2023年凭卖方样品买卖的品质条款(20篇)_第1页
2023年凭卖方样品买卖的品质条款(20篇)_第2页
2023年凭卖方样品买卖的品质条款(20篇)_第3页
2023年凭卖方样品买卖的品质条款(20篇)_第4页
2023年凭卖方样品买卖的品质条款(20篇)_第5页
已阅读5页,还剩64页未读, 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页2023年凭卖方样品买卖的品质条款(20篇)在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比拟优质的范文吗?这里我整理了一些优秀的范文,有所帮助,下面我们就来理解一下吧。凭卖方样品买卖的品质条款篇一另一方(以下简称买方)双方受权代表友好协商,获得一致意见,签订销售确认书,其条款如下:1.根据买方要求,卖方同意提供关于23762型251号零备件,凭卖方样品买卖,详见卖方样品图解(略)。2.本销售确认书货款总金额为________u.s.d.(大写:____美元)为f.o.b.价,即包括以下各项费用:(1)_________________价格;(2)货物从消费厂到达__________交货港的运输费;(3)合适空运条件的包装费;(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_____港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。x公司于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据:(1)空运提单;(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。4.本销售确认书的货物为空运包装,每个装箱两侧均用英文刷写以下标记:__________公司净重(公斤)____________标记:___________________________长×宽×高:______毫米×_____毫米×______毫米卸货港:__________________________收货人:__________________________发货人:__________________________销售确认书号:_______________________5.买卖双方各持英文销售确认书一份,至代表签字之日起立即生效。买方:___________签字:_________卖方:___________签字:_________凭卖方样品买卖的品质条款篇二公司为一方(以下简称卖方)公司为另一方(以下简称买方)双方受权代表友好协商,获得一致意见,签订销售确认书,其条款如下:1.根据买方要求,卖方同意提供_________零备件,凭卖方样品买卖;2.本销售确认书货款总金额为u.s.d.(大写:_________美元)为f.o.b.价,即包括以下各项费用:(1)价格;(2)货物从消费厂到达交货港的运输费;(3)合适空运条件的包装费;(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由港空运至港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。3.公司于付款日期向银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据:(1)空运提单;(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。4.本销售确认书的货物为空运包装,每个装箱两侧均用英文刷写以下标记:公司净重(公斤)标记:长×宽×高:毫米×毫米×毫米卸货港:收货人:发货人:销售确认书号:5.买卖双方各持英文销售确认书一份,至代表签字之日起立即生效。买方:签字:卖方:签字:日期:凭卖方样品买卖的品质条款篇三销售确认书〔凭卖方样品买卖〕______公司为一方〔以下简称卖方〕________公司为另一方〔以下简称买方〕双方受权代表友好协商,获得一致意见,签订销售确认书,其条款如下:1.根据买方要求,卖方同意提供关于23762型251号零备件,凭卖方样品买卖,详见卖方样品图解〔略〕。2.本销售确认书货款总金额为________u.s.d.〔大写:____美元〕为f.o.b.价,即包括以下各项费用:〔1〕_________________价格;〔2〕货物从消费厂到达__________交货港的运输费;〔3〕合适空运条件的包装费;〔4〕买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_____港。运输费、_____费、手续费等一切费用均由买方支付。3.________公司于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据:〔1〕空运提单;〔2〕商业发货票〔运费、_____费及手续费等收据〕;〔3〕装箱单一式两份〔其中一份装入箱内〕。4.本销售确认书的货物为空运包装,每个装箱两侧均用英文刷写以下标记:__________公司净重〔公斤〕____________标记:___________________________长_________宽_________高:______毫米______________毫米_______________毫米卸货港:__________________________收货人:__________________________发货人:__________________________销售确认书号:_______________________5.买卖双方各持英文销售确认书一份,至代表签字之日起立即生效。买方:___________?签字:_________卖方:___________?签字:_________凭卖方样品买卖的品质条款篇四_________公司为一方(以下简称卖方)_________公司为另一方(以下简称买方)双方受权代表友好协商,获得一致意见,签订销售确认书,其条款如下:1.根据买方要求,卖方同意提供_________,凭卖方样品买卖,详见卖方样品图解(略)。2.本销售确认书货款总金额为u.s.d._________(大写:_________美元)为f.o.b._________价,即包括以下各项费用:(1)_________价格;(2)货物从消费厂到达_________交货港的运输费;(3)合适空运条件的包装费;(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由_________港空运至_________港。运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。3.买方于付款日期向_________银行开出现金支票。卖方收到现金支票后即开出如下单据:(1)空运提单;(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。4.本销售确认书的货物为空运包装,每个装箱两侧均用英文刷写以下标记:_________公司净重:_________公斤标记:_________长×宽×高:_________毫米×_________毫米×_________毫米卸货港:_________收货人:_________发货人:_________销售确认书号:_________5.买卖双方各持英文销售确认书一份,至代表签字之日起立即生效。买方(盖章):_________卖方(盖章):_________代表人(签字):_________代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日凭卖方样品买卖的品质条款篇五出卖人:(以下简称甲方)买受人:(以下简称乙方)兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:第一条乙方向甲方订购______货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件,甲方应于____日内交付乙方。第二条质量标准乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。第三条交货时间、地点甲方应在________年____月____日前将产品送至乙方指定的送货地________。第四条收货与验货乙方指定的收货人:收货人1:姓名________,身份证号____________,联络____________;收货人2:姓名________,身份证号____________,联络____________。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方甲方交货和双方结算货款的根据。乙方在收货后____日内自行对产品进展质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进展封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进展质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。第五条付款时间、方式乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。第六条违约责任与合同解除1.甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期一日,按应交付货物价款的千分之____向乙方支付违约金;逾期超过____天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。2.乙方如未按约定的付款期限支付货款,每逾期一日,按应交付货款金额的千分之____向甲方支付违约金;逾期超过____天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。第七条争议解决甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。第八条乙方预知届期不能付款的,可于____日前通知甲方延长日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。第九条甲方所交付货物,如与样品不一样时,乙方可恳求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得恳求赔偿。第十条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。第十一条合同生效本合同一式____份,双方各执____份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,件与正本一致,同具法律效力。出卖人(甲方):法定代表人:签订日期:______年____月____日买受人(乙方):法定代表人:签订日期:______年____月____日凭卖方样品买卖的品质条款篇六上诉人(原审原告)______,住所地:______法定代表人:______,董事长兼总经理。委托代理人:______,被上诉人(原审被告):______,住所地:______法定代表人:______董事长。委托代理人:______,上诉人(以下简称甲方)因与被上诉人(以下简称乙方公司)凭样品买卖合同纠纷一案,不服______人民法院(______)丰20453号民事判决,向本院提起上诉。本院于____________年____________月____________日受理后,依法组成由法官周荆担任审讯长,法官____________、____________参加的合议庭,于____________年____________月____________日召集双方当事人进展了询问。本案现已审理终结。____________在一审中起诉称:____________年____________月____________日,甲方同乙方签订1份工矿产品购销合同,价款为:____________元。当时双方约定:____________公司送货到____________公司开发建立的位于____________。____________公司预付定金____________%、安装调试后付____________%、运行3个月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按约定及要求履行了全部的供货安装义务。但是____________公司却以各种理由拖欠未付。故诉至法院恳求判令____________公司给付货款_______________元和债务利息__________________元,并承当诉讼费。____________公司在一审中辩论称:____________公司先后付给____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的货款,____________公司也给____________公司开具了发票。尽管____________公司对____________公司给付货款_________________元存有异议,____________公司提供的证据缺乏以证明_______________元货款是____________公司拿走的。但是,____________公司如今起诉要求xx公司给付货款_______________元的诉讼恳求已过诉讼时效,恳求法院驳回____________公司的全部诉讼恳求。一审法院审理查明:____________年____________月____________日,____________公司与____________公司签订了《工矿产品购销合同》,约定:____________购置____________公司的排烟补风机和风机,合计价款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。第七条验收标准、方法及提出异议的期限:第八条设备到现场后进展安装,后即试运行(1个月)到达使用要求前方认。第九条结算方式及期限:付定金20%,到现场通过合同第七条标准付40%,运行月后付35%,余下满年付清。合同签订后,____________公司给付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照合同约定履行了供货及安装义务。公司不服一审法院上述民事判决,向本院提起上诉。其主要上诉理由是:一、____________公司在合同有效期内要求____________公司给付货款合法合理。二、一审讯决错误理解和适用了______年诉讼时效的规定。三、双方签订的合同是____________公司提供的,假设有不同理解,应从不利于____________公司方面解释。____________公司恳求二审法院撤销一审讯决,依法改判或发回重审。____________公司服从一审法院判决。其未向本院提交书面辩论意见,但其在本院庭审中口头辩论称:一审讯决对合同有效期的认定是合理的,认定诉讼时效已过是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。根据____有关诉讼时效制度的解释,也超过了诉讼时效。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。上述事实,有____________公司提供的《工业品买卖合同》及双方当事人陈述在案佐证。本院认为,____________公司与xx公司签订的《工业品买卖合同》是双方当事人的真实意思表示,其内容未违背有关法律、行政法规的强迫性规定,合法有效,双方均应依约履行。____________公司提出其已付清_________________元货款,但____________公司只认可收到_________________元,否认收到__________________元,____________公司未能提供确实充分的证据证明其已付清货款,故对此主张本院不予采信。根据该合同约定的付款比例及时间,____________公司最迟的付款时间应在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付货款的诉讼已超过法律规定的诉讼时效期间。____________公司关于其在合同有效期内主张权利,并未超过诉讼时效期间的上诉主张,因合同约定的有效期限本质是xx公司供货的期限,即在合同有效期限内,双方可根据该合同维持买卖合同关系。该合同约定的有效期限内,双方只在年底发生了1笔____________公司向____________公司提供价值_____________元设备的买卖,且已安装完毕。故xx公司关于其主张未超过诉讼时效的上诉意见不成立,应予驳回。综上,一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,处理并无不当,应予维持。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。一审案件受理费______元,由______公司负担(已交纳)。二审案件受理费__________元,由______司负担(已交纳)。本判决为终审讯决。凭卖方样品买卖的品质条款篇七供方(甲方):需方(乙方):通信地址:通信地址:::::甲、乙双方经平等协商,就乙方购置甲方产品,签订本合同,内容如下:一、质量标准:乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。二、交货时间、地点:甲方应在年月日前将产品送至乙方指定的`送货地。三、收货与验货:乙方指定的收货人1姓名身份证号,联络;收货人2姓名身份证号,联络。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方甲方交货和双方结算货款的根据。乙方在收货后日内自行对产品进展质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进展封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进展质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。四、付款时间、方式:乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。五、违约责任与合同解除:甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期一日,按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金;逾期超过天未交付货物,乙方有权解除本合同,并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款,每逾期一日,按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金;逾期超过天未支付货款,甲方有权解除本合同,并有权按合同约定追究乙方违约责任。六、争议解决:甲、乙方如发生争议纠纷,均应友好协商。如协商不成,可向原告住所地的人民法院诉讼解决。七、合同生效:本合同一式两份,双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人,均为法人代表或法人委托人,件与正本一致,同具法律效力。甲方:(公章)乙方:(公章)甲方(代表):乙方(代表):年月日年月日凭卖方样品买卖的品质条款篇八发包人(甲方):_____委托代理人:_____电话:_____工程设计师:_____:_____按照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就发包人的家居装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一局部工程概况第1条、工程地点:___________第2条、工程内容及做法(详见工程施工工程确认表及报价单)。第3条、工程承包方式:双方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、局部包料(详见报价单),发包人提供局部材料(详见报价说明);(2)承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求,与工程实际使用量的误差应在+-8%以内。(3)由承包人提供的材料必须符合国家标准,有质量检验合格证明产品名称、规格、型号、消费厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题,由承包人承当责任,且不受工程质量保修期限的限制。第4条、工程期限_______天;开工日期_____________年_____________月_______日;开工日期_____________年_____________月_______日。:___________元,为不含税报价(详见装修工程报价单)。第二局部施工图纸_____________元,由发包人支付(此费用包括/不包括在工程价款内)。第三局部发包人义务第1条、开工前三天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原那么;第2条、提供施工期间的水、电;第3条、负责协调施工队与邻里之间的关系及相关装修手续(物管等),并承当相关费用;第4条、不拆动室内承重构造,如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;第5条、施工期间发包人仍需局部使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;第6条、参与工程质量和施工进度的监视,负责材料进场、阶段验收、开工验收。第四局部承包人义务第1条、施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准,按期保质完成工程;第2条、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;第3条、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第五局部工程变更第1条、工程工程及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装修工程变更单)。第六局部材料的提供第1条、由发包人提供的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。需要保管的,发包人应作好密封标志,并交由现场管理人员保管;第2条、由承包人提供的材料,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并承受发包人检验。第三条,所提供材料保证_____年内不掉色。第七局部工期延误第1条、对以下原因造成开工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工程量变化和设计变更;(2)发包人同意工期顺延的其他情况;(3)发包人五金件(不含门锁、洁具等)安装;第2条、因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。第3条、因承包人责任不能按期开工或中途停工而影响工期的,工期不顺延。第八局部质量标准第1条、双方约定本工程施工质量标准为现行家居装饰装修验收标准。第2条、施工过程中双方对工程质量发生争议,由发包人指定拥有质量认证资质的有关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承当。第九局部工程验收和保修第1条、双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收:(1)隐蔽工程验收;(2)水电工程完工;(3)中期验收(木作工程完工),并作好工作量统计决算;(4)ici漆工程完工。承包人应提早两天通知发包人进展验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见工程验收单)。第2条、工程开工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收(否那么视同工程合格),填写工程验收单(见工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见工程结算单)。第3条、工程开工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,发包人可要求承包人提交说明书、保修单和环保说明书。第4条、在正常使用条件下,本工程保修期为_____月,保修期自住家居装饰装修工程开工验收合格之日起计算。验收合格签字后,填写工程保修单(见工程保修单)。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏工程,保修期为______月。第5条、在正常使用条件下,工程应在一定时期内保证合格的质量标准,不应出现严重、大面积和多处质量问题。如在保修期内出现超过2次(处)严重质量问题的,承包人除提供保修之外,另须根据实际情况赔偿发包人由于此质量问题造成的相关损失,并向发包人支付工程质量违约赔偿,金额为发生严重质量问题的工程的造价(根据附工程报价单)。严重工程质量问题是指在正常使用条件下:防水工程出现3处以上渗漏;暖气、煤气、给排水改开工程出现断裂、漏水、漏气(材料质量问题除外);墙面、吊顶等涂料工程出现0.5m2以上的涂料表层脱落;吊顶、吊柜、五金件、灯具等吊装、安装工程出现断裂、脱落(材料质量问题除外);墙砖超过5处(块)以上松动、脱落;地砖、地板工程出现5处(块)以上显著隆起、凹陷、移位,或松动、脱落(材料质量问题除外);木工工程出现开裂、脱胶(榫)、松动、变形(材料质量问题除外)。第十局部工程款支付方式第1条、双方约定按以下方式支付工程款:第2条、工程中期验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后2日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程款。每项工程增加工程结算应在每次付款时结清。第十一局部违约责任第1条、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违背国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。第2条、未办理验收手续,发包人提早使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。第3条、因一方原因,造成合同无法继续履行时,终止方应提早5天通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。第十二局部合同争议的解决方式第1条、本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。第十四局部几项详细规定第1条、因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。第2条、施工期间,承包人应尽量确保工程不对邻里、社区和公众利益产生影响。承包人应对工程噪音、污水、废料、异味、光污染、高空坠落物等有害因素有足够的预计和有效的管理。由于承包人管理不善,违规操作而造成的一切后果,由承包人负责。第3条、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_______点_______分至_______点_______分;下午_______点_______分至_______点_______分。承包人应按时开工、停工,并不在施工现场从事与工程无关的活动。第十五局部附那么第1条、本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。第2条、本合同一式_______份,双方各执_______份。第3条、合同附件为本合同的组成局部,与本合同具有同等法律效力。备注:(1)从开工验收之日计算,保修期为______年。(2)保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进展维修,并根据本协议的规定对发包人进展赔偿;(3)保修期内如属发包人使用不当造成装饰面损坏,或不能正常使用,承包人酌情收费。(4)本保修单在发包人签字、承包人签字(盖章)后生效。发包人签字:_____承包人签字(盖章):_____日期:_____年_____月_____日凭卖方样品买卖的品质条款篇九卖方:________地址:____________________:____________________:____________________:____________________电子邮箱:________________买方:________地址:____________________:____________________:____________________:____________________电子邮箱:兹为设备买卖,经双方同意议定条件如下:第一条乙方向甲方订购________设备,于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件,甲方应于________日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付,应于________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时,乙方可恳求赔偿。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币________元,共人民币________元,于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清,甲方可将货停顿交付,并催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。因此所受的损害亦得恳求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应尽赔偿之责。第六条甲方所交付设备,如与样品不一样时,乙方可恳求更换或解除买卖合同,乙方有损害者,得恳求赔偿。第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。第九条其他约定事项:________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。出卖人:_______买受人:__________________年_________月_____日___________年_________月_____日签订地点:_____________________签订地点:_____________________凭卖方样品买卖的品质条款篇十买方:________________________〔下称甲方〕地址:________________________:__________:________________________:__________电子邮箱:____________________卖方:________________________〔下称乙方〕地址:________________________:__________:________________________:__________电子邮箱:____________________甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原那么,订立本合同,货物买卖合同。第一条名称、品种、规格和质量1.名称、品种、规格:________________________(应注明产品的牌号或商标)。2.质量,按以下第()项执行:(1)按照______________标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业详细标准,如标准代号、编号和标准名称等)。(2)按样本,样本作为合同的附件〔应注明样本封存及保管方式〕。(3)按双方商定要求执行,详细为:__________________________〔应详细约定产品质量要求〕。第二条数量和计量单位、计量方法1.数量:________________。2.计量单位和方法:____________________。3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:________________________。第三条包装方式和包装品的处理:__________________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应详细可行,包装材料由谁供给,包装费用的负担。)。第四条交货方式:1.交货时间:______________。2.交货地点:______________。3.运输方式:______________(注明由谁负责代办运输)。4.保险:______________(按情况约定由谁负责投保并详细规定投保金额和投保险种)。5.与买卖相关的单证的转移:______________________。第五条验收:1.验收时间:______________。2.验收方式:____________(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。3.验收如发生争议,由______检验机构按______检验标准和方法,对产品进展检验。第六条价格与货款支付:1.单价:________;总价:__________________〔明确币种及大写〕。2.货款支付:货款的支付时间:________________________;货款的支付方式:________________________;运杂费和其它费用的支付时间及方式:____________________。3.预付货款:________________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。第七条提出异议的时间和方法:1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定局部的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的,视为货物符合规定。2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。3.乙方在接到甲方书面异议后,应在____日内负责处理并通知甲方处理情况,否那么,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第八条甲方违约责任:1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货局部货款的______%违约金。2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货局部货款金额每日万分之______计算,向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的,按中途退货处理。3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货局部货款金额每日万分之________计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承当乙方实际支付的代为保管、保养的费用。4.甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之________计算,向乙方支付逾期付款的违约金。5.甲方违背合同规定回绝承受货物的,应承当因此给乙方造成的损失。6.甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承当乙方因此所受到的实际损失。7.其它约定:________________________。第九条乙方的违约责任:1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货局部货款______%的违约金。2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据详细情况,由乙方负责包换或包修,并承当修理、调换或退货而支付的实际费用。3.乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价局部。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之________计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。5.乙方提早交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承当。6.货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承当甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。7.乙方提早交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可回绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承当逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后____日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。8.其它:______________________________。第十条不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件完毕后____日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在获得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、局部履行或者不履行合同,并根据情况可局部或全部免予承当违约责任。第十一条争议解决:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会,按照申请仲裁时该会施行的仲裁规那么进展仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第十二条附加条款:。。第十三条其它事项:1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后____日内,按银行规定的结算方法付清,否那么按逾期付款处理。2.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违背合同一方订立合同时应当预见到的因违背合同可能造成的损失。3.本合同自________年____月____日起生效,合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。4.合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。5.双方来往函件,按照合同规定的地址或号码以______方式送达对方。如一方地址、、号码有变更,应在变更后的____日内书面通知对方,否那么,应承当相应责任。6.本合同正本一式______份,双方各执______份;合同副本一式____份,分送____________等单位。甲方:___________乙方:____日期凭卖方样品买卖的品质条款篇十一出卖人:_______________(以下简称甲方)买受人:_______________(以下简称乙方)兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:第一条乙方向甲方订购货物,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物件,甲方应于日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付,应于日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时,乙方可恳求赔偿,甲方决无异议。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币______________元,共人民币______________元,交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停顿交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得恳求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿之责。第六条甲方所交付货物,如与样品不一样时,乙方可恳求更换或解除买卖合同,甲方无异议。因此致乙方受到损害者,更得恳求赔偿。第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。出卖人(甲方):_______________买受人(乙方):______________________年_______月_____日_______年_______月_____日凭卖方样品买卖的品质条款篇十二合同编号:____出卖人:_____(以下简称甲方)___________________买受人:_____(以下简称乙方)___________________经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条甲方应封存样品,并对样品质量予以说明。乙方向甲方订购产品,合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的产品。第二条乙方不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的产品与样品一样,甲方交付的产品质量仍然应当符合种物的通常标准。第三条产品的数量和计量单位、计量方法1.产品的数量:_____2.计量单位、计量方法:_____第四条产品的价格,按以下第()项执行:1.按甲乙双方的商定价格;2.按照订立合同时履行地的市场价格;3.按照国家定价履行。第五条产品的交货单位、交货方法、交货期限、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)1.产品的交货单位:_____。2.交货方法,按以下第()项执行:(1)乙方送货;(2)乙方代运;(3)甲方自提自运。3.产品的交(提)货期限:_____4.运输方式:_____5.到货地点和接货单位(或接货人)。第六条买卖货款议定每件人民币______元,共人民币________元交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的,甲方可将货停顿交付,并约定相当期间催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。甲方因此所受的损害亦得恳求赔偿。第七条乙方预知届期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应负赔偿责任。第八条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付,应于___________日前通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方受到损害时,乙方可恳求赔偿。第九条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在获得有关机构证明以后,允许延期履行、局部履行或者不履行合同,并根据情况可局部或全部免予承当违约责任。第十条验收方法第十一条对产品提出异议的时间和方法1.乙方在验收中,假如发现产品与样品不一样时,应一面妥为保管,一面在天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内,乙方有权拒付不符合合同规定局部的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过______年内未通知乙方的,视为产品符合样品。2.乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。3.是否是甲方在接到需方书面异议后,应在天内负责处理,否那么,即视为默认乙方提出的异议和处理意见。第十二条甲方所交付产品,如与样品不一样时,乙方可恳求更换或解除买卖合同。因此致乙方受到损害者,可以恳求赔偿。货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。第十三条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由鞍山仲裁委员会仲裁。第十四条其它第十五条本合同自______年合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。卖方:________(签章)法定代表人:________(签章)地址:___________电话:________开户银行:________________账号:___买方:________(签章)法定代表人:________(签章)地址:_____电话:________开户银行:________账号:____签约日期:________年________月________日凭卖方样品买卖的品质条款篇十三合同编号__________________〔版〕卖方〔甲方〕_______________________买方〔乙方〕_______________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在自愿、平等的根底上协商一致,签订本合同。第一条品种、数量、价款〔可另附表〕品种性别数量〔头〕规格〔公斤头〕单价〔元公斤〕单价〔元头〕金额〔元〕供种期限公母公母合计金额:备注:甲乙双方按实际情况选择计量单位。第二条质量标准〔一〕________________________________________________。〔二〕________________________________________________。第三条支付方式货款的支付按以下第_______项执行:〔一〕即时结清。〔二〕合同签订后,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提货时须付讫所提该批种猪的金额,定金抵作货款或返还。〔三〕其他方式__________________________________。第四条交货方式、地点及费用,按以下第________项执行:〔一〕甲方将种猪送到___________,运输费用由________方承当。〔二〕乙方到________________提货,运输费用由_______方承当。第五条违约责任〔一〕甲方延迟供种的,每延迟____日,应支付乙方_______元的违约金。〔二〕乙方逾期提货的,每延迟____日,应支付甲方________元的违约金。〔三〕乙方逾期支付货款的,每延迟____日,应支付甲方______元的违约金。〔四〕其他违约责任____________________________。第六条其他约定。第七条争议解决发生争议由双方协商解决;也可通过____市生猪业行业协会调解;或选择以下第_______项方式解决:1.上海仲裁委员会提起仲裁。2.向人民法院提起诉讼。第八条本合同一式_______份,甲乙双方各执_____份,自甲乙双方签字〔盖x〕之日起生效。甲方_________________________乙方________________________法定代表人_________________________法定代表人________________________委托代理人_________________________委托代理人____________________________市种猪买卖合同示范文本地址_________________________地址________________________邮编_________________________邮编________________________电话_________________________电话________________________签约地点___________________________签约地点__________________________签约日期___________________________签约日期凭卖方样品买卖的品质条款篇十四卖方:________(下称甲方)地址:____________________:____________________:____________________:____________________电子邮箱:________________买方:________(下称乙方)地址:____________________:____________________:____________________:____________________电子邮箱:________________兹为设备买卖,经双方同意议定条件如下:第一条乙方向甲方订购________设备,于合同成立同日由甲方交付与样品同品同种同类同质的设备________件,甲方应于________日内交付乙方。第二条甲方如不能照期交付或仅能为一局部的交付,应于通知乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。因此致乙方有损害时,乙方可恳求赔偿。第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交货或不能为全数的交付,可延缓期日。但其延缓日期应经双方议定。第四条买卖货款议定每件人民币________元,共人民币________元,于甲方交货同时应悉数付清。如乙方不付清,甲方可将货停顿交付,并催其付款,逾期仍不交付时,甲方可解除合同。因此所受的损害亦得恳求赔偿。第五条乙方预知届期不能付款的,可于通知甲方展延日期交货,倘甲方不同意时,乙方可以解除合同,如给对方造成损害,应尽赔偿之责。第六条甲方所交付设备,如与样品不一样时,乙方可恳求更换或解除买卖合同,乙方有损害者,得恳求赔偿。第七条货价如有升降变动的,各方不得主张增减,或借故解除合同。第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。第九条其他约定事项:_____________________________。第十条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。出卖人(甲方)(签章):_______买受人(乙方)(签章):__________________年_________月_____日___________年_________月_____日签订地点:_____________________签订地点:_____________________凭卖方样品买卖的品质条款篇十五甲方:__________乙方:___________按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国平安消费法》、《建筑工程平安消费管理条理》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,参照《建筑工程施工合同》文本,根据甲方施工消费需要,为确保工程质量,加快工程进度,在平安消费、文明施工得到落实的同时,降低工程本钱,进步企业的综合经济效益。为明确甲、乙双方在施工过程中的责任和义务,经双方在平等互利、协商一致的前提下,共同拟定以下条文,供双方共同遵守。一、工程概况:(详见劳务承包合同)二、承包形式、内容、结算单价:1、承包形式:本工程采用建筑面积包干形式结算,建筑面积计算规那么按[______]标准执行。2、承包合同和承包单价包干范围:(1)工程所需周转材料(钢管、扣件、架板、各种型号的模板、密目网、兜网、u型卡、蝴蝶卡等)的租赁、运输以及损耗,木板、木枋、层板等所有模板的费用。详细详见《工程材料管理协议》。(2)现场所有发生的平安文明施工(包括所有临边洞口防护、防砸棚、围墙内地坪硬化、绿化以及到达省标准化文明工地的其他工作人工费);因现场需要临时设施的屡次搭拆,根据规划和甲方要求乙方负责搭建的临时用房人工费。(包括围墙内的所有临设,除原有两栋办公楼、食堂、卫生间外的所有临设)。(3)平安文明施工:施工现场及办公区、生活区及施工场地周边环境设专职保洁员不得少于3人,负责清洁卫生、车辆进出冲洗,并设置保卫。平安帽、床上用品服饰同一。每车次设6-8名工人负责材料进出场上下车、转运、堆码整齐、标化工地的创立等全部工作,所发生的一切费用由乙方支付。甲、乙双方每天专人检查文明施工,达不到工完场清、工完料尽的处______元_____元/次的处分。(4)凡需文明施工用工性质,均包括在文明施工费内,不另计算。(5)乙方所有人员的住宿包括食堂由乙方自行负责解决(包括修建临设的所有材料费和人工费)。其宿舍和食堂管理必须符合国家法律法规的规定以及符合公司、工程的宿舍管理制度。(6)除塔吊、施工电梯整体提升架以外的所有小型机械(包括门字架、搅拌机、浇砼用布料机等所有小型机械)。(7)所有进出场材料的装卸费用,如钢材用汽车吊卸料,汽车吊费用甲、乙双方各承当50%。(8)所有工护具及低值易耗材料(凡不构成工程实体的所有易耗材料,包括塑料导管、拉片、对拉螺杆、钢丝网、钢板网)。(9)二级配电箱以外的所有用电线路及照明设施由乙方承当。用电线路均采用胶导线或电缆,地下室采用36v以下的低压线路,采用三相五线制。(10)自然灾害、政府行为造成的停工损失,由乙方自行负责。因甲方原因造成施工现场整体停工(无任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按实际租赁数量×租赁单价×停工天数计算赔偿,其它损失由乙方自行解决。甲乙双方必须尽全力处理停工后的各种工作,尽量减少损失。(11)构造柱、墙拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋费用包括在合同内。3、结算单价:_____按建筑面积包干单价执行,总价:_________________元/m2。4、付款方式:三、劳务公司每次收取费用应出具正规发票(材料费可开材料发票、机械费可开机械发票)。四、其它事项详《住宅楼劳务承包合同》和《材料管理协议书》。甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____甲方委托代理人:_____乙方法定代表人(或委托代理人):_____甲方驻现场负责人:_____乙方指定收料人员:_____乙方现场负责人:_____日期:______年______月______日凭卖方样品买卖的品质条款篇十六甲方(买卖人):乙方(受让人):根据《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商的根底上就房屋买卖达成如下协议,以兹共同信守执行。一、概况及买卖内容由乙方受让甲方房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产),房地产详细状况如下:(一)甲方依法获得的房地产为工程顶账房地产(甲方顶账合同复印件见附件),有房屋所属权未获得房屋产权证,现出售给乙方,房屋办理产权证时以乙方名义办理,在乙方结清购房款之前房屋仍属甲方所有,乙方有居住使用权。(二)房地产座落:小区,楼户。(三)房屋建筑面积:平方米,实际测量时房款由乙方多退少补。(四)交房时间:______月____日。(五)该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并买卖。(六)该房屋的附属物(设施)包括但不限于煤气、电力、供水、、供暖、有线电视、网络线路等管线、计量表等一并买卖;为使该房屋到达合理、正常使用之目的的必要设施一并买卖;该房屋上的建筑物区分所有权等权益一并买卖。二、合同价款双方商定房地产成交价格为人民币(大写)元(小写元)元,成交价格已经包括本合同第一条所列全部内容买卖之价格。自合同订立之日起,房屋市场价格的涨跌与甲方无关,由乙方全部承当。办理产权登记所需的税费及房屋修缮基金等按照国家规定执行,不包含在合同价款中,由乙方承当。三、合同价款的支付乙方在本合同签订之日起内向甲方支付合同价款的%;乙方在甲方交钥匙并协助乙方办理完房屋所有权登记后,按甲方约定日期向甲方支付合同价款的%。余款在乙方办完产权登记之日起两年内付清。四、甲方义务1.甲方保证该房屋不存在产权纠纷;未设定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他权利瑕疵;甲方保证其对该房屋享有独立处分权;保证该房屋不被别人合法追索。2.甲方应如实向乙方说明该房屋交接过程中的重大事项,协助乙方办理产权登记、公共修缮基金缴纳等提供必要的文件、资料和手续便利;结清乙方房屋所有权登记前的与开发商、建筑公司之间的有关费用,出示有关交费证明。3.甲方保证该房屋不存在平安隐患,可以到达正常、平安使用之状态。4.甲方应当及时交房并协助乙方办理物业移交手续。五、乙方义务1.按照本合同约定,及时支付房款。2.乙方应于甲方共同办理房屋所有权及土地使用权交接、物业移交手续。六、产权登记及入住甲乙双方应当在地产公司交钥匙及办理房产证时共同前往房屋所在地房屋行政管理部门办理房屋所有权登记手续,并由乙方按约支付相应税费。土地使用权证的屋所有权证后的两日内由双方共同前往土地行政管理部门办理,并按国家规定支付相应税费。甲方应当在房屋所有权登记在乙方名下完毕之日起交予房屋房屋钥匙,办理完物业登记手续,结算所有有关费用,以便乙方入住,需要乙方予以协助的,乙方应当协助。甲乙双方在房屋登记后____日内共同办理公共维修基金移转手续。七、违约责任1.甲方违约(1)由于甲方原因甲方未履行义务,致使乙方在履行本合同约定时超过三个月未按约交接房屋产权,不能获得房屋所有权或不能正常使用该房屋的,乙方有权解除合同,并有权要求甲方在违约之日起5个工作日内双倍返还乙方已经支付的合同价款。乙方不解除合同的,乙方有权按照合同总价日仟分之伍的比例向甲方收取违约金,乙方同时享有随时解除合同的权利。(2)甲方不如实告知乙方有关情况或与开发商和建筑公司签订不合法合同的,存在一房多售情况的,致使合同目的不能实现的,乙方有权解除合同,并有权要求甲方在违约之日起5个工作日内双倍返还乙方已经支付的合同价款。(3)甲方由于开发商和建筑公司拖延未按约交接房屋产权超过三个月,影响乙方正常使用该房屋的,应向乙方支付地产公司赔付的违约金,甲方超过约定_______年仍未交付乙方房屋的,乙方有权解除合同,并按照合同签订之日至合同解除期间以合同总价日仟分之伍的比例向甲方收取违约金。(4)甲方应在乙方或者委托别人办理买卖过户时,积极给予协助。由于甲方成心拖延或者不及时提供相关材料的,乙方按本合同违约责任的第一条追究甲方的违约责任。(5)由于甲方原因造成房地产不能正常登记在乙方名下,乙方因入住对于室内装修的费用由甲方承当。2.乙方违约乙方未按约支付合同价款的,自支付期满____月之后按照约定支付未付金额的日仟分之伍支付违约金;乙方回绝履行合同或未按合同支付剩余价款逾期超过_______年的,甲方有权解除合同,并扣除乙方15%的总合同价款。由于乙方原因造成该协议未能达成的,由乙方自行承当因入住对于室内装修的费用。八、房屋风险房屋风险的转移房屋毁损、灭失的风险在乙方自获得房屋所有权证书之日前由甲方承当,自乙方自获得房屋所有权证书之日起移转至乙方。九、争议解决争议解决在执行本协议的过程中,如甲、乙双方发生争议,先协商解决。协商不成时,任何一方均可向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、合同生效甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系,乙方对甲方上述买卖的房地产详细状况充分理解,自愿买受该房地产。合同自签订之日起生效。甲方(签章):乙方(签章):身份证号:身份证号:联络:联络:______月____日______月____日凭卖方样品买卖的品质条款篇十七合同编号__________________卖方〔甲方〕_______________________买方〔乙方〕_______________________按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,订立本合同第一条标的〔可另附表格〕名称品种养殖地____日龄数量单位单价金额交货时间合计金额:大写:183;183;183;小写:183;183;第二条质量标准1.交付的肉禽应符合以下标准:__________________________。2.甲方应提供县级以上动物卫生监视部门出具的动物检疫合格证明。3._____________________________________________________。第三条价款支付按以下第_________项支付价款。1.即时结清。2.乙方应于肉禽交付之日起____日内付清。3.合同签订后,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付后____日内付清价款,定金抵作价款或返还。4.__________________________________________________第四条交货时间、地点、方式1.交货时间:________年____月____日。2.交货地点:_______________________________。3.交货方式:以以下第_______方式交货。〔1〕由甲方送货到__________________________________。〔2〕由乙方自行到_______________________________提货。〔3〕其他:________________________________________。4.运费承当:_____________________________________。第五条验收1.以以下第________项方式验收。〔1〕交货时在交货地验收:由乙方抽检______%肉禽,并开具验收单据。〔2〕________________________________________________________。2.途损约定:_______________________________________________。3._________________________________________________________。第六条提出异议的时间和方式1.乙方在验收中,假如发现肉禽的品种、数量、质量、日龄不符合本合同约定的,应在_____天内向甲方提出异议。2.甲方在接到乙方异议后,应在_______天内负责处理。3.____________________________________________。第七条违约责任1.甲方交付的肉禽品种、日龄、质量不符合合同约定的,乙方有权要求甲方继续履行,并承当因此造成的损失。2.甲方逾期交货,按逾期交付肉禽价款的每日______%向乙方支付违约金;逾期超过______天,致使乙方不能实现合同目的的,乙方可解除合同。3.乙方未按合同约定期限支付价款的,按逾期支付局部价款每日_______%支付违约金。4.其他违约责任:_______________________________。第八条其他约定事项第九条合同争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,或按以下第______种方式解决。1.提交上海仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。第十条本合同正本一式_______份,双方各执_______份。甲方__________________________乙方________________________住所__________________________住所________________________法定代表人〔负责人〕________________法定代表人〔负责人〕______________委托代理人__________________________委托代理人________________________银行帐号____________________________银行帐号__________________________联络方式____________________________联络方式__________________________签约地点____________________________签约地点__________________________签约时间____________________________签约时间__________________________凭卖方样品买卖的品质条款篇十八出卖人:〔以下简称甲方〕买受人:〔以下简称乙方〕兹为货物买卖,经双方同意议定条件如下:风险提示:标的物信息买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得模糊。第一条乙方向甲方订购______货物,合同成立后由甲方交付与样品同品同种同类同质的货物____件,甲方应于____日内交付乙方。双方确认已于年____月____日共同封存样品〔双方各持一份〕风险提示:履行期限、地点和方式履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承当,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承当问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、施行,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如一个月内履行完毕,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;假如将期限明确化,约定在某年某月某日前履行完毕那么就防止了歧义的产生。第二条质量标准乙方所购甲方产品属于:定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。第三条交货时间、地点风险提示:交货地点对于交货地点应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承当问题。一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承当随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,那么意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险那么转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。甲方应在________年____月____日前将产品送至乙方指定的交货地________。第四条收货与验货乙方指定的收货人1:姓名________,身份证号____________,联络____________;收货人2:姓名________,身份证号____________,联络____________。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方,作为双方交货和双方结算货款的根据。乙方在收货后____日内自行对产品进展质量检验,并向甲方提出书面质量异议,逾期无书面质量异议,视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议,乙方应对货物进展封存,甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方所在地质监部门进展质检,按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格,乙方有权无条件退货。第五条付款时间、方式风险提示:价款支付在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一破绽将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的详细期限及条件,尽量要简单、明确易施行,防止催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效催促或威慑合同付款方。乙方应在收货后____天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转账的方式付清货款。第六条违约责任与合同解除风险提示:违约责任违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,防止纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过模糊,不具可操作性。比方有的合同约定违背合同约定,支付违约金10万元,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。详细应明确,违背合同的哪条约定,应承当何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要详细化、数字化,以便于向违约方主张。1、甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物,每逾期__

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论