监理工程师之土木建筑目标控制考点与答案

监理工程师之土木建筑目标控制考点与答案

单选题（共100题）1、（）是价值工程的核心。A.系统分析B.方法分析C.技术分析D.对产品进行功能分析【答案】D2、关于行政强制执行，下列哪一选项说法正确？A.有强制执行权的行政机关只能自行执行，不得申请法院强制执行B.当事人逾期不履行金钱给付义务的，行政机关可以加处罚款或滞纳金C.行政机关强制执行之前，都要以书面形式催告相对人D.行政机关对法院不予受理的裁定有异议的，可以在15日内向上一级法院申请复议，上一级法院自收到复议申请之日起30内作出是否受理的裁定【答案】B3、下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采用的组织措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.对工期提前给予奖励C.建立进度计划审核制度D.对建设工程进度实施动态控制【答案】C4、应用S曲线比较法时，通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以（）。A.表明实际进度是否匀速开展B.得到工程项目实际超额或拖欠的任务量C.预测偏差对后续工作及工期的影响D.表明对工作总时差的利用情况【答案】B5、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（）天。A.1，4B.3，3C.4；5D.5；5【答案】C6、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。A.概算B.中标价C.招标控制价D.工程标底价格【答案】C7、某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。＜br>A.5.25B.5.33C.5.50D.5.66【答案】B8、（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。A.自由时差必然为零B.总时差必然大于自由时差C.总时差必然为零D.总时差和自由时差必然相等【答案】D9、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D10、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。A.实体工程量的净值B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值C.工程实体量和损耗量之和D.实际施工完成的全部工程量【答案】A11、关于刑罚，下列哪一选项正确？A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】C12、工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计报审表》，由（）审核签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构人法代表D.监理机构技术负责人【答案】B13、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构【答案】B14、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的()A.各种检查和记录B.时间安排和调度C.系统划分D.技术交底【答案】A15、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期【答案】A16、经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影响基本功能【答案】C17、为了更加科学地评价工程施工质量和有利于对其进行验收，根据工程特点，可以按（）的原则将单位或子单位工程又划分为若干个分部工程。A.重要程度B.隐蔽性C.结构分解D.投资估算【答案】C18、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏【答案】C19、工程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求及相关法律法规的规定对工程勘察活动进行管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门【答案】B20、工程网络计划的工期优化通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间【答案】D21、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍【答案】D22、某项目建筑安装工程成本为4100万，措施费为100万，利润和税金为800万，设备及工器具购置费为2000万，工程建设其他费用为1000万，贷款利息为1000万，基本预备费率为5%，则该项目的基本预备费为（）。A.450万B.410万C.400万D.350万【答案】C23、因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。A.施工单位B.项目监理机构C.原设计单位D.法定检测机构【答案】C24、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算【答案】D25、工期一定，质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，（）提出复工申请。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】A26、美国建筑协会(AIA)定义建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念，分LOD100，LOD200，LOD300，LOD400，LOD500五个等级，LOD400所达到的要求是()。A.整合设计模型B.搭建模型C.建造加工D.维护维修【答案】C27、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数【答案】C28、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和（）审查。A.建设单位负责人B.设计单位负责人C.总监理工程师D.质量监督机构【答案】C29、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】D30、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。A.17B.19C.22D.24【答案】D31、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（）。A.工程地质、水文、气象等B.照明、通风、通讯条件C.组织体制及管理制度D.作业面大小【答案】C32、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.预备费B.建设期利息C.设备及工器具购置费D.联合试运转费【答案】D33、下列关于BIM在项目管理中的应用说法错误的是()。A.在项目实施过程中，各利益相关方既是项目管理的主体，同时也是B.IM技术的应用主体B施工单位是建设工程生产过程的总集成者C.业主单位的项目管理是所有各利益相关方中唯一涵盖建筑全生命周期各阶段的项目管理D.在施工管理阶段，业主单位更多的是施工阶段的风险控制，包含安全风险、进度风险、质量风险和投资风险等【答案】B34、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费【答案】B35、一般抹灰中的高级抹灰表面平整度的允许偏差，下列哪个是符合规范规定的？()A.1mmB.2mmC.3mmD.4mm【答案】C36、监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。A.承包单位自检B.平行检验C.承包单位互检D.交叉检验【答案】B37、下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程【答案】A38、门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()A.推拉门B.平开门C.自由门(带地弹簧)D.推拉栅栏【答案】C39、建设工程项目可行性研究报告中的重大技术（经济）方案至少应进行()个方案的比选。A.2B.3C.4D.5【答案】A40、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】B41、（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.实际进度数据的加工处理C.确定后续工作和总工期的限制条件D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】B42、下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险B.可调总价合同较适于1年以上的工程C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确【答案】C43、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按()给出综合质量评价。A.合格、基本合格、不合格B.基本合格、合格、良好C.优、良、中、差D.好、一般、差【答案】D44、在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.建设行政主管部门【答案】B45、下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】A46、关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值【答案】A47、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.试运转所需的原料费B.生产职工培训费C.办公家具购置费D.生产家具购置费【答案】B48、按照《建设工程勘察设计合同条例》，在设计合同生效后，委托方应向承包方付给定金，该定金相当于估算设计费的百分之几？()A.25B.10C.20D.15【答案】C49、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750【答案】D50、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】D51、（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】A52、（2019年真题）非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】C53、关于建设工程项目质量管理体系认证的说法，错误的是()。A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准D.工程项目质量管理体系认证必须通过授权的机构进行【答案】D54、某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()A.85%B.90%C.95%D.lOO%【答案】A55、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。A.监理和建设单位B.施工和设计单位C.设计和建设单位D.参加验收的各方人员【答案】D56、（2022年真题）根据ISO质量管理体系中的质量管理原则，建立清晰与开放的沟通渠道，是（）的基本内容。A.过程方法B.持续改进C.循证决策D.关系管理【答案】D57、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的（）时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】C58、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（）的限制条件。A.紧后工作B.紧前工作C.后续工作D.关键工作【答案】C59、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.进行工程计量D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】A60、在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（）。A.产品质量数据离散不大B.不会造成次品.废品的产生C.异常波动，特征明显D.异常波动难以识别和避免【答案】C61、工程质量事故处理的基本要求不包括（）。A.安全可靠B.经济合理C.注重结果D.满足建筑物的功能【答案】C62、建设工程承包单位在()时，应向建设单位出具工程质量保修书。A.施工完毕B.提交工程竣工验收报告C.竣工验收合格D.工程价款结算完毕【答案】B63、对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.监督机构【答案】A64、流水施工的基本组织方式包括（）。A.非节奏流水施工、有节奏流水施工B.异节奏流水施工、等节奏流水施工C.非节奏流水施工、等节奏流水施工D.等节奏流水施工、有节奏流水施工【答案】A65、某工程合同总额6000万元，工程预付款为合同总额的20%，主要材料及构件占合同总额的50%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.1200B.4800C.3600D.6400【答案】C66、绘制时间——成本累计曲线的环节包括：①计算单位时间成本；②确定工程项目进度计划；③计算计划累计支出的成本额；④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是（）。A.1-2-3-4B.2-1-3-4C.1-3-2-4D.2-3-4-1【答案】B67、采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。A.施工单位B.设计单位C.项目监理机构D.建设单位【答案】D68、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】D69、可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是()。A.签订委托协议B.方案编制与优化C.制订工作计划D.项目评价【答案】C70、（2022年真题）工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B71、根据GB/T1900-2000族标准的术语定义“由组织的最高管理者正式发布的组织的质量宗旨和方向”称为(）A.质量目标B.质量战略C.质量方针D.质量经营【答案】C72、某进口设备，按人民币计算的离岸价为2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。A.2000B.2160C.2169D.2177【答案】C73、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，不属于卖方的责任是（）。A.负责货物装船前的一切费用和风险B.负责办理出口手续C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费【答案】D74、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（）。A.2B.3C.5D.15【答案】C75、设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由()批准。A.专业监理工程师B.安装单位项目负责人C.设备供应商D.总监理工程师【答案】D76、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。A.为降低投标总价，投标人可以将暂列金额降至零B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费，税金合计金额上做出优惠C.开标前投标人来不及修改标书时，可在投标者致函中给出优惠比例，并将优惠后的总价作为新的投标价D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】D77、组织流水施工时，建造类施工过程是指（）。A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程【答案】B78、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】B79、单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由()A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督站【答案】A80、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求【答案】B81、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%【答案】C82、在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。A.7天内、7天内B.7天内、14天内C.14天内、28天内D.28天内、56天内【答案】B83、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（）。A.绿地率是否符合控制性规划的要求B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响【答案】D84、进口一套机械设备，离岸价(FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元。A.53.68B.55.29C.60.39D.62.00【答案】D85、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。A.质量证明文件B.采购合同C.设计要求文件D.检查报告【答案】A86、初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()A.设计方案的优化选择B.工程量清单的编制C.设计预算的审查D.设计变更的审批【答案】A87、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.183.47B.304.43C.315.95D.331.66【答案】B88、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任【答案】A89、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求【答案】B90、（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件【答案】A91、（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任【答案】C92、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本【答案】C93、（2019年真题）某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】A94、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议【答案】A95、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度【答案】C96、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（）。A.尽快做出延长工期的临时决定B.及时向政府有关部门报告C.要求承包单位提出工程延期意向申请D.重新审核施工合同条件【答案】A97、某项工程的施工机械，大修次数为4次，耐用总台班为800台班，一次大修理费用为2000元/台班，则该项目台班大修理费为（）元/台班。A.7.5B.8.0C.10D.12.5【答案】C98、计算建设工程投资时，按（）顺序计算，并逐级汇总。A.分项、分部、单位、单项工程B.土建、安装设备工程、流动资金C.分部、分项、单项、单位工程D.设备、土建、安装工程【答案】A99、监理工程师在审批工程延期事件时，应根据（）来确定是否批准。A.工程延误时间B.合同规定C.承包单位赶工费用D.建设单位要求【答案】B100、物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出（）。A.申请量和采购量B.采购量和库存量C.库存量和供应量D.供应量和申请量【答案】A多选题（共40题）1、下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有()A.机械折旧费B.机械大修理费C.机械经常修理费D.大型机械进出场及安拆费E.机械操作人员工资【答案】ABC2、（2018年真题）下列价值工程对象的选择方法中，属于非强制确定方法的有（）。A.应用数理统计分析的方法B.考虑各种因素凭借经验集体研究确定的方法C.以功能重要程度来选择的方法D.寻求价值较低对象的方法E.按某种费用对某项技术经济指标影响程度来选择的方法【答案】ABD3、物资供应的总目标就是按照物资需求（）提供给使用部门。A.适时B.适地C.按质D.按量E.分阶段【答案】ABCD4、工程质量事故处理完后，项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，报告的主要内容包括()A.工程及各参建单位名称B.事故处理的过程及结果C.事故发生后采取的措施及处理方法D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.对质量事故责任人的处理意见【答案】ABCD5、下列关于合同价款的说法正确的有（）。A.工程质量保证金应按合同中约定数额扣留B.我国现行计价规范规定，进度款支付比例最高不超过95%C.工程质量保证金的约定归还时间可以根据工程质量缺陷期的规定及合同的约定按期退还D.合同争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼等E.施工中如果出现现场签证，通常由承包人在索赔事件发生后的28天内提出索赔金额【答案】ACD6、下列不属于对检察官予以辞退的情形的是、()A.旷工1年内累计达到32天的B.无正当理由逾假不归持续7天的C.不履行检察官义务，经教育仍不改正的D.不胜任现职工作，又不接受另行安排的【答案】B7、（2019年真题）关于投资回收期的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间（年份）B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】BC8、下列质量数据波动原因中，属于系统性原因的有（）A.原材料质量规格有显著差异B.温度变化引起的允许偏差C.机械设备发生故障D.工人未遵守操作规程E.几何尺寸的微小变化【答案】ACD9、检验是指用某种方法（技术手段）测量、试验和计量产品的一种或多种质量特性，并将测定结果与判别标准相比较，以判别每个产品或每批产品是否合格的过程，它包括（）。A.全数检验B.一般检验C.抽样检验D.特殊检验E.临时检验【答案】AC10、网络计划的工期优化过程中，压缩关键工作的持续时间应优先选择()的工作。A.有充足备用资源B.对质量影响较大C.所需增加费用最少D.持续时间最长E.紧后工作最少【答案】AC11、下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习、改进与创新【答案】ABD12、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械、仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD13、下列费用中，承包人可索赔施工机具使用费的有（）。A.由于完成额外工作增加的机械，仪器仪表使用费B.由于施工机械故障导致的机械停工费C.由于项目监理机构原因导致的机械窝工费D.由于发包人要求承包人提前竣工，使工效降低增加的施工机械使用费E.施工机具保养费用【答案】ACD14、下列有关建设工程质量管理制度和责任体系的说法中，正确的有（）。A.政府监督部门属于工程质量的监控主体B.工程监理单位属于第三方服务主体，属于质量控制中的自控主体C.勘察设计单位属于自控主体D.施工单位对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，属于自控主体E.建设单位属于监控主体【答案】AC15、大理石不能用于建筑外装饰的主要原因是易受到室外哪项因素的破坏？（）A.风B.雨C.沙尘D.阳光【答案】B16、监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足（）的要求。A.项目招标B.施工组织C.勘察任务书D.勘察进度计划E.设计阶段【答案】C17、调整进度计划时，可以不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取（）措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。A.增加资源投入B.将顺序作业改为搭接作业C.提高劳动效率D.将顺序作业改为平行作业E.分段组织流水作业【答案】AC18、关于投标价格的编制原则，下列说法正确的有（）。A.投标价应由投标人编制B.投标人的投标报价不得低于招标控制价C.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格D.投标人的投标报价不得低于工程成本E.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价【答案】ACD19、初步设计阶段，项目监理机构开展质量管理相关服务的工作内容有（）。A.协助起草设计任务书B.协助组织专项技术论证C.协助组织设计成果审查D.协助项目设计报审E.协助起草设计文件【答案】ABCD20、世界银行、国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本的规定中，其项目间接建设成本包括（）。A.项目管理费B.管理系统费用C.开工试车费D.业主的行政性费用E.电气安装费【答案】ACD21、在双代号网络计划，下列关于虚工作的表述中，叙述正确的有（）。A.虚工作用虚箭线表示B.虚工作消耗时间，但不消耗资源C.虚工作有时也是为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点D.虚工作主要表示相邻两项工作之间的搭接关系E.虚箭线代表的是虚工作【答案】AC22、工程保修阶段监理单位的工作有（）。A.协调联系B.定期回访C.界定责任D.检查验收E.资料归档【答案】ABCD23、采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人按合同约定应该提交（）。A.耗用工时B.投入该工作所有人员的工种C.投入该工作管理人员的工资证明D.投入该工作的施工设备型号E.投入该工作的材料报价【答案】ABD24、下列关于法律职业责任的说法正确的是、()A.法律职业责任的主体是法律职业人员，即法官、检察官、律师，以及依法从事法律职业的其他国家公职人员B.法律职业责任的性质比较单一，一般来说就是其主管机关或所在单位给予处分，处分的力度直至撤职、开除C.承担法律职业责任在客观上必须是违反了与法律职业人员有关的法律和道德规范，而且必须产生了相应的危害结果D.追究法律职业人员的责任一般要求该主体对其行为主观上是故意的【答案】C25、对于大型、关键设备运输方案的审查，审查内容包括（）。A.运输前的准备工作B.运输时间C.运输状态D.运输方式E.起重和加固方案【答案】ABD26、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容有（）。A.按设计文件、工程建设标准施工的情况B.工程施工质量专题会议召开情况C.使用工程材料、构配件的合格情况D.特种作业人员持证上岗情况E.施工现场管理人员到位情况【答案】ACD27、虽然只有采用全数检验，才有可能得到100%的合格品，但由于（）原因，还必须采用抽样检验。A.破坏性检验B.检验费用高，产品本身价值低C.时间不允许D.检验样