以房抵工程款叁方协议之一（22篇）

以房抵工程款叁方协议之一（22篇）

以房抵工程款叁方协议之一（22篇）

以房抵工程款叁方协议之一篇1

甲方：开发商，我方

住宅地：

法定代表人：

乙方：总包方

住宅地：

法定代表人：

甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议全都如下：

一、因履行双方于年月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建立的小区号楼的房产予以抵顶。

二、乙方同意按下表所列位于小区房产及价格抵顶工程款。

三、乙方有权将顶账房出卖给其他购房人并由甲方将顶房房产直接过户给该购房人，但应提前通知甲方并与甲方、购房人签订《以房抵工程款叁方协议书》，叁方协议签订后，购房人再与甲方签订《商品房买卖合同》，以完成网上备案等手续。

四、顶房款支付及差额处理

1.由购房人按《商品房买卖合同》上所列明的房款总价，直接将房款汇入本合同所列明的甲方收款账户。

2.甲方代乙方收到房款后，应于日内将房款全额支付至本合同乙方列明银行账户。

3.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价与购房人与乙方所商定的购房金额不全都的，乙方应在收到房款后日内与购房人结清差额，甲方不再参加。

五、购房所产生的其他税费、物业专项修理资金、物业费，由购房人直接支付甲方或者甲方指定的物业公司，甲方负责将物业专项修理资金代缴房管局。

六、甲方负责按顶账房屋金额向乙方开具发票，乙方负责按顶账房屋金额向甲方开具建筑业统一发票。乙方指定的购置人需要甲方另行开具发票的，有关税费由需甲方与购房人协商全都前方能确定。

七、对于抵账房屋的隐藏质量缺陷，购房人有权直接向甲方主见保修等权利。

八、甲方无义务协作乙方指定的购置人办理抵押贷款手续。

九、每套抵账房屋房产证办理完毕后，与《以房抵工程款明细及价格表》中该套房产对应抵房总价等额的甲方欠付乙方工程款债权毁灭。

十、本协议一式份，甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。

十一、其他未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。

(以下无正文)

甲方(章)：乙方(章)：

开户银行：开户银行：

账号：与将来签订的《商品房买卖合同》账户全都账号：

代理人：

年月日代理人：

年月日

以房抵工程款叁方协议之一篇2

(______)_____执字第30号

申请执行人：______________，男，_____年_____月_____日生，汉族，小学文化，农夫，福建省长乐市人，住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码：__________________

被执行人：______________，男，_____年_____月_____日生，汉族，高中文化，__________市__________建筑工程有限责任公司工程部经理，重庆市江北县人，住云南省保山市__________镇_______________416号。

被执行人：_________________市__________建筑工程有限责任公司，所在地：云南省保山市_________________8号。法定代表人：_________________，系该公司董事长。

本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书，责令被执行人归还申请执行人_______________钢材款___________元，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》其次百一十八条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定，裁定如下：_________________

冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款____________元。

本裁定送达后即发生法律效力。

执行员：______________

执行员：______________

执行员：______________

_____年_____月_____日

书记员：______________

以房抵工程款叁方协议之一篇3

甲方：_____________

乙方：_____________

甲方因事宜，托付乙方代理，经双方协商，订立以下各条，共同遵照执行。

第一条托付事项

乙方承受甲方的托付，指派律师为甲方与一案的审代理人。

其次条代理权限

经双方商定，乙方的代理权限为以下第______种：

1、一般授权(包括陈述事实、参加该案的庭前谈判、调解，参加该案的庭审、辩论和调解)

2、特殊授权(包括提出、成认、放弃、变更诉讼恳求、进展和解、调解、上诉等)。

第三条乙方的义务

第四条甲方的义务

第五条相关费用

(一)收费方式

第六条合同的变更和解除

(一)甲、乙双方经协商全都的，可以变更或者解除本合同。

(二)因甲方追加托付事务或增加诉讼当事人，或当事人一方提出反诉、增加诉讼恳求等重大诉讼大事变更导致代理事项明显增多的，乙方有权要求增加律师费，甲方应当合理地追加代理费;增加律师费协商未成的，乙方有权在原托付范围内供应工作。

(三)甲方明确放弃托付事务的，可以要求变更合同;变更合同后的律师费用，由甲、乙双方协商确定。

(四)乙方有以下情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、未经甲方同意，超出本合同商定权限更换代理人的;

2、乙方律师工作延误、重大失职导致甲方蒙受重大损失的;

(五)甲方有以下情形之一的，乙方有权解除本合同或暂停工作直至甲方订正：

1、甲方的托付事务违反法律或者违反律师执业标准的;

2、甲方有捏造事实、伪造证据材料或者隐瞒重要事实情节等情形的;

3、甲方逾期不向乙方支付律师费或者事务费用的。

乙方依本条商定解除本合同的，所收律师费不予退还，并有权要求甲方支付未支付的律师费和已发生的事务费用。

第七条违约责任

第八条争议的解决

双方在履行本合同过程中若发生争议，应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院裁决。

第九条合同生效和终止

本合同自甲、乙双方代表人签字或加盖公章起生效，自乙方律师完本钱合同的托付事务(包括收到法院判决书、调解书、裁定书或当事人和解书等法律文书)或解除本合同时终止。本合同一式三份，甲、乙双方及经办律师各执一份，每份均有同等法律效力。

第十条通知和送达

甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者供应的全部通知、文件、材料，均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当书面通知对方。

以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达;以传真方式送达的，发出传真时视为送达;以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

第十一条其他特殊商定

1、乙方律师不对案件结果作出任何承诺。

2、乙方在签订本合同之前已经向甲方解释了收费规定及标准。在本合同签署之前甲乙双方已就本合同涉及事项进展了具体的讨论，本合同系双方友好协商，自愿全都达成。

甲方：

_____________乙方：_____________

代表人：_____________代表人：_____________

签订时间：____年_____月_____日

以房抵工程款叁方协议之一篇4

甲方：

乙方：

丙方：

甲方、乙方于**年**月**日签订了**工程工程施工合同(以下简称合同)，合同编号为，合同金额为**元，结算额**元;该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款**元;经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方局部工程款事项达成如下协议：

一、抵款、抵房手续办理相关商定

1、乙方同意上述工程合同的局部工程款购置下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同根底上由甲方与两方签署商品房买卖合同。

2、该商品房位于**市**区路号**室，建筑面积为**平方米，单价*元/平方米，房屋总额为**元人民币。不管乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;

3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购置人名称直接写成丙方。

4、丙方从乙方处购得此房，局部房款交于乙方，丙方除房屋构造问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。

5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;

二、以房抵款金额及方式：

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**万元;

2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中商定)。

3、若甲方抵付工程款额缺乏支付全部房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

4、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按支付给乙方。

三、其它

1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各执两份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

经办人：

经办人：

丙方：

身份证号码：

住址：

年月日

以房抵工程款叁方协议之一篇5

____________公司(以下简称甲方)

住宅：___________

__________公司(以下简称乙方)

住宅：__________

鉴于：

_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程工程名称)签订了《建立工程施工合同》(合同编号：________)，建立工程总价款为：_________万元整人民币。该工程已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进展了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。根据甲、乙双方签订的《建立工程施工合同》，乙方应向甲方支付建立工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款_________万元整，尚未支付的建立工程款__________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的商定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方归还所欠工程款项事宜，达本钱协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建立工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款_________万元整，尚未支付的建立工程款_______万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

其次条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建立工程款_________万元整。(见本协议附件：4、还款规划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。

2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处供应有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实确实认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但缺乏以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此状况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿承受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应担当相应的举证义务并供应以下文件，保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的状况：

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权托付书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的状况，包括乙方已归还/未归还款项数额等状况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在_________公证处的监视下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要供应的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产承受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的商定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议商定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________

乙方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________

_________公证处联系地址：

地址：_____________________

邮编：___________电话：_____________

承办公证员：_______________

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应准时告知给对方和_______公证处，如没有准时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方担当由此而带来的法律后果。

第五条不行抗力

1、不行抗力是指本协议双方不能预见、不能避开并不能克制的客观状况。包括但不限于以下大事：战斗、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似大事。

2、任何一方因不行抗力不能履行本协议规定的全部或局部义务，该方应尽快通知其他方，并须在不行抗力发生后xx日内以书面形式向其他方供应具体状况报告及不行抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不行抗力，任何一方均不对因不行抗力无法履行或拖延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失担当责任。但患病不行抗力影响的一方有责任尽可能准时实行适当或必要措施削减或消退不行抗力的影响。患病不行抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应担当赔偿责任。

4、各方应依据不行抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是连续履行本协议。

第六条保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他

1、本协议自________公证处公证后生效，并给予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

3、本协议正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，双方各持份，一份留存于_______公证处备案。

甲方：______

法定代表人或授权代表：______

乙方：______

法定代表人或授权代表：______

________年___月___日

于____________(地方)

以房抵工程款叁方协议之一篇6

原告：_________________忻州市__________混凝土有限公司

法定代表人：_________________杨__________职务执行董事

地址：_________________忻州忻府区解原工业园区

被告：_________________中化_____建集团有限公司

法定代表人：_________________刘__________职务董事长

住址：_________________山西省太原市__________街__________号

邮政编码：_________________0300

联系电话：_________________0351-6_______________

被告：_________________中化_____建集团山西王家岭煤业有限公司工程工程部

负责人：_________________王_____工程经理

住址：_________________县孙家沟乡

诉讼恳求：_________________

......

事实及理由：_________________

......

此致

___________人民法院

具状人：

___________

____年_____月_____日

以房抵工程款叁方协议之一篇7

申请人：_________________中国__________企业有限公司，住宅地__________市__________区__________大厦__________层。

法定代表人：______________，董事长。

托付代理人：______________，本公司法律参谋。

被申请人：______________市__________投资进展有限公司，住宅地_____市_____区_____路_____号。

法定代表人：______________。

被申请人：_________________酒店(深圳)有限公司，住宅地__________市_____区_____村_____号。

法定代表人：______________。

案由：_________________拖欠工程款。

恳求事项

恳求裁决被申请人支付我司工程款人民币___________________元和利息________________元。

仲裁案件受理费和处理费由被申请人担当。

事实与理由

_____年_____月_____日__________市_____投资进展有限公司与我司签订了《__________中心大厦工程施工合同》，由我司承建__________中心大厦。现该大厦的建立工程早已竣工验收，_____市某投资进展有限公司将此大厦交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就该项工程的工程款等事项，经_____市某投资进展有限公司(为甲方)和某酒店(深圳)有限公司(为丙方)与我司(为乙方)于_____年_____月_____日协商，达成全都意见如下：_________________“一、甲乙丙三方依据实际状况共同确认甲方欠乙方工程款本金为人民币_______________万元，三方不得以任何理由再对此提出异议。二、乙方充分体谅甲方实际困难，同意由丙方代为甲方向乙方履行上述工程欠款的给付义务。乙方同意丙方以供应消费额度给乙方及其授权的人员在某酒店签单消费的方法抵偿甲方尚欠乙方的工程款人民币_______________万元”。同时，甲乙丙三方并签订《详细消费方法》，该方法第三条商定“消费工程及内容：_________________客房、会议厅、餐饮、消遣、商务等酒店能供应的各项效劳。如丙方无法或拒绝商定的消费方法给乙方及其授权的人员签单消费时，则乙方有权取消丙方以消费额度抵偿债务的方式，并有权要求甲方和丙方任何一方或两方以货币给付的形式履行剩余工程款的给付义务，并自当日起按银行同期贷款利率计算。”

上述协议签订后，我司依约自__________年开头，在某酒店承受__________酒店(深圳)有限公司按上述商定供应的消费工程的效劳内容进展消费。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就违反该协议停顿我司及其授权的单位和人员的上述商定签单消费，拒绝我司餐饮消费的签单，其后相继了停顿我司客房、会议厅、餐饮、消遣及其他效劳消费的全部签单。为此特申请裁决我司上述恳求事项。

此致

__________仲裁委员会

中国某企业有限公司

以房抵工程款叁方协议之一篇8

辩论状辩论人(本案被告)：_________________市__________机械厂。住宅：_________________市__________路__________号。法定代表人：______________，职务：_________________厂长。

被辩论人(本案原告)：_________________公司。住宅：_________________市__________路__________号。法定代表人：______________，职务：_________________总经理。

辩论人现就本案原告知本案被告加工承揽合同质量纠纷一案，辩论如下：______________年7月16日，被告与原告签定了本案诉争合同(见原告的证据一和被告的证据一)。合同规定，由原告供应铸铝毛坯5000件，由被告按约加工，原告收货后即向被告支付加工款人民币60万元。_____________年8月1日，原告两次向被告供应铸铝毛坯2800件，经被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作废品退回给原告。交货时，原告办理了验收手续并收妥入库(见被告的证据二)，但原告并无即时向被告支付加工款。20日后，原告却口头通知被告，说明发觉被告加工的零件全部不合格，要求被告按协议赔偿并以被告违约为由单方宣布解除诉争合同。

被告本着友好协商的态度，曾要求原告供应不合格成品的检验数据和相应的分析报告(见被告的证据三)，假如确系被告过错造成的，被告情愿根据合同规定进展赔偿，但原告至今未有供应。据此，被告认为原告起诉要求被告赔偿的理据缺乏，恳求法院依法予以驳回其诉讼恳求。

此致

__________市__________区人民法院

辩论人：_________________市__________机械厂

________年__________月__________日

以房抵工程款叁方协议之一篇9

甲方：有限公司

乙方：有限公司

经双方友好协商达成以下协议：

1、乙方申请将甲方所欠乙方工程外墙涂料工程款￥，现乙方申请将该笔款项转给，由在购置住宅一套，该房屋户名写为，身份证号，若产生一切责任由春担当。

2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。

该笔费

用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方

3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公

司无关。

甲方：乙方：

______年____月____日______年____月____日

以房抵工程款叁方协议之一篇10

甲方：___建立工程有限公司

乙方：___身份证号码：

乙方在甲方承建的______楼工程的楼梯间保温分包施工(包工包料)，经甲乙双方友好协商就甲方以车辆抵付乙方局部工程款事宜，达成如下协议：

1、乙方同意甲方用江铃130型小型货车一辆，车牌号为辽BQR213(以下称该车辆，车架号、发动机号以行车证记载为准)抵付乙方工程款9.5万元(人民币玖万伍仟元整)。

2、乙方已对车况已完全知悉并认可，甲方在年月日前完成该车辆的年度检测工作;同时乙方对该车辆的`保险到期日为年月日已经知悉，乙方同意担当该车辆下一年度的相关保险费用并协作甲方在年月日以前完成该车辆下一年度保险费用的缴纳工作。

3、甲方在乙方进场材料费用超过10万元，并且正式进入该工程开头施工，完成单体工程楼梯间保温施工工程到达两个单位工程后或在上述条件满意后乙方提出的期限内;与乙方共同办理该车辆转籍手续，转籍过程中所发生的相关行政税费由乙方支付。

4、乙方领取该车辆行车执照及相关税费、保险凭证等证照，并当时核实转籍车的车架号、发动机号、钥匙等。车辆交接时详见交接清单，甲、乙双方签署交接清单时，视为甲方将车辆实际交付给乙方，甲乙双方工程款抵付行为完成。

5、甲方自车辆交付乙方之日起，不再担当该车辆的任何费用。

6、车辆转籍过户所需手续、文件乙方必需依甲方要求予以供应，并帮助甲方在车辆治理部门办理转籍手续;乙方需自行确定转籍过户的唯一权益人，甲方只负责将该车辆转籍过户到乙方确定的该权益人。

7、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

8、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方盖章：

代理人：

日期：

年月日

乙方签字：

日期：

年月日

以房抵工程款叁方协议之一篇11

编号：

工程地点：

工程工程：

工程合约名称：

工程合约编号：

承包人：

经上海锦港房地产进展有限公司(发包人)和南通幸福建立集团股份有限公司(承包人)双方核对并同意，最终结算工程款如下：

(1)原合同金额:￥元

(2)增减金额：￥元

(3)结算金额：￥元

(4)尚余保修金金额：￥元

(该保修金将视乙方履行保修责任状况而全额或局部退还)

双方同意：

1本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除承包人按原合同中规定的全部责任与义务，双方的一切利益、义务仍以原合同为准，

除非该合同已圆满履行完毕;

2双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款(余额缺乏时业主保存追索权利)外，从本结算书鉴定之日起，双方互不向对方提出增减

工程费用要求;

3于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任阅历收合格后，剩余保修金将按原合同之相关规定发还。

双方在年月日盖章签署：

发包人：承包人：

(盖章)(盖章)

法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署

以房抵工程款叁方协议之一篇12

____________公司(以下简称甲方)____________公司(以下简称乙方)

住宅：________________________住宅：________________________

法定代表人：____________法定代表人：____________

鉴于：

________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程工程名称)签订了《建立工程施工合同》(合同编号：____________)，建立工程总价款为：________________________万元整人民币。该工程已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进展了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。根据甲、乙双方签订的《建立工程施工合同》，乙方应向甲方支付建立工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款________________________万元整，尚未支付的建立工程款________________________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的商定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方归还所欠工程款项事宜，达本钱协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建立工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款________________________万元整，尚未支付的建立工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

其次条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建立工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款规划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。

2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处供应有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实确实认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但缺乏以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此状况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿承受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应担当相应的举证义务并供应以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的状况：

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权托付书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的状况，包括乙方已归还/未归还款项数额等状况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监视下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要供应的材料。

6、乙方承诺愿以其全部资产承受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的商定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议商定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.

北京市公证处联系地址：

地址：____________________________________

邮编：________________________电话：________________________________

承办公证员：____________

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应准时告知给对方和北京市公证处，如没有准时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方担当由此而带来的法律后果。

第五条不行抗力

1、不行抗力是指本协议双方不能预见、不能避开并不能克制的客观状况。包括但不限于以下大事：战斗、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似大事。

2、任何一方因不行抗力不能履行本协议规定的全部或局部义务，该方应尽快通知其他方，并须在不行抗力发生后________日内以书面形式向其他方供应具体状况报告及不行抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不行抗力，任何一方均不对因不行抗力无法履行或拖延履行本协议义务而使其他方任何损失担当责任。但患病不行抗力影响的一方有责任尽可能准时实行适当或必要措施削减或消退不行抗力的影响。患病不行抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应担当赔偿责任。

4、各方应依据不行抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是连续履行本协议。

第六条保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他

1、本协议自_____市公证处公证后生效，并给予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于_______市公证处备案。

甲方：____________公司(印章)乙方：____________公司(印章)

法定代表人或授权代表：______(签字)法定代表人或授权代表：____(签字)

________年________月________日________年________月________日

以房抵工程款叁方协议之一篇13

甲方：_________公司

住宅：__________________

法定代表人：_________

(法定代表人的代理人：_________)

乙方：_________公司

住宅：__________________

法定代表人：_________

(法定代表人的代理人：_________)

鉴于：______年______月______日，甲方与乙方就_________(工程工程名称)签订了《建立工程施工合同》(合同编号：_________)，建立工程总价款为：__________________万元整人民币。该工程已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进展了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。根据甲、乙双方签订的《建立工程施工合同》，乙方应向甲方支付建立工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款__________________万元整，尚未支付的建立工程款__________________万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的商定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方归还所欠工程款项事宜，达本钱协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建立工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款__________________万元整，尚未支付的建立工程款__________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

其次条甲、乙双方经协商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建立工程款__________________万元整。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。

2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内，向甲方和北京市公证处供应有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实确实认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内，乙方未向北京市公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但缺乏以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此状况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿承受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应担当相应的举证义务并供应以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的状况。

甲方：____________公司(印章)

法定代表人或授权代表：____________(签字)

乙方：____________公司(印章)

法定代表人或授权代表：____________(签字)

________年________月________日

以房抵工程款叁方协议之一篇14

甲方：_________________

乙方：_________________

依据甲乙双方协商达成协议如下：_________________

一、抵顶资产状况

1、该车为抵顶的。

2、该车现值元。

3、该车各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。

二、车辆抵顶及办理相关手续商定

1、本车抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并承受该车辆。

2、自抵顶车辆移交之日10日内，双方办理过户手续。

3、车辆移交后，乙方在使用该车时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己担当，与甲方无关：_________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方担当。

三、法律责任的商定

1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否则应担当违约责任4万元。

2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否则违约方担当法律责任。

四、其他商定

1、本协议自甲乙双方盖章后生效。

2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

_________年____月____日

以房抵工程款叁方协议之一篇15

甲方：

地址：

电话：

邮编：

乙方：

地址：

电话：

邮编：

丙方：

地址

身份证号码：

电话：

邮编：

鉴于：

1、甲方、乙双方于年月日签订了工程建立工程合同(以下简称“原工程合同”)，合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。

2、甲方为“”工程(以下简称“该工程”)的开发商，该工程位于。土地使用权权证号为：;建立工程规划许可证号为：。

3、甲方保证该工程拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”)：

号楼_单元室商品房、号楼_单元室商品房。

4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等状况。

甲、乙、丙三方本着公平、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方局部工程款事项达成如下协议：

一、以房抵款金额及方式

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购置者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同商定的面积有差异的，由丙方自行按本合同商定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。

2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关状况及房价：

3、抵款方式：

①本合同生效后5日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。

②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。

③为便利乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;④在甲方取得该工程的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。

⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。

4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业治理等费用的缴纳均按该合同的商定执行。

二、原工程合同工程结算款付款商定

甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为：

三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者供应的任何优待政策。

四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购置市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发觉丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购置商品房的条件或因乙方不符合购置商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安

五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》，则每逾期一日，向甲方支付总房款万分之五的违约金，并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。

六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份，甲方四份，乙方两份，丙方两份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

经办人：

经办人：

丙方：

身份证号码：

住址：

签订日期：

年月日

以房抵工程款叁方协议之一篇16

甲方：______________________

住址：______________________

身份证号码：______________________

电话：______________________

乙方：______________________

住址：______________________

身份证号码：______________________

电话：______________________

甲、乙双方经友好协商，就甲方归还乙方借款事宜达成如下协议，共同遵照执行：

第一条：甲方曾于年月日向乙方借款人民币元，该款到期甲方未能归还。

其次条：甲方同意自年月日起，每月日前向乙方归还人民币元，直至还清为止。

第三条：甲方任何一期未能按时足额还款的，乙方有权要求甲方一次性支付全部未还款项，同时有权要求甲方支付从年月日起的借款利息，利率按每月的标准执行;假如甲方未能在乙方要求一次性归还恳求后履行义务，乙方有权自乙方向甲方提出恳求时起增收罚息，增收罚息后的利率按每月%的标准执行，直至付清为止。

第四条：本合同签订后，甲方不得有为躲避债务而实施有损乙方债权的行为，否则乙方有权要求甲方一次性支付全部未还款项，并按第三条商定的标准向甲方主见利息和罚息。

第五条：甲、乙双方应当诚信履行本协议，任何一方未能履行或完全履行本协议的，另一方有权向合同签订地人民法院起诉。

第六条：本协议签订地为。

第七条：本协议经双方签字后生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：

______________________乙方：______________________

年月日年月日

以房抵工程款叁方协议之一篇17

______年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后分包人______已承受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。

还款期限______年____月____日为准。

利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于归还利息。假如预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。

总承包人：

身份证号：

联系方式：

合同人：

身份证号：

联系方式：

年?月?日

以房抵工程款叁方协议之一篇18

本还款协议书(以下称本协议)由以下各方于________年____月____日在中国北京市签署：

____________公司(以下简称甲方)

住宅：________________________

法定代表人：____________

(法定代表人的代理人：____________)

____________公司(以下简称乙方)

住宅：________________________

法定代表人：____________

(法定代表人的代理人：____________)

鉴于：

________年____月____日，甲方与乙方就____________(工程工程名称)签订了《建立工程施工合同》(合同编号：____________)，建立工程总价款为：________________________万元整人民币。该工程已于________年____月____日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年____月____日甲、乙双方进展了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。根据甲、乙双方签订的《建立工程施工合同》，乙方应向甲方支付建立工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款________________________万元整，尚未支付的建立工程款________________________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的商定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方归还所欠工程款项事宜，达本钱协议如下：

第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建立工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建立工程款________________________万元整，尚未支付的建立工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

其次条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年____月____日至________年________

月____日止由乙方向甲方支付建立工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款规划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。

2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处供应有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实确实认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但缺乏以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此状况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿承受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时，应担当相应的举证义务并供应以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的状况：

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权托付书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的状况，包括乙方已归还/未归还款项数额等状况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监视下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要供应的材料。

6、乙方承诺愿以其全部资产承受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的商定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议商定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：

甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;受件人：____________.

乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;受件人：____________.

北京市公证处联系地址：

地址：____________________________________

邮编：________________________电话：________________________________

承办公证员：____________

甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应准时告知给对方和北京市公证处，如没有准时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方担当由此而带来的法律后果。

第五条不行抗力

1、不行抗力是指本协议双方不能预见、不能避开并不能克制的客观状况。包括但不限于以下大事：战斗、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似大事。

2、任何一方因不行抗力不能履行本协议规定的全部或局部义务，该方应尽快通知其他方，并须在不行抗力发生后____日内以书面形式向其他方供应具体状况报告及不行抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不行抗力，任何一方均不对因不行抗力无法履行或拖延履行本协议义务而使其他方任何损失担当责任。但患病不行抗力影响的一方有责任尽可能准时实行适当或必要措施削减或消退不行抗力的影响。患病不行抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应担当赔偿责任。

4、各方应依据不行抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是连续履行本协议。

第六条保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他

1、本协议自北京市公证处公证后生效，并给予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。

3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于北京市公证处备案。

(以下无正文)。

甲方：____________公司(印章)

法定代表人或授权代表：____________(签字)

乙方：____________公司(印章)

法定代表人或授权代表：____________(签字)

________年____月____日于北京市

以房抵工程款叁方协议之一篇19

反诉人(本诉被告)：_________________有限公司

法定