监理工程师之土木建筑目标控制复习与答案

监理工程师之土木建筑目标控制复习与答案

单选题（共100题）1、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B2、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()。A.项目监理机构对施工现场进行了详细考察和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成【答案】D3、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。A.0.97B.1.03C.1.06D.0.94【答案】A4、工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。A.事前检验B.过程质量验收C.工序验收D.单位工程验收【答案】B5、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()A.工程施工已经全部完成B.承包商的工作使工程师满意C.工程进度符合工程师的要求D.变更项目已经工程师审核【答案】B6、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】B7、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.建立进度协调会议制度B.编制进度控制工作细则C.对应急赶工给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】D8、工程施工过程中，质量事故的处理应符合其基本要求，下列不属于其基本要求的是（）。A.满足建设单位的要求B.满足建筑物的功能和使用要求C.安全可靠，不留隐患D.技术可行，经济合理【答案】A9、某建筑安装工程，已知该工程分部分项工程费为8000万元，措施项目费为500万元，其他项目费100万元，管理费率3％，利润率为4％，规费8％，增值税税率9％，则该工程的含税造价为（）万元。A.10123.92B.10427.64C.10528.88D.10844.74【答案】A10、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】B11、某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是（）。A.土方开挖、运输与回填的费用B.屋面防水工程费用C.教学楼土建工程费用D.教学楼基础工程费用【答案】D12、（2019年真题）下列费用中，属于建筑安装工程规费的是（）。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D13、根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期称为（）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】B14、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。A.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.合同环境与管理关系的确定【答案】B15、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】B16、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（）。A.临时停水、停电B.向有关部门提出各种申请审批手续的延误C.不能及时向施工承包单位或材料供应商付款D.合同签订时遗漏条款、表述失当【答案】C17、关于正当防卫与紧急避险，下列哪一选项是正确的？A.甲贩卖毒品，乙抢劫甲的毒品，甲在反抗中将乙打伤的，由于贩卖毒品属于违法行为，所以甲不成立正当防卫B.甲发现乙正在偷越国（边）境，遂将乙打成重伤，阻止了乙偷越国（边）境的，甲的行为成立正当防卫C.甲遭乙追杀，情急之下夺过丙的摩托车骑上就跑，丙被摔骨折，甲的行为成立紧急避险D.鱼塘边工厂仓库着火，甲用水泵从乙的鱼塘抽水救火，致鱼塘中价值2万元的鱼苗死亡。仓库中价值2万元的商品因灭火及时未被烧毁。由于保护的利益等于牺牲的利益，故甲不成立紧急避险【答案】C18、当碰撞检测报告作为交付物时，应包含下列内容()。A.项目工程阶段B.交付物碰撞检测结果，对于未解决的碰撞发生点，交付方应说明未解决的理由C.碰撞检测人，使用的软件及其版本和检测日期D.碰撞检测范围E.碰撞检测规则和容错程度【答案】B19、将活动和相关资源作为一个连贯的系统相关联的过程进行管理，指的是（）。A.循证决策B.全员参与C.过程方法D.关系管理【答案】C20、下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。A.IFCCSVB.DWGIFC.SATPNGD.EXESAT【答案】B21、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B22、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m2，计划单价是12元/平方米，到月底检查时，确认承包方实际完成的工程量为2000m2，实际单价为15元/平方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。A.0.6万元，0.80B.?0.6万元，0.83C.?0.48万元，0.83D.0.48万元，0.80【答案】C23、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C24、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。A.2500B.3200C.3360D.3560【答案】A25、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.监理机构B.建设单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】A26、关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】A27、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。A.12B.24C.36D.48【答案】B28、某建设项目工程总承包方为了协助业主进行项目总进度目标的控制，对项目的总进度目标进行了分析和论证，编制了项目总进度纲要。在总进度目标论证时做了以下工作：A.①一②一③一⑥一④一⑤B.①一③一②一⑥一④一⑤C.①一③一②一⑤一④一⑥D.①一④一⑥一⑤一③一②【答案】D29、下列（）不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。A.开挖深度3m的基坑土方开挖B.混凝土模板支撑工程搭设高度8mC.起重量300KN的起重吊装工程D.搭设高度50m的脚手架工程【答案】A30、（2017年真题）建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）。A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】A31、于某向县人事局申请公开自己养老保险缴纳情况，人事局予以公开，于某翻阅自己养老保险缴纳记录发现自己2015年与2016年并未中断缴纳保险，但记录上未记载，于某要求人事局予以更正，人事局拒绝更正，于某不服提起诉讼。下列哪一选项说法是错误的？A.于某向人事局申请公开时，应当出示有效身份证件或证明文件B.于某申请以书面形式公开，县人事局决定以口头方式公开C.于某应当提供其向人事局提出过更正申请事实根据D.法院经审理，认为尚需被告调查、裁量的，判决其在一定期限内重新答复【答案】B32、达成垄断协议的行为是我国《反垄断法》规制的垄断行为之一。但是，对于下列哪些协议，如果经营者能够证明不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，则不属于垄断协议A.为应对生产明显过剩的问题，经营者之间达成限制商品的生产数量的协议B.在面对国外进行的稀土价格的谈判中，国内若干家大的钢铁企业为统一谈判价格而达成了协议C.为提高能源利用效率，若干家汽车生产商达成了共同开发新型燃料发动机的协议D.为了避免过度竞争，几家手机生产商签订协议，划定各自的销售区域，并承诺为消费者提供更为优质的售后服务【答案】A33、采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（）。A.工程费用B.设备购置费C.工艺设备投资D.建筑安装工程费【答案】C34、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】B35、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（）。A.制定工作计划B.收集整理资料C.提案编写D.成果评价【答案】B36、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.监测单位的鉴定意见C.质量事故状况观测记录D.质量事故书面报告【答案】A37、（2019年真题）ISO质量管理体系提出的“持续改进”质量管理原则，其核心内容是（）。A.需求的变化要求组织不断改进B.确立挑战性的改进目标C.提高有效性和效率D.全员参与【答案】C38、对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.质量监督机构【答案】B39、质量目标通常依据组织的()制定。A.质量意识B.质量方针C.质量计划D.质量需求【答案】B40、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划【答案】C41、建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。A.能够均匀使用施工资源B.单位时间内投入的资源量较少C.专业工作队能够连续施工D.能够充分利用工作面进行施工【答案】D42、（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。A.由发包人确定B.直接采用该项目综合单价C.相应调低D.相应调高【答案】D43、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C44、在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。A.施工单位B.建设单位C.质量监督机构D.设计单位【答案】B45、在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】B46、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。A.损失程度B.影响范围C.基本方法D.等级【答案】C47、总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件，监理人员重点熟悉的内容不包括（）。A.设计的主导思想与设计构思B.采用新材料、新工艺、新技术、新设备的要求C.对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项D.设计人员的资格【答案】D48、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，在其他项目清单中应包括（）。A.环境保护费B.夜间施工费C.施工排水费D.暂估价【答案】D49、对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（）组织召开专家论证会。A.施工单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】B50、以下行为可以适用我国《刑法》的是：A.中国公民刘某去英国留学，在英国盗窃他人财物，数额较大，按照我国刑法应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金B.福建省某国家机关工作人员赵某因探亲去美国，在美国诈骗他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金C.我国某军校教官张某因公务出国去菲律宾，囚财物被盗，为生活所迫抢夺他人财物，数额较大，按照我国《刑法》应当处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，井处或者单处罚金D.日本公民罗布一郎将代为保管的我国公民赵某的财物非法占为已有，数额较大，拒不退还，按照我国《刑法》应当处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金【答案】A51、已知某进口设备到岸价为1200万元，银行财务费、外贸手续费合计为55万元。关税、增值税税率分别为22%、13%，无消费税则该进口设备抵岸价为（）万元。A.1255B.1519C.1709D.1716【答案】C52、某工程的招标控制价为10000万元，中标人的投标报价为9500万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文明施工费）的实际调整金额为100万元，则该措施项目费的调整金额应为（）万元。A.0B.95C.100D.110【答案】B53、分部工程质量验收应符合的规定是（）。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整【答案】A54、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位【答案】A55、某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为()天。＜br>A.17B.20C.23D.24【答案】C56、施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知设计单位D.报告政府主管部门【答案】B57、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。A.5B.7C.10D.14【答案】B58、（2018年真题）建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B59、下列有关工程变更控制的表述，错误的是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请B.对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件C.必要时，项目监理机构应建议施工单位组织设计.建设等单位召开专题会议D.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估【答案】C60、工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是（）的关键工作。A.缩短时间对质量和安全影响不大B.工程变更程序相对简单C.资源消耗比较均衡D.直接成本最小【答案】A61、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】D62、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【答案】D63、关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释【答案】C64、某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。A.12.000B.12.616C.24.000D.24.973【答案】B65、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】D66、工作A的工作持续时间为2天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4天、6天、3天；最迟完成时间分别为16天、12天、11天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。A.6B.4C.8D.12【答案】B67、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C68、关于监理人审核承包单位提交的施工进度计划的说法，正确的是（）。A.监理人对施工进度计划的批准可以解除承包单位的部分责任B.经监理人确认的施工进度计划应当视为合同文件的一部分C.监理人审查施工进度计划的目的是为了确保及时向承包单位支付进度款D.监理人审核发现施工进度计划中的问题，应及时向业主汇报【答案】B69、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮【答案】A70、采用工程量清单方式招标时，由（）负责工程量清单准确性和完整性。A.招标人B.投标人C.评标委员会D.项目业主【答案】A71、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任【答案】A72、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差【答案】C73、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂B.规格和型号C.供应商D.使用年限【答案】B74、关于合同价款及计价方式的说法，错误的有（）。A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起28日内由发承包双方约定B.招标文件与投标文件合同价款约定不一致的，应以投标文件为准C.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同D.实行招标的工程合同价款应由发承包双方根据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定【答案】A75、价值工程中方案创造的理论依据是（）。A.产品功能具有系统性B.功能载体具有替代性C.功能载体具有排他性D.功能实现程度具有差异性【答案】B76、砌筑砂浆试块标准养护（）d后进行强度试验。A.7B.14C.21D.28【答案】D77、（2022年真题）某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C78、单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】B79、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】B80、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】D81、某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】A82、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为60万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为2万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.60B.62C.66D.68【答案】D83、试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要，试验设备应由（）出具符合规定要求的计量检定证明。A.建设单位B.政府主管部门C.法定计量部门D.监理单位【答案】C84、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A85、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。A.业主的研究试验费B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】C86、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（）。A.相邻专业工作队的流水步距相等B.专业工作队数等于施工过程数C.不同施工过程的流水节拍均相等D.专业工作队数等于施工段数【答案】A87、当实际进度偏差影响总工期时，通过改变某些工作的逻辑关系来调整进度计划的具体做法是（）。A.将顺序进行的工作改为搭接进行B.增加劳动量来缩短某些工作的持续时间C.提高某些工作的劳动效率D.组织有节奏的流水施工【答案】A88、（2020年真题）根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当进行的工作是（）。A.重新申请施工许可证B.报发证机关核验施工许可证C.申请换发施工许可证D.报发证机关延期施工许可证【答案】B89、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D90、某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5d和3d，丙施工过程的作业时间为12d，则该分部工程的工期为（）d。A.8B.12C.14D.20【答案】D91、在初选确定供货厂商名单后，()应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。A.项目监理机构B.施工单位C.设计单位D.勘察单位【答案】A92、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。A.净年值B.资产负债率C.内部收益率D.总投资收益率【答案】B93、经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表【答案】B94、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。A.采购设备表B.拟采购设备表C.采购计划D.设备供求调查【答案】B95、建筑安装工程费用中的社会保险费应以（）为计算基础。A.人工计时工资B.定额人工费C.人工计件工资D.企业管理费【答案】B96、下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】A97、建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则（）。A.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短B.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长C.间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长D.间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短【答案】D98、下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。A.简单随机抽样检验法B.分层随机抽样检验法C.系统随机抽样检验法D.多阶段抽样检验法【答案】A99、（2020年真题）常用的索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.单价定额法C.总费用法D.修正的总费用法【答案】A100、用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出()的方案。A.功能最好B.成本最低C.价值最高D.技术最新【答案】C多选题（共40题）1、监理工程师进行物资供应进度控制的主要工作内容包括（）。A.审核物资供应计划B.签署物资供应合同C.监督检查物资订货情况D.协调各有关单位间的关系E.审查物资供应情况的分析报告【答案】ACD2、下列文件资料中，属于质量事故实况资料的有（）。A.有关合同文件B.有关设计文件C.施工方案与施工计划D.施工单位质量事故调查报告E.项目监理机构掌握的质量事故相关资料【答案】D3、（2019年真题）分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的《分包单位资格报审表》及有关资料，对分包单位资格审核的基本内容包括（）。A.分包单位资质及其业绩B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书C.安全生产许可文件D.施工单位对分包单位的管理制度E.分包单位施工规划【答案】ABC4、检验批质量验收记录填写时应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由（）共同签署，并在单位工程竣工验收前存档备查，保证该记录的可追溯性。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.施工单位项目专业质量检查员D.专业工长E.施工单位技术负责人【答案】BCD5、监理合同签订前，要经过（）各部门的共同评审。A.总工办B.人力管理部C.资源管理部D.监理管理部E.经营管理部【答案】AD6、投资偏差的原因有多方面，下列属于业主原因的有（）。A.材料代用B.组织不落实C.协调不佳D.赶进度E.增加内容【答案】BC7、采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有()A.相邻专业工作队之间的流水步距相等B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系C.专业工作队数等于施工过程数D.流水步距等于流水节拍的最大值E.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】AB8、以下哪种混凝土特别适用于铺设无缝地面和修补机场跑道面层？（）A.纤维混凝土B.特细混凝土C.聚合物水泥混凝土D.高强混凝土【答案】C9、监理单位所编制的建设工程施工进度控制工作细则的内容包括()。A.工程进度款支付条件及方式B.进度控制工作流程C.进度控制的方法和措施D.进度控制目标实现的风险分析E.施工绩效考核评价标准【答案】BCD10、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括（）。A.事故发生原因的最终判断B.事故处理的过程及结果C.事故发生后采取的措施及处理方法D.质量事故发生的时间.地点.工程部位E.对质量事故责任人的处理意见【答案】BCD11、下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有（）。A.材料供货合同B.出厂合格证C.质量检验报告D.质量验收标准E.性能检测报告【答案】BC12、BIM为项目设计阶段专业协调提供的途径主要包括()。A.协同设计B.施工模拟C.碰撞检查D.性能分析E.场地分析【答案】AC13、对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构，其纵向受力钢筋的延性应符合()的规定。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%E.钢筋断后伸长率不应大于5%【答案】ACD14、检验是指用某种方法（技术手段）测量、试验和计量产品的一种或多种质量特性，并将测定结果与判别标准相比较，以判别每个产品或每批产品是否合格的过程，它包括（）。A.全数检验B.一般检验C.抽样检验D.特殊检验E.临时检验【答案】AC15、（2019年真题）勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有（）。A.审查基础工程施工方案B.参与施工验槽C.解决工程施工中的勘察问题D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案【答案】BCD16、关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行成本分析B.价值工程涉及价值、功能和生产成本三要素C.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，实现产品必须具备的功能D.价值工程是以提高产品的价值为目标E.价值工程强调选择最低寿命周期成本的产品【答案】CD17、下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，正确的有（）。A.不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务B.承包单位不承担任何责任和义务C.监理工程师可以提出建设性意见D.监理工程师可以干预承包单位的进度安排E.监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料【答案】AC18、资源优化的前提条件有（）。A.优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B.优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C.网络计划中各项工作单位时间所需资源数量为变数D.工作必须保持连续性，不能中断工作E.着重分析超过资源限量的时段【答案】AB19、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施【答案】ABCD20、监理总进度分解计划按工程进展阶段分解可分为（）。A.设计准备阶段进度计划B.设计阶段进度计划C.施工阶段进度计划D.动用前准备阶段进度计划E.工程竣工进度计划【答案】ABCD21、建设工程施工质量验收中分项工程是按()划分的。A.主要工种B.主要材料C.施工工艺D.设备类别E.施工程序【答案】ABCD22、建设工程取得现有国有土地使用权应支付的费用包括()A.新菜地开发建设基金B.拆迁补偿与临时安置补助费C.城市建设配套费D.土地使用权出让金E.耕地占用税【答案】BCD23、（2020年真题）编制建设项目总进度纲要时的主要工作内容有（）。A.编制有关工程施工组织和技术方案B.确定里程碑事件的计划进度目标C.分析进度计划系统的结构体系D.研究总进度目标实现的条件和应采取的措施E.预测各个阶段工程投资规模【答案】BD24、建设工程进度控制的技术措施有（）。A.审查承包商提交的进度计划B.建立进度控制目标体系C.建立进度计划审核制度D.推行CM承发包模式E.采用网络计划技术【答案】A25、二战之后，世界各国的宪法和宪政都取得了新的发展成果。下列选项中哪一项不属于当代宪法发展趋势？()A.重视人权保障，扩大公民权利B.重视保障宪法实施，维护宪法权威C.重视加强中央集权，减少地方自治D.重视国际协作，维护世界和平【答案】C26、项目监理机构安排监理人员对工程施工进行巡视的主要内容有（）。A.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和审批的施工方案施工B.施工单位使用