到期结算合同范本(9篇)

1/1到期结算合同范本(汇总9篇)到期结算合同范本第1篇甲方（债权人）：______________________

乙方（债务人）：_____________________

双方经过友好协商，就有关事项协议如下：

第一条还款内容

1．还款金额：人民币_____________________。

2．还款期限及方式：自签订此协议之日起乙方_______至_______年_______月_______日前还清，即签订此协议之日还XXXX元，其余的分12期付清，每期还款元，分别于每月的X号前支付。

3．利率：按照____________的利率执行，具体为：________________________________________。

第二条甲乙双方的义务

（一）甲方的义务：

1．在乙方还款时，向乙方出具收据；

2．乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将借据交给乙方。

（二）乙方的义务：

1．应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。

第三条违约责任：

乙方如因本身责任不按合同规定支付给甲方欠款及利息的，乙方应负责违约责任。

第四条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本协议自双方签字之日生效。

甲方：（签字）______________

乙方：（签字）______________

签约日期：_________________

到期结算合同范本第2篇甲方：_____________

乙方：_____________

为了方便于乙方核对数字，双方通过友好协商，就先取得“_________专用发票的发票联”(以下简称“发票”)后付款的事项，达成以下协议：

第一条为了确保甲方开具给乙方的发票不被人冒领，乙方每次领取甲方的发票时，均需出具领取发票函(格式见附件一)并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章，每张函自签发之日起____天内有效。

第二条乙方须在每月____日前至甲方签领发票，不得以未签领发票为由延迟或拒绝向甲方付款。

第三条甲方提供发票的汇总表是以通知单格式为准。

第四条乙方所指定人在领取发票时，应核对所领取的发票与通知单是否一致，若无异议，将在登记表上登记相关项目。

第五条乙方承担自乙方指定人在登记表签字领取发票后遗失的一切责任。乙方不得以遗失发票为由而拒绝向甲方付款。

第六条乙方应自乙方指定人在登记表签字后____天通过银行转账将相关费用如数的支付给甲方。

第七条乙方自乙方指定人在登记表签字后对发票有异议须在____天内提出，否则，甲方将按发票汇总表上所记录的金额进行结算。若发生异议，将对无异议部分的发票进行先付款，后才对有异议部分的发票协商解决。

第八条乙方只有在结清上一次领取发票的款项后，才能领取新的发票。

第九条如果乙方不按本合同的操作规程领取发票，甲方有权随时终止此协议而不负任何法律责任。

第十条本协议书为《费用结算协议》的必需附件，具有同等的法律效力。

第十一条未尽事宜，双方可共同协商解决。本协议是费用结算协议的附件，其效力一样。

第十二条本协议一式____份，双方签字盖章后生效，双方各执____份。

甲方(盖章)：_______________乙方(盖章)：_________________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

时间：_________年____月____日________年____月____日

签订地点：________________签订地点：_________________

到期结算合同范本第3篇甲方：

乙方：_______________________

就乙方拖欠甲方货款事宜，本着平等、诚信、公平原则，经甲乙双方友好协商，一致同意和解并达成如下条款，供双方共同遵守和执行。

一、双方确认，乙方至今欠甲方货款共计人民币元（大写：___________________），乙方同意自本合同生效之日起个月内清偿。

二、双方同意，乙方按以下期限偿还货款给甲方：

1.本协议生效后一周内，乙方向甲方偿还人民币元；

2.本协议生效后，于年月日前，乙方再向甲方偿还人民币元；

3.于年月日前，乙方向甲方偿还余款人民币元。

三、如乙方未能按本合同第二条期限支付任一期货款，甲方有权要求乙方立即一次性支付全部欠款，且,乙方按拖欠总货款金额每日向甲方支付逾期付款违约金。

四、先生作为乙方的连带付款保证人，如乙方不能按本合同约定支付款项，甲方有权要求保证人先生支付乙方欠款。

五、本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式二份，双方分执，具同等法律效力。

六、双方同意，因本合同发生纠纷时，由甲方所在地法院管辖解决。

七、双方同意，因乙方不履行本协议或履行协议不符合约定导致甲方提起诉讼，而产生的费用包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费、调查取证费，由乙方承担。

甲方：（签字）______________

乙方：（签字）______________

签约日期：_________________

到期结算合同范本第4篇1、未尽事宜，经双方协商后另立补充协议，并与本协议具备同等法律效力。

2、若出现争议，双方应友好协商解决，协商不成时，提交厦门市仲裁委员会仲裁。

3、本协议自签定之日起生效，有效时间为_1_年，即______年_____月_____日到______年_____月_____日，到期后双方若无异议，则本合同继续生效1年。再次到期，合同需要重新修订，否则甲方不再享有月结算的优惠。

4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份为凭。

甲方：__________

乙方：__________

负责人(签章)：__________

负责人(签章)：__________

日期：__________

日期：__________

发包人：_________________

承包人：_________________

依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围，

该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经友好协商，达成如下最终协议：_________________

一、工程结算范围：___________________________________(参照承包范围)。

二、工程结算造价：_________________大写：______________元，小写：______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。结算造价明细见附表《工程结算造价明细表》。

三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共__________份，发包人__________份，承包人__________份，监理单位__________份。

四、有关工程尾款的`支付和工程保修问题双方另签协议。

发包人(签章)：_________________承包人(签章)：_________________

监理单位(签章)：_________________法定代表人：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

_____________年__________月__________日

甲方：____________________

乙方：____________________

第一条甲方自愿成为乙方交易会员，并已经与乙方签署《入市协议书》，甲方承诺遵守协议中的有关规定。

第二条甲方接受乙方关于结算的细则及收费标准，并承诺按时交纳交易会员年费，交易佣金和其他应交费用。

第三条甲方指定算银行帐户如下：

用户名：__________________

开户银行：________________

帐号：____________________

第四条甲方同意乙方对甲方在____________交易市场的交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的.准确性负责。

第五条乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须承担相应责任。

第六条甲方可委托乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格按照《交收细则》对买卖双方进行货款结算和货物交收。

第七条甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按《管理办法》和《交收细则》中的明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。

第八条本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。

第九条本协议自签署之日起生效。

甲方盖章：______________乙方盖章：______________

法人签字：______________法人签字：______________

签订时间：_______________年_________月__________日

甲方：

乙方：

1、甲、乙双方于20__年__月__日签订了

2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。工程已通过质量验收。

3、扣除项：

4、人民币：元

5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；

6、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：

法定（委托）代表人：

项目经理：

日期：

乙方：

法定（委托）代表人：

项目经理：

日期：

甲方：____________________

乙方：____________________

第一条甲方自愿成为乙方交易会员，并已经与乙方签署《入市协议书》，甲方承诺遵守协议中的有关规定。

第二条甲方接受乙方关于结算的细则及收费标准，并承诺按时交纳交易会员年费，交易佣金和其他应交费用。

第三条甲方指定算银行帐户如下

用户名：__________________

开户银行：________________

帐号：____________________

第四条甲方同意乙方对甲方在____________交易市场的交易行为发生的费用进行实时结算，乙方对结算的过程和结果的准确性负责。

第五条乙方在每轮交易结束后向甲方发送结算数据，并保证为乙方的交易结算数据保密，非法定机关或甲方指示，不得向第三人透露，否则乙方须承担相应责任。

第六条甲方可委托乙方进行货物交收时的代收代付，甲方严格按照《交收细则》对买卖双方进行货款结算和货物交收。

第七条甲方承诺如发生交收违约，同意乙方按《管理办法》和《交收细则》中的明文规定，对甲方的保证金进行扣罚。

第八条本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，当事人应当向乙方所在地司法机关申请处理。

第九条本协议自签署之日起生效。

甲方盖章：______________乙方盖章：______________

法人签字：______________法人签字：______________

签订时间：_______________年_________月__________日

到期结算合同范本第5篇为了简化电费交纳程序，方便房产公司（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方）办理电费结算，合理分配电费，甲方与乙方达成以下协议，共同信守以下条款：

一、乙方提前将电费按照6万元的标准预存入甲方指定中国银行账户内，账号：227310599809。

二、甲方收取电费时，按应交电费金额直接从乙方预存电费中扣除。

三、供电公司抄表日期为每月20日，甲方委派公司项目部电工在同一天对乙方表码进行登记，登记数字经项目部电工和楼座主管工程师会同施工方单位负责人签字确认，经甲方项目部负责人签字认可，以便日后进行核对并合理分配电费。

四、甲方通过银电联网收费系统交清全部电费后，由财务部人员到银行打印电费发票，并根据发票记载的总表码和20日抄表时的乙方分表码电量数据进行电费分配，期间发生的变损，线损由施工单位按用电比例进行分摊。

五、取回发票后，甲方项目部电工和楼座主管工程师分配并编制电费结算表，注明总表码、分表码、金额、相关损耗分摊情况，经相关项目负责人审核无误并签字，交与乙方单位签字后，根据手续完备的结算表，予以结算。

六、若乙方未按约定方式将足额资金存入甲方账户，导致电费划拨不成功，由此造成的一切损失由乙方承担。

七、甲方项目部电工有责任定期与乙方和供电公司核对电费账目，确保代扣电费及分配电费准确。

八、本协议未尽事宜，由甲方与乙方协商解决。

九、本协议由甲方和乙方各执一份，本协议自双方签字并加盖公章后生效。

甲方：山东**房地产开发有限公司XX（盖章）

法人或委托代理人：XX（签字）

乙方：XX（盖章）

法人或委托代理人：XX（签字）

20xx年xx月xx日

到期结算合同范本第6篇甲方（债权人）：身份证号：

住所：

乙方（债务人）：身份证号：

住所：

甲乙双方就乙方清偿甲方债务事宜达成以下协议：

一、借款及利息确认

1、乙方于年月日向甲方借款元（大写：整），双方约定借款利息按计算。

2、从借款之日起至今乙方未向甲方归还借款本金且未支付利息，累计借款元，利息元（利息计至年月日），共计欠款元（大写：元整）。

二、还款方式及时间

乙方同意采用第种方案偿还甲方上述债务：

第一种：乙方同意偿还人民币元整（小写：元），以解决上述债务问题，但须：

1、一次性以银行电汇的方式支付给甲方；

2、在年月日之前将上述款项汇出。

第二种：乙方分期偿还甲方债务，具体还款时间及数额如下：

1、年月日前支付元；

2、年月日前支付元；

3、年月日前支付元；

三、乙方按照本协议第二条偿还欠款后，并自人民币元整到账后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

四、如乙方按约履行了本协议第二条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

五、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的％向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第二条的约定付款，甲方将保留向乙方全部欠款，即元（大写：）本金及利息的法律责任。

六、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本协议一式两份，双方各持一份；本协议自双签字后生效。

甲方：乙方：

年月日年月日

到期结算合同范本第7篇本着精诚合作，互利互惠，合作共赢的指导思想，我们将进行友好合作，在此双方就财务结算方面具体事项意见达成一致。

一、协议双方

甲方：

乙方：

二、一件或多件代发货

1、数据对接：双方安排专人对当天所需要操作的产品进行数据确认（包括产品款号、尺码、颜色、数量）；

2、当天对账：双方针对货物的款号、数量、颜色、价格、运费以及退换货明细进行核对；

3、结算周期：满七天结算一次，如1号至7号的费用，甲方应于8号中午12：00前给乙方结清。

三、甲方向乙方订货制

对于甲方向乙方订货的模式，结算方式如下：

1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的30%；

2、乙方生产完成后，货物发往甲方之前，甲方向乙方支付款项总额的20%；

3、若是促销等活动，活动结束之后一个月内，甲方向乙方支付款项总额的40%；

4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清，具体季度划分为：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春节前）。

四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品，具体情况视时间节点另行协商。

五、此协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，此协议自双方签字之日起正式生效。

甲方（签章）：

甲方代理人：

签字