监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试题目参考附答案

监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试题目参考附答案

单选题（共100题）1、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（）。A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.人工费【答案】C2、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制【答案】B3、某工程项目为购买国外专利，而发生的费用属于（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.引进技术和进口设备其他费D.生产准备费【答案】C4、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签认，并报（）批准。A.施工单位，原设计单位，建设单位B.原设计单位，监理单位，建设单位C.监理单位，原设计单位，建设单位D.施工单位，监理单位，建设单位【答案】A5、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.标准偏差B.中位数C.极差D.期望值【答案】B6、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。A.71.21B.78.31C.78.83D.86.14【答案】D7、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C8、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由（）组织。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.专业监理工程师【答案】B9、考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。A.独立工程B.单元工程C.分项工程D.分部工程【答案】D10、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B11、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购【答案】C12、中国甲公司作为卖方与西班牙乙公司订立了出售一批钢管的合同，两国均为《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国，但交货地点在合同中未约定，根据《公约》，下列表述正确的是？A.卖方有权自由选择在何处交货B.如果该买卖合同涉及到货物的运输，卖方应把货物移交给第一承运人，以运交给买方C.如果该买卖合同并未涉及货物的运输，且合同约定卖方应当交付买方在卖方某一特定仓库检查并认可过的一批钢管，则卖方应在该特定仓库地点把货物交给买方处置D.只要没有约定交货地点，卖方就应当在其生产该批货物的工厂交货【答案】B13、（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。A.提前插入时间B.工艺间歇时间C.组织间歇时间D.间歇时间【答案】A14、下列工程范围属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。A.搭设高度24m的落地式钢管脚手架工程B.开挖深度3m的基坑土方开挖C.开挖深度16m的人工挖孔桩工程D.搭设高度5m的混凝土模板工程【答案】C15、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A16、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】A17、将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（）。A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.多阶段抽样【答案】A18、对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（）确认后，方可进入下一道工序。A.施工单位项目技术负责人B.总监理工程师签字C.施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字D.专业监理工程师签字【答案】C19、工程质量缺陷原因分析的结果不单是简单的信息描述，而是逻辑推理的产物，推理可用于工程质量的（）。A.全程控制B.事后控制C.事中控制D.事前控制【答案】D20、根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费【答案】B21、某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。A.限制使用处理B.返工处理C.不做处理D.报废处理【答案】B22、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.中位数和标准偏差B.算术平均数和中位数C.算术平均数和变异系数D.标准偏差与变异系数【答案】B23、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四【答案】D24、设备检查验收前，设备安装单位要提交设备检查验收方案，经()审查同A.监理工程师B.建设单位C.设计单位D.供货单位【答案】A25、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B26、在第67题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。A.1B.2C.3D.4【答案】B27、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23【答案】D28、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（）。A.分项工程B.分部工程C.检验批D.抽样检验方案【答案】C29、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】B30、根据工程施工质量验收的基本规定，专项验收要求应符合（），包括分项工程及检验批的划分、抽样方案、验收方法、判定指标等内容。A.设计要求B.施工要求C.建设单位的要求D.监理单位的要求【答案】A31、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件【答案】B32、根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，玉米深加工项目的资本金占项目总投资的最低比例是()。A.20％B.25％C.30％D.40％【答案】A33、某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。A.限制使用处理B.返工处理C.不做处理D.报废处理【答案】B34、质量特性值在质量标准允许范围内的波动是由（）原因引起的。A.偶然性B.系统性C.异常性D.相关性【答案】A35、某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。A.0.013B.0.015C.0.017D.0.020【答案】C36、香蕉曲线是由两条S曲线组合而成的闭合曲线，这两条曲线为（）。A.ES曲线和LS曲线B.ES曲线和EF曲线C.LS曲线和LF曲线D.ES曲线和LF曲线【答案】A37、（2018年真题）工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B38、建设工程项目投资的特点是由（）决定的。A.建设工程项目的特点B.建设工程投资的特点C.建设工程设计的特点D.建设工程施工的特点【答案】A39、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为()万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B40、（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（）。A.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B41、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工【答案】C42、（2018年真题）下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。A.勘察设计单位B.施工单位C.材料供应单位D.监理单位【答案】D43、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资【答案】A44、工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是()。A.工程质量不合格B.工程质量问题C.工程质量事故D.工程质量缺陷【答案】D45、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100【答案】D46、一般情况下，有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程最好是采用：()A.活动地板面层B.塑料板面层C.大理石面层D.花岗石面层【答案】A47、建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()A.原结构设计单位B.原施工单位C.原装饰装修单位D.建设单位【答案】A48、对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（）。A.拉力试验B.弯曲性能C.化学成分D.重量偏差检验【答案】D49、审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则。A.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖B.开槽支撑，边撑边挖，分层开挖，严禁超挖C.开槽支撑，先撑后挖，分层夯实，严禁超挖D.开槽支撑，先挖后撑，分层开挖，严禁超挖【答案】A50、提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。A.50B.100C.150D.200【答案】C51、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。A.同意延长施工合同工期B.免除承包商的误期损失赔偿C.确认承包商在合理的状态下施工D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】C52、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.质量记录B.质量计划C.作业指导书D.程序文件【答案】D53、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为60万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为2万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.60B.62C.66D.68【答案】D54、关于工程网络计划的说法，正确的是（）。A.关键线路上工作的总时差均为零B.关键线路上的工作均为关键工作C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】B55、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.投资规划不当B.材料代用C.工期拖延D.施工质量有问题【答案】A56、混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物（）的指标，可用坍落度、维勃稠度或扩展度表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A57、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.工作的持续时间总和最大B.相邻两项工作之间的时距之和最大C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】C58、下列方法中，不属于混凝土结构实体强度检测方法的是（）。A.超声回弹综合法B.取芯法C.回弹仪法D.超声波对测法【答案】D59、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B60、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】C61、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。A.协助建设单位编制勘察任务书B.编写《勘察方案》C.参与建设工程质量事故分析D.编写《勘察细则》【答案】A62、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人【答案】A63、由总包单位或安装单位采购的设备，其采购方案须事前提交给项目的()，经其审查同意后方可实施。A.监理工程师B.设备总工程师C.总工程师D.设备安装工程师【答案】A64、下列选项，不属于确定建设工程设计进度控制总目标时的主要依据的是（）。A.设计工期定额B.工程项目的技术先进程度C.建设工程总进度目标对设计周期的要求D.设计费用【答案】D65、某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（）万元。A.260B.270C.276D.292【答案】B66、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准【答案】A67、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5【答案】B68、（2020年真题）关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上【答案】D69、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数之A.流水段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距【答案】B70、在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。A.抽样试验B.标准试验C.工艺试验D.验证试验【答案】A71、针对工程量较大或施工技术比较复杂的工程，在依据工程具体情况所制定的施工方案基础上，对其各施工过程所做出的时间安排，以此编制的施工进度计划是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C72、分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和以下哪项？()A.单价B.工程量C.税金D.费率【答案】B73、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值【答案】B74、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】A75、在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。A.计算坐标体系B.工作日坐标体系C.参数坐标体系D.日历坐标体系【答案】A76、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B77、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】D78、工作A的工作持续时间为2天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.6B.4C.8D.12【答案】B79、某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。A.20B.10C.5D.4【答案】C80、下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险B.可调总价合同较适于1年以上的工程C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确【答案】C81、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.采购、加工计划【答案】B82、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。A.概算B.中标价C.招标控制价D.工程标底价格【答案】C83、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B84、英联邦国家的基本建设程序一般分为（）大阶段。A.两B.三C.四D.五【答案】A85、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（）。A.监理通知单B.工程暂停令C.整改通知书D.责令停工、立即整改【答案】A86、下列有关工程质量统计及抽样检验的描述，错误的是（）。A.总体也称母体，是所研究对象的全体B.个体并非是组成总体的最基本元素C.总体中含有个体的数目通常用N表示D.总体分为有限总体和无限总体【答案】B87、工程项目的设计，经资格审查与我国主管部门批准后交由外商设计，在设计合同中当事人双方同意采用ACl规范，合同其他条款符合我国法律规定，则此合同()。A.全部有效B.全部无效C.部分无效D.不予承认【答案】C88、城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门【答案】A89、在（）年，世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本(相当于我国的建设工程总投资)作了统一规定。A.1977B.1978C.1979D.1980【答案】B90、在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。A.质量计划B.质量方针C.质量记录D.程序文件【答案】D91、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案【答案】C92、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.生产工人劳动保险费B.施工机械司机工资C.项目管理人员加班工资D.生产工人流动施工津贴【答案】D93、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应由（）及时签发（）。A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单B.专业监理工程师，不合格项通知单C.总监理工程师，工程暂停令D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单【答案】A94、价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（）。A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少D.评价对象的现实成本偏低【答案】B95、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6【答案】C96、下列关于观感质量验收的表述中，错误的是（）。A.观感质量的检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论B.观感质量验收难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行C.观感质量验收结果一般给出“好”、“一般”、“差”的验收结果D.若观感质量的验收结果为“差”，是指缺陷严重，已经影响了使用功能【答案】D97、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人【答案】A98、某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】D99、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A100、（2020年真题）工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C多选题（共40题）1、项目监理机构进行施工质量控制的依据包括（）。A.施工合同B.质量合格文件C.施工过程中设计单位出具的工程变更设计D.工程项目施工质量验收标准E.有关质量管理方面的法律法规【答案】ACD2、下列可能导致工程质量缺陷的因素中属于违背违反法律法规的是（）。A.无证施工B.不经竣工验收就交付使用C.转包、挂靠D.超常的低价中标E.荷载取值过小【答案】ACD3、编制单位工程施工进度计划时，施工顺序一般受（）的制约。A.施工工艺B.施工条件C.施工性质D.施工日期E.施工组织【答案】A4、采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人按合同约定应该提交（）。A.耗用工时B.投入该工作所有人员的工种C.投入该工作管理人员的工资证明D.投入该工作的施工设备型号E.投入该工作的材料报价【答案】ABD5、建设单位要求监理单位进行平行检验的，双方应在监理合同中明确的内容有（）。A.检验项目B.检验数量C.检验结果D.检验频率E.检验效率【答案】ABD6、（2018年真题）下列钢筋力学性能指标中，属于拉伸试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.可焊性能E.弯曲性能【答案】ABC7、在组织流水施工时，划分施工段一般应遵循的原则有（）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量可以不相等B.要有足够的工作面，以保证相应数量的工人，机械的生产效率C.有利于结构整体性D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求E.不管什么类型的工程，应尽量减少分段【答案】ABCD8、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施【答案】ABCD9、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于循证决策的基本内容有（）。A.收集与目标有关的数据和信息B.建立组织的发展前景C.过程策划D.了解组织的现状和发展趋势E.权衡决策【答案】AD10、钢材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件做力学性能和重量偏差检验，下列属于力学性能检验中拉力试验项目的是（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.伸长率D.冷弯试验E.反复弯曲试验【答案】ABC11、某企业从银行借入1年期流动资金200万元，年利率8%，按季度复利计息，还款方式可以选择按季付息、年末还本或者按季等额还本付息。关于该笔借款的说法，正确的有（）。A.借款的年名义利率为8%B.借款的季度实际利率大于2%C.借款的年实际利率为8.24%D.按季付息年末还本方式前期还款压力小E.按季等额还本付息方式支付的利息总额多【答案】ACD12、司法机关的内涵和外延因为政治体制的不同，而在各国并不相同，下列关于我国司法机关的理解正确的是、()A.我国的司法机关仅仅指法律适用机关——人民法院B.按照我国的宪法和法律的规定我国司法机关是指人民法院和人民检察院C.我国的司法机关包括担任侦查职能的公安机关、国家安全机关，以及审判机关和检察机关D.仲裁机构具有一定的司法性或准司法性，也应列入司法机关的范围【答案】B13、进行砌体结构实体质量检测时，需要进行的强度检测有（）。A.砌筑块材强度B.砌筑砂浆强度C.砌体结构D.砌块材料强度E.砌体强度【答案】AB14、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD15、清代，两个人在京街上发生口角，其中一人将另一人打伤，按律应处以杖刑，对此案有管辖权的是A.刑部B.大理寺C.都察院D.案件发生地所在县衙【答案】A16、（2022年真题）卓越绩效模式中，在关注组织如何做正确的事时，需要强调的组成要素有（）。A.领导作用B.战略C.资源D.过程管理E.以顾客和市场为中心【答案】AB17、在工程施工过程中，承包单位提出工程延期的条件有()。A.监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加B.对合格工程的剥离检查C.施工方案失当D.异常恶劣的气候条件E.未及时提供施工场地【答案】ABD18、下列工程项目的划分中，可以认为是一个隐蔽工程的有（）。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】AB19、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应()。A.按规定的程序进行审批B.经过专家评审后再提交给监理工程师审核C.按质量管理有关程序进行检查和验收D.满足技术标准和合同规定的要求E.满足勘察任务书的要求【答案】ACD20、施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有（）。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分【答案】ABD21、（2020年真题）应用价值工程进行某住宅项目设计方案评价时，属于功能评价内容的有（）。A.围护结构的保温性能B.建造成本C.面积及户型的合理性D.年度维护费用E.房间通风采光情况【答案】AC22、下列城市轨道交通建设工程竣工验收的内容和程序中，说法正确的是（）。A.施工单位应在竣工验收合格后，签订工程质量保修书B.建设单位应在竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案C.施工单位汇报试运行情况D.建设单位代表进行专项验收工作总结E.建设单位制定验收方案，验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构【答案】A23、下列投资方案经济评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.内部收益率B.资本金净利润率C.资产负债率D.净现值率E.总投资收益率【答案】AD24、在工程施工中，索赔费用的计算方法有（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.扩大单价法E.综合单价法【答案】ABC25、定型或成套设备购置费由（）组成。A.设备出厂价格B.运输费C.折旧费D.采购保管费E.安拆费及场外运费【答案】ABD26、在工程网络计划中，关键线路上()。A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零B.工作的持续时间总和即为计算工期C.工作的总时差等于计划工期与计算工期之差D.相邻两项工作之间的时距全部为零E.节点的最早时间等于最迟时间【答案】AC27、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD28、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，可以补偿承包人工期、费用和利润的有（）。A.异常恶劣的气候条件B.发包人要求承包人提前竣工C.发包人原因引起的暂停施工D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求E.法律变化引起的价格调整【答案】CD29、下列监理机构在施工阶段投资控制的主要工作中，属于处理施工单位提出工程变更费用的有（）。A.审查建设单位提出的设计变更申请B.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单C.项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款D.建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的