监理工程师之水利工程目标控制押题练习参考A卷带答案

监理工程师之水利工程目标控制押题练习参考A卷带答案

单选题（共100题）1、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）%A.1B.3C.5D.7【答案】B2、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】C3、既有法人可用于项目资本金的资金来源分为内、外两个方面，下列属于外部资金来源的是（）A.企业的现金B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业增资扩股【答案】D4、某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售中税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利,则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】A5、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A6、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A7、下列属于投资方案经济评价指标中静态评价指标的是（）A.净现值B.净年值C.内部收益率D.投资收益率【答案】D8、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A9、要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利息备付率最低不要低于（）。A.0.5B.1C.3D.5【答案】B10、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C11、以下关于设备调平找正的说法，错误的是（）。A.设备找正找平时需要相应的基准面和测点B.一般情况下对于刚性较大的设备，测点数可较少C.对于易变形的设备，测点数应适当增多D.精平时，设备的地脚螺栓已经灌浆，其混凝土强度不应低于设计强度的90%，地脚螺栓可紧固【答案】D12、在施工单位“三检”制度不健全或质量不高的情况下，监理单位有权拒绝（），直到“三检”工作符合要求为止。A.检查B.签证C.验收和签证D.检查.验收和签证【答案】D13、水利工程质量缺陷责任期一般从（）开始。A.合同工程完工验收B.工程移交C.单位工程验收D.工程交接【答案】A14、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】B15、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.时间性【答案】C16、承包人更换项目经理应事先征得项目法人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.7B.10C.14D.30【答案】C17、在水利勘察合同中，发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在（）中指明。A.监理大纲B.监理规划C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】C18、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A19、监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.3D.21【答案】A20、投资估算编制过程中，一般采用概算定额，同时还需考虑投资估算工作深度和精度，相应乘以扩大系数。其中，石方工程的扩大系数为（）。A.3％B.5％C.10％D.12％【答案】C21、如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔（）A.工期B.工期十费用C.利润D.费用【答案】B22、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。A.7B.14C.28D.30【答案】B23、不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.项目信息丢失现象严重B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理质量偏差时缺乏整体性【答案】D24、下列选项中不属于发包人应按照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。A.基准点B.水准点C.基准线D.控制网【答案】D25、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D26、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C27、承包人应在合同工程完工证书颁发后（）天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。A.28B.14C.7D.21【答案】A28、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】B29、承包人对质量控制点的控制措施设计完成后，经（）审核批准后方可实施。A.监理人B.发包人C.检测单位D.设计单位【答案】A30、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。A.8B.14C.24D.48【答案】C31、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B32、由不同因素的个体组成时，为了使所抽取的样本更具有代表性，使用的抽样方法是（）A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.两级随机抽样D.系统随机抽样【答案】A33、双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是（）天。A.3B.4C.6D.10【答案】D34、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C35、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】A36、施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（）的骨料。A.5～20mmB.20～40mmC.40～80mmD.80～150mm【答案】D37、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B38、外购砂石料预算价格（不包含增值税进项税额）超过（）时，应按基价计入工程单价参加取费，预算价格与基价的差额以材料补差的形式进行计算，材料补差列入单价表中并计取税金。A.60元/m3B.70元/m3C.80元/m3D.100元/m3【答案】B39、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D40、由不同班组生产的同一种产品组成一个批，在这种情况下，考虑各班组生产的产品质量可能有波动，为了取得有代表性的样本，应采用（）检验方法。A.分层随机抽样B.系统随机抽样C.完全随机抽样D.多阶段抽样【答案】A41、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。A.纯单价合同B.估算工程量单价合同C.单价与总价包干混合式合同D.成本加酬金合同【答案】D42、计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。当从n中查出有d个不合格品时，若（），应判该送检批合格。A.d＞c+1B.d=c+1C.d≤cD.d＞c【答案】C43、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C44、下列不属于全面质量管理的特点的是（）。A.全面质量管理B.全过程质量管理C.全员质量管理D.全领域质量管理【答案】D45、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行合同工程完工验收的，在承包人提交合同工程完工验收报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期（工程质量保修期）。A.90B.60C.30D.28【答案】A46、发包人应在监理人出具完工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。发包人若不按期支付，应按合同的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B47、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。A.3％B.5％C.7％D.11％【答案】C48、质量的差、好或者是优秀是由（）的程度来反映的。A.产品内在品质满足要求B.产品外观包装满足要求C.产品固有特性满足要求D.产品销售价格满足要求【答案】C49、下列不属于最高投标限价的编制依据的是（）。A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.设计文件及批复等相关资料C.施工现场情况以及特定的施工方案D.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】C50、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C51、下列关于OC曲线说法不正确的是（）。A.0≤P≤1B.0≤L（P）≤1C.曲线总是单调下降D.抽样方案越严，方案越往上【答案】D52、工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。A.对后续工作及总工期均有影响B.对后续工作及总工期均无影响C.影响后续工作，但不影响总工期D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】B53、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D54、工程项目在施工过程中，由于工序交接多，中间产品多，隐蔽工程多，若不及时检查并发现其存在的质量问题，很容易产生第二类判断错误。这体现了质量具有（）。A.影响因素多B.波动性大C.隐蔽性D.复杂性【答案】C55、支护时，喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.85%B.80%C.75%D.70%【答案】A56、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。A.分部工程B.单位工程C.单项合同工程D.下闸蓄水【答案】D57、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。A.10B.20C.30D.60【答案】C58、根据《水利工程质量管理规定》，水利工程质量由（）负全面责任。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D59、建设项目经济评价包括（）和国民经济评价。A.社会可行性评价B.环境效益评价C.过程评价D.财务评价【答案】D60、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A61、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A62、关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.招标人应填写工程量清单报价表的内容B.投标人不应随意增加招标人提供的工程量清单中的内容C.其他项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，由投标人自主填写D.投标总价应按措施项目清单计价表合计金额填写【答案】B63、单位工程验收成果性文件时单位工程验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日（）工作日内，由项目法人发送有关单位并报法人验收监督管理机关备案。A.10B.20C.30D.50【答案】C64、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D65、表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（）。A.GB/T19000B.GB/T19001C.GB/T19004D.ISO19011【答案】A66、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SLl76—2007），工程中出现检验不合格的项目时，下列叙述错误的是（）。A.原材料、中间产品一次抽样检验不合格时，应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用B.单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，并经重新检验且合格后方可进行后续工程施工C.混凝土（砂浆）试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测机构对相应工程部位进行检验。如仍不合格，由项目法人组织有关单位进行研究，并提出处理意见D.工程完工后的质量抽检不合格，或其他检验不合格的工程，必须进行返工【答案】D67、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.工程质量监督机构【答案】B68、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B69、下列关于质量保证金说法正确的是（）。A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】D70、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B71、下列方法中，能够对工程项目整体进度情况进行分析并做出预测的方法是（）A.s曲线比较法B.前锋线比较法C.香蕉曲线比较法D.列表比较法【答案】B72、在众多常用进度软件中能支持施工主体实现“先试后建”的软件是（）A.P6B.MicrosoftProjectC.BIMD.Word【答案】C73、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A74、某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（）万元。A.12.00B.120.00C.54.72D.42.72【答案】C75、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。A.设计单位B.总监理工程师C.施工单位D.专业监理工程师【答案】C76、工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两部分组成。下列属于商务标投标文件内容的是（）。A.已标价工程量清单B.投标保证金C.项目管理机构D.资格审查资料【答案】A77、某建筑单位新建项目，从银行贷款200万元，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息，A.243.33B.248.00C.252.50D.253.06【答案】D78、在计量型抽样检验中，用以判断单位产品某计量质量特征是否合格的界限值称为（）。A.规格限B.上质量统计量C.下质量统计量D.接收常数【答案】A79、监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样【答案】A80、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（）。A.特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门B.重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门C.较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门D.一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】B81、合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】A82、某独立土方工程签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000【答案】A83、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C84、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。A.总体B.样本C.部分D.检验批【答案】B85、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B86、单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，评定组人数应不少于()人，大型工程不宜少于()人。A.3，5B.3，7C.5，8D.5，7【答案】D87、防护工程宜按施工段长（）m划分为一个单元工程。A.20～30B.30～50C.60～80D.100～200【答案】C88、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.7MPaD.20.9MPa【答案】C89、喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。A.30%B.50%C.60%D.85%【答案】D90、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工后【答案】D91、进度控制是一个（）的管理过程。A.动态B.静态C.封闭D.开放【答案】A92、对于围垦工程，外坡保护工程量一般按高程（）m以下实际保护面积计算。A.3.2B.4.0C.4.5D.5.0【答案】B93、水利工程施工进度计划WBS分解中编制初步施工进度计划时当确定工作持续时间后应该进行的工作是（）。A.确定逻辑关系B.绘制初步工程网络计划C.确定工程量D.计算时间参数【答案】B94、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A95、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。A.7B.14C.28D.30【答案】B96、BIM能直观高效地表达（）数据。A.结构完整B.二维空间C.多维空间D.总结对比【答案】C97、根据《水利工程建设项目验收管理规定》，不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过（）个月。A.2B.3C.5D.6【答案】D98、安全网必须随着建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不超过（）m。A.1.2B.2.0C.2.5D.3.0【答案】D99、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。A.工效估算法B.“三时”估计法C.实践经验估算法D.按定额估算法【答案】B100、某水闸工程底板的设计厚度为1.5米，施工单位实际施工的厚度为1.6米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】A多选题（共40题）1、下列内容中，按重量计量的有（）。A.钢结构B.帷幕灌浆C.回填灌浆D.启闭机安装工程E.钢筋【答案】AB2、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD3、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】ABD4、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD5、在学习“法的起源、法的发展”这部分内容时，法学院的同学小费与小罗进行了讨论。小费认为、①按照马克思主义法学的观点,特殊公共权力系统即国家的产生、权利和义务观念的形成、法律诉讼和司法的出现都是法律产生的主要标志；②美国当代社会学家塞尔尼茨克认为，一个群体的法律秩序，是基于合理性管理的需要而发展起来的；③欧盟法这样的区域性法律统一运动是法律发展的方向。小罗认为、①中世纪神学政治的鼻祖奥古斯丁是法的起源神创说的代表;②美国的庞德把历史上存在的法分为形式不合理的法、实质不合理的法、实质合理的法、形式合理的法；③资本主义法的发展过程表明资本主义法具有比较强的自我完善能力。下列哪一个选项是不正确的？（）A.小费的观点①和②B.小罗的观点②C.小费的观点①、③和小罗的观点①D.小费的观点②和小罗的观点③【答案】B6、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）A.规定控制标准B.制定具体的控制方法C.开发新技术、新工艺D.明确所采用的检验方法E.实际进行检验【答案】ABD7、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。A.当质量较好时，应该以高概率接受B.当质量较好时，以高概率拒收C.当质量较差时，以高概率拒收D.当质量较差时，以高概率接受E.尽量以高概率接受【答案】AC8、下列哪一或哪些选项的表述可以成立？（）A.中国古人提出“举轻以明重、举重以明轻"，这种做法是类比推理B.最高人民法院在婚姻法有关司法解释中提出，《婚姻法》第3条规定的“有配偶者与他人同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住。这一解释属于限制解释C.李某趁王某外出时,潜入王某家中盗窃。王某回家后发现失窃，向保险公司索赔。对于保险公司来说，李某盗窃王某财产的事实厲于法律事件D.我国《宪法》规定，中华人民共和国公民在法律面前一律平等。这里的“法律”应作扩充解释【答案】ACD9、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程总价适当上浮动计算B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算C.现场签证明确了人、机、材数量及其价袼的，按签证的数量和价格计算D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】BC10、重要隐蔽工程和工程的关键部位在施工单位自评合格后，由（）组成联合小组共同核定其质量等级。A.建设（监理）单位B.施工单位C.设计单位D.质量监督E.供货厂商【答案】ABC11、安全作业环境为实现施工作业安全所需的环境条件，包括（）。A.安全作业所需的作业环境条件B.施工作业对周围环境安全的保证要求C.确保安全作业所需要的施工设施D.安全生产的技术环境E.宽敞的工人休息场所【答案】ABC12、《水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准——堤防工程》适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。A.1级B.2级C.3级D.4级E.5级【答案】ABC13、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是正确的？（）A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达人送达D.在任何情况下均可适用留置送达的方式【答案】BC14、GB-T19000族核心标准的构成有（）。A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语B.GB-T19001质量管理体系——要求C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法D.GB-T19011—质量管理体系审核指南E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD15、李某是A省C镇国光食品厂厂长，国光厂系李某个人投资、个人经营的私营企业，效益良好，其产品获得多次奖励。2005年，C镇企业管理局发布通知，免去李某国光厂厂长职务，同时任命张某为厂长及法人代表，此举遭到李某和国光厂职工的抵制，张某上任后,感觉企业发展无望，遂开始大量转移企业资金，一个明星私营企业就此衰弱。关于本案，下列说法成立的是哪一或者哪些？（）A.国光食品厂属李某合法的私人财产，受1982年《宪法》第13条的保护B.镇企业管理局的行为侵犯了李某的私有财产权C.镇企业管理局的行为是政府调节市场的合法行为D.李某抵制企业管理局通知的行为是维护其私有财产权的行为【答案】ABD16、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）A.总理、副总理B.国务委员、各部长C.各委员会主任、审计长D.秘书长、各部副部长【答案】ABC17、下列关于项目财务内部收益的说法，错误的有（）。A.内部收益不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益率C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR≥0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】BD18、政府作为工程质量控制的主体，应该履行的质量控制责任包括（）。A.复核承包人的资质B.工程质量不定期检查C.施工阶段全过程质量检查认证D.检査质量标准执行情况E.工程质量验收【答案】ABD19、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务B.规划了标准体制改革的方向C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD20、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理B.组织事故隐患排查治理C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划D.组织工程安全技术交底E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查【答案】ABD21、2011年5月和10月中国甲公司与意大利乙公司分别签订了两份合同，由甲公司向乙公司出售一批食品。合同订立后，甲公司即分别发运了第一批货物的全部及第二批合同项下的部分货物。货物发运后，乙公司以资金周转困难为由，要求变更付款条件为汇付。甲公司表示同意，而乙公司在收货后却借故不支付应付货款。甲公司为避免损失的扩大，在未通知对方的情况下，未发运第二批项下的其他的货物。乙公司于是起诉甲公司违约，并提出索赔。依《联合国国际货物销售合同公约》，下列表述正确的是哪些？（）A.乙公司可以中止支付第二批未交付货物的货款B.乙公司未支付第一批货物的货款属于违约行为C.甲公司经通知乙公司后方可停止发货D.乙公司在任何情况下均必须支付两份合同的全部货款【答案】ABC22、2011年10月，某医院的干部奢华病房被嚷光后，该医院被推上风口浪尖。然而，豪华病房实际在多地的公立医院早已存在。某专家直言，干部用比较低的费用，获得最好的医疗服务，这就是一种权力变现。下列对此事件的说法中正确的是哪些选项？()A.干部奢华病房侵占和挪用了公共资源，造成医疗资源的极大浪费；同时，助长了特权和腐败，有违社会公平正义，不利于和谐社会的构建B.医院建奢华病房，是顺应患者需要、市场需要、加快发展的市场决策，是符合社会主义市场经济发展理念的C.在我国医疗资源并不富有的情况下，一些公立医院无视百姓疾苦，只求利益和领导欢心设置豪华干部病房，或者违反相关规定超标、超规格开展特需服务，显然会加重看病难和看病贵。这些不公正的状况，显然违背了公共制度必须体现公平正义的基本伦理精神D.目前医疗改革仍没有完全触动公权力的利益，作为公共政策的医疗改革，必须打破附着在医改上的身份区分，公务员、领导干部的医疗待遇应该向所有百姓看齐，从而实现医卫资源的公平设置【答案】ACD23、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD24、下列属于局部偏差特征的是（）。A.涉及的工程内容较多B.范围较大C.容易了解偏差发生时间D.原因较复杂E.有利于分析发生偏差的原因【答案】C25、政府作为工程质量控制的主体，应该履行的质量控制责任包括（）。A.复核承包人的资质B.工程质量不定期检查C.施工阶段全过程质量检查认证D.检査质量标准执行情况E.工程质量验收【答案】ABD26、我国某法院审理了涉外诉讼案件，需要从甲国调取某些证据。甲国是《关于从国外调取民事或商事证据的公约》的締约国。依该公约，下列哪些选项是正确的？（）A.中方当事人的诉讼代理人可依上述公约请求甲国法院调取所需的证据B.应以请求书的方式提出调取证据的请求C.应通过我国外交部转交甲国的中央机关转交调取证据的请求书D.中国驻甲国的领事代表在其执行职务的区域内，可以在不采取强制措施的情况下向中国籍当事人取证【答案】BD27、建立质量管理体系的主要目的有（）。A.管理好企业内部的质量工作B.持续稳定地提供符合用户要求的产品C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD28、在工程项整个建设周期内，属于施工方法质量控制内容的有（）。A.技术方案B.专家论证C.合同措施D.检测手段E.施工组织设计【答案】AD29、属于发包人质量责任的有（）。A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理C.设计交底会议必须由发包人主持D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料E.