监理工程师之土木建筑目标控制考点复习题型

监理工程师之土木建筑目标控制考点复习题型

单选题（共100题）1、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，第一次工地会议纪要由()负责整理。A.建设单位B.设计单位C.施工项目部D.项目监理机构【答案】D2、（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D3、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C4、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】C5、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D6、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A7、在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()A.流水步距B.流水间隔C.流水强度D.流水时距【答案】A8、质量管理体系是文件化的管理体系，（）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.质量记录【答案】B9、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】B10、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】A11、某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为（）天。A.40B.30C.24D.20【答案】C12、将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（）。A.环比评分法B.德尔菲法C.直接评分法D.矩阵评分法【答案】D13、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】B14、在监理工作开展过程中，项目监理机构每日填写监理日志。监理日志要及时交（）审查。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员【答案】B15、下列关于IFC标准介绍正确的是()。A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础C.IFC标准是我国自定义标准D.IFC标准是一种计算机语言E.IFC标准是一种数据格式【答案】A16、进口材料、构配件和设备的联合检查验收由（）主持。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】A17、项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认后报建设单位。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.专业工程师D.施工单位技术负责人【答案】B18、（2017年真题）下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】C19、（2021年真题）工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。A.持续时间最长B.自由时差最小C.总时差最小D.时间间隔最大【答案】C20、以下行为可以适用我国《刑法》的是：A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】A21、政府和社会资本合作（PPP）项目物有所值评价中采用PPP值和PSC值进行比较，其中PSC值是（）的全生命周期现值之和。A.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本B.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本C.参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、社会资本的风险成本D.参照项目的建设成本、竞争性中立调整值、政府自留的风险成本【答案】A22、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人【答案】B23、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.3%C.5%D.6%【答案】B24、（）应当自建筑工程竣工验收后合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.建设单位，15B.建设单位，20C.施工单位，25D.施工单位，30【答案】A25、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性【答案】A26、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C27、关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程量变化超过15%的，可在合理范围内参照适用子目的单价B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价在合理范围内参照类似项目，确定单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】D28、某投资方案，建设投资3000万元，流动资金800万元。资本金1500万元，年平均净利润320万元，建设期贷款利息为360万元。该投资方案的资本金净利润率为（）。A.7.69%B.10.67%C.21.33%D.40.00%【答案】C29、根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同有效的是()。A.以欺骗胁迫的手段订立的合同B.损害社会公共利益的合同C.代理人签订的合同D.违反法律、行政法规签订的合同【答案】C30、单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（）。A.工程量清单中的全部项目B.合同文件中规定的项目C.工程变更项目D.返工增加工程量【答案】D31、质量检验时，将总体按某一特性分为若干组，从每组中随机抽取样品组成样本的抽样方法称为（）。A.简单随机抽样B.分层随机抽样C.等距抽样D.多阶段抽样【答案】B32、监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。A.旁站B.专检C.平行检验D.巡视【答案】B33、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。A.承运单位的检查B.设备包装质量C.海关及保险手续D.运输安全措施【答案】B34、某工程项目的招标控制价为400元，投标报价为320元，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，其工程量的偏差达到20%，则其综合单价应调整为（）元。A.320B.323C.400D.460【答案】B35、在S曲线比较法中，当实际进展点落在计划S曲线左侧表示（）。A.计划进度估计错误B.实际进度比计划进度落后C.实际进度与计划进度相同D.实际进度比计划进度超前【答案】D36、下列因素中，不影响基准收益率大小的是()A.加权平均资本成本率B.投资的机会成本率C.贷款准备金率D.通货膨胀率【答案】C37、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C38、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D39、根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。A.拟派项目经理B.施工单位技术负责人C.项目技术负责人D.质量管理人员【答案】C40、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法【答案】D41、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.任意比例【答案】A42、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B43、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失50万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用1.2万元。根据《建设工程工程量清单计价规范》，监理人应批准的补偿金额为（）万元。A.50.0B.51.2C.59.5D.60.7【答案】B44、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60tB.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60tC.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50tD.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t【答案】D45、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过组织（）。A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B46、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】C47、资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用过程中多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】C48、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】A49、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。A.只需负责施工方面的监理职能B.只需负责设计方面的协调工作C.只需负责设计方面的管理与协调工作D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】D50、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（）。A.建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础B.建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础C.建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础D.建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础【答案】D51、（2017年真题）工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】D52、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。A.621.15B.634.61C.402.48D.432.67【答案】C53、（2019年真题）与横道计划相比，网络计划的主要特点包括（）。A.形象、直观、易于编制B.表达各项工作之间的逻辑关系不准确C.不能明确工程进度控制中的工作重点D.可以明确各项工作的机动时间【答案】D54、在诉讼过程中，下列哪些主体可以提出量刑意见？A.检察院B.诉讼代理人C.被害人D.辩护人【答案】B55、（2019年真题）当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。A.持续时间最长B.自由时差为零C.总时差为零D.时间间隔最小【答案】C56、（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5【答案】D57、下列属于BIM工程师发展方向的是()。A.BIM与投标B.BIM与设计C.BIM与运维D.BIM与造价E.BIM与施工【答案】A58、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B59、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。A.建设项目B.单项项目C.单元工程D.单位工程【答案】B60、认证机构对获准认证的供方质量管理体系实施监督管理，认证有效期为()年。A.2B.3C.4D.5【答案】B61、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按照最早时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】B62、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A63、将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是（）。A.水刷石B.斩假石C.干粘石D.弹涂【答案】C64、在施工进度计划的调整过程中，通过改进施工工艺和施工技术压缩关键工作持续时间的措施是（）。A.组织措施B.经济措施C.技术措施D.其他配套措施【答案】C65、（2022年真题）编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】A66、（2022年真题）下列工作中，属于建设工程进度调整系统过程中工作内容的是（）。A.分析实际进度偏差对总工期的影响B.整理实际进度数据C.实际进度与计划进度的对比分析D.采集实际进度数据【答案】A67、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C68、适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件（板、梁、柱、桥架）的强度的方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.直测法【答案】A69、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（）确定的。A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价【答案】B70、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.整改通知单B.监理通知单C.暂停令D.重新报验单【答案】B71、（）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B72、工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，在国内工程中，（）是必须执行与遵守的最低要求。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准【答案】A73、施工方案程序性审查应重点审查()。A.施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性B.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系C.施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求D.施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准【答案】C74、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。A.组织B.技术C.经济D.合同【答案】B75、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？()A.应按厂房柱网分区段浇筑B.分区段面积不宜大于50㎡C.面层内不得敷设管线D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开【答案】B76、某项目的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D77、关于价值工程的说法，错误的有（）。A.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品B.价值工程的核心是对产品进行功能分析C.价值工程产品的寿命周期成本由生产成本和使用成本组成D.价值工程是以提高产品的价值为目标【答案】A78、关于单位工程质量验收的说法，正确的是（）。A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收B.对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改C.工程质量符合要求的，总监理工程代表应在工程竣工验收报告中签署验收意见D.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不应参加验收【答案】B79、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成【答案】B80、某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。A.243.33B.245.00C.252.50D.253.06【答案】D81、对于设备采购，一般不采取（）方式。A.市场采购B.向生产厂家订货C.招标采购D.代理采购【答案】D82、对象选择的基本原理是“关键的少数和次要的多数”，该方法是对象选择的（）方法。A.因素分析B.ABC分析C.强制确定D.百分比分析【答案】B83、（2019年真题）在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B84、（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D85、某工程项目为购买国外专利，而发生的费用属于（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.引进技术和进口设备其他费D.生产准备费【答案】C86、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D87、采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（）。A.工程费用B.设备购置费C.工艺设备投资D.建筑安装工程费【答案】C88、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。A.确定需要采取的调整措施B.确定后续工作和总工期的限制条件C.确定进度偏差的原因D.确定可调整进度的范围【答案】D89、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()A.提出担保要求B.进行实地考察C.提供试验计划D.规定试验设备【答案】B90、（）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。A.工期优化B.费用优化C.资源优化D.过程优化【答案】B91、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工控制测量成果报验表C.分项工程质量报验表D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】A92、下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度【答案】A93、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量【答案】B94、下列选项不属于BIM技术在结构分析的应用的是()。A.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计B.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型C.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化D.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用【答案】C95、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】B96、按工程质量事故等级分类，造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B97、质量事故发生后，（）就所发生的质量事故进行周密的调查、研究掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交监理机构和建设单位。A.施工单位B.监理单位应要求施工单位C.监理员D.事故调查小组【答案】A98、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对（）进行检查。A.现场质量管理体系B.勘察实施方案C.主要岗位操作人员资格D.勘察成果报告【答案】C99、如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。A.可反算出所需要的工人数或机械台班数B.必须检查劳动力供应的可能性C.无需考虑工作面是否足够D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】C100、在现场施工准备的质量控制中，（）应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C多选题（共40题）1、在电气自动化部件的质量控制中，质量控制点一般为（）。A.空载和负荷试验B.组装过程C.仪表安装D.线路布线E.部件组装后的检查【答案】ABCD2、（2019年真题）取得国有土地使用费包括（）。A.土地使用权出让金B.青苗补偿费C.城市建设配套费D.拆迁补偿费E.临时安置补助费【答案】ACD3、FIDIC合同条件下，属于工程量清单以外支付项目的有()A.暂列金额B.动员预付款C.保留金D.价格调整费用E.工程变更费用【答案】BCD4、下列报审、报验表中，只需由专业监理工程师签署审查意见的有（）。A.分部工程报验表B.单位工程竣工验收报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程材料、构配件、设备报审表E.分包单位资格报审表【答案】CD5、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】ACD6、分项工程应按（）等进行划分。A.主要工种B.材料C.施工工艺D.设备类别E.施工顺序【答案】ABCD7、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距彼此相等D.流水施工工期与间歇时间成倍数关系E.所有施工段上的流水节拍相等【答案】BC8、某新建项目，建设期3年，逐年向银行借款，第一年借款500万元，第二年借款600万元，第三年借款500万元。假设年利率为10%，则下列有关建设期利息表述正确的有（）。A.该项目第一年应计利息为25.00万元B.该项目第二年应计利息为57.50万元C.该项目贷款利息总额为145.75万元D.该项目第二年计息基数为575.00万元E.若贷款合同约定第二年末清偿往期利息，则第三年应计利息为135.00万元【答案】A9、虽然只有采用全数检验，才有可能得到100%的合格品，但由于（）原因，还必须采用抽样检验。A.破坏性检验B.检验费用高，产品本身价值低C.时间不允许D.检验样品数量少E.即使进行全数检验，也不一定能保证100%的合格品【答案】ABC10、在建设工程进度控制计划体系中，以下属于由建设单位编制的进度计划的是（）。A.前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目年度计划【答案】AB11、加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业D.每个施工过程均成立一个专业工作队E.所有施工段充分利用且没有空闲时间【答案】AC12、下列费用中，属于取得国有土地使用费的有()A.土地管理费B.土地使用权出让金C.城市建设配套费D.拆迁补偿与临时安置补助费E.土地补偿费【答案】BCD13、对地基钢筋配置与锈蚀进行检测，检测方法包括（）。A.探伤法B.电磁感应法C.雷达法D.钻孔法E.剔凿法【答案】BCD14、下列工程建设投资中，属于与未来生产经营有关的其他费用的有（）。A.联合试运转费B.建设单位管理费C.生活家具购置费D.办公家具购置费E.生产职工培训费【答案】ACD15、项目监理机构安排监理人员对工程施工进行巡视的主要内容有（）。A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和审批的施工方案施工B.施工单位使用的工程材料、构配件和设备是否合格C.实际费用支出是否与资金使用计划一致D.施工现场质量管理人员是否到位E.特种作业人员是否持证上岗【答案】ABD16、在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括（）。A.产品合格证B.运输通行证C.出厂检验报告D.货物单据E.进场复验报告【答案】AC17、按照费用构成要素划分，属于材料费的有（）。A.材料原价B.检验试验费C.运输损耗费D.保管费E.运杂费【答案】ACD18、关于国家赔偿法，下列说法不正确的是：A.县公安局看守所工作人员在管理中将被羁押人肖某殴打致重伤，则看守所为本案赔偿义务机关B.市检察院在一起刑事案件中对李某批准逮捕，随后解除了逮捕措施，如果市检察院超过3个月对李某既未移送起诉、也未作出不起诉决定或者撤销案件的，则视为终止对李某追究刑事责任C.区检察院对陈某批准逮捕后作出不起诉决定，陈某向区检察院书面申请国家赔偿，区检察院作出了拒绝赔偿决定，赔偿决定书中未告知赔偿陈某有权在30日内向市检察院申请复议，则陈某收到不予赔偿决定之日起2年内提出复议申请的，复议机关应当受理D.在一起冤假错案中，安某周某夫妻二人被执行死刑，留下甲乙丙三个孩子，如果甲作为赔偿请求人申请国家赔偿的，申请效力及于乙丙，如果甲非经乙丙同意，申请放弃赔偿请求的，效力不及于未明确表示放弃诉讼请求的乙丙【答案】AB19、水泥合格性验收审查方法，需要检查的资料包括（）。A.水泥产品合格证B.物理性质试验报告C.水泥厂出厂检验报告D.制备厂进场复验报告E.检查隐蔽工程验收记录【答案】ACD20、质量记录资料是设备制造过程质量情况的记录，属于设备制造单位质量管理检查的资料有（）。A.特殊工种、试验检测人员上岗证书B.质量管理制度C.原材料进厂合格资料D.工艺设备设计及制作资料E.工序交接检查验收记录【答案】AB21、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.有防水要求的卫生间为5年E.电气管线和设备安装工程为2年【答案】ACD22、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织()进行。A.勘察、设计单位工程项目负责人B.相关金融机构负责人C.施工单位技术、质量负责人D.质量监督部门负责人E.材料供应单位负责人【答案】AC23、建设单位对初步设计的总体要求包括（）。A.建设规模、建设标准的要求B.总体布局和单体布置的要求C.节约投资、降低运营成本的要求D.项目扩建与预留场地的要求E.资金来源的落实情况【答案】ABCD24、工程质量事故处理的基本要求有（）。A.正确确定事故性质和处理范围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术可行E.经济合理【答案】BCD25、发包人在选择合同计价方式时，应考虑的因素有（）。A.设计工作程度B.进度要求的紧迫程度C.技术复杂程度D.质量要求的高低E.施工难易程度【答案】ABC26、设计阶段进度控制的意义包括（）。A.设计进度控制是建设工程质量控制的重要内容B.设计进度控制是控制建设工程造价的关键环节C.设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容D.设计进度控制是施工进度控制的前提E.设计进度控制是设备和材料供应进度的前提【答案】CD27、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()A.编审程序是否符合相关规定B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.资源供应计划是否满足工程施工需要D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】ACD28、为了使施工进度控制目标更具科学性