解除房屋买卖合同协议书常用版（六篇）

第1页共1页解除房屋买卖合同协议书常用版原告：_____，性别：_____，民族：_____，____年____月____日出生，现住址：_____，联系电话：_____被告：_____法定代表人：_____注册地址：_____实际经营地：_____联系电话：_____案由：_____商品房预售合同纠纷诉讼请求：_____一、解除原、被告于____年____月____日签订的《____市商品房预售合同》。二、被告返还原告已付购房款人民币____元(办理分期的写首付金额，全款的写全款金额)。事实与理由：_________年____月____日，原告就购买位于_____-_____#住宅楼-_____层____单元-____号房屋(以下简称“诉争房屋”)事宜与被告签订了《____市商品房预售合同》(以下简称“《购房合同》”)。合同约定，房屋总价款为____元，首付款为____元，其余____元采取银行贷款方式支付。此致____市____区人民法院具状人：_________年____月____日解除房屋买卖合同协议书常用版（二）原告：_____，_____，_____族，现就职于_____，电话：_____;被告：_____，地址：____市____路____号，法定代表人：_____，电话：_____;诉讼请求1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;2、____________________________________________________;3、________________________________________________。事实和理由_____;_____;_____;_____。此致____市____区人民法院具状人：_________年____月____日解除房屋买卖合同协议书常用版（三）甲方：市房地产开发公司乙方：甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：一、乙方将____年____月____日购买的国际公寓号和号房屋退还给甲方。二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款万元退还给乙方，将购房贷款万元退还给分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。五、违约金：违约方需支付违约金万元。六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。八、本合同解释权归甲方所有。甲方盖章乙方签字：负责人签字：乙方身份证号码：____年____月____日解除房屋买卖合同协议书常用版（四）甲方：_____乙方：_____丙方：_____鉴于甲方通过丙方居间向乙方出售坐落于之房屋，三方分别或共同签署了相关法律文件(文件名称及编号：_____)，现经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：_____1.本协议一经生效，甲乙丙三方此前分别或共同签署的所有关于上述房屋买卖、代理及相关协议(无论口头、书面或其它形式)均告解除。除本解约协议书所确定之责任外，甲乙丙三方互不承担其它任何责任。2.本协议生效之日起个工作日内，甲方应履行下列义务：_____3.13.23.33.43.本协议生效之日起个工作日内，乙方应履行下列义务：_____4.14.24.34.44.本协议生效之日起个工作日内，丙方应履行下列义务：_____4.14.24.34.45因履行本解约协议所引起的或与此相关的任何争议，三方应友好协商解决，协商不成的，可向丙方所在地人民法院诉讼解决。6本协议一式三份，三方各执一份。(此页无正文)甲方(章)：_____乙方(章)：_____证件名称及编号：_____证件名称及编码：_____联系地址：_____联系地址：_____联系电话：_____联系电话：_____代理人：_____代理人：_____丙方(章)：_____住所：_____经办人：_____联系电话：_____本文件签署日期：_____解除房屋买卖合同协议书常用版（五）甲方：____市_____房地产开发公司乙方：甲乙双方通过友好协商，就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房，解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议：一、乙方将____年____月____日购买的国际公寓号和号房屋退还给甲方。二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的首付款万元退还给乙方，将购房贷款万元退还给分行，归还银行利息的部分由乙方负责偿还。五、违约金：违约方需支付违约金万元。六、本合同正本两份，双方各执一份，具有法律约束力。七、本合同双方签字后生效，之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。八、本合同解释权归甲方所有。甲方盖章:乙方签字：负责人签字：乙方身份证号码：____年____月____日____年____月____日解除房屋买卖合同协议书常用版（六）原告：_____，女，汉族，现就职于____市，电话：_____被告：_____河北_____，地址：____市____路____号，法定代表人：_____，电话：_____诉讼请求1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由原告于____年____月____日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于____县____的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为____年____月____日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：_____“出卖人逾期超过____日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约