监理工程师之合同管理过关检测模考B卷带答案

监理工程师之合同管理过关检测模考B卷带答案

单选题（共100题）1、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D2、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B3、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。A.3B.7C.14D.28【答案】C4、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标【答案】A5、关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】C6、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款【答案】B7、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A8、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务【答案】C9、（2021年真题）建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。A.投标人的投标报价明显低于其实际成本B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】C10、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】C11、（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。A.履约担保金B.履约银行保函C.履约商业保函D.履约担保书【答案】A12、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.16B.14C.12D.10【答案】D13、组织资格审查的第一步是（）。A.编制资格预审文件B.发售资格预审文件C.发布资格预审公告D.组建资格审查委员会【答案】A14、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商【答案】D15、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法，下列哪项是错误的？()A.滴水线(槽)应整齐顺直B.滴水线应内高而外低C.滴水槽的宽度不应小于6mmD.滴水槽的深度不应小于10mm【答案】C16、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】C17、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.应当单独确定索赔处理结果D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】A18、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为()A.订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金【答案】D19、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【答案】D20、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】B21、关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】C22、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。A.增加的费用和工期延误，由发包人承担B.增加的费用和工期延误，由承包人承担C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】A23、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】C24、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【答案】C25、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人【答案】A26、合同评审中发现的问题，应以（）提出，并对问题予以澄清或调整A.口头协议B.书面形式C.口头约定D.评审协议【答案】B27、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()A.颁发工程接收证书日B.工程接收证书注明的竣工日C.颁发履约证书日D.协议书中约定的竣工日【答案】B28、下列勘察要求说法错误的是（）A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可【答案】D29、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】D30、(2015年真题)采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A.分包人B.发包人C.施工项目部D.承包人【答案】B31、影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】B32、下列关于银皮书合同文件的解释顺序，正确的是（）。A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书【答案】A33、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。A.7天，7天B.7天，14天C.14天，28天D.28天，56天【答案】C34、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款【答案】A35、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A.启运7日前，启运24小时前B.启运7日前，启运24小时内C.启运24小时前，启动24小时内D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】B36、下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是（）。A.有权直接单独确定索赔处理结果B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果【答案】C37、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月11日C.8月1日D.8月20日【答案】C38、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A39、关于承诺的说法，正确的是()A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺B.承诺可以对要约的数量作出变更C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【答案】D40、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【答案】A41、当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的（）担保。A.定金B.抵押C.留置D.质押【答案】A42、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】D43、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。A.发包人与监理人B.监理人与承包人C.发包人与承包人D.监理人与供货人【答案】B44、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】D45、赖氨酸在（）中含量较高。A.面粉B.大米C.鸡蛋D.牛肉【答案】D46、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20【答案】C47、下列关于评标程序和方法的描述错误的是（）。A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段C.由评标委员会先进行初步评审D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审【答案】B48、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示【答案】C49、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C50、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C51、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是()A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力【答案】B52、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）。A.带有分项工程表的目标合同B.带有工程量清单的目标合同C.成本补偿合同D.管理合同【答案】C53、()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。A.政府部门B.承包人C.分包人D.发包人【答案】D54、某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标【答案】D55、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。A.数量过大B.数量过小C.比例过小D.比例过大【答案】D56、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同【答案】C57、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同【答案】B58、由于工程已经投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前（）d通知承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】C59、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A.发包人审定B.监理人批准C.承包人投标文件提交D.招标文件提出【答案】B60、根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】A61、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。A.买卖合同B.无偿合同C.实践性合同D.单务合同【答案】A62、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】C63、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止【答案】D64、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()A.甲某的行为属无权代理，该合同无效B.甲某的行为属表见代理，该合同有效C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】C65、承包人收到发包人解除合同通知后（）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。A.14B.7C.28D.56【答案】C66、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B67、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。A.工程设计行业资质只设甲级B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】C68、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()A.人员出入口应高出室外地面不小于300mmB.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mmC.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm【答案】C69、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（）。A.合同专用条款B.合同通用条款C.合同格式D.违约责任【答案】A70、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。A.28B.21C.14D.7【答案】B71、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】C72、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.设计B.施工C.设备采购D.材料采购【答案】A73、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】A74、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。A.工程缺陷责任期届满B.工程竣工C.工程竣工验收合格D.工程最终结算【答案】B75、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】D76、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】B77、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】A78、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.成本加固定比例合同【答案】B79、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。A.发包人B.设计单位C.承包人D.监理单位【答案】B80、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】C81、履约保证有效期()。A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】D82、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。A.3B.5C.7D.11【答案】C83、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。A.最低投标价法B.综合评标法C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法D.综合评估法【答案】C84、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》【答案】A85、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或或承包商【答案】B86、关于要约的说法，正确的是()A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【答案】A87、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】C88、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】B89、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【答案】D90、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】C91、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。A.权威化B.规范化C.系统化D.科学化【答案】A92、关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除【答案】C93、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。A.5人B.3人C.5人以上单数D.3人以上单数【答案】C94、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表【答案】C95、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。A.14B.21C.28D.30【答案】A96、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。A.发包人B.承包人C.监理人D.由专用条款约定的一方【答案】A97、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。A.按工程师提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价【答案】D98、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B99、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】B100、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况【答案】A多选题（共40题）1、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格的影响，表述正确的有()。A.工期12个月以上工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款【答案】BCD2、施工合同的当事人包括（）。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人【答案】AD3、（2016年真题）下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。A.发包人名称B.承包人名称C.发承包项目名称D.提供施工场地的约定E.工程价款结算的约定【答案】D4、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证【答案】CD5、设计施工总承包合同订立的文件中，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，其内容包括（）。A.承包人的工程设计方案B.设备方案的说明C.分包方案D.价格清单E.对发包人要求中的错误说明【答案】ABC6、（2017年真题）根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准【答案】BC7、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。A.向业主提供工程设计标准B.向业主提交月进度报告C.向业主提供临时操作与维护手册D.向工程师报批所有分包商E.对业主人员进行操作与维修培训【答案】BC8、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（）。A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件B.联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同C.承包人可根据需要自行修改联合体协议D.联合体的组织和内容分工是重要的评标内容E.承包人可根据需要自选调整联合体组成【答案】BD9、根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.施工工程或标段B.工程结算方式C.质量标准D.合同组成文件E.变更处理程序【答案】ACD10、以采取邀请招标的情形有（）。A.工期较长的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可D.需要采用两阶段招标的E.对实施工程总承包的【答案】BC11、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（）。A.招标工作范围B.计划工期C.对投标人的资质要求D.招标费用预算E.评标办法【答案】ABC12、施工合同通用条款中要求进度付款申请单的主要内容包括（）A.累计扣除的质量保证金B.变更金额C.本次应支付的预付款D.索赔金额E.本周期内实施的工程价款【答案】BCD13、根据FIDIC《施工合同条件》中的规定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整【答案】AC14、建设工程设计如果委托监理，监理人的（）应在专用合同条款中指明。A.监理单位名称B.监理范围C.职责权限D.专业监理工程师信息E.总监理工程师信息【答案】BC15、承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围包括（）。A.派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设施C.要求承包人将其为实施合同而签订的订货合同在解除合同后14天内依法转让给发包人D.暂停对承包人的一切付款E.向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失【答案】ACD16、施工阶段承包人提出索赔要求包括（）。A.承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时，应按规定程序向发包人提出索赔B.承包人应在引起索赔事件发生后的56d内。向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由C.在索赔事件影响结束后的28d内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书D.承包人应在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人递交正式的索赔通知书E.对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数【答案】ACD17、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。A.主债权及利息B.违约金C.行政罚款D.损害赔偿金E.实现债权的费用【答案】ABD18、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.发包人要求引用的原始数据和资料B.对工程的工艺安排C.试验和检验标准D.对某部分功能的要求E.承包人可以核实的数据【答案】ABCD19、根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。A.高等民事行为能力人B.中等民事行为能力人C.限制民事行为能力人D.完全民事行为能力人E.无民事行为能力人【答案】CD20、当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。A.推土机B.商务写字楼C.大学教学楼D.原材料E.正在建造的幼儿园【答案】AD21、施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加B.法规变化引起的价格调整C.不利的物质条件D.不可抗力E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备【答案】B22、下列各项中，关于担保的表述中，正确的是()。A.担保合同是被担保合同的从合同B.主合同无效，从合同有效C.担保通常由当事人双方订立担保合同D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则E.我国担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金【答案】ACD23、下列属于监理人职责的有()。A.约定开工时间B.提出开工申请C.组织设计交底D.审查承包人的实施方案E.开工通知【答案】D24、依照标准施工合同通用条款的规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验【答案】CD25、关于抵押的说法，正确的有()A.抵押不转移抵押物的占有B.抵押人不再负有保管抵押物的义务C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押【答案】AD26、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。A.基准资料有误引起的损失及拖延B.隐蔽工程重新检验质量合格C.发包人订购的设备提前交货D.法规变化引起的价格调整E.不可抗力不能按期竣工【答案】AB27、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生