监理工程师之土木建筑目标控制能力检测提分A卷含答案

监理工程师之土木建筑目标控制能力检测提分A卷含答案

单选题（共100题）1、在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()A.建筑安装工程措施费B.建筑安装直接工程费C.建设单位管理费D.建设单位生产准备费【答案】A2、对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.使用单位【答案】B3、根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。A.施工单位测量人员的资格证书B.施工平面控制网的测量成果C.测量设备的养护记录D.控制桩的保护措施【答案】C4、（2018年真题）项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（）后签发工程进度款支付凭证。A.与建设单位代表协商B.监理员现场计量C.质量监理人员检查验收D.与承包单位协商【答案】C5、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B6、（2017年真题）在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。A.确定可调整进度的范围B.进行调整措施的技术经济分析C.进行调整方案的比选论证D.分析进度偏差产生的原因【答案】A7、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C8、适于检测一般建筑构件、桥梁及各种混凝土构件（板、梁、柱、桥架）的强度的方法是（）。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.直测法【答案】A9、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】A10、在所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械A.会延长2周，但施工机械在现场不会闲置B.会延长2周，且施工机械会在现场闲置6周C.不会延长，且施工机械在现场也不会闲置D.不会延长，但施工机械会在现场闲置2周【答案】C11、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】B12、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C13、网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.将关键工作压缩成非关键工作C.压缩直接费最小的工作的持续时间D.压缩关键工作的持续时间【答案】D14、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料动力费及其他材料费为7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125【答案】C15、分包工程开工前，项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表，（）进行审核并提出审查意见。A.项目经理B.专业监理工程师C.建设单位D.总监理工程师【答案】B16、为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（）阶段进行施工现场条件调研和分析。A.设计任务书B.设计准备C.初步设计D.施工招标【答案】B17、采用工程量清单招标的工程，工程量清单的准确性和完整性由()负责。A.项目监理机构B.招标人C.招投标管理机构D.投标人【答案】B18、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】B19、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。A.程序文件B.管理制度C.质量手册D.作业文件【答案】B20、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】C21、（2018年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自工程（）之日起计算。A.竣工预验收合格B.竣工验收报告提交C.竣工验收合格D.竣工备案【答案】C22、监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是()。A.对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制B.对从事计量作业人员技术水平资格的审核C.检查作业者的操作方法是否得当D.检查现场检测的原始记录是否可靠【答案】C23、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()A.原材料和构配件B.施工机械和设备C.施工作业过程D.分部工程【答案】C24、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关【答案】A25、投资偏差分析的赢得值法中，已完工作预算投资（BCWP）是指（）。A.已完成工作量×预算单价B.计划工作量×预算单价C.已完成工作量×实际单价D.计划工作量×实际单价【答案】A26、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。A.不影响紧后工作最迟开始B.不影响紧后工作最早开始C.不影响紧后工作最早完成D.不影响后续工作最早完成【答案】B27、编制土建工程预算时，场地平整与土方工程是以下列哪一种挖填厚度为分界线？()A.30cmB.40cmC.45cmD.50cm【答案】A28、工程质量管理体系包含三个层次，其中属于承建方的自控的是（）。A.咨询单位B.项目管理公司C.材料供应单位D.检测机构【答案】C29、（2020年真题）根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】D30、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。A.任意拆除承重结构部件B.技术交底不清，违章作业C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒D.疏于检查、验收【答案】A31、（2019年真题）采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到（）。A.工程成本、酬金和预先约定的奖金B.工程成本和预先约定的奖金，不能得到酬金C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金【答案】D32、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A33、工程施工工期应自()中载明的开工日期起计算。A.工程开工报审表B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工令【答案】D34、应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯【答案】C35、以下()是BIM的全称的正确描述。A.BuildingInformationModelB.BuildingInformationModelingC.BuildingInformationManagementD.BuildingInformationManager【答案】B36、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.利息备付率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B37、下列有关工程质量统计及抽样检验的描述，错误的是（）。A.总体也称母体，是所研究对象的全体B.个体并非是组成总体的最基本元素C.总体中含有个体的数目通常用N表示D.总体分为有限总体和无限总体【答案】B38、（2020年真题）关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】D39、关于建设工程发包的说法错误的是（）。A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准D.采取保证建设工程质量安全的相应措施【答案】A40、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.监理工程师、总监理工程师B.监理工程师、监理工程师C.总监理工程师、监理工程师D.总监理工程师、总监理工程师【答案】A41、突出外墙面的构件、配件、艺术装饰建筑面积的计算规则是：()A.按其水平投影面积计算B.按其水平投影面积的1/2计算C.按其水平投影面积的1/4计算D.不计算建筑面积【答案】D42、竣工结算计价时，依据双方确认的工程量和已标价工程量清单的综合单价计算，是指（）。A.分部分项工程B.措施项目C.总价措施项目D.分部分项工程和单价措施项目【答案】D43、工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量C.能够及时检验工序活动效果的质量D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】A44、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。A.工程复工报审表B.监理通知回复单C.分部工程报验表D.施工组织设计报审表【答案】D45、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理【答案】B46、分项工程质量合格的条件是（）。A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】C47、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），不能列入其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.计日工C.总承包服务费D.总承包人自行分包管理费【答案】D48、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。A.621.15B.634.61C.402.48D.432.67【答案】C49、采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】C50、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.勘察设计单位【答案】C51、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】A52、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106【答案】D53、在进度计划实施中进行调整，若（）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。A.项目总工期允许拖延B.项目计算工期小于计划工期C.偏差发生在非关键线路D.总时差不等于零【答案】A54、监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.建立工程进度报告制度C.建立进度协调工作制度D.加强工程进度风险管理【答案】A55、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质监部门【答案】B56、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】D57、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样【答案】C58、建设工程流水施工方式的特点之一是()A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织管理比较简单【答案】B59、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师【答案】A60、单代号网络计划，非终点节点的工作的自由时差等于（）。A.本工作与紧前工作时间间隔的最大值B.本工作与紧后工作时间间隔的最大值C.本工作与紧前工作时间间隔的最小值D.本工作与紧后工作时间间隔的最小值【答案】D61、（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B62、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告【答案】B63、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比【答案】D64、关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能B.与其周围生态环境协调C.与所在地区经济环境协调D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】D65、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.发出暂停制造指令【答案】D66、项目监理机构要对工程质量进行有效的控制，因为建设工程质量是实现建设工程（）的基本要素。A.功能与进度B.功能与效果C.效果与进度D.功能与目标【答案】B67、概率数理统计在对大量统计数据研究中，归纳总结出许多分布类型，一般计件值数据服从（）。A.正态分布B.泊松分布C.间歇分布D.二项分布【答案】D68、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、5天和4、3、4、5天，则流水步距为()天。A.3B.4C.5D.6【答案】C69、在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。A.极差B.均方差C.变异系数D.中位数【答案】B70、分部工程质量验收应符合的规定是()。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整【答案】A71、设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由()批准。A.专业监理工程师B.安装单位项目负责人C.设备供应商D.总监理工程师【答案】D72、总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】A73、建设项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入()A.措施费B.规费C.直接工程费D.企业管理费【答案】A74、反映项目的偿债能力的指标是()。Ⅰ.投资；Ⅱ.偿债备付率；Ⅲ.利息备付率；Ⅳ.借贷偿还期A.IB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D75、对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。A.工程暂停令B.监理通知单C.监理工程师函D.整改通知单【答案】B76、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。A.设计代表B.承包单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C77、（2022年真题）监理工程师在设计阶段进度控制的工作内容是（）。A.确定规划设计条件B.编制设计总进度计划C.审查设计单位提交的进度计划D.填写设计进度表【答案】C78、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。A.21.6B.23.6C.23.8D.24.0【答案】C79、徐某是前进村的村委会主任，省政府在该村征用农民土地建设高速公路，在协助县政府进行征地补偿款发放过程中，徐某私下里利用其直接领取补偿款再发放给农民的便利条件，侵占土地补偿款13万元，后案发。该县检察院以贪污罪对其立案侦查并移送起诉，开庭审理中，徐某的辩护律师辩称，徐某是村民自治组织的人员，不属于国家工作人员，不应当构成贪污罪。法院根据全国人大常委会《关于第九十三条第二款的解释》中“村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事土地征收、征用补偿费用的管理，以国家工作人员论”的规定，判处徐某有期徒刑十年零六个月。对该案件分析，不正确的是：A.从解释方法上看，全国人大常委会的解释属于扩大解释，从解释主体上看，属于立法解释B.证明徐某是否为国家工作人员的过程属于内部证成，这是确定法律推理的大前提C.法院适用法律的目标是获得合理的法律决定，判决的正当性优先于判决的可预测性，判决的过程是严格的形式推理，不受人的价值观影响D.在本案判决中存在两个推理过程，即将徐某与国家工作人员对比得出其为国家工作人员的类比推理，和适用刑法规定判处徐某刑罚的演绎推理【答案】B80、（2022年真题）总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。A.施工方案编制人资格是否符合要求B.施工方案是否有针对性和可操作性C.施工方案审批人资格是否符合要求D.工程概况是否全面【答案】B81、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求【答案】C82、关于双代号网络计划中的虚箭线，下列说法中不正确的是（）。A.虚箭线主要用来表达相关工作的逻辑关系B.虚箭线所代表的工作不消耗时间C.虚箭线代表的可能是虚工作，也可能是实工作D.虚箭线所代表的工作不消耗资源【答案】C83、在工程建设国家标准与行业标准中，有些条文用粗体字表达，它们被称为（）。A.工程建设强制性标准B.工程建设通用性标准C.工程建设一般标准D.工程建设特殊标准【答案】A84、骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。A.固定竖向边框龙骨B.安装洞口边竖向龙骨C.固定沿顶棚、沿地面龙骨D.安装加强龙骨【答案】C85、在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.4C.12D.15【答案】B86、完成见证取样后，应在试样或其包装上作出标识、封志，标识和封志应由（）签字。A.见证取样的监理人员B.施工单位取样人员C.见证取样的监理人员和施工单位取样人员D.总监理工程师【答案】C87、（2018年真题）设备的无负荷联动试运转费用属于建设工程总投资中的（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.预备费【答案】B88、勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。A.法定代表人B.技术负责人C.专业负责人D.主管部门负责人【答案】B89、根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.监理规划B.施工组织设计C.工程暂停令D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】D90、甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）A.乙行为成立收买被拐卖的妇女罪与强奸罪，应当实行并罚B.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故周某不能成为乙的强奸对象C.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故缺乏强奸罪的故意D.乙行为仅成立强奸罪，因乙收买周某就是为了使周某成为妻子，故收买行为是强奸罪的预备行为【答案】B91、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码【答案】B92、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金D.设备使用费。【答案】C93、“持续改进”是质量管理体系七项质量管理原则之一，其核心是为了提高质量管理体系的（）。A.有效性和效率B.科学性C.管理水平D.创造价值能力【答案】A94、下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体B.三个试件为一组C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】C95、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进虔计划C.工程项目总进虔计划D.工程项目年虔进虔计划【答案】C96、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。A.极差B.中位数C.算术平均数D.极值【答案】A97、在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水节拍B.流水工期C.流水步距D.流水强度【答案】A98、施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（）。A.检验试验费B.工具用具使用费C.材料费D.规费【答案】A99、质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。A.提交质量事故调查报告B.签发复工令C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位D.继续进行观测【答案】C100、在施工方案的审查中，对施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全的审查，属于（）。A.程序性审查B.内容性审查C.内部性审查D.外部性审查【答案】A多选题（共40题）1、在承包人索赔中，总部管理费可以按照（）计算。A.银行同期贷款利率B.投标书中总部管理费比例（3%～8%）C.公司总部统一规定的管理费比率D.工程延期总天数和每日管理费E.误期损害赔偿费的费率【答案】BCD2、下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有()A.总投资收益率B.财务内部收益率C.利息备付率D.财务净现值E.资产负债率【答案】C3、项目监理机构在投资控制中的主要工作有（）。A.协助设计单位编制概算B.进行工程计量与工程款支付C.对已完工程量进行偏差分析D.审查竣工结算款E.审查费用索赔报审表【答案】BCD4、（2017年真题）关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三要素C.价值工程应以提高产品的功能为出发点D.价值工程是以提高产品的价值为目标E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品【答案】ABD5、关于国家赔偿法，下列说法不正确的是：A.县公安局看守所工作人员在管理中将被羁押人肖某殴打致重伤，则看守所为本案赔偿义务机关B.市检察院在一起刑事案件中对李某批准逮捕，随后解除了逮捕措施，如果市检察院超过3个月对李某既未移送起诉、也未作出不起诉决定或者撤销案件的，则视为终止对李某追究刑事责任C.区检察院对陈某批准逮捕后作出不起诉决定，陈某向区检察院书面申请国家赔偿，区检察院作出了拒绝赔偿决定，赔偿决定书中未告知赔偿陈某有权在30日内向市检察院申请复议，则陈某收到不予赔偿决定之日起2年内提出复议申请的，复议机关应当受理D.在一起冤假错案中，安某周某夫妻二人被执行死刑，留下甲乙丙三个孩子，如果甲作为赔偿请求人申请国家赔偿的，申请效力及于乙丙，如果甲非经乙丙同意，申请放弃赔偿请求的，效力不及于未明确表示放弃诉讼请求的乙丙【答案】AB6、（2022年真题）与依次施工，平行施工方式相比，流水施工方式的特点有（）。A.施工现场组织管理简单B.有利于实现专业化施工C.相邻专业工作队的开工时间能最大限度的搭接D.单位时间内投入的资源量较为均衡E.施工工期最短【答案】BCD7、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数日要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD8、根据《标准施工招标文件》，承包人可同时索赔增加的成本、延误工期的情形有（）。A.发包人提供的工程设备不符合合同要求B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求承包人提前竣工D.发包人原因造成工期延误E.施工过程中发现文物【答案】AD9、以下哪项能源不是《可再生能源法》中列举的可再生能源？（）A.地热能B.核能C.水能D.生物质能【答案】B10、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件、工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料、构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD11、幕墙类型属性对话框中连接条件的设置包含哪些？()A.自定义B.垂直网格连续C.水平网格连续D.边界网格连续E.边界和垂直网格连续【答案】BC12、政府监督管理工程质量的职能主要体现在()A.建立和完善工程质量法规体系B.建立和落实工程质量责任制度C.建设活动主体资格及承发包管理D.建筑企业质量体系认证E.控制工程建设程序【答案】ABC13、专业监理工程师应会同相关单位及人员对合同约定的进场设备进行开箱检查，检查其是否符合（）的要求。A.建设单位B.设计文件C.订货合同D.安装单位E.相关规范【答案】BC14、政府主管部门在履行工程质量监督检查职责时具有的权力有（）。A.要求被检查单位提供有关工程质量文件和资料B.要求被检查单位采用指定的品牌材料C.进入被检查单位施工现场进行检查D.发现并责令改正影响工程质量的问题E.拒绝工程竣工验收报告和相关文件的备案【答案】ACD15、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本规定中的应急费用包括（）。A.明确项目的准备金B.未明确项目的准备金C.可预见准备金D.不可预见准备金E.建设成本上升费用【答案】BD16、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的主要特点的是（）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】ACD17、下列对工程进度造成影响的因素中，属于业主因素的有（）。A.不能及时向施工承包单位付款B.不明的水文气象条件C.施工安全措施不当D.不能及时提供施工场地条件E.临时停水、停电、断路【答案】AD18、项目监理机构对工程勘察成果进行技术性审查时，审查的主要内容有（）。A.勘察场地的工程地质条件B.勘察场地的基坑设计方案C.勘察场地存在的地质问题D.边坡工程的设计准则E.岩土工程施工的指导性意见【答案】ACD19、建设项目总进度目标的论证中，总进度纲要的主要内容包括（）。A.项目施工的总体部署B.总进度规划C.各子系统进度规划D.确定里程碑事件的计划进度目标E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【答案】BCD20、根据评价时间不同，项目后评价可以分为()。A.效益评价B.跟踪评价C.实施进度评价D.实施效果评价E.影响评价【答案】BD21、监理工程师在考核设计单位资质时，检查其营业执照的重点有()A.专业资格B.有效期C.年检情况D.注册资金E.审批机构【答案】BC22、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收合格的规定有()。A.主控项目的质量均应验收合格B.所含主要分项工程的质量验收合格C.有关环境保护抽样检验结果符合规定D.观感质量应符合要求E.质量控制资料应完整【答案】CD23、质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的（）。A.施工操作依据B.保证工程质量所必需的管理制度C.过程控制D.检查情况E.质量特性指标【答案】ABD24、（2019年真题）下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的有（）。A.提供的场地不能满足工程正常需要B.施工计划安排不周密导致相关作业脱节C.临时停水、停电、断路D.不能及时向施工承包单位付款E.外单位临近工程施工干扰【答案】AD25、工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有（）。A.投资计划年度分配表B.设计总进度计划表C.工程项目一览表D.年度建设资金平衡表E.工程项目进度平衡表【答案】AC26、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款承包人可向发包人索赔工期和费用但不可要求利润补偿的情形有（）。A.发包人原因造成工期延误B.法律变化引起的价格调整C.施工工程中承包人遇到不利物质条件D.发包人要求承包人提前竣工E.施工过程中遇到不可抗力影响【答案】C27、向生产厂家订购设备时，为了保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商。对供货厂商进行初选的内容包括（）。A.过去几年的资产负债表B.供货厂商的资质C.设备生产方式D.近几年供应、生产、制造类似设备的情况E.各种检验检测手段【答案】AB