监理工程师之合同管理押题练习题型汇编带答案

监理工程师之合同管理押题练习题型汇编带答案

单选题（共100题）1、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A.公司甲B.公司乙C.银行D.登记机关【答案】A2、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A.备案B.交付C.登记D.合同签订【答案】C3、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48【答案】D4、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】C5、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】B6、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.监理人【答案】B7、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。A.由丙承担保证责任B.处分乙抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】B8、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理【答案】A9、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日【答案】A10、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】B11、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C.应发送给全体投标人，并说明问题来源D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】D12、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作【答案】A13、FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主提供的设计进行施工或施工总承包的合同是（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《简明合同格式》【答案】A14、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地【答案】D15、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是()。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A16、以下说法不符合安全运动条件的是（）。A.一开始不要做剧烈的运动B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量C.水分的补给要充足D.身体不适时要休息【答案】B17、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】D18、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。A.不能辨认自己行为的成年人B.不满八周岁的未成年人C.八周岁以上的未成年人D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】D19、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】B20、主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A21、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】A22、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C23、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】A24、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A.开标时间至少5日前B.开标至少15日前C.资格评审工作开始前5天D.资格评审工作开始前15天【答案】B25、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】D26、关于委托代理关系的说法，正确的是（）。A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担【答案】B27、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同【答案】D28、按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】B29、刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某的全天总的能量摄入量为（）kcal。A.1560B.1669C.1788D.1789【答案】B30、下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。A.蔬菜先洗后切B.淘米的次数不要多C.发酵面食使用鲜酵母D.煮米粥加碱E.蔬菜先热烫再炒【答案】A31、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。A.事件B.行为C.权利D.义务【答案】A32、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】C33、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。A.3B.5C.7D.9【答案】B34、合同工期自（）起计算。A.监理人下达开工通知之日B.实际开工之日C.合同中约定的开工日D.开工通知中载明的开工日【答案】D35、关于委托代理的说法中，错误的是（）。A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”【答案】D36、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】D37、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有强制执行的效力C.一定是不可撤销的合同D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】D38、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C39、AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B.业主与建筑师之间的标准合同文件C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D.建筑师行业内部使用的文件【答案】B40、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【答案】B41、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。A.可以由发包人发出B.只能由监理人发出C.可以由承包人发出D.只能由发包人发出【答案】B42、（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A.合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成实际任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】B43、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。A.2B.5C.7D.12【答案】C44、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D45、风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】D46、某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。A.建设单位B.承包人C.设计单位D.监理单位【答案】B47、发包人在（），向承包人返还质量保证金。A.申请竣工验收的同时B.竣工验收合格后C.保修期到期后D.缺陷责任期到期后【答案】D48、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。A.采用不可替代的专利或者专有技术的B.建设单位承诺能够自行设计的C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】B49、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】B50、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()A.人员出入口应高出室外地面不小于300mmB.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mmC.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm【答案】C51、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】D52、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会【答案】B53、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A.承包人，14天B.发包人，14天C.承包人或发包人，14天D.承包人或发包人，21天【答案】D54、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标【答案】C55、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】C56、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向监理人提交分包合同副本B.只向发包人提交分包合同副本C.应向发包人和监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】C57、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A.是终局的，对发包人具有强制约束力B.不是终局的，对发包人具有强制约束力C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】D58、关于勘察成果的说法，错误的是（）。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【答案】D59、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准双方协商D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】D60、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】A61、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。A.基准日B.保修期C.开工日D.竣工日【答案】A62、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D63、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有客体B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.法律事实只包括行为D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】D64、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和【答案】B65、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金【答案】D66、采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【答案】C67、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。A.上传投标文件提开始时间B.实际传输完成时间C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】D68、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天【答案】B69、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元:乙投标报价6200万元，评标价5950万元:丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B70、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人【答案】A71、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数【答案】C72、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【答案】D73、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位【答案】B74、非语言传播包括（）。A.类语言B.动态体语C.时间语言D.静态体语E.空间语言【答案】A75、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变【答案】D76、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C77、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48【答案】D78、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】D79、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】B80、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】D81、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】B82、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D83、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】D84、一个轻体力成年男人所食用的脂肪每日应在（）g左右。A.25B.35C.67D.77【答案】C85、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.15D.28【答案】D86、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B87、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担【答案】A88、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A89、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价【答案】A90、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人()。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】D91、下列各项中，不属于设备采购合同采购的设备的是（）。A.发电机B.发动机C.塔式起重机D.钢【答案】D92、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D93、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【答案】C94、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。A.建设单位或者工程设计单位B.监理单位或者设计单位C.监理单位或者工程总承包单位D.建设单位或者工程总承包单位【答案】D95、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】D96、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案】B97、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织【答案】C98、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】C99、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工【答案】A100、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底【答案】A多选题（共40题）1、施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.承包人D.承包人法定代表人E.监理人【答案】AC2、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的（）。A.重心B.合同号C.目的港D.起吊点E.发货标记【答案】BC3、保证合同的担保范围包括（）。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【答案】ACD4、设备采购合同采购的设备包括（）。A.用于建筑和土木工程领域的各种材料B.用于建筑设备的材料C.安装于工程中的设备D.在施工过程中使用的设备E.电线、水管【答案】CD5、根据《标准施工合同》，下列不属于承包人的施工安全责任有（）。A.编制施工安全措施计划B.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程C.配备必要的安全生产和劳动保护措施D.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失E.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失【答案】D6、建筑工程一切险中的除外责任包括（）A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用【答案】CD7、竣工结算的程序包括（）。A.承包人提交竣工付款申请单B.监理人审查C.签发竣工付款证书D.结清单生效E.支付【答案】ABC8、工程材料采购合同履行过程中，对交付货物的质量检验方法包括()。A.样品对照法B.经验鉴别法C.物理试验法D.化学实验法E.查点法【答案】BCD9、(2014年真题)根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.履约保函E.预付款保函【答案】AD10、建设工程合同管理的基本方法有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.建立合同管理目标控制B.建立合同管理评估制度C.建立合同管理行政审查和备案制度D.建立合同管理人员执业资格制度E.推行合同示范文本制度【答案】A11、合同变更的条件应符合（）。A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期E.变更的内容应符合实际变动的情况【答案】ABD12、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.专利权B.借款合同C.知识产权D.技术秘密E.建筑物【答案】ABD13、根据《标准施工招标文件》通用条款规定，下列关于缺陷责任期管理的说法正确的是（）。A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2年B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期E.由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书【答案】C14、在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（）。A.货样买卖B.分期交付买卖C.试用买卖D.异地交付买卖E.分期付款买卖【答案】ABC15、设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）。A.工程设计方案说明B.设备方案说明C.工程范围D.工艺要求E.分包方案C.D属于发包人要求的内容。【答案】AB16、根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（）。A.投标人撤回已提交的投标文件B.投标人撤销已提交的投标文件C.投标人拒绝延长投标有效期D.中标人拒绝订立合同E.中标人拒绝提交履约保证金【答案】BD17、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。A.施工方案的技术措施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C.工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案【答案】ABC18、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任【答案】AC19、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列表述不正确的是（）。A.业主应提供永久设备、材料和工程的试验所需的仪器、电力、燃料、工具等B.工程师签署试验证书后承包商不再承担此后的质量保证责任C.承包商向业主方人员提供一切机会配合检查，不解除承包商的任何义务和责任D.工程师拒收永久设备、材料或工艺后可以要求适当降低标准和条件后再度试验E.拒收产生的附加费用由业主承担，再度试验产生的附加费用由承包商承担【答案】ABD20、需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的专项施工方案有()。A.高大模板工程B.深基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程E.地下暗挖工程【答案】AB21、下列关于工程总承包合同争议解决的说法中，正确的是（）。A.发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应当提请争议评审组评审B.不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定向约定的仲裁委员会申请仲裁C.采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内，协商成立争议评审组D.争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会E.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行【答案】BD22、（2020年真题）某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。A.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】B23、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有()。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【答案】AB24、设备采购合同一方不履行合同义务或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担（）等补救措施或者赔偿损失等违约责任。A.继续履行B.终止合同C.修理D.更换E.退货【答案】ACD25、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目【答案】ABD26、设计施工总承包的范围内包括（）的全部工作内容，设计在满足招标人要求的前提下，可以充分体现施工的专利技术、专有技术在施工中的应用，达到设计与施工的紧密衔接。A.设计B.采购C.招标D.施工E.试运行【答案】ACD27、关于保证方式的说法，正确的有（）。A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行【答案】ABC28、关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A.基准日期后，因合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，相应调整合同价格B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E.基准日期即为投标截止日【答案】BD29、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，不正确的是（）。A.项目经理不得向承包商通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更承包商提供的工程信息所发的指令不属于补偿事件D.若变更由业主提供的工程信息，则按对业主最有利的解释进行计价E.通过补偿事件明确了业主和承包商的风险划分【答案】ABCD30、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，发包人应当顺延合同工期的情况包括（）。A.因国家标准变化而引起的变更B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查E.发包人提供的材料设备不符合要求【答案】BD31、（2017年真题）建筑工程一切险中，保险人对（）原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺