监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

监理工程师之水利工程目标控制自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共100题）1、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（）时公布最高投标限价的总价。A.进行初步设计B.签订合同C.招标D.施工【答案】C2、（）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。A.项目法人B.监理单位C.施工单位D.安全管理部门【答案】A3、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（）。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.设计深度【答案】D4、岩基固结灌浆应在有混凝土盖重情况下进行，钻孔和灌浆均需在相应部位的混凝土达到（）设计强度后方可开始灌浆。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】A5、支护时，喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.85%B.80%C.75%D.70%【答案】A6、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】A7、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C8、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D9、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.抽查B.调查C.旁站D.监督【答案】A10、当单元工程达不到合格标准时，应及时处理，下列关于处理后的质量等级确定说法，正确的是（）。A.全部返工重做的，可重新评定质量等级B.加固补强并经项目法人鉴定能达到设计要求，其质量评为合格C.处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理D.经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，无需再备案【答案】A11、水利工程中的一般设计变更的变更文件审查批准后，由（）负责组织实施。A.设计单位B.施工总承包C.项目法人D.监理人【答案】C12、合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分类分项工程清单项目的，应按照（）估价原则的规定确定单价，并调整合同价款。A.变更B.总价C.单价D.信息价【答案】A13、某工程某月实际完成工程价款100万元，价格调整用调值公式。调值公式中的固定系数为0.2。本月参加调价的因素除人工费的价格指数上升了20%外，其他都未发生变化，人工费占合同调值部分的50%，不计其他，本月实际应结算的工程款为（）万元。A.108B.114C.106D.104【答案】A14、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。A.投标报价B.出厂报告C.质量证明文件D.验收记录【答案】C15、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（）时公布最高投标限价的总价。A.进行初步设计B.签订合同C.招标D.施工【答案】C16、监理人应当在收到索赔通知书后（）天内，将索赔处理结果答复给承包人。A.14B.28C.42D.7【答案】C17、全面质量管理必须强调从检验把关变为工序控制，从管质量结果变为管质量因素，防检结合，防患于未然。这是全面质量管理的（）观点的体现。A.质量第一B.预防为主C.全面管理D.用数据说话【答案】B18、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。A.实际开工日期B.合同中约定的开工日期C.监理人发出开工通知中载明的开工日期D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C19、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A20、金属结构设备埋件的二期混凝土强度，达到（）以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录。A.70%B.80%C.90%D.100%【答案】A21、在一定程度上促使承包商关注工程成本和工期，并应用较为广泛的计价方式是（）A.成本加奖罚B.成本加固定金额酬金C.成本加固定百分比酬金D.最高限额成本加固定最大酬金【答案】A22、下列选项中，不属于MSProject主要功能的是（）。A.一致且高效地安排任务和资源B.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目C.跟踪收集与工作有关的所有信D.保障资源分配的合理化【答案】D23、混凝土骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有（）的骨料必须进行专门的试验论证，并经监理人批准后，方可使用。A.活性成分B.细砂C.粒径过大D.粒径过小【答案】A24、下列各项不属于固定成本的是（）。A.工资及福利费B.计件工资C.修理费D.运营期利息【答案】B25、在工程单代号网络计划中，工作B有三项紧后工作。工作B与它们之间的时间间隔分别为0、2和5，则工作B的自由时差为（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C26、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】B27、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D28、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A29、堤防工程中，老堤加培按工程量（）划分为一个单元工程。A.100～500mB.200～500mC.200～500m3D.500～2000m3【答案】D30、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C31、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】A32、以下不属于引发质量事故直接原因的是（）。A.施工管理混乱B.人的行为不规范C.材料的不符合规定状态D.机械的不符合规定状态【答案】A33、对于混凝土的蜂窝、麻面多发质量事故属于质量事故的何种性质（）。A.复杂性B.严重性C.多发性D.可变性【答案】C34、下列选项中，不属于工程竣工专项验收内容的是（）。A.移民安置B.水土保持C.环境保护D.流域控制【答案】D35、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第（）天。A.5B.7C.10D.13【答案】D36、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】C37、单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.3C.5D.7【答案】A38、质量方针是由（）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】D39、监理人应在开工日期前（）天向承包人发出开工通知。A.7B.10C.15D.28【答案】A40、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C41、水利工程进度控制中混凝土浇筑进度计划应与混凝土的生产强度、运输和浇筑方案相适应，这说明了进度编制中（）特性A.建设工程应可分解且是有序的B.建设工程需要合理的资源配置和资源供应保障C.建设工程受现场环境因素和社会经济因素的制约D.建设工程需要进行全局性的总体控制【答案】B42、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D43、建立质量第一，用户第一的观点属于（）体系。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.工作保证子体系D.劳动保证子体系【答案】A44、在施工质量管理中，()起决定性的作用。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】D45、某工程施工时发生不可抗力，引起工期延误和财产损失，施工单位应承担的是（）。A.工程清理，恢复费用18万元B.施工单位施工机械设备重新购置和修理费用29万元C.运至施工地用于施工的材料8万元D.工期延误6天【答案】B46、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B47、项目的经济评价是项目（）的核心内容。A.设计阶段B.招标阶段C.决策阶段D.竣工阶段【答案】C48、下列关于质量检验不合格项目处理的说法，不正确的有（）。A.原材料一次抽样检验不合格时，则该批次原材料定为不合格B.工序质量不合格时，应按合同要求进行处理C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验D.单元工程质量不合格时，可以进行返工重作【答案】A49、下列关于监理工程质量责任说法正确的是（）。A.特殊情况下，监理单位可以转让工程监理业务B.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工C.未经监理工程师签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收D.监理工程师上岗必须持有水利部颁发的监理工程师资格证书，一般监理人员上岗要经过岗前培训【答案】D50、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C51、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。A.(P/A，i，n)B.(A/P,i,n)C.(F/A,i,n)D.(A/F,i,n)【答案】B52、下列各项中，属于枢纽工程机电设备及安装工程的是（）。A.泵站设备及安装工程B.水闸设备及安装工程C.供变电设备及安装工程D.发电设备及安装工程【答案】D53、工程在正式施工前进行的质量检验属于（）质量检验。A.预先B.交接C.设备确认D.完工验收【答案】A54、投资方案净现值为零的折现率是（）。A.内部收益率B.投资利润率C.净现值率D.资金成本率【答案】A55、水利工程质量评定的基本单位是（）。A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】D56、某项目合同工期为10个月，工地维护清洁费用合同金额为2400元，则每月支付240元工地维护清洁费是按照（）进行的计量支付。A.均摊法B.凭证法C.估价法D.分解计量法【答案】A57、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），工程中出现检验不合格的项目时，下列叙述错误的是（）。A.原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用B.单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见D.工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，必须进行返工【答案】D58、为了更好地发挥施工设备的使用效果和质量效果，（）应督促承包人做好施工设备的使用管理工作。A.发包人B.监理人C.质量监督机构D.检测机构【答案】B59、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】B60、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B61、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。A.分部工程开工申请获批B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明C.上一单元工程自检合格证明D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B62、质量保证手段的最高形式是（）。A.以检验为手段B.以工序管理为手段C.以统计分析为手段D.以开发新技术、新工艺和新材料为手段【答案】D63、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B64、根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014），关于监理机构在缺陷责任期阶段的工作的说法，错误的是（）A.协助发包人验收尾工项目，并按合同约定办理付款签证B.组织安排全部施工人员和设施撤离C.监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复D.审核承包人提交的缺陷责任终止申请【答案】B65、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。A.1.4～2.0B.1.4～3.0C.2.4～4.0D.2.4～3.0【答案】D66、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B67、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C68、当实际工程量比招标工程量清单中的工程量减少15％以上时，对综合单价进行调整的方法是（）A.减少前整体部分的工程量的综合单价调低B.减少前整体部分的工程量的综合单价调高C.减少后剩余部分的工程量的综合单价调低D.减少后剩余部分的工程量的综合单价调高【答案】D69、全面质量管理的基本核心是（）。A.使用价值工程技术B.提高人的素质C.用户至上D.明确领导责任【答案】B70、OraclePrimaveraP6软件能使用户轻松（）多个工程。A.控制和协调B.控制和管理C.管理和平衡D.协调和区分【答案】A71、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。A.结束—开始（FTS）B.开始—开始（STS）C.结束—结束（FTF）D.开始—结束（STF）【答案】B72、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A73、监理人在发出开工通知前应获得（）同意。A.承包人B.监督部门C.发包人D.设计人【答案】C74、关于计日工费下列说法中不正确的有（）。A.计日工的工程项目大多数属于辅助用工B.计日工的形式进行的任何工作，必须有监理人的指令C.承包人可在无监理批准的情况下进行计日工工作D.计日工价款应由发包人在同期进度款支付【答案】C75、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，发生质量事故后，（）必须将事故的简要情况A.施工单位B.项目法人C.项目管理机构D.水行政管理单位【答案】B76、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A77、有关质量检验的规定，不正确的是（）。A.承担工程检验业务的检测机构应具有水行政主管部门颁发的资质证书B.国家规定需强制检定的计量器具应经市级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定C.参与中间产品及混凝土（砂浆）试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作D.对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样【答案】B78、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）A.缩短关键工作的总时差B.减少相邻工作之间的时距C.缩短关键工作的持续时间D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C79、对不同料场的砂、石进行抽样检验时，宜采用（）。A.单纯随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.两级随机抽样【答案】B80、下列各项中，属于不确定性分析的是（）。A.价值分析B.盈亏平衡分析C.风险分析D.概率树【答案】B81、发包人编制控制性进度计划的基础是（）。A.建设工期B.批复的建设工期C.要求工期D.批复的要求工期【答案】B82、设计交底会议由（）主持。A.发包人B.质量监督单位C.设计单位D.承包人【答案】A83、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B84、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程—分部工程—单位工程—工程项目B.分部工程—单元工程—单位工程—工程项目C.单位工程—单元工程—分部工程—工程项目D.工程项目—单位工程—分部工程—单元工程【答案】A85、水利工程竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行。A.1B.2C.3D.4【答案】A86、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C87、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B88、某工程项目建设期为3年，建设期内每年初贷款500万元，年利率为10%，运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清，则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.606.83B.665.50C.732.05D.955.60【答案】C89、单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，（）认定。A.工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】D90、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分—般以（）年为界。A.4B.3C.2D.1【答案】D91、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求，每一工程所用水泥品种以（）种为宜。A.1～3B.1～2C.2～3D.1～4【答案】B92、定义项目日期中，必须完成（）。A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线B.只在无任何作业项时，才能够显示C.系统给出，不能手动定义D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】D93、工程网络计划的费用优化是指寻求（）的过程。A.资源使用均衡时工程总成本最低B.工程总成本固定条件下最短工期安排C.工程总成本最低时工期安排D.工期固定条件下工程总成本最低【答案】C94、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.30【答案】A95、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C96、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。A.计量剖面B.计量平面C.计量体积D.计量立面【答案】A97、合同项目开工申请表的填写单位是（）。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】B98、单元（工序）工程质量在施工单位自评合格后，报（）复核。A.业主B.建设单位C.监理单位D.质量管理部门【答案】C99、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B100、A工作后有紧后工作B、C，它们的持续时间分别为5d、4d和6d；BC工作最迟完成时间分别为25d和23d，则A工作的最迟开始时间为（）。A.4dB.8dC.12dD.16d【答案】C多选题（共40题）1、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制B.民主集中制的一种运用方式C.由单位首长说了算的法律术语D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB2、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD3、关于混凝土及砂浆材料单价，下列说法中正确的有（）。A.指拌制每立方米混凝土、砂浆所需要的水泥、砂、石、水、掺和料及外加剂等各种材料的费用之和B.不包括至搅拌楼进料仓止的材料场内运输及操作损耗费C.不包括拌制、运输、浇筑等工序的人工、材料和机械费用D.不包含括搅拌损耗外的施工操作损耗及超填量E.商品混凝土的材料单价（不含增值税进项税额）按基价200元/m3计入工程单价参加取费【答案】ACD4、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD5、根据我国《民事诉讼法》的有关规定,我国法院在接受委托协助执行外国法院判决时,下列做法正确的是哪几项？（）A.先要承认其效力，然后才交付执行B.对外国法院判决只进行形式性审査C.采取判决的方式承认效力，执行令的方式交付执行D.依照我国《民事诉讼法》规定的程序执行【答案】ABD6、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。A.施工单位“三检制”实施B.施工单位定期组织的安全检查C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查D.季节性和节假日安全检查E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD7、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】ABC8、下列关于闸门安装说法正确的是（）A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算C.启闭机以台为单位进行计量D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD9、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD10、下列选项中，可以参加水利工程竣工验收委员会的有（）A.工程投资方代表B.竣工验收主持单位代表C.监理机构代表D.水行政主管部门代表E.运行管理单位代表【答案】ABD11、关于高处施工安全规定的说法，正确的有（）。A.特级高处作业，应与地面设联络信号或通信设置，并应有专人负责B.遇有4级以上的大风，没有特别可靠的安全措施，禁止从事高处作业C.进行三级、特级和悬空髙处作业时，必须事先制定安全技术措施D.高处作业使用的脚手架上，应铺设固定脚手板和1m高的护身栏杆E.安全网必须随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过5m【答案】ACD12、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。A.重视人的因素B.强调全员参加C.全过程控制D.重点管理E.全企业实施【答案】ABC13、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC14、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。A.明示的B.通常隐含的C.必须履行的D.一般E.特殊【答案】ABCD15、设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。A.混凝土强度B.位置C.平整度D.几何尺寸E.混凝土配比【答案】BD16、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD17、下列关于效益比选法的说法中，正确的有（）。A.净现值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选B.比较净现值时可以采用不同的折现率C.净年值比较法用于寿命期不同的互斥方案的比选D.差额投资财务内部收益率法用于寿命期相同的互斥方案的比选E.当差额投资财务内部收益率小于设定的基准收益率时，以投资大的方案为优【答案】CD18、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。A.固有的B.赋予的C.定量的D.定性的E.可变的【答案】ABCD19、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现n1中的不合格数为d1，则（）A.d1≤C1，判定该批产品合格B.d1≤C1，判定该批产品不合格C.d1>C2，判定该批产品不合格D.d1>C2，判定该批产品合格E.C1＜d1＜C2，无法判断【答案】AC20、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】BD21、安全控制措施的可靠性主要考虑（）。A.人员素质B.设计正确C.规定明确D.依据充分E.便于落实【答案】BCD22、关于国际法在中国国内的适用问题,下列表述哪些是正确的？（）A.凡条约规定与国内法规定不一致时，均应优先适用条约规定B.在民商事范围内，中国締结的条约与国内法有不同规定的部分,条约优先直接适用,声明保留的除外C.对于条约在国内的适用问题，目前我国宪法尚未作出统一明确的规定D.条约规定与国内法规定不一致时,由最髙人民法院作出栽定,确定应适用的法律【答案】BC23、根据水利水电工程的特点，将施工危险源辨识的对象及范围划分为（）。A.施工作业活动类B.人员设施类C.机械设备类D.设施场所类E.作业环境类【答案】ACD24、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】AD25、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD26、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1mC.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/hE.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD27、关于工程签证和工程洽商，下列说法中正确的有（）。A.工程签证可以作为合同协议附件B.工程洽商文件不可以作为合同协议附件C.工程签证确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点D.工程洽商确认的工作量具有“合同外”或“工程量清单外”的特点E.工程签证和工程洽商都会引发工程变更【答案】AC28、一般可以采用全数检验的情况有（）。A.批量大B.破坏性检验C.检查费用低D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合E.质量标准高【答案】CD29、提高设计经济合理性的方法包括（）。A.设计方案竞赛B.标准设计C.限额设计D.严格变更E.