监理工程师之水利工程目标控制全真模拟试题分享附答案

监理工程师之水利工程目标控制全真模拟试题分享附答案

单选题（共100题）1、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A2、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与（）中的项目划分一致。A.进度计划B.质量计划C.投标文件D.招标文件【答案】D3、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B4、某工程分项的招标工程量清单为1000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为1200m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C5、正态分布总体样本落在［μ－3σ，μ＋3σ］区间的概率约为（）左右。A.95.0%B.95.4%C.99.7%D.68.3%【答案】C6、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。A.不变价格B.市场价格C.可变价格D.影子价格【答案】B7、在施工过程中，对承包人已完成的工程量的测量和计算，称为（）。A.工程计量B.工程统计C.工程算量D.工程量【答案】A8、找出对工序的关键或重要的质量特性起着支配作用的那些要素的全部活动，是指的（）。A.工序预测B.工序活动C.工序分析D.工序评价【答案】C9、对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（）。A.单纯随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.两级随机抽样【答案】B10、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。A.承包人B.发包人C.监理人D.三方共同【答案】B11、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A12、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B13、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B14、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B15、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。A.10B.20C.30D.40【答案】C16、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。A.居民点新址征地及基础设施建设B.机关事业单位迁建补偿C.基础设施和生产设施补偿D.建（构）筑物清理【答案】A17、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】B18、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D19、建设工程范围是项目描述的过程，其主要任务是描述()。A.项目名称B.项目目标C.项目成果清单D.项目内容【答案】B20、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A21、影响工期的重要因素的是（）。A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】B22、岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，钻孔和灌浆均需在相应部位的混凝土达到（）设计强度后方可开始灌浆。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】A23、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D24、设计文件未明确的，非经营性项目投资额为3200万元的属于（）。A.大中型项目B.大型项目C.中型项目D.小型项目【答案】A25、质量控制中的PDCA循环是指（）。A.计划—实施—对比—处理B.计划—实施—检查—纠偏C.计划—实施—对比—纠偏D.计划—实施—检查—处理【答案】D26、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年C.实际运行期按设计值计算D.年运行管理费用采用分段计算的办法【答案】C27、水利工程施工进度计划中基于历史数据和项目参数，使用某种算法或历史数据与其他变量之间的统计关系，来计算项目所需的资源数量的方法称为（）。A.类比估算B.参数估算C.经验估算D.系统估算【答案】B28、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。A.跟踪检验B.旁站检查C.巡视检验D.见证检验【答案】B29、其他项目清单清单的金额由招标人填写，其数额可视招标设计深度及估计可能引起的变更额度确定，一般可取估算合同价格的（）％左右。A.3B.5C.10D.20【答案】B30、下列关于竣工验收说法正确的是（）。A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A31、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。A.总体规划B.阶段性目标C.配套资源计划D.施工方案【答案】B32、在水利工程建设中，（）对参建各方具有监督的职能。A.项目发包人B.监理人C.政府质量监督部门D.承包人【答案】C33、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C34、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A35、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A36、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A37、对于不可抗力后果承担描述，不正确的是（）。A.因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担B.施工设备的损坏由承包人承担C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡D.工期延误损失由发包人承担【答案】D38、在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（）复核。A.发包人B.监理人C.施工单位D.设计单位【答案】B39、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D40、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定，下列关于工程进度付款修正的说法中，正确的是（）。A.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，发包人有权予以修正B.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现重复项的，监理人无需修正C.对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总时发现漏项的，承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，应在下次进度付款中支付或扣除【答案】C41、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.项目划分C.时间进度D.专业工程【答案】B42、按照计划的形成与完善过程，自上而下编制的进度计划是（）。A.详细进度计划B.滚动进度计划C.控制进度计划D.概念性进度计划【答案】D43、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C44、较大质量事故由（）组织调查组进行调查。A.项目法人B.项目主管部门C.省级水行政主管部门D.水利部【答案】B45、根据《水利工程质量管理规定》，水利工程质量由（）负全面责任。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D46、GB/T28000/OHSAS职业健康安全管理体系的基本思想是（）。A.实现体系改进自动化B.产生积极的推动作用C.实现体系持续改进D.促进良好发展【答案】C47、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A48、价值工程活动的核心是对产品进行（）分析。A.多方案B.成本C.功能D.不确定性【答案】C49、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B50、评价工序质量是否符合标准的尺度是（）。A.工序检验B.工序活动效果C.工序分析D.工序判断【答案】B51、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C52、下列选项中，应由水利部主持竣工验收的水利工程的是（）A.国家重点水利工程建设项目B.流域管理机构负责初步设计审批的中央项目C.国家确定的流域重大骨干工程建设项目D.地方负责初步设计审批的项目【答案】C53、水利工程监理单位的负责人，对本单位的质量工作负（）。A.直接领导责任B.领导责任C.技术责任D.间接责任【答案】B54、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。A.资源分配的调整B.施工进度计划的调整C.施工进度延误事件D.资金分配的调整【答案】C55、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。A.建设及安装工程费B.独立费用C.预备费D.设备费【答案】B56、不同深度的进度计划组成的计划系统不包括（）。A.建设工程总施工进度计划B.建设工程子系统施工进度计划C.子系统的单项工程施工进度计划D.单位工程施工总进度计划【答案】D57、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与（）中的项目划分一致。A.进度计划B.质量计划C.投标文件D.招标文件【答案】D58、下列文件中，属于承包人发出的是（）A.变更意向书B.变更方案C.变更指令D.撤销变更意向书【答案】B59、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资超支D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】C60、人们对建设项目质量重要性的高度概括，是指的（）。A.以人为核心B.百年大计，质量第一C.坚持预防为主D.科学、公平、守法【答案】B61、下列各项中，不属于施工场外供电工程的是（）。A.从现有电网向施工现场供电的高压输电线路B.高压电网到施工主变压器高压侧之间的高压输电线路C.由主变压器高压侧至现场各施工点最后一级降压变压器低压侧之间的配电线路和变配电设施D.从最后一级降压变压器低压侧至施工现场内各用电点的施工设备和低压配电线路【答案】D62、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于（）m，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。A.0.5，1.5B.1.0，2.0C.0.5，2.0D.1.0，1.5【答案】A63、某工程网络计划中，工作M的持续时间为3天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第20天、第18天和第16天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17【答案】B64、对需进行地质编录的工程隐蔽部位，承包人应报请（）进行地质编录，并及时告知监理机构。A.设计单位B.勘察单位C.政府部门D.设代机构【答案】D65、盈亏平衡点越小，表示项目抗风险能力（）。A.越弱B.越强C.极弱D.一般【答案】B66、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B67、对于发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人。A.7B.10C.15D.20【答案】A68、缺陷责任期终止证书应由（）签发。A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人D.工程质量监督机构【答案】C69、某独立土方工程签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A70、控制合同进度计划的依据是（）。A.施工总进度计划B.合同总进度计划C.经过批准的施工总进度计划D.经过批准的合同总进度计划【答案】C71、项目法人应当自工程开工之日起（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.30B.45C.60D.90【答案】C72、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C73、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C74、时标网络计划宜按（）时间编制。A.最早B.平均C.最晚D.固定【答案】A75、施工单位在工程建设施工中应认真执行“三检制”，下述不属于三检制内容的是（）。A.初检B.复检C.交检D.终检【答案】C76、计量型抽样方案是用（）对批作出判断。A.样本中含有的不合格品数B.样本量C.样本值D.样本均值和样本标准差【答案】D77、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C78、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】B79、发包人编制控制性进度计划的基础是（）。A.建设工期B.批复的建设工期C.要求工期D.批复的要求工期【答案】B80、质量控制和质量管理的关系是（）。A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B81、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069，（A/P，8％，10）=0.149，（P/F，8%，10）=2.159A.324B.447C.507D.648【答案】B82、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D83、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】C84、根据抽样检验分类方法，属于计数型抽样检验的质量特性有（）。A.几何尺寸B.重量C.标高D.裂缝条数【答案】D85、在众多常用进度软件中能支持施工主体实现“先试后建”的软件是（）A.P6B.MicrosoftProjectC.BIMD.Word【答案】C86、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】A87、参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格，评定组人数应不少于（）人。A.3B.5C.7D.10【答案】B88、金属结构闸门安装完毕后，承包人应会同监理机构对闸门进行相关项目的试验和检查，（）应检查并确认吊杆的连接情况是否良好。A.验收前B.试验前C.试验中D.试验后【答案】B89、粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不宜大于（）m。A.1B.2C.3D.5【答案】C90、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】D91、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C92、“营改增”后，施工用水价格中的（）应按按调整后的施工机械台时费定额和不含增值税进项税额的基础价格计算。A.供风设施维修摊销费B.机械组（台）时总费用C.单位循环冷却水费D.供风损耗摊销费【答案】B93、从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在（）承揽工程。A.高于资质等级许可范围B.低于资质等级许可范围C.资质等级许可的范围外D.资质等级许可的范围内【答案】D94、岩石地基开挖,要求开挖面无明显爆破裂限，声波降低事小于（）或符合设计要求。A.12%B.15%C.17%D.10%【答案】D95、按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由（）承担。A.发包人B.承包单位C.监理人D.试验室【答案】A96、实施监理工作开工条件的控制不包括（）。A.签发开工通知B.分项工程开工C.单元工程开工D.混凝土工程开仓【答案】B97、关于内部收益率的说法，正确的是（）。A.内部收益率大于基准收益率时，技术方案在经济上可以接受B.内部收益率是一个事先确定的基准折现率C.内部收益率受项目外部参数的影响较大D.独立方案用内部收益率评价与净现值评价，结论通常不一样【答案】A98、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。A.确定建设工期目标B.分解.确定进度里程碑目标C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划D.签发开工通知【答案】D99、水利工程中，水泥的采购及保管费率为（）。A.1%B.2%C.3%D.2.75%【答案】C100、监理机构的检查和验收，（）承包人按合同约定应负的责任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A多选题（共40题）1、关于安全技术交底的规定，正确的有（）。A.工程开工前，施工单位技术负责人应就安全技术措施和专项施工方案等，向施工技术人员及相关人员交底B.单项工程或专项施工方案施工前，施工单位技术负责人应组织相关人员进行全面、详细的安全技术交底C.各工种施工前，管理人员应进行安全作业技术交底D.每天施工前，班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底E.安全技术交底应填写安全交底单，由交底人签字确认，安全交底单应及时归档【答案】ABD2、在检查水利工程碾压施工质量时需注意，若采用机械碾压，应控制行车速度，下列标准正确的有（）。A.振动碾时速为3km/hB.平碾控制时速为3km/hC.平碾控制时速为2km/hD.振动碾时速为2km/hE.振动碾时速为5km/h【答案】CD3、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD4、在检查水利工程碾压施工质量时需注意，若采用机械碾压，应控制行车速度，下列标准正确的有（）。A.振动碾时速为3km/hB.平碾控制时速为3km/hC.平碾控制时速为2km/hD.振动碾时速为2km/hE.振动碾时速为5km/h【答案】CD5、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。A.具有相应规模的农民工B.具有相应资格的专业技工和合格的普工C.具有相应施工经验的技术人员D.具有相应资质的检验检测人员E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC6、赵某在火车站附近开车横冲直撞，导致多人受伤，后被警察制服，依法追究其刑事责任。在案件审理过程中，法院发现赵某符合强制医疗条件，下列说法正确的是：A.按照不告不理的原理，法院应当建议检察院向其补充强制医疗申请B.在决定强制医疗前，法院可以采取临时的保护性约束措施C.法院应当组成合议庭开庭审理，但被申请人、被告人的法定代理人请求不开庭审理，并经法院审查同意的除外D.如果是二审法院审理案件中发现赵某符合强制医疗条件的，则应当发回重审【答案】C7、全数检验的适用条件为（）。A.总体的数量较少B.检测项目比较重要C.检测方法会对产品产生破坏D.质量十分不稳定的工序E.检测用时较长【答案】BD8、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m计量的是（）。A.钻孔B.灌注桩C.振冲桩D.回填灌浆E.场地平整【答案】AC9、提高产品价值的途径有（）。A.功能不变，成本降低B.功能提高，成本不变C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD10、水利工程设计质量监督分站受总站委托承担的主要任务包括（）。A.参加工程的阶段验收和竣工验收B.归口管理全国水利工程的设计质量监督工作C.负责设计全面质量管理工作D.掌握全国水利工程的设计质量动态E.组织交流全国水利工程质量监督工作经验【答案】BCD11、工程质量抽样检验中，关于“两类风险”，下列说法正确的是（）。A.第一类风险是将不合格品判断为合格品B.第一类风险是将合格品判断为不合格品C.两类风险经过我们的努力是完全可以避免的D.两类风险是不可能完全避免的E.第一类风险称为用户风险【答案】BD12、下列投资方案经济效果评价指标中，不属于盈利能力分析指标的有（）A.财务净现值B.投资收益率C.流动比率D.资产负债率E.借款偿还期【答案】CD13、以下属于监理单位应当建立的安全生产管理制度的有（）。A.安全生产责任制度B.安全生产费用、措施、方案审查制度C.安全目标管理制度D.例会制度及安全生产档案管理制度E.重大危险源和危险物品管理制度【答案】ABD14、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC15、某国远洋货轮“亚历山大"号满载货物从S港起航,途中遇飓风，货轮触礁货物损失惨重。货主向其投保的保险公司发出委付通知。在此情况下，依《海商法》的有关规定，该保险公司可以选择的处理方法是、（)A.必须接受委付B.由保险公司决定是接受委付达是拒绝接受委付C.先接受委付,然后撤回D.接受委付，不得撤回【答案】BD16、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计【2012】93号），水利工程设计变更分为（）。A.常规变更B.一般设计变更C.较大设计变更D.重大设计变更E.特大设计变更【答案】BD17、以下单位工程施工质量可评为合格的有（）。A.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求B.所含分部工程质量全部合格C.质量事故已按要求进行处理D.工程外观质量得分率达到50%以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC18、承包人在工程施工前应根据（），列出质量控制点明细表，提交监理机构审查批准后，实施质量预控。A.施工过程质量控制的要求B.工程性质C.工程特点D.自身特点E.自身性质【答案】ABCD19、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD20、按制定原理抽样方案可分为（）方案。A.标准型B.挑选型C.简化型D.调整型E.计算型【答案】ABD21、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制B.民主集中制的一种运用方式C.由单位首长说了算的法律术语D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB22、下列关于项目债务资金的说法，正确的有（）。A.资金在使用上具有时间性限制，到期必须偿还B.资金成本一般比权益资金高，但不会分散投资者对企业的控制权C.银行资金的发放和使用遵循效益性、安全性和流动性的原则D.银团贷款主要适用于资金需求量大、偿债能力较强的建设项目E.外国政府贷款一般都限定用途【答案】ACD23、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）A.总理、副总理B.国务委员、各部长C.各委员会主任、审计长D.秘书长、各部副部长【答案】ABC24、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD25、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB26、单位工程合格的标准是（）。A.分部工程全部合格B.质量事故已按要求进行处理C.外观质量得分率要达到70％以上D.质量抽检合格率要达到75％以上E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC27、下列关于建设项目经济评价的说法正确的有（）。A.建设项目经济评价是在建设项目投资决策前进行的工作B.建设项目经济评价是项目中期工作的重要内容C.项目的经济评价是建设项目决策阶段的核心内容D.项目的经济评价是进行项目决策的主要依据E.决策工作的不同阶段，经济评价的要求是相同的【答案】ACD28、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD29、工程质量事故具有的特点为（）。A.质量事故原因的复杂性B.质量事故的严重性C.质量事故的多发性D.质量事故的复杂性E.质量事故的可变性【答案】ABC30、发生质量事故，必须坚持（）原则。A.事故原因不查清楚不放过B.事故损失没有统计清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.整改措施没有落实不放过E.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】AC31、下列关于施工三检制说法正确的是（）。A.班组初检是班组质量员填写质检记录，班组长签字B.施工单位质检员与施工技术人员一起搞好复检C.终检是施工单位专职质检员进行终检D.保证工程质量的关键是初检E.搞好施工质量的基础是终检【答案】AB32、关于法的要素，下列表述正确的是哪些选项？（）A.德沃金认为，法就是“依照一批在司法和行政过程中使用的权威性律令来实施的高度专门形式的社会控制”B.庞德提出“律令一技术一理想”模式论C.哈特所代表的新分析法学派提出规则模式论D.奥斯汀认为法是由规则、政策和原则构成的【答案】BC33、关于马克思主义法的基本观点，下列哪一项是错误的？（）A.在阶级对立的社会，法所体现的国家意志实际上是统治阶级的意志B.生产力的不断发展最终导致包括法律在内的整