监理工程师之水利工程目标控制通关试题库(有答案)打印版

监理工程师之水利工程目标控制通关试题库(有答案)打印版

单选题（共100题）1、在水利工程的工程费用构成中，建设管理费计入（）。A.基本直接费B.独立费用C.企业管理费D.规费【答案】B2、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A3、根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准土石方工程》，土方开挖的主要工序是（）。A.表土清理B.不良土质的处理C.地质坑、孔处理D.软基及土质岸坡开挖【答案】D4、从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能【答案】B5、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。A.口头形式B.口头或者书面形式C.书面形式D.口头之后，追加书面形式【答案】C6、枢纽工程中，一般以（）划分为一个单位工程。A.每座独立的建筑物B.每个招标标段C.每个独立的工程结构D.每一组能独立发挥某种功能的结构【答案】A7、资源优化主要有（）问题。A.资源有限—工期最优的优化B.工期固定--资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】B8、填筑作业应按水平层次铺填，不得顺坡填筑，分段作业面的最小长度，机械作业不应小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C9、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B10、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。A.进度偏差B.局部偏差C.投资偏差D.绝对偏差【答案】C11、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。A.工效估算法B.“三时”估计法C.实践经验估算法D.按定额估算法【答案】B12、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。A.竣工证书B.工程验收鉴定书C.工程完工证书D.保修责任终止证书【答案】B13、在水利勘察合同中，发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在（）中指明。A.监理大纲B.监理规划C.专用合同条款D.通用合同条款【答案】C14、能客观地反映承包人的费用损失，为取得经济补偿提供可靠的依据，被国际工程界广泛采用的索赔及算法是（）。A.总费用法B.修正总费用法C.实际费用法D.修正实际费用法【答案】C15、推行全面质量管理的思想基础是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.用数据说话【答案】A16、关于计量工作方式的说法，错误的是（）。A.承包人在监理人监督的情况下进行计量占用的监理人员较少B.监理人与承包人联合进行计量可以减少计量与计量结果确认的时间，也能保证计量的质量C.采用监理人员监督承包人计量方式的，监理人只需加强对最终计量的管理D.监理人与承包人共同进行计量的，最后应当由发包人或总监理工程师审批【答案】C17、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），工程施工开工日期应在（）中载明。A.工程开工通知B.施工组织设计报审表C.施工控制测量成果报验表D.工程开工申请表【答案】A18、按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》规定，交付使用资产独立使用价值的确定依据不包括（）。A.具有较完整的使用功能B.符合设计要求C.能够独立地发挥作用D.相关费用已结清【答案】D19、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。A.5B.14C.28D.30【答案】B20、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。A.抽样B.全数C.无损D.见证取样【答案】D21、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A22、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C23、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。A.泵站工程B.堤防工程C.水闸工程D.河湖疏浚工程【答案】D24、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B25、在施工进度计划实施前，应进行层层交底落实的单位是（）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】D26、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。A.实施阶段B.检查阶段C.计划阶段D.处理阶段【答案】C27、施工单位对排查出的事故隐患，必须及时消除，对于重大事故隐患，其治理方案应由（）主要负责人组织制订。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工单位【答案】D28、单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，（）认定。A.工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】D29、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价B.最高投标限价应在开标时公布C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C30、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构B.提请承包人提供工程设计及批复文件C.组织编制监理规划D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B31、下列关于计量工作方式说法正确的是（）A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A32、根据《水利工程质量监督规定》（水建［1997］339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C33、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】A34、（）是设备安装质量检查验收的重点和难点。A.设备转动精度B.设备的质量保证性文件C.设备的外观检查D.设备的无损检查【答案】A35、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。A.60B.70C.80D.90【答案】B36、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。A.跟踪B.巡视C.抽查D.旁站【答案】C37、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B38、某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.小于C.大于D.不大于【答案】C39、基准收益率是财务评价的一个重要参数，是投资资金应当获得的（）标准的收益水平。A.最低B.最高C.平均D.普通【答案】A40、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.第三人【答案】A41、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。A.一B.二C.三D.四【答案】C42、水利工程设计概算编制的首要步骤是()。A.编制基础单价B.编制建筑、安装工程单价C.计算概算工程量D.编制各分部工程概算【答案】C43、水利工程质量事故处理原则中，事故调查处理由（）按相关规定履行手续。A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.调查单位【答案】B44、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。A.已批复的可行性研究报告B.初步设计批准工期C.已批复的初步设计报告D.建筑材料的来源【答案】B45、要求参与项目实施与管理人员树立质量第一，用户第一的观点的保证体系为（）。A.思想保证子体系B.组织保证子体系C.辅助工作过程保证子体系D.使用过程保证子体系【答案】A46、施工进度计划应满足合同工期和（）的要求。A.总体规划B.阶段性目标C.配套资源计划D.施工方案【答案】B47、投资按其形成资产的性质可分为固定资产投资和流动资产投资，下列各项中说法错误的是()。A.固定资产投资是指用于购置和建造固定资产的投资B.流动资产投资是在投产前预先垫付、在投产后生产经营过程中周转使用的资金C.实施固定资产投资的同时必须具备与其相配套的流动资金D.生产力水平和管理水平越高，流动资金投资占全部投资的比率越大【答案】D48、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B49、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（）A.进度偏差B.计划工作预算投资C.投资绩效指数D.进度绩效指数【答案】B50、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.3m【答案】B51、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A52、沥青混凝土面板施工前，碾压参数应符合（）确定的参数值。A.设计文件B.碾压试验C.管理经验D.施工文件【答案】B53、双代号网络中属于虚工作特点的是（）。A.用波形线表示B.既不占用时间也不消耗资源C.占用时间但不消耗资源D.不占用时间但消耗资源【答案】B54、单位工程质量等级由（）核定。A.施工承包人B.监理人C.质量监督机构D.项目法人【答案】C55、在进行工程外观质量评定时，检查．检测项目经工程外观质量评定组全面检查后抽检（），且各项不少于（）点。A.30%，5B.30%，10C.25%，5D.25%，10【答案】D56、某建设项目静态投资为6000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.746.18D.229.22【答案】C57、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B58、项目法人应在（）60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。A.可行性研究报告批准后B.开工报告批准后C.初步设备批准后D.开工后【答案】D59、在工程开工前，（）应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。A.承包人B.监理人C.发包人D.分包人【答案】C60、工程施工阶段的质量控制，应择优选择能保证工程质量的（）A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位【答案】D61、下列选项中，不属于概算审查方法的是（）。A.对比分析法B.联合会审法C.查询核实法D.专家评价法【答案】D62、项目在借款偿还期内，各年可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值为（）。A.偿债备付率B.利息备付率C.资产负债率D.项目资本金净利润率【答案】B63、以工程产品的最终质量为研究对象，分析．判断其质量是否达到技术标准或用户的要求，而采用随机抽样检验而获取的质量数据指的是（）。A.控制性数据B.验收性数据C.计量值数据D.计数值数据【答案】B64、质量控制的对象是（）。A.过程B.建筑主体C.材料构件D.节点【答案】A65、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最早完成时间的最大值D.最早完成时间的最小值【答案】C66、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。A.唯一性B.多变性C.动态性D.固定性【答案】C67、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】D68、经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.总监理工程师代表【答案】B69、在工程计量中，对承包人应提交的资料，监理单位应在（）中明确。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.监理合同【答案】B70、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）A.时距B.总时差C.虚工作D.自由时差【答案】D71、进度偏差结果为正值，表示工期（），进度偏差结果为负值，表示工期（）。A.提前，拖后B.提前，未拖延C.拖后，提前D.拖后，未拖延【答案】C72、根据《水利工程建设标准强制性条文》，连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土（）时间以内。A.初凝B.终凝C.养护D.拆模【答案】A73、闸门安装完成后应在（）情况下进行全行程启闭试验。A.无水B.静水C.动水D.浇水【答案】A74、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】C75、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B76、施工阶段的质量控制中对开工条件控制，属于质量控制阶段的（）。A.事前阶段B.事中阶段C.竣工阶段D.后评价阶段【答案】A77、PDCA循环包括的四个阶段是（）。A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】B78、与土质防渗体结合的岩面或混凝土面等,铺填前涂刷浓泥浆或黏土水泥砂浆，涂刷均匀，无空白，混凝土面涂刷厚度为（）mm,裂隙岩面涂刷厚度为5~10mm,铺浆厚度允许偏差为0-2mm。A.2~4B.3~5C.4~6D.4~7【答案】B79、招标人可以自行决定是否编制（）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价【答案】C80、随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（）已成为世界性的大趋势。A.质量管理B.参与方质量认证C.合同管理D.第三方质量认证【答案】D81、在施工过程中要加强质量检验工作，认真执行（），切实做好工程质量的全过程控制。A.三检制B.四检制C.五检制D.六检制【答案】A82、平行检测费用由（）承担。A.监理单位B.施工单位C.检测单位D.项目法人【答案】D83、根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款，监理人出具进度付款证书（）。A.应视为监理人已同意承包人完成的该部分工作B.应视为接受了承包人完成的该部分工作C.应视为监理人已批准承包人完成的该部分工作D.不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作【答案】D84、某工程分项的招标工程量清单为1000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为1200m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】C85、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。A.工作进度B.工作安全C.工作造价D.工作质量【答案】D86、调价公式法调价的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先确定每个可调品种的系数和固定系数B.考核的时点指的是某月某日的市场价格C.物价指数的品种不宜太多，但与项目相关的因素都应该确立D.考核地点一般为承包人所在地的市场价格【答案】B87、工程质量评定的顺序是（）。A.单元工程→分部工程→单位工程→工程项目B.分部工程→单元工程→单位工程→工程项目C.单位工程→单元工程→分部工程→工程项目D.工程项目→单位工程→分部工程→单元工程【答案】A88、工程竣工验收主持单位应在（）明确。A.可行性研究报告B.开工报告C.初步设计D.项目建议书【答案】C89、在国际建设工程项目中，暂列金额是（）的备用金。A.咨询方B.施工方C.业主方D.供货方【答案】C90、在质量管理中，施工单位的施工组织设计由监理单位相关人员应在约定时间内，组织（）进行审查。A.项目法人B.施工单位负责人C.总监理工程师D.监理工程师【答案】D91、下列水利工程中，不属于河道工程的是（）。A.灌溉工程B.堤防工程C.河湖整治工程D.水电站【答案】D92、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（）。A.可行性研究B.项目建议书C.初步设计文件D.委托项目监理【答案】B93、发包人的（）是发包人对项目的建设在时间上和空间上进行全局安排、统一协调的计划。A.工程测算B.总体控制性进度计划C.工程概算D.目标计划【答案】B94、质量控制和质量管理的关系是（）。A.质量管理是质量控制的职能之一B.质量控制是质量管理的职能之一C.质量管理和质量控制相互独立D.质量管理和质量控制相互包容【答案】B95、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。A.实施质量管理依靠质量管理体系B.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B96、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，特大质量事故处理所需的合理工期应大于（）个月。A.1B.3C.6D.9【答案】C97、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B98、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应按合同约定和监理单位指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.供货人【答案】B99、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C100、（）应组织设计和施工单位进行设计交底。A.项目法人B.承包人C.分包人D.质量监督机构【答案】A多选题（共40题）1、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。A.单机容量15MW及以上B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD2、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】CD3、设备安装过程的检查，包括（）。A.设备基础B.设备就位C.设备调平找正D.设备验收E.多次灌浆【答案】ABC4、下列适用于抽样检验的有（）。A.破坏性检验B.质量检验对象数量多C.检验的对象是连续体D.检验样品数量少E.对工序进行质量检验【答案】ABC5、水利工程质量监督的依据包括（）。A.质量保修书B.国家有关的法律、法规C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准D.相关合同文件E.经批准的设计文件等【答案】BC6、关于我国的刑罚制度，下列说法错误的一项是：A.审判时未满十八周岁的人不得适用死刑，也不得适用死缓B.对于判处管制、缓刑或者是假释的犯罪分子，均可依法实行社区矫正C.甲因参加黑社会组织，被法院判处有期徒刑3年，剥夺政治权利3年。甲实际上被剥夺政治权利6年D.罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳；期满不缴纳的，应以拒不执行判决、裁定罪论处【答案】D7、水利工程常见的工艺试验有（）。A.钢筋连接工艺试验B.锚杆施工工艺试验C.钻孔灌注桩工艺试验D.混凝土搅拌工艺试验E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC8、工程验收的意义包括（）。A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量B.检查工程投资控制和资金落实情况C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】ACD9、下列关于建设项目投资控制的说法错误的有（）。A.控制项目投资的关键就在于施工B.投资、工期与质量是项目依存和影响的C.建设项目投资控制考虑的项目整个寿命周期的费用D.建设项目投资控制工作的目标是建设项目整个寿命周期投资总额最小E.工程造价的降低不能以导致营运费用的大量增加为前提【答案】AD10、项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有（）。A.施工总布置、分区规划是否合理B.工程材料质量证明文件是否齐全有效C.施工资源配置是否满足合同要求D.质量控制点的设置是否正确E.安全技术措施是否切实可行【答案】ACD11、根据现行宪法的规定，下列关于国务院的说法中，正确的是哪些？（）A.国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成B.国务院总理由国家主席提名，全国人大决定；其余人选由总理提名，全国人大或常委会决定,通过后均由国家主席任命C.国务院总理、副总理、国务委员和秘书长连续任职不得超过两届D.国务院工作中的重大问题，必须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定【答案】ABD12、工作历时估估算方法中，在缺少经验数据时，综合调整系数可参考取值正确的是（）。A.当t≤7天时，K=1.25～1.4B.当t≤7天时，K=1～1.4C.当t＞7天时，K=1～1.25D.当t＞7天时，K=1～1.4E.当t＞7天时，K=1.25～1.4【答案】AC13、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD14、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD15、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事故分为（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.轻微事故【答案】ABCD16、工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD17、管子在《管子?法法》中说、“法立令行，则民之用者众矣。法不立令不行，则民之用者寡矣。”对这句话反映的法律特征，下列哪一个选项是正确的？（）A.法律的强制性B.法律的共同性C.法律的安定性D.法律的社会性【答案】C18、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD19、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。A.简单的随机抽样B.分层随机取样C.两级随机取样D.系统随机取样E.重复取样【答案】ABCD20、下列说法中，哪一项不符合西方自然法理论关于法的概念的观点？（）A.在定义法的概念时，道德因素被包括在内B.以内容的正确性作为法的概念的一个必要的定义要素C.“法是什么”仅仅依赖于“什么已经被制定”和(或）“什么具有社会实效"D.法的概念中不排除社会实效性要素和权威性制定要素【答案】C21、下列关于工程清单计价的说法，正确的有（）。A.工程量清单报价表的内容应由投标人填写B.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写C.分类分项工程量清单计价一般采用工程单价计价D.其他项目按招标文件所列的价格计价E.投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人应编报工程单价计算表【答案】ABCD22、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。A.工期目标B.人力目标C.资源目标D.效益目标E.费用目标【答案】AC23、甲地通过民族自决成立新的国家甲国，乙国的下列哪些行为可以视为明示承认？()A.乙国通过发表声明，表示承认甲国B.乙国和甲国締结和平友好条约C.乙国向甲国政府发照会，表示承认甲国D.甲国和乙国代表均参加了一个国际会议【答案】AC24、玛丽为甲国派驻乙国领馆的领事官员，依《维也纳领事关系公约》，其在乙国不受逮捕、拘押和监禁，但也有一些例外的情况，下列哪些属于例外的情况？（）A.因玛丽在乙国有严重犯罪情形，依法定程序应予以逮捕和拘押的B.玛丽在乙国有违反交通法规情形，应予拘留的C.玛丽在乙国有违反治安法规情形，应予拘押的D.为执行已经发生法律效力的判决而依法定程序应予以逮捕和拘押的【答案】AD25、以下属于工程质量检验作用的有（）。A.保证工程质量的重要工作内容B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值C.保证建设单位的利润最大化D.质量检验为工程质量控制提供了数据E.保证器材和原质量【答案】ABD26、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD27、关键工作的判别依据是（）。A.自由时差最小的工作是关键工作B.总时差最小的工作是关键工作C.工作历时最长的工作是关键工作D.关键路线上的工作是关键工作E.有时限的工作是关键工作【答案】BD28、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】BCD29、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】AD30、下列关于接受上界和拒收下