监理工程师之合同管理练习题(二)附答案

监理工程师之合同管理练习题(二)附答案

单选题（共100题）1、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】A2、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C3、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。A.20B.40C.50D.100【答案】C4、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。A.担保金额效力不变更B.预付款担保效力终止C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D.担保金额相应递减【答案】D5、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】A6、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织C.均由发包人负责组织D.均由承包人负责组织【答案】D7、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。A.联合体全体成员的平均资质B.联合体各成员的财务状况C.联合体的业绩D.联合体的信誉【答案】A8、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。A.电子投标文件上传时间B.电子投标文件上传完成时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】D9、建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为（）。A.提交投标书后，开标前B.提交投标书后，评标前C.开标后，定标前D.提交投标书前【答案】B10、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D11、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。A.废标B.放弃投标C.提供备选方案D.一个方案【答案】C12、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审【答案】D13、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】D14、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】B15、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】C16、对食谱进行调整，是指根据（）调整。A.食谱的设计目标B.食谱的价格问题C.食谱的口味D.食谱评价中发现的营养问题【答案】D17、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人【答案】C18、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】D19、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()A.招标公告B.资格预审合格通知书，C.投标书D.中标通知书【答案】C20、根据《招标投标法》，投标人可以在（）期间撤回标书并收回投标保证金。A.收到中标通知书至签订合同B.评标结束至确定中标人C.开标至评标结束D.提交标书至投标截止时间【答案】D21、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C22、建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】A23、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。A.10g或10mLB.100g或100mLC.g或mLD.1000g或1000mL【答案】B24、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】B25、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】B26、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】C27、下列关于标底的说法正确的是（）。A.是招标文件的必备内容B.不等于工程的概（预）算C.等于合同价格D.在招标过程中应当保密【答案】B28、设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为（）。A.标底B.签约合同价C.最高投标限价D.工程结算价【答案】B29、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。【相关知识点新教材已删除】A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】D30、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】D31、关于投标保证有效期的说法，正确的是()A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】B32、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。A.由丙承担保证责任B.处分丁抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】C33、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。A.工程师负责检验，发包人承担检验费用B.工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】C34、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.该通知由发包人发出B.应提前7天向承包人发出该通知C.表明从发出该通知时间开始工作D.应自合同生效之日起90天内发出【答案】B35、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（）的程序。A.先勘察、后设计、再施工B.先设计、后勘察、再施工C.先设计、边勘察边施工D.勘察、设计与施工同步进行【答案】A36、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()A.明显不符合技术规格的允许澄清B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明C.大小写不一致的不影响其标书的有效性D.缺少联合体共同协议的允许补正【答案】C37、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B38、定金不得超过主合同标的额的（）。A.20%B.30%C.40%D.50%【答案】A39、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.1B.2C.3D.5【答案】D40、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】C41、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认【答案】B42、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B43、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】A44、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。A.10B.14C.15D.21【答案】B45、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算【答案】B46、关于合同鉴证的说法，正确的是()A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D47、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。A.各自承担自己的损失B.分别赔偿对方的损失C.供应方赔偿购买方1万元损失D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】C48、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地【答案】C49、（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.民事代理【答案】B50、9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（）。A.《合同条款及格式》B.《施工合同条件》C.《简明合同格式》D.《简明合同条款》【答案】A51、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】C52、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】C53、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B54、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的一人至三人组成C.成员可以包括业主代表和承包商代表D.做出的决定具有强制约束力【答案】A55、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.12B.15C.18D.24【答案】A56、建筑工程施工公开招标的程序中，投标预备会的下一步骤为（）。A.组建评标委员会B.投标文件的编制与提交C.开标D.踏勘现场【答案】B57、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议【答案】D58、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】A59、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。A.甲，3100万元B.甲，3090万元C.乙，2930万元D.乙，3100万元【答案】A60、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.该笔款项在合同履行阶段一定发生C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容包括计日工【答案】D61、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】C62、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】A63、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。A.5%B.10%C.20%D.30%【答案】B64、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。A.4月30日B.5月5日C.5月15日D.6月14日【答案】D65、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。A.暂列金额B.价款调整C.索赔D.变更【答案】A66、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A67、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】A68、合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D69、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降【答案】C70、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。A.按工程实际损失计算赔偿B.扣除合同约定的全部监理酬金C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D.应当双倍返还定金【答案】C71、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A72、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】D73、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【答案】B74、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】C75、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】A76、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单【答案】C77、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】D78、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】B79、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包B.允许供应商同时投标几个合同包C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】B80、下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。A.提供的基准资料错误B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因造成质量不合格D.发包人违约解除合同【答案】B81、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】C82、评标过程中，以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.项目管理机构评审【答案】D83、（2020年真题）与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格【答案】C84、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A.28天，28天B.14天，7天C.21天，14天D.28天，21天【答案】C85、按照《合同法》的规定，()属于委托合同。A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】C86、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】B87、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工【答案】A88、设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A.价格清单B.工程量清单C.合同协议书D.承包人建议书【答案】A89、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。A.血液B.肌肉C.皮肤D.卵巢和肝脏【答案】D90、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】A91、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】B92、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A.基准日期B.下达开工令C.合同签字日D.风险事件发生日【答案】A93、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A.不利地质条件B.不利气候条件C.非自然的物质障碍D.不利水文条件【答案】B94、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。A.14天B.28天C.42天D.56天【答案】C95、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】B96、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()A.100mmB.140mmC.260mmD.400mm【答案】B97、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】C98、施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A.提交竣工验收申请报告日B.开始进行竣工验收日C.竣工验收合格日D.签发工程接收证书日【答案】C99、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】D100、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】A多选题（共40题）1、以下（）属于招标公告的内容。A.项目概况B.投标人资格要求C.评标办法D.通用条款E.招标文件的获取方式【答案】AB2、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法【答案】ABC3、在材料采购招标中，最低评标价法，是以（）作为比较要素，选择总价格最低者中标。A.材料设备的报价B.交货期C.寿命期内所需的燃料消耗费D.付款条件E.寿命期内的维修费用【答案】ABD4、资格预审申请文件包括（）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工的和新承接的项目情况表【答案】AC5、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。A.工程设计方案B.工程施工方案C.工程分包方案D.工程报价清单E.工程设备方案【答案】AC6、总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.联系方式B.工作单位C.姓名D.授权范围E.年龄【答案】CD7、根据《建设工程勘察合同示范文本》的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。A.办理施工许可证B.拆除地下障碍物C.平整施工现场D.挖好排水沟渠E.接通水源电源【答案】BCD8、按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。A.即时买卖合同B.非即时买卖合同C.双务合同D.有偿合同E.诺成合同【答案】AB9、建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有（）。A.设备性能B.交货期C.付款条件D.寿命残值E.投标价【答案】ABC10、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时做法正确的是（）。A.应首先与合同当事人协商，尽量达成一致B.不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C.总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D.总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决【答案】A11、下列可以导致委托代理关系终止的是（）。A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.代理期限届满或代理事项完成D.作为代理人或被代理人的法人终止E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力【答案】BCD12、下列文件属于发包人应向设计人提供的文件资料有（）。A.勘察报告B.勘察任务书C.设计任务书D.合同协议书E.工程量清单【答案】AC13、某必须招标的施工项目，采用综合评分法评标。经详评，甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二，评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说法中，正确的有()。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个为中标人C.如果甲拒签合同，招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同，招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同，招标人可以选择其他投标人为中标人【答案】AC14、下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，并没收投标保证金B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金不予退还C.应当在中标通知书发出之日起30日内签订D.根据招标公告和投标文件签订E.联合体中标的，由联合体各方共同与招标人签订【答案】AC15、工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由（）共同查明原因，分清责任。A.设计人B.监理人C.发包人D.勘察人E.承包人【答案】BC16、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有（）。A.本项目的代建人B.为本项目前期提供咨询服务的单位C.为本项目提供招标代理服务的单位D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位E.施工企业不具有法人资格的分公司【答案】ABC17、标准施工合同要求履约担保采用保函的形式，给出的履约保函准格式主要表现的特点有（）。A.担保期限B.担保方式C.担保金额D.担保当事人E.担保事项【答案】AB18、施工合同的当事人包括()A.发包人B.发包人法定代表人C.工程师D.承包人E.承包人法定代表人【答案】AD19、资格审查报告一般包括（）。A.投标单位资质B.基本情况和数据表C.补正事项纪要D.评分比较一览表的排序E.资格审查委员会名单【答案】BCD20、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有（）。A.承包人文件B.暂列金额C.“发包人要求”中出现错误D.履约担保E.材料和工程设备【答案】ABC21、依据《民法典》，被担保的债权既有物的担保又有人的担保，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，且当事人没有约定，则（）。A.债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任C.第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任D.第三人提供物的担保的，债权人应当先就物的担保实现债权E.提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿【答案】AC22、资格审查方法正文包括（）。A.审查组织B.审查标准C.审查方法D.审查程序E.审查结果【答案】BCD23、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理B.居于施工合同履行管理的核心地位C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿【答案】ABCD24、设计施工总承包模式下，发包人要求包括（）。A.功能要求B.工艺安排或要求C.合同价款D.技术要求及质量标准E.工作界区说明【答案】ABD25、工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()A.投标报价B.评标过程C.评标专家名单D.评标标准E.评标方法【答案】BC26、履约保证的形式有（）。A.履约担保金B.履约保证金C.履约银行保函D.履约商业保函E.履约担保书【答案】ABC27、在FIDIC《施工合同条件》中，业主应承担的风险包括()A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商提供的设计不当造成的损失C.不属于承包商原因造成的放射性