安装合同税率安装合同协议书通用

第页共页安装合同税率安装合同协议书通用随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同可以较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文，有所帮助，下面我们就来理解一下吧。安装合同税率安装合同协议书篇一发包单位：____________〔以下简称甲方〕联络：___________单位地址：___________甲方代表：____________承包单位：______〔以下简称乙方〕联络：___________单位地址：_________乙方代表：__________根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的根底上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：1、设备情况：产品名称规格型号单位数量2、安装工程概况：〔1〕工程地点及面积：；〔2〕工程造价：元；〔3〕开工日期：20xx年月日；〔4〕开工日期：20xx年月日；〔5〕付款方式：〔1〕、现金〔2〕、转帐支票第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点〔甲方指定的地点必须是具有平安保证的〕，工程材料的平安由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可；未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收：1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：〔1〕20xx年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开场安装施工；〔2〕20xx年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；〔3〕20xx年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修开工时一同进展。所需材料均按双方约定时间进场到位。2、安装质量标准按国家标准及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程开工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进展验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单〔表〕上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。第四条价款结算方式及期限：1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款〔固定价款〕；2、本合同工程安装总价款为人民币：__________元〔大写：〕；〔1〕合同签定后，甲方支付乙方〔第一期工程款〕人民币〔占合同总金额的__50_%〕___________元〔大写：〕；〔2〕乙方工程材料〔非成品〕进场，甲方验收签字，甲方三日内支付乙方〔第二期工程款〕人民币〔占合同总金额的_47__%〕________元〔大写〕；〔3〕工程尾款〔占合同总金额的__3_%〕元〔大写：__________元〕，设备调试完毕，工程开工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。第五条违约责任一、乙方责任：1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、除合同规定外，假如乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在到达此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承当。甲方签字认可的除外。3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。二、甲方责任：1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作；2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在到达此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备，且甲方应承当乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承当乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。6、对以下原因造成的开工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：〔1〕工程量变化或设计变更；〔2〕不可抗力；〔3〕甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；〔4〕甲方同意工期顺延的其他情况。第六条产品质量责任和售后效劳条款1、自验收之日起，工程保修期为壹年〔由大森林林制冷提供〕。在质量保证期外由于产品质量问题，那么乙方收取根本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。2、质保期完毕后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护效劳。效劳内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。第十三条合同附件为合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。安装合同税率安装合同协议书篇二10kv专线敷设及中心配电室设备安装工程施工合同发包方〔甲方〕：承包方〔乙方〕：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、老实信誉的根底上，经友好协商，就甲方委托乙方进展保障房工程总配电室及上下压配电施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况1、工程名称：保障房10kv专线敷设及中心配电室设备安装工程2、工程地点：位于市李畋西路北向与文化北路西侧交汇处。3、承包范围：保障房10kv专线敷设及中心配电室及上下压供配电工程施工。包括：1〕.1#、2#楼中心配电室上下压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作〔上下压供配电成套设备由乙方采购〕。2〕.由1#、2#楼中心配电室至3#楼的管沟开挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及线缆敷设、调试等一切相关工作。4、工程内容：按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位提供的〔以下简称“本楼盘”〕施工图进展施工。外电工程：根据乙方向市电力局申报，甲方协助、签订的本工程上下压供配电方案协议内容，乙方承包的本工程施工内容为：保障房10kv专线敷设及中心配电室及上下压供配电工程施工。包括：1〕.1#、2#楼中心配电室上下压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作〔上下压供配电成套设备由乙方采购〕。2〕.由1#、2#楼中心配电室至3#楼的管沟开挖、管道敷设、回填、接地、设备的安装及线缆敷设、调试等一切相关工作。第二条承包方式该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试，包报建、包设计、包勘查，包文明施工及平安防护，包供电高可靠性费减免〔如有〕、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包平安、包文明施工及平安防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干，即交钥匙工程。第三条工期和工程进度1、开工日期：年月日方案开工日期：年月日本合同方案总工期：日历天乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。实际开工时间以甲方书面通知为准。2、进度方案乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并实在可行的施工组织〔设计〕方案和进度方案，监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见，乙方须按照监理、甲方确认的进度方案组织施工，并承受监理、甲方的检查、监视。工程实际进度与方案不相符时，乙方应按监理、甲方的要求提出改良措施，经监理、甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度方案不符，乙方无权就改良措施提出追加合同价款。3、开工及延期开工甲方应提早21天向乙方书面通知开工的时间，乙方应该按照通知要求的时间进场开工。假设乙方不能按时开工的，应当在不迟于通知要求的开工时间前5天，以书面形式向监理、甲方提出不能按时开工的理由。甲方、监理同意后，乙方可延期开工，并按照甲方重新确定的开工时间进场开工，但开工日期不变，除非经甲方、监理书面同意开工日期相应顺延，否那么由此导致的工程延期，乙方应按照合同第十四条约定承当违约责任。甲方代表收到乙方恳求后三日不作答复，视为不同意乙方恳求。因甲方原因导致乙方不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应提早3天以书面形式通知乙方，推延开工日期，工期顺延，延期开工30天内不计索赔，由此导致乙方无法在开工日期开工的，由乙方向监理、甲方申请延期，监理、甲方确认后工期相应顺延，但不作任何其他费用补偿。4、工程暂停甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停顿施工，并妥善保护已完工程。乙方施行甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，甲方不承当乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。假设因乙方不按合同条款施工或因质量、平安、环保等不符合本合同有关要求而被勒令暂时停工，乙方必须立即整改，由停工日至获得复工日内给甲方造成的经济损失，由乙方负责。甲方有权从任何应付而未付乙方的款项中直接扣除，工期不予顺延。因甲方原因此停、缓建的工程，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方外运材料和购件积压的经济损失，人员和机械设备的调迁等费用，均由甲方赔偿给乙方。因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签定工程停、缓建补充协议。工程停、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应经济支出，并按合同约定支付已完工程价款。乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方要求外，不得以任何理由停工。5、工程延期如遇以下情况，乙方须在发生签证事由3日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否那么视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：〔1〕因甲方原因影响工程工程进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；〔2〕非乙方原因造成工地连续停水、停电时间超过8小时以上；〔3〕不可抗力因素。除以上所列的原因外，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等，皆包括在上述工期内。由于乙方原因造成的甲方分包工程不能按期进场施工或未能按期完成专业工程，由此造成的经济损失由乙方负责，总工期不予顺延。第四条工程质量及验收1收标准及市供电部门验收要求为根据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收标准及市地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。2、乙方应提早五个工作日通知甲方验收，甲方应在五个工作日内组织开工验收。3、工程开工验收前，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制开工资料五份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在开工图上签注。所发生的费用由乙方承当。4、工程开工验收，甲方应会同供电部门进展，并以供电部门验收合格为准。第五条工程总价款及价款调整方式1、工程总价款〔1〕本工程固定总价包干，总价为人民币〔大写〕：〔小写：￥元〕，其中含材料、设备价款万元。〔2〕除非本合同另有约定，本合同固定包干总价应按以下含义理解：①本工程为固定总价包干，应包括但不限于为完成该工程所需的所有费用，即机械设备费〔含各类设备进出场及设备采保费〕、保修费、各种行政事业性收费、临时设施费、劳务费、主辅材费、冬雨季施工费、合同工期内赶工引起的赶工费、窝工费、过马路穿管费、顶管费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、配电房土建〔指地面以下范围涉及电力局部的〕及电缆坑、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、试验费、缺陷修复费、外电工程负荷报审费用、配电房及线路走廊的报建费用、管理费、各类保险〔含运输保险费、外来务工人员综合保险〕、税金、利润费用等费用〔不含负荷费〕、不可预见费〔如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、二次进场、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款〕等。用于本工程的各种机械、设备的供给、运输及装卸费用的支付。②包干总价中包括的风险范围：政策风险、市场风险、设计、施工组织、技术措施费等总价包干，不再作任何调整；③乙方自行采购的材料按经甲方审定的投标单价一次性包死，本造价承包人已充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，不再作任何调整。④本合同约定工作范围内按照甲方在招标文件、乙方设计施工方案、答疑和澄清文件、工程预算造价编制说明及工程量确定的范围包死，甲方不承受由于乙方对招标范围的理解存在缺项、漏项或错项