。A.B在T中间B.B过分小于TC.B与T相重合，实际分布太宽D.B过分偏离T的中心【答案】B24、下列不属于土的试验项目的是（）。A.天然含水率试验B.液塑限试验C.击实试验D.抗压强度试验【答案】D25、（）可用于混凝土灌注桩的桩身完整性检测，判定桩身缺陷的位置、范围和程度。A.高应变法B.低应变法C.声波透射法D.取芯法【答案】C26、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当（）。A.要求施工单位整改B.施工单位暂时停止施工C.及时报告建设单位D.及时向有关主管部门报告【答案】A27、在石方开挖的过程中，下列说法正确的是（）。A.每挖深1m应进行边坡边线和坡率的复测B.每挖深4m应进行边坡边线和坡率的复测C.每挖深7m应进行边坡边线和坡率的复测D.每挖深10m应进行边坡边线和坡率的复测【答案】B28、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A29、高速公路、一级公路路床范围为崩解性岩石或强风化软岩时，应进行换填处理，设计有规定时按设计厚度换填，设计未规定时换填厚度宜为（）。A.0.2~0.5mB.0.3~0.5mC.0.5~0.8mD.0.5~1.0m【答案】B30、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。A.平面位移监测B.稳定性监测C.地面隆起监测D.土体深层水平位移【答案】B31、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00【答案】D32、（）可分为悬吊模架法、活动支架法。A.移动模架施工法B.逐跨顶推施工法C.平衡悬臂施工法D.预制装配式施工法【答案】A33、竣工验收建设项目综合评分采取加权平均法计算，其中竣工验收工程质量得分权值为（），参建单位工作评价得分权值为0.3（项目法人占0.15，设计、施工、监理各占0.05）。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.8【答案】C34、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】A35、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆【答案】C36、强夯的计量单位的是（）。A.平方米B.立方米C.延米D.次数【答案】A37、（）是安全生产的核心。A.安全技术交底B.责任制C.安全费用保障D.安全生产许可【答案】B38、关于“平安工地”考核评价的说法，错误的是（）。A.考核评价应遵循“分级管理、属地负责”的原则B.考核评价结果分为优秀、合格、不合格三个等级C.考核评价结果纳入企业安全生产信用记录D.施工单位是平安工地建设的实施主体【答案】B39、质量管理体系审核由（）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】A40、价值工程中的经济指标是（）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】C41、施工单位法定代表人、生产经营负责人、项目经理每年接受安全培训的时间不得少于（）学时。A.20B.30C.40D.50【答案】B42、（）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。A.计算跨径B.净跨径C.标准跨径D.总跨径【答案】A43、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（）。A.2.0～3.1B.2.3～3.7C.2.0～3.7D.2.3～3.1【答案】D44、下列各项中，不属于公路工程工程量清单组成的是（）。A.工程量清单汇总表B.计日工明细表C.暂列金表D.暂估价表【答案】C45、在《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）中“由总监主持编制、开展监理工作的指导性文件”称为（）。A.监理计划B.监理规划C.监理大纲D.监理细则【答案】A46、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。A.坑槽B.龟裂C.车辙D.唧泥【答案】D47、关于路基冬期施工的说法不正确的是（）。A.填筑路堤应按横断面全宽平填，每层松铺厚度比正常施工增加20%～30%B.当填筑高程距路床底面1m时，碾压密实后应停止填筑C.冬期过后应对填方路堤进行补充压实D.路基挖至路床顶面以上1m时，完成临时排水沟后应停止开挖，待冬期过后再进行施工【答案】A48、评估工作原则上由项目（）具体负责。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.行政部门【答案】A49、建设工程施工承包合同的类型按照计价方式的不同划分为总价合同、单价合同和（）三类。A.可调总价合同B.固定百分比酬金合同C.成本加奖罚金合同D.成本加酬金合同【答案】D50、关于签认安全生产专项费用清单中，安全生产专项费用计量支付的工作职责，施工单位提交计量申请后（）天内完成审查、审批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C51、各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是（）A.城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%B.港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%C.公路项目由25%调整为10%D.房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变【答案】C52、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C53、下列关于费用控制的监理工作目标的说法中，错误的是（）。A.费用监理人员应做到工程量清单内的费用项目，按照清单规定及时支付B.目标控制是开展各项工作的核心C.工程量清单外的项目，支付不需经过监理机构或业主的书面批准D.“签约合同价”是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额【答案】C54、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C55、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。A.2B.3C.4D.5【答案】B56、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B57、横向施工缝只应在摊铺作业中断时间超过（）时才设置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A58、在项目进度监测过程中，一旦发现出现严重的进度偏差时（）必须认真分析产生的原因及对后续工作和总工期的影响，及时督促承包人采取合理的调整措施进行处理，确保进度目标的实现。A.建设主管部门B.发包人C.设计人D.监理工程师【答案】D59、某工程有5个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3d，施工过程之间的组织间歇合计为6d。该工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C60、下列事故报告中，属于漏报的是（）。A.快报表报送超过规定时限B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B61、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。A.±30%B.±20%C.±10%D.±25%【答案】A62、下列关于模板、支架和拱架的卸落的说法错误的是（）。A.非承重侧模板应在混凝土抗压强度达到2.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时，方可拆除B.芯模和预留孔道的内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷或裂缝现象时，方可拆除C.承重模板、拱架和支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除D.侧模及底模应在结构建立预应力后方可拆除【答案】D63、施工方案需要专家论证、审查时，专家组论证、审查的内容不包括（）。A.专项施工方案内容是否完整B.安全施工的基本条件是否满足现场实际情况C.专项施工方案编审程序是否符合要求D.专项施工方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范【答案】C64、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（）次，并单独建档。A.1B.2C.3D.4【答案】A65、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】D66、施工、监理合同段考核评价结果不合格的，该施工、监理合同段应当立即整改，整改完成后由（）组织复评。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A67、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】D68、下列关于路堤填筑的碾压原则的说法中，不正确的是（）。A.先快后慢B.先静压后振动C.由弱振至强振D.先低后高【答案】A69、填土路基施工时，每填筑高（）宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高（）宜检测路基中线和宽度。A.2m；2mB.3m；3mC.2m；3mD.3m；2m【答案】C70、挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。A.1.2B.1.5C.1.8D.2.0【答案】B71、喷射混凝土质量问题，预防措施不符合规定的是（）。A.喷射混凝土，宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于32.5级B.混凝土终凝4h后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于10dC.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理，个别突出的地方应予凿除【答案】B72、（）是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。A.公路收费分中心B.公路收费中心C.公路收费站D.公路收费路口【答案】A73、交通建设工程项目应急预案中的项目总体预案由（）根据项目特点，在对项目进行安全风险评估的基础上制订。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】B74、桥梁中的桥墩和桥台底部的奠基部分称属于（）。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属设施【答案】A75、工业废渣路堤填筑应采用细粒土进行包边防护，包边土应与工业废渣同步施工，宽度宜不小于（）m，包边土底部0.5m范围宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A76、工程项目管理目标是一个完整的目标体系并随着外部环境的不断变化或不可预见事件的发生而不断调整、优化和完善，使其适应不断变化的外部环境，更符合客观实际，体现了（）。A.多元性B.相关性C.均衡性D.动态性【答案】D77、利用一种树形决策网络来描述与求解风险型决策问题的方法是（）。A.决策树法B.蒙特卡洛法C.盈亏平衡分析法D.敏感性分析法【答案】A78、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】A79、在选择沥青面层材料时，（）适用于各级沥青面层的任何层次。A.密级配沥青混凝土混合料ACB.沥青玛蒂脂碎石混合料SMAC.沥青碎石混合料AMD.排水式沥青碎石混合料OGFC【答案】A80、工程施工对生态环境造成的短期影响，主要是指施工期间及其前后（）年的短暂时间内造成的。A.1～2B.2～3C.3～4D.3～5【答案】A81、依法属于国有的士地有()。.A.城市市区的土地B.依法不属于集体所有的荒地C.农村宅基地D.国家建设征收的土地E.自留地【答案】A82、某工程2019年签合同时，2019年相对于2018年的材料综合物价指数为120％，2020年相对于2018年的材料综合物价指数为144％，计算2020年1000万元材料费的实际结算价为（）万元。A.1100B.1200C.1320D.1420【答案】B83、有一条200米长沟槽，其土方为1760m3，按流水施工分为四段，每段人工挖土作业队合理组成为20人，为加快进度采用两班倒施工，已知劳动定额为0.5工日/m3，则挖土施工的流水节拍为（）天。A.22B.44C.5.5D.11【答案】C84、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA，额定漏电动作时间（）。A.不应大于0.1sB.大于0.1sC.小于0.1sD.不应小于0.1s【答案】A85、下列有关工程监理单位安全责任的表述中，不正确的是（）。A.应当审查安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准B.在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改C.事故隐患严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.向施工单位发出要求其整改或停止施工的指令后，施工单位拒不执行的，工程监理单位应当再次向施工单位发出有关指令【答案】D86、下列价值工程对象选择方法中,以功能重要程度作为选择标准的是（）A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】B87、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B88、关于渗沟施工的说法，错误的是（）。A.渗水材料应采用洁净的砂砾、粗砂等B.渗沟侧壁宜设封闭层C.渗沟的基底宜埋入不透水层以下至少500mmD.渗沟宜从下游向上游分段开挖【答案】B89、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（）计算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%【答案】C90、在单因素敏感性分析中，当产品价格下降幅度为6.3%、项目投资额降低幅度为22.6%、经营成本上升幅度为15.2%时，该项目净现值为0，按净现值对产品价格、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为（）。A.产品价格——投资额——经营成本B.产品价格——经营成本——投资额C.投资额——经营成本——产品价格D.经营成本——投资额——产品价格【答案】B91、以下关于计日工的说法，错误的是（）A.工程中标实施时，未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工B.接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝C.计日工参与调价D.计日工劳务的工资的工时扣去用餐和休息的时间C选项错误，计日工不参与调价。【答案】C92、（）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.双重预防B.三重预防C.多重预防D.手段结合预防【答案】A93、某工程组织流水施工，有4个工序，分5段施工，流水节拍分别为3d、5d、7d和4d，则该工程的总工期应为（）天。A.45B.46C.47D.48【答案】C94、某沥青混合料出厂温度为200℃，属于过度加热，该沥青混合料应（）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】B95、监理工程师应常驻工地，对施工活动的环境保护工作实施动态管理，其工作方式以（）为主。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】B96、项目监理机构应对（）分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.全部工程项目B.进度较快的C.危险性较大的D.质量要求高的【答案】C97、软土地区路基粒料桩施工碎石粧密实度抽查频率应为（）%，用重II型动力触探测试，贯入量为100mm时，击数应大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A98、土石路堤施工时，外观质量标准要求（）不松动。A.大粒径填石B.中粒径填石C.细粒径填石D.粗粒径填石【答案】A99、下列关于隧道支护的说法中，错误的是（）。A.初期支护要遵循“短进尺，早封闭”原则B.在开挖施工过程中，及时做好洞内排水系统，排水沟沿边墙设置C.仰拱最好在二次衬砌之前施工D.从开挖到支护时间间隔不能太长，同时加强边仰坡的变形观测【答案】B100、以下关于工程量清单计量规则的说明，错误的是（）A.凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上B.搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等，单独另行计量C.对于面积在1m2以下的固定物（如检查井等）不予扣除D.土方体积可采用平均断面面积法计算B选项，搭接接头、接头套筒，焊接材料，下脚料和固定、定位架立钢筋等,不予另行计量。【答案】B多选题（共40题）1、《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)中规定，关于各龄期、各类型水泥强度说法正确的有（）。A.强度等级42.5型号3d抗压强度17MPaB.强度等级42.5R型号3d抗压强度17MPaC.强度等级52.5型号3d抗压强度23MPaD.强度等级52.5R型号3d抗压强度23MPaE.强度等级52.5型号28d抗压强度52.5MPa【答案】AC2、概预算文件审查的主要内容包括（）。A.审查编制依据B.审查编制内容C.审查工程量D.审查定额的使用E.审查审批程序【答案】ABCD3、甲公司因乙公司拒绝履行生效法律文书所确定的给付120万元的义务，向区人民法院申请执行。在执行过程中，区人民法院发现乙公司已停业半年之久，无可供执行的财产，但是乙公司曾在一年前购买上市公司丙公司的股票，价值110万元，对此，区人民法院可以：()A.扣押股票，并强制乙公司按照公司法的有关规定转让B.直接对乙公司的股票进行拍卖或者变卖，用于清偿债务C.直接将股票抵偿给甲公司D.将丙公司变更为本案的被执行人【答案】ABC4、在关键线路中选择被压缩的各项工作必须满足的要求是（）。A.被压缩的工作是关键线路上的工作B.被压缩的工作成本较高C.被压缩工作资源供给条件较差D.被压缩工作的持续时间不短于最短工期，工期可进行压缩E.被压缩工作的费用斜率是关键线路上可压缩工作中最小的工作【答案】AD5、隧道洞口坍塌的原因包括（）。A.地质条件不良B.土质松散C.稳定性差D.采用全断面法开挖E.开挖隧道又破坏了原有的土体平衡状态【答案】ABC6、下列属于桥梁基础中浅基础的是（）。A.刚性扩大基础B.条形基础C.钻孔灌注桩基础D.箱形基础E.沉井基础【答案】ABD7、下列关于工程费用监理作用的说法正确的有（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的重要辅助手段C.安全控制的重要辅助手段D.进度控制的重要辅助手段E.保护承包人合法权益的重要途径【答案】ABD8、在民事诉讼中，当事人对下列哪些判决、裁定不能提起上诉？()A.一审人民法院驳回起诉的裁定B.一审人民法院终结执行的裁定C.不准许撤诉的裁定D.人民法院对某失踪人宣告死亡的判决【答案】BCD9、关于实现担保物权案件的管辖，下列说法中符合我国民事诉讼法规定的是：A.担保物权人可向担保合同签订地基层人民法院提出实现担保物权申请B.担保物权人可向担保财产所在地基层人民法院提出实现担保物权申请C.担保物权人可向担保物权登记地基层人民法院提出实现担保物权申请D.担保物权人可向被申请人住所地基层人民法院提出实现担保物权申请【答案】BC10、刚性路面主要指用水泥混凝土作面层的路面结构。其特点有（）。A.竖向弯沉较小B.抗弯拉强度高C.较高的弹性模量D.呈现出较大的刚度E.主要靠抗压强度和抗剪强度承受车辆荷载的作用【答案】ABCD11、为了在工期内完成整个工程，应根据实际经验，将各个项目所需时间在总工期内进行分配，作出符合实际情况的进度计划。通常使用（）来进行这样的安排。A.顺行法B.逆算法C.重点法D.单调法E.盖行法【答案】ABC12、下列属于施工组织设计编制依据的是（）。A.投标企业自身规章制度B.建设单位对施工的要求C.工程施工范围内的现场条件D.工程所在地区行政主管部门的批准文件E.建设单位规章制度【答案】BCD13、施工机械台班单价中的不变费用包括（）。A.折旧费B.安拆辅助费C.检修费D.维护费E.动力燃料费【答案】ABCD14、网络计划技术在我国已广泛应用于国民经济各个领域的计划管理中，而应用最多的还是工程项目的施工组织与管理，并取得了巨大的经济效益。网络计划方法具有的特点包括（）。A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案E.计划简单，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此E选项，计划复杂，特别是大型且复杂的工程进度网络计划更是如此。【答案】ABCD15、关于防水层铺设施工说法正确的有（）。A.防水层应超前二次衬砌施工1～2个循环的距离衬砌段进行铺设B.宜采用专用台车铺设防水层C.防水层应环向分幅铺设，拱部和边墙应无纵向搭接D.铺挂的固定点间距：拱部宜为0.5～0.7m，侧墙宜为0.7～1.0m，在凹处适当加密固定点E.无纺布与防水板应分别铺挂，先铺挂防水板后铺挂无纺布【答案】ABD16、下列费用属于价差预备费的有（）A.材料费价格大幅上涨B.企业管理费因政策原因上涨C.外资贷款汇率变动部分费用D.验收小组为鉴定工程质量必须开挖和修复隐蔽工程的费用E.设备因规格不同而代换使用发生的价差【答案】ABC17、下列关于检查排水垫层施工描述正确的有（）。A.设置在路基侧时，宜沿路线方向布置B.设在低洼地带或天然沟谷时，宜沿沟谷走向布置C.暗沟顶面应设置混凝土盖板或石料盖板，板顶填土厚度应不小子500mmD.不同区域的填充料应采用不同粒径分层填筑E.渗井顶部四周要用粉土围护，并加盖封闭【答案】ABC18、隧道施工常采用的开挖方法有（）。A.直线法B.全断面法C.台阶法D.导坑超前法E.逐段开挖法【答案】BCD19、质量缺陷的处理原则包括（）。A.监理工程师具有质量否决权B.质量缺陷处理须事先进行调查，分清责任，以明确处理费用的归属C.施工单位必须执行监理工程师对质量缺陷的处理意见D.前道工序有缺陷，施工单位采取补救措施后，可进行下一道工序E.施工单位对质量缺陷的处理完成后必须接受监理工程师的检查、验收【答案】ABC20、下列选项属于工程费用监理人员的素质要求的有（）。A.公路工程技术知识B.公路工程管理知识C.公路情况调研知识D.市场经济法律知识E.费用监理业务知识【答案】ABD21、悬臂浇筑法设置预拱度时应考虑（）。A.挂篮前端垂直挠度B.各施工阶段的弹、塑性挠度C.1/2静活载挠度D.温度E.悬臂端应力值【答案】ABC22、公路工程中使用的石灰的要求包括（）。A.高速公路和一级公路用石灰应不低于I级技术要求B.高速公路和一级公路用石灰应不低于II级技术要求C.二级公路用石灰应不低于III技术要求D.二级以下公路应不低于IV级技术要求E.高速公路和一级公路的基层宜采用磨细消石灰【答案】BC23、关于桥涵工程环境保护监理要点，说法正确的有（）。A.在桥涵工程开工前，应审批施工方案中的环保措施B.根据工程情况，确定本阶段环保监理的巡视旁站计划，对建设单位环保措施的执行效果进行检查C.基坑开挖的弃土堆放地点应事先经监理工程师同意D.对发生泄漏或任意排放的，应当场责令施工单位改正，并旁站监督整改过程E.需要围堰施工的，应事先取得当地水利部门的许可，手续完备并经审查后才能施工【答案】ACD24、投资估算与概预算的区别，说法正确的是（）A.编制时间先后不同B.研究工作深度不同C.文件作用不同D.采用的计价依据不同E.文件的费用项目及表格不同【答案】ABCD25、关于桥梁预制装配式施工说法正确的有（）。A.腹板底部为扩大断面的T形梁或I形梁。应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板B.U形梁式拱肋，宜一次浇筑完成。首先浇筑底板至底板承托的顶面，待上述混凝土沉实后，再浇筑腹板C.连续箱梁梁段的浇筑，应先浇底板，振捣密实后，再行浇筑腹板D.装卸、运输及储存预制构件时，其位置应正立，顶面朝上E.预制构件的起吊、运输装卸和安装过程中的内部应力应保证始终大于设计应力【答案】ABCD26、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC27、高海拔隧道施工，可根据（）等因素决定供氧方式。A.高程B.洞内人员数量C.机械设备类型D.制供氧条件E.人员族群构成【答案】ABD28、建设项目的环境影响报告书应当包括（）。A.建设项目概况B.建设项目周围环境现状C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D.对建设项目实施环境监测的建议E.建设项目对环境影响的经济效益分析【答案】ABCD29、钢筋混凝土梁桥的裂缝处理：当裂缝的宽度大于限值及裂缝分布超出正常范围时，应做如下处理（）。A.当裂缝宽度在限值范围内时，可进行封闭处理，一般涂刷环氧树脂胶B.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料C.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定进行加固处理D.当裂缝的宽度大于限值时，应用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补E.当裂缝发展严重时，应重新修筑钢筋混凝土梁桥