2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》辅导培训押题题库200题（附详解）

2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》辅导培训押题

题库200题（附详解）

一、单选题

1.王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了

对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具

有突出的实质性特点和显著进步，具备了（）。

A、新颖性

B、创造性

C、实用性

D、专有性

答案：B

解析：本题考察的是创造性。创造性是指与现有技术相比，该发明或该实用新型

具有突出的实质性特点和显著的进步。

2.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损

措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。

依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。

A、5

B、6

C、7

D、8

答案：D

解析：2004年建设工程法规真题第55题根据《中华人民共和国合同法》规定，

当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施

致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的

合理费用，由违约方承担。由法条可知，对方为采取措施所支出的合理费用1

万元应有违约方承担,再加上违约导致的直接损失7万元，共8万元。综上所述，

本题正确答案是D。

3.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全任

的说法。正确的是()。(2016)

A、安装单位应当与建设单位签订建设起重机械安装工程安全协议书。

B、施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查。

C、建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收。

D、建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明。

答案：D

解析：A错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安

装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位

应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。B错误，将建筑

起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间

等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民

政府建设主管部门。因此，施工总包单位对施工方案有审查义务。C错误，建筑

起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，

或者委托具有相应斐质的检验检测机构进行验收。D正确，施工起重机械和整体

提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检

合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。1

4.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程,工程设计方案应当根据文物

保护单位的级别,经相应的文物行政部门同意后，报()批准。

A、住房城乡建设部门

B、施工图审查机构

C、城乡建设规划部门

D、当地人民政府

答案：C

解析：该题主要考察的是:在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设

活动的相关规定。在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文

物保护单位的历史风貌；工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的

文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。

5.关于规划许可证的说法正确的是()o2018真题

A、在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可

B、出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批

C、以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可

D、建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

答案：D

解析：本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。选项A,在乡、村

庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规

划许可证。选项B,以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土

地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有

土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划

许可证。选项C,建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方

人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门

划拨土地。

6.关于夜间施工，以下说法正确的是()。

A、禁止夜间进行建筑施工作业

B、因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门

的证明

C、因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意

D、禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业

的除外

答案：D

解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，

禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修'抢险作业和因生产工

艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建议

单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。

A、100

B、200

C、1000

D、600

答案：D

解析：2011年建设工程法规真题第53题本题考查的是施工许可证的法定批准条

件。根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设工期不足一年的，到位资金

原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过一年的，到位资金原则上不得

少于工程合同价的30%。在本案中，工期为18个月超过一年，因此到位的资金

原则上应不得少于工程合同款2000万的30%,即600万。因此D项正确。综上

所述，本题的正确答案为D。

8.（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、

民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。

A、宪法、法律、部门规章

B、刑法、民法、经济法

C、法律、行政法规、地方性法规

D、宪法、刑法'民法

答案：C

解析：P1以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主

干，由法律'行政法规、地方性法规等多个层次的法律规范构成的中国特色社会

主义法律体系已经形成。

9.关于民事法律责任,下列说法中正确的是

A、民事责任的主要功能是惩罚犯罪

B、民事责任的主要功能是充当民事救济手段

C、民事责任的主要功能是维护社会经济秩序

D、民事责任主要体现为人身责任

答案：B

解析:事责任的功能主要是一种民事救济手段,使受害人被侵犯的权益得以恢复。

10.与仲裁相比，以下各项属于诉讼的特点是（）。

A、自愿性

B、专业性

C、快捷性

D、公权性

答案：D

解析：D项：诉讼的特点：公权性，程序性，强制性。所以D项当选。ABC项：

仲裁的基本特点：自愿性，专业性，独立性，快捷性，保密性，裁决在国际上得

到承认和执行。所以ABC项属于仲裁的特点，不选。综上所述，本题正确答案为

Do

11.生产经营单位使用涉及生命安全.危险性较大的特种设备，必须按照国家有

关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A、专业检测机构检测合格，取得安全标志

B、专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C、专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D、健立专门安全管理制度，定期检测评估

答案：A

解析：2004年建设工程法规真题第19题根据《中华人民共和国安全生产法》规

定，生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品

的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专

业斐质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可

投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。综上所述，本题正确答案是

Ao

12.某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同计于2011

年7月2日完工，后安装工程于2011年6月5日经建设、设计、监理和施工单

位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6月20日施工单位

将整个工程交付建设单位投入使用。则该项目安装工程一切险的责任终止日为()。

A、2011年7月2日

B、2011年6月5日

C、2011年6月8日

D、2011年6月20日

答案：B

解析：安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、

设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完验收证书或验收

合格，或工程所有人实际占有或使用接受该部分或全部工程之时终止，以先发生

者为先。本题中，2011年6月5日验收合格，2011年6月8日签发验收合格证

书，根据上述规定，时间以先发生的为先，因此，安装保险责任至2011年6月

5日终止。综上所述，本题的正确答案为B。

13.王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业

保险费，王某在2009年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到

新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业，王某领取失业保险金

的期限为()。

A、12

B、18

C、24

D、26

答案：c

解析：失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满1年不足5年的，领取失业保

险金的期限最长为12个月；累计缴费满5年不足10年的，领取失业保险金的期

限最长为18个月；累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为24个

月。重新就业后，再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限与前

次失业应当领取而未领取的失业保险金的期限合并计算，最长不超过24个月。

因此，王某第一次失业时，工作已满5年不足10年，领取期限为18个月，而王

某只失业了4个月，即剩余14个月未领取。2011年失业时工作满1年不足5年，

因此，失业时领取失业保险金期限为12个月，和上次未领取的14个月累计，共

计26个月，超过上线24个月，所以只能按24个月领取。

14.甲于2007年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。

2008年3月16日，甲被丙驾车撞伤，花费医疗费3万元。对此，正确的说法()。

A、对于投保人而言，保险的根本目的不是发生灾难事件时能够得到补偿

B、投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，可以先行撤离，等过几

天再通知保险人

C、保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照全部损失进行保险索赔

D、甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金

答案：D

解析：于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一

目的必须通过索赔来实现。所以答案A错误。投标人、被保险人或者受益人知道

保险事故发生后，应当及时通知保险人。所以答案B错误。保险单上载明的保险

财产全部损坏，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部

损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，

但其损坏程度已达到或者虽然能够修理单修理费将超过赔偿金额的，也应当按照

全损进行索赔。

15.关于商标权的说法，正确的是()o

A、注册商标的有效期为50年

B、注册商标的有效期自申请之日起计算

C、注册商标有效期届满，需要继续使用的，应当在期满前12个月申请续展注册

D、未在期满前12个月申请续展注册，可给予3个月宽展期

答案：C

解析：注册商标的有效期是10年，从核准注册之日起计算，所以A、B错误；未

在期满前12个月申请续展注册，可给予6个月宽展期，所以D错误。

16.缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。

A、谈判、协商

B、要式、不要式

C、缔约、签字

D、要约、承诺

答案：D

解析：合同的成立一般要经过要约和承诺两个阶段。《合同法》规定，当事人订

立合同，采取要约'承诺方式。。

17.某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据《生

产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为()(2013)

A、特别重大事故

B、较大事故

C、重大事故

D、一般事故

答案：B

解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重

伤。3

18.建筑业企业资质证书的有效期为。。

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

答案：D

解析：《建筑业企业费质管理规定》规定，建筑业企业资质证书有效期为5年。

综上所述，本题正确答案为D。

19.建筑工程因自然灾害遭受损失，需要保险赔付，下列属于建筑工程一切险赔

付范围的是Oo

A、某公路工程在施工过程中因连续几天的暴雨导致的经济和人员损失

B、某写字楼因雷电造成八间办公室及其电脑损毁和2名工作人员重伤

C、某煤矿因透水导致的冒顶、坍塌伤亡19人和经济损失

D、某钢结构工程施工中因火灾造成的财产损失

答案：A

解析：筑工程一切险承保各类土木建筑工程，如房屋、公路、铁路、桥梁、隧道、

堤坝、电站、码头、飞机场等工程，在建造过程中因自然灾害或意外事故所导致

的损失。

20.分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的

说法，正确的是()o

A、分包单位只对总承包单位负责

B、建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

C、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D、建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

答案：C

解析：2013年建设工程法规真题第56题本题考查的知识点是工程总承包单位与

工程项目管理。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按

照分包分包合同的约定对其分包工程的质量项总承包单位负责，总承包单位不得

以分包工程已分包为由推卸自己的总承包责任，而应与分包单位就分包工程承担

连带责任。总承包单位和分包单位就分包工程承担连带责任，就是当分包工程发

生了质量责任或者违约责任时，建设单位可以向总承包单位请求赔偿，也可以向

分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位进行赔偿后，有权依据分包合同对于

不属于自己责任的赔偿项另一方追偿。综上所述，C项正确。

21.关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是()o2014

A、当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B、当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C、当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D、仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

答案：B

解析：本题考查的是仲裁协议的规定。选项A或裁或诉，仲裁后不能再诉讼。选

项C仲裁协议是仲裁的前提条件，否则不能仲裁。选项D或裁或诉，有仲裁协议

排除司法管辖。

22.《建筑法》规定，()应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工

安全生产的教育培训I;未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A、县级以上人民政府

B、施工企业

C、建设单位

D、县级以上人民政府建设行政主管部门

答案：B

解析：本题考核的是施工安全生产责任和安全生产教育培训制度。《建筑法》规

定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全

生产的责任制度和群防群治制度。建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育

培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不

得上岗作业。

23.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的

是()o2016

A、设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B、自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C、全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D、县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

答案:D

解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文

物保护单位自核定公布之日起1年内，由省'自治区、直辖市人民政府划定必要

的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，

由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。

24.关于重大责任事故罪,下列说法中正确的有()

A、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量

标准,造成重大安全事故的，属于本罪

B、所有犯此罪的，都处3年以下有期徒刑或者拘役

C、强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤广事故或者造成其他严重后果的属于

本非

D、安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者

造成其他严重后果的属于本罪

答案：C

解析：'重大责任事故罪.《刑法》第1M条规定，在生产'作业中违反有关安全

管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期

徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章

冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒

刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

25.某建设工程于2010年3月1日开工，由于设计图纸变更，工程于同年3月1

8日暂停施工。根据《建筑法》规定，建设单位最迟应当于()前向施工许可证的

发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A、2010年4月1日

B、2010年4月17日

C、2010年6月17日

D、2011年3月17日

答案：B

解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止

施工之曰起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工

作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施

工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。”

26.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，有关

部门在批准前应当征得()同意。

A、省级人民政府

B、省级文物行政部门

C、国务院

D、国务院文物行政部门

答案：D

解析：(三)在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规

定在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破'钻探、挖

掘等作业的，必须经省、自治区'直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务

院文物行政部门同意。

27.(2020年真题)关于工程建设标准的说法，正确的是()o

A、强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B、行业标准可以是强制性标准

C、国家标准公布后，原有的行业标准继续实施

D、国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

答案：A

解析：P290-293《标准化法》规定，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权

批准发布，故A对。对于没有推荐性国家标准，需要在全国某个行业范围内统一

的技术要求，可以制定行业标准，故B错。国家标准公布后，原有的行业标准应

及时修订或废止，故C错。国家标准的复审一般在国家标准实施后5年进行一次，

故D错。

28.关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是()o

A、联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定

B、联合体属于非法人组织

C、联合体各方独立承担相应的责任

D、联合体的成员可以对同一工程单独投标

答案：B

解析:2011年建设工程法规真题第34题本题考查的是建设工程共同承包的规定0

BD项：根据《工程建设项目施工招标投标管理办法》的规定，两个以上法人或

者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方签

订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加

其他联合体在同一项目中投标。因此，B项正确，D项错误。A项：《建筑法》

规定，两个以上不同斐质等级的单位实行联合共同承包，应当按照资质等级低的

单位的业务许可范围承揽工程。因此，A项错误。C项：《招标投标法》规定，

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责

任，因此C项错误。综上所述，本题的正确答案为B。

29.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()o

A、抵押

B、保证

C、质押

D、留置

答案：D

解析：留置只能由债务人提供担保物

30.某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照《建设工程

质量管理条例》的规定，建设单位应当在O前，将建设工程竣工验收报告和其

他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。

A、2006年9月30日

B、2006年10月15日

C、2006年11月15日

D、2006年12月15日

答案：A

解析：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工

验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建

设行政主管部门或者其他有关部门备案。

31.下列关于建筑工程施工许可的表述，不正确的有()。

A、建设单位应当自领取施工许可证之日起40天内开工

B、工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报

告

C、中止施工满1年的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证

D、因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，应当申请延期

答案:A

解析：筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。

32.多位投标人参与某工程的投标，下列关于投标人之间相互串通投标的情形是

()o

A、招标人向投标人泄露标底

B、投标人之间同属一个行业协会

C、投标人之间均高价投标

D、委托同一个人办理投标事宜

答案：D

解析：本题考察的是：投标人相互串通投标的情形。有下列情形之一的，视为投

标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载

明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价

呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保

证金从同一单位或者个人的账户转出。本题中，A选项属于招标人与投标人相互

串通投标；B选项虽然投标人同属一个行业协会，但并没有协同投标行为；C选

项虽然投标人之间均高价投标，但并没有共同协商投标报价,所以均不符合题意；

D选项属于法定视为投标人相互串通投标情形。

33.关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）o

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员

会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，不能直接

承认和执行

C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理

答案：D

解析：2011年建设工程法规真题第67题本题考查的是仲裁裁决执行。D项：根

据《仲裁法》第9条的规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就

同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重

新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。因此D正确。A项：根据

《仲裁法》第62条的规定，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一

方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法

院应当执行。因此，A项错误。B项：根据《民事诉讼法》和《仲裁法》的规定，

仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区，可以直接向该

外国法院申请承认和执行中国涉外冲裁的裁决。因此，B项错误。C项：根据《仲

裁法》第57条的规定，裁决书自作出之日起发生法律效力。因此，由于仲裁一

裁终局，裁决自作出之日起发生法律效力。又根据第64条的规定，一方当事人

申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行。人

民法院裁定撤销裁决的，应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的，人

民法院应当裁定恢复执行。因此，仲裁裁决被撤销的法律效果是法律终结执行而

非不发生效力。因此，C项错误。综上所述，本题的正确答案为D。

34.下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，

另一方当事人()，保护自己的合法权益。

A、可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B、只能依据违约金条款要求对方承担责任

C、可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D、只能依据定金条款要求对方承担责任

答案：A

解析：当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，对方可以选

择适用违约金或者定金条款，保护自己的合法权益。

35.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括

()0

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

答案：C

解析：2011年建设工程法规真题第62题本题考查的是竣工验收的法定条件。根

据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当

组织设计、施工'工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具

备下列条件：Q）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技

术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备

的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量

合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可

交付使用。在本案中，只有C项不是建设工程竣工验收应具备的条件。本题为选

非题，综上所述，本题的正确答案为C。

36.施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验

收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10

月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于0起计算。

A、6月1日

B、8月30日

C、10月8日

D、10月20日

答案：A

解析：2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》规定，当事人对实际竣工日期有争议的，按以下情形分别

处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工报告之日

为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设

工程之日为竣工日期。

37.某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同，合同约定适用

我国法律。该套进口设备于2007年11月20日运抵国内某港口，开箱检查时未

发现问题。在施工过程中，设备于2007年12月11日出现重大故障，但供应商

拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为（）O

A、2008年9月1日

B、2009年11月20日

C、2010年12月11日

D、2011年12月11日

答案:D

解析：三'诉讼时效期间的种类根据我国《民法总则》及有关法律的规定，诉讼

时效期间通常可划分为3类：1、普通诉讼时效。2、特殊诉讼时效。特殊诉讼时

效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。例如，《合同法》规定，

因国际货物买卖合同和技术进口合同争议的时效期间为4年。3、权利的最长保

护期限。四'诉讼时效期间的起算第2条：依照《合同法》规定，可以确定履行

期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼

时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算；不能确定履行

期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算,

但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期

间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。该题中，交货之后供货商就成了潜

在的债务人，维修就成了义务，供货商明确拒绝维修，故从债务人明确表示不履

行义务时起算，4年内有效。。

38.关于夜间施工，说法正确的是()o(2015真题)

A、禁止夜间进行建筑施工作业

B、因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部

门的证明

C、因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D、禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作

业的除外

答案：D

解析：本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规

定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的

建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作

业的除外。jin

39.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。

A、25%

B、30%

C、40%

D、50%

答案：A

解析：本题考核的是施工单位负责人施工现场带班制度。建筑施工企业负责人要

定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班

检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。

40.债权的相对性不包括债权（）的相对性。

A、主体

B、内容

C、责任

D、客体

答案：D

解析：权相对性理论的内涵，可以归纳为以三个方面：Q）债权主体的相对性；

（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性。

41.某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，

供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量

检验标准，则以下说法错误的是（）。

A、钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B、钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要

C、钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付

D、钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

答案：D

解析：D项：根据《合同法》的规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托

人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或

者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。本题中，供货商与

施工单位之间是无偿的委托合同，且供货商不存在故意或重大过失的行为，因此,

对于施工单位的损失不承担赔偿责任。故D项说法错误。AB项：根据《合同法》

的规定，受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意，受托人可以转委托。转

委托经同意的，委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人，受托人仅就第

三人的选任及其对第三人的指示承担责任。转委托未经同意的，受托人应当对转

委托的第三人的行为承担责任，但在紧急情况下受托人为维护委托人的利益需要

转委托的除外。因此，AB项说法正确。C项：根据《合同法》的规定，委托人应

当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应

当偿还该费用及其利息。因此，C项说法正确。本题为选非题，综上所述，本题

的正确答案为Do

42.下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()o

(2015真题)

A、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B、编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C、参加生产安全事故的调查和处理工作

D、协调配备项目专职安全生产管理人员

答案：B

解析：本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。选项B不属于建筑施工企业

安全生产管理机构的职责。

43.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办

公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。(201

2)

A、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责

任

B、由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C、施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D、超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

答案：A

解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约

定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对

地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。22

44.甲将自家的房产同时向乙'丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后

来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则()o

A、按照乙、丙、丁平均分配这笔收入

B、按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入

C、按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入

D、按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入

答案：C

解析：根据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖'变卖

抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：(一)抵押权已登记的，按照登记的先

后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；(二)抵押权已登记的先于未登

记的受偿；（三）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。在本题中，不动产是登

记设立原则，因此，使用上述第（一）种规定。因此，丙丁按照登记的先后顺序

清偿。根据《物权法》的规定，不动产抵押权应当办理登记，抵押权自登记时设

立。在本题中，甲与乙对房屋未办理抵押登记，抵押权未设立，因此，乙对该房

屋不享有抵押权，故乙无权参与分配。综上所述，本题的正确答案为Co

45.施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行（）次安全生产教育培训，其教

育培训情况记人个人工作档案。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：A

解析：施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行1次安全生产教育培训，其

教育培训情况记入个人工作档案。

46.（2020年真题）下列情形中，不属于违法分包的是（）。

A、施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B、专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的

C、施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承

包的部分建设工程交由其他单位完成的

D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

答案：B

解析：P113-116《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标

投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包，除专业承包企业可以将其承包工

程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人

都必须自行完成所承包的任务。

47.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起

1个月内向发证机关报告。

A、项目部

B、施工企业

C、监理单位

D、建设单位

答案：D

解析：2006年建设工程法规真题第5题《建筑法》规定，在建的建筑工程因故

中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按

照规定做好建筑工程的维护管理工作。综上所述，本题正确答案为Do

48.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()。

A、经建设单位同意,由设计单位负责修改

B、经建设单位同意,由施工企业负责修改

C、经建设单位同意,直接对图纸进行修改

D、经监理单位审定，由施工企业负责修改

答案：A

解析：如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务

及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。

49.关于建设工程质量保修书，说法正确的是()o

A、施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书

B、质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

C、质量保修书中约定屋面防水工程保修期为2年

D、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为40年

答案：B

解析：A选项错误。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,

应当向建设单位出具质量保修书。B选项正确。质量保修书中应当明确建设工程

的保修范围、保修期限和保修责任等。C选项错误。法定最低防水工程保修期为

5年。D选项错误。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体构工程，为

设计文件规定的该工程的合理使用年限。

50.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由()支付。

A、建设单位

B、总承包单位

C、分包单位

D、总承包和分包单位共同

答案：B

解析：本题考核的是办理意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》

规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤

害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险

费。

51.某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式

是（）。

A、原价返还

B、溢价返还

C、赔偿返还

D、折价返还

答案:D

解析：一）返还财产当建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产。执行

返还财产的方式是折价返还，即承包人已经施工完成的工程，发包人按照“折价

返还”的规则支付工程价款。主要是两种方式:一是参照无效合同中的约定价款；

二是按当地市场价'定额量据实结算。

52.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同

法》，该合同为（）合同。

A、有效

B、无效

C、效力待定

D、可变更、可撤销

答案：B

解析：2010年建设工程法规真题第55题本题主要考查无效合同。《合同法》规

定，有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈'胁迫的手段订立合同，

损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合

法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的

强制性规定。本题中，甲乙公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合

同，属于(二)损害国家利益，因此属于无效合同。综上所述，本题正确答案为

Bo

53.关于法的效力，下列表述错误的是()。

A、行政法规的效力低于宪法和法律

B、地方政府规章的效力高于地方性法规

C、部门规章之间有冲突的，由国务院裁决

D、部门规章与地方政府规章之间有冲突的，由国务院裁决

答案：B

解析：效力层级中的上下位法律部分在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪

法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高

于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。

省'自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府

制定的规章。自治条例和单行条例依法对法律、行政法规、地方性法规作变通规

定的，在本自治地方适用自治条例和单行条例的规定。经济特区法规根据授权对

法律、行政法规'地方性法规作变通规定的，在本经济特区适用经济特区法规的

规定。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权

限范围内施行。

54.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承

担()责任。(2012)

A、合同

B、不当得利

C、无因管理

D、侵权

答案：D

解析：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的

行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权

行为产生的债被称为侵权之债。在逢设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施

工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。(跟题干描述相符)

55.下列关于法的效力层级，说法错误的是()o

A、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适

用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决

B、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如

何适用时,由国务院裁决

C、不同机关制定的法，新的规定与旧的规定不一致，适用新的规定

D、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决

答案:C

解析：本题考查的是我国法的效力层级。《立法法》规定，同一机关制定的法律、

行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一

致的，适用新的规定。

56.关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。

A、应当向施工企业提供地下管线资料

B、应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

C、应当进行安全施工技术交底

D、应当对拆除工程进行备案

答案：C

解析：《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地

下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。《建设工程安全生产管理条

例》规定，建设单位不得对勘察'设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设

工程安全生产法律'法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级

以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

57.下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。

A、管制

B、赔偿损失

C、返还财产

D\罚款

答案：D

解析：2011年建设工程法规真题第11题本题考查的行政处罚的种类。D项：根

据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类：警告；罚款；没收违法所得、没收

非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；行政拘留；

法律、行政法规规定的其他行政处罚。因此，D项正确。A项：管制是刑罚中的

主刑的一种，根据《刑法》第34条的规定，主刑的种类如下：管制；拘役；有

期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑的种类有：罚金；剥夺政治权利；没收财产。

应当注意罚金与罚款的区别，属于不同刑种。因此，A项错误。B项：赔偿损失

是合同法中违约责任的一种，是指合同当事人由于不履行合同义务或者履行合同

义务不符合约定，给对方造成财产上的损失时，由违约方以其财产赔偿对方所蒙

受的财产损失的一种违约责任形式。因此，B项错误。C项：返还财产是指合同

当事人在合同被确认无效或者被撤销以后，对已交付给对方的财产享有返还请求

权，而已接受该财产的当事人则有返还财产的义务。是广泛适用于合同责任、侵

权责任与不当得利返还责任的责任方式。因此，C项错误。综上所述，本题正确

答案为D。

58.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内

发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()0

A、因使用不当造成的质量缺陷

B、因用户装修引起的卫生间渗漏

C、一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D、地震导致的剪力墙裂缝

答案：C

解析：C项：大雨过后散水局部下沉是因为散水地基内的垃圾等杂物未清理干净,

或地基未按规范规定分层夯实引起散水裂缝或散水施工时，没有按规定留置好伸

缩缝，或缝宽过窄，不足以承受胀缩的需要，这是施工单位施工质量不合格的原

因造成的。根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修

期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿

责任。因此，C项正确。AB项：根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷

案件法律适用问题的解释》的规定，因使用单位使用不当造成的损坏，先由施工

单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。施工单位承担的不是保修责任,

而是先行维修的义务，施工单位的经济损失可以向使用单位追偿。因此，AB项

错误。D项：根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件法律适用问题

的解释》的规定，因地震'台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒的原因造成的

损害，先由施工单位负责维修，建设参与各方再按照国家具体政策分担经济责任。

D项因地震造成的剪力墙裂缝是属于不可抗力造成的，属于法律规定的减免责范

围，施工单位承担的也是先行维修义务而不是保修义务。因此，D项错误。综上

所述，本题的正确答案为C。

59.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,

可以变更注册至另一个企业的情形是Oo2017真题

A、同一工程分期施工

B、发包方同意更换项目负责人

C、承包方同意更换项目负责人

D、停工超过120天承包方认为需要调整的

答案：B

解析：本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项

目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续

后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目

负责人的。

60.施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。

2017真题

A、取消投标资格

B、降低资质等级

C、责令限期改正

D、吊销企业资质证书

答案：C

解析：本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。聘用单

位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其

他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1万元以上3万元

以下的罚款。

61.下列属于企业所得税征税收入的是。。

A、财政拨款

B、利息收入

C、依法收取并纳入财政管理行政事业性收费、政府性基金

D、国务院规定的其他不征税收入

答案：B

解析：不征税收入：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业

性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。

62.下列对合同分类的说法,错误的是（）。

A、加工承揽合同属于双务合同

B、租赁合同属于诺成合同

C、建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同

D、自然人之间的借款合同属于实践合同

答案：C

解析：单务合同，是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权

利的合同。例如，在赠与合同中，受赠人享有接受赠与物的权利，但不负担任何

义务。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。

63.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用

人单位另行安排工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面

形式通知劳动者本人。

A、10

B、20

C、30

D、60

答案：C

解析：《劳动合同法》第40条耀定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以

书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:

(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能

从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调

整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大

变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同

内容达成协议的。

64.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用

权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()o2016

A、甲的地役权因办理登记而设立

B、乙转让土地使用权应经甲同意

C、土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D、甲的地役权对丙具有约束力

答案：D

解析：本题考查的是地役权。选项A,正确的说法应为地役权自地役权合同生效

时设立。选项C,正确的说法应为土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用

权'宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役

权。选项B和选项D,供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权'

宅基地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。

故在这里乙转让土地使用权可以不用经甲同意。

65.采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现,立即()。

A、撤销当事人注册证书

B、取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

C、撤销当事人建造师斐格证书

D、处以罚款

答案:B

解析：于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，

立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。

66.如果公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民

政府及其部门制定的规范性文件不合法,在提起诉讼时，()o

A、同时向主管部门投诉反映

B、可以一并请求对该规范性文件进行审查

C、另行单独请求法院对该规范性文件进行审查

D、法院转送制定部门对该规范性文件进行审查

答案：B

解析：公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政

府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求

对该规范性文件进行审查。前款规定的规范性文件不含规章。

67.公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低

达至（）万元以上时，根据有关规定，该项目就必须招标。

A、50

B、100

C、200

D、300

答案：A

解析：

根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，关系社会公共利益、公

众安全的基础设施项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有

关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（一）施

工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采

购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务

的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于

第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在300万元人民币以

上的。本题适用上述规定的第（三）种情形。

68.因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院有管辖权。

A、工程所在地

B、被告住所地

C、合同签订地

D、原告住所地

答案:A

解析：《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管

辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未

登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

69.下列属于招标人违法行为应承担的法律责任的情