砌墙工程承包合同(21篇)

第页共页砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同(21篇)砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇一承包方：姓名;身份证号;(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么,双方就兴安嘉苑2#、3#楼工程主体砌筑、内外墙抹灰施工事项协商一致，订立本合同：一、工程概况：工程名称：安兴镇新农村改造工程——兴安嘉苑工程地点：山东省菏泽市牡丹区安兴镇安兴村二、工程承包范围及事项：1、按施工图设计内容及变更的工程联络单，包括主体砌砖一切有关砌砖工程、内外墙抹灰(一切有关抹灰工程)。2、临时用工;技术元，普工元三、承包方式：1、包工不包料。2、包(除甲方提供垂直运输机、搅拌机、配电箱送至三级以外的)与本工种相关的一切机具及耗用品由乙方负责。3、包工程质检、安检过关4、包中检验收一次性过关。四、合同工期：开工日期：以详细开工报告为准竣工日期：以详细开工报告为准合同总工期：五、工程质量标准：一次性验收合格六、工程单价、价款及付款方式：1、结算方式：砌砖工程;小砖元/块，多孔砖元/块。内外墙抹灰按墙体面积元/平方米。2、付款方式;门市楼：施工至主体楼结顶，并经中检验收符合质量要求，一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准)，余下30%在开工验收后的一个月内付清。主楼：每幢主楼施工至三层并经中检验收符合质量要求，一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%，施工至主楼结结顶并经中检验收符合质量要求，一次性支付乙方所完成工程量工程款的70%(内外墙抹灰工程付款以此支付标准)，余下30%在开工验收后的一个月内付清。七、权利与职责1、乙方承包工程必须按图纸、会审纪要、变更通知和技术交底及国家现行施工及验收标准完成施工任务，听从甲方、建立单位和监理单位施工管理人员的统一安排和指挥，积极配合各种工种施工，承受甲方的技术和质量监视管理，遵守操作规程，严格执行规定，保质保量完成甲方下达的施工任务，确保该工程一次性验收合格。否那么甲方所有损失由乙方负责，如有人投诉不听从管理人员安排或不尊重管理人员发现一次处以罚款200-1000元2、在工程施工中乙方如管理不善，人力缺乏，技术素质低劣野蛮施工，罢工(乙方停工超过二天视为罢工)、浪费材料、拖延工期、增大本钱、影响工程的全面施工方案或者是乙方不听从甲方的指挥和安排，甲方有权收回承包工程，并单方面终止合同，且只按已完成的通过甲方验收的实际工程量工价的50%结算工资(该工资在工程开工验收后支付)，剩余50%作为对甲方的补偿费用，并按甲方通知时间主动退场。3、双方要经常性对新旧工人进展平安知识教育，作好平安消费技术的交底工作，树立“平安第一、预防为主”的思想，施工过程中如乙方违犯建筑施工平安技术规程，造成的大小平安质量事故概由乙方负责(包括法律责任)。甲方不负责一切损失和责任，并对每发生一次事故处以罚款50-20xx元。4、甲方提供龙门架(塔吊)、搅拌机、钢管及配件、平安网和架板，其余所需工程机械设备和各类大小型器具均由乙方负责。5、乙方进场之日起，必须有1名管理人员负责技术、班组人员管理。6、浪费材料者按材料价格的5倍罚款在付款时从付工程款中扣除。7、工人临时暂住证费用由甲方负责，甲方向乙方提供的机具要妥善保管，完工后如数归还，乙方劳务人员的其它劳务用品和相关费用概由乙方自行负责。8、乙方必须按文明施工的要求做好施工过程中的每一个细小环节，材料整齐堆放、道路畅通、保护公物、珍惜材料、工完场清、保护成品、不乱弃材料和乱扔垃圾，否那么，甲方有权视情节轻重处以50至200元的罚金。9、工地上搭设电和接线装置由甲方派人执行，严禁乙方私接电和使用电炉、电热器，否那么每次罚款200元。10、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴平安帽，否那么每人每次罚款20元。11、团结友爱互相帮助，假设员工发生打架斗殴事件，每次按乙方承包总工价下浮10%并追究当事人责任且承担由此带来的一切后果。12、乙方应保证工程的平安消费和质量控制，服从和承受上级主管部门的检查与指挥，假设质检、安检不能过关，乙方应全力整改并承担与之相关的所有费用。13、施工过程中，甲方将按照分项工程质量检查评定内容、平安施工验收标准和工地文明施工的假设干细节对乙方施工的各分局部项进展检查验收，如不符合要求，乙方无条件返工，所造成的一切后果及费用由乙方负责，工期不予后延。详细规定事项如下：(一)、泥工、抹灰方面：a、砌体的错缝、接槎、拉结筋、留洞、预埋等按要求和标准规定执行。b、混凝土杜绝孔洞、露筋现象，缝隙夹渣和蜂窝等不超过施工标准的规定。c、混凝土的初期养护每天不少于4次，并保持足够的湿度。d、按甲方指定的配合比下料。e、受时间限制的半成品料必须在有效期内使用完毕(如砂浆、砼和热沥青等)。f、丢落在地上或板上的砂浆、半砖必须清理干净，过筛后分类使用。g、水泥砂浆地面的平整度偏向按技术交底要求,地面无翻砂、空鼓和裂现象。h、所有地面均不能出现反坡和积水现象。i、每一工作班完毕，甲方提供搅拌机及机具必须清理冲洗干净。j、在工作层面作业完毕即该彻底清理所造成的一切施工余料、垃圾并负责中检、初验和开工验收前的所有清理工作。h所有砌体、抹灰工程均安技术交底要求。上述第(一)条中a～h条如有违犯分别处以50～20xx元的罚款。14、工程工期按甲方进度方案执行。乙方不能按时完成的，每超出三天按承包总工价下浮10%(因建立单位、甲方和其他不可抗拒因素除外);乙方能提早十天完成合同内容，奖励承包总工价5%。15、乙方必须按施工验收标准的合格标准施工，并保证在建立单位和质监站能一次性验收合格。不能一次验收合格而二次验收合格者，按总工价下浮3%结算。16、因甲方原因造成停工三天以上，乙方所有损失由甲方负责(乙方愿意继续合作甲方那么应付工资给乙方，反之那么按实际工程量结账)。本协议一式二份，甲方二份、乙方一份，自双方签字之日起生效，具有同等法律效力，工程开工验收后结清余款合同自行终止，合同中未尽之处双方本着实事求是的原那么签定补充协议可与本合同同时使用。甲方代表：乙方代表：联络：签协议地点;年月日砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇二甲方：云南景顺建立工程(简称甲方)乙方：身份证号：为了将甲方把该工程的所有砌体工程分包给乙方(包括线条及造型)。为明确双方职责，经双方共同协商，特订如下劳务协议：一、工程名称：三盛商贸城工程二、承包范围：地下室至天面所有砌体。三、承包方式：四、施工工期：结合甲方的施工工期及进度，按时完成任务，并保证自进场之日起，20xx.12.30完成所分部/项工程。五、质量标准：到达国家验收标准标准(砌体分/项部工程)，反工局部由乙方负责及赔偿材料款。六、承包单价：按面积元/㎡结算。七、付款方式：每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款75%，余款%在工程验收合格后的天内付清。八、甲方职责：1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。2、负责在开工前对乙方进展图纸、平安、质量技术交底，并定时召开班组协调会。3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。4、负责协调各施工班组在施工中的互相穿插配合。5、负责与建立、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。6、木工机械，电由专职电工搭接至配电箱。配电箱外的电缆线由乙方自理，包括夜间加班时所用线缆，灯具等。九、乙方职责：1、施工班组必须从甲方现场工长、平安工长统一安排指挥，必须严格按图纸及相关标准要求进展施工，不能随意更改图纸。2、严格执行国家颁发的《施工验收标准》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。3、严格遵守工程部制定的施工现场规章制度，不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸，违者将重罚。在现场工地打架者，双方各罚款500元，班组负责人罚款300元，对施工造成严重后果和重大经济损失者，移交公安机关处理，工程部将从重处分并强迫性驱逐出场，处分金额在保证金中和工程款中扣除。4、甲方必须保证平安设施齐全完好，如平安设施不定期完善或存在隐患，乙方有权回绝施工，回绝违章指挥作业并及时向甲方提出改进措施，待完全设施完善后在继续施工。否那么，造成平安事故一切后果由乙方负责、另外：乙方原因造成对别人的伤、亡、残所产生的费用乙方负责。5、乙方在施工中必须按甲方的平安技术要求或国家有关平安技术施工标准要求进展操作，特殊工种必须持证上岗。否那么，造成一切后果由乙方负责。6、如工程质量不符合要求，乙方负责无偿整修或返工，如乙方造成材料损失的，甲方从乙方承包的工程款重扣材料费，由此造成的一切损失由乙方负责。7、乙方完不成甲方的下达的当月消费任务，甲方应协同乙方查找原因，制定方案，拿出补救措施，连续两次完不成甲方下达的消费任务，甲方有权终止合同，乙方必须两天退场，甲方不再做任何解释，也不支付任何费。8、乙方必须在确保质量的前提下，降低工程本钱，节约材料。如乙方成心浪费材料，甲方根据情节轻重进展处分或终止合同。节经约材料在损耗范围内，甲方按节约款给奖。9、承包负责人必须保持至少有一个人在工地现场，如需外出，预先向甲方负责人请假允许前方可，否那么一次扣款200元。10、乙方负责外来人口暂住，计生费等。11、结账或借款，甲方只认乙方负责人。12、平安指标：无死亡。无重伤、无轻伤。13、合同一经签订，双方不得悔改。如乙方在施工过程中故扯皮、捣乱(包括以单价太低等因素为由)而停工，甲方可以无条件驱逐乙方出场，并以工程产值得70%结算给乙方，乙方负责赔付，因乙方停工所造成的一切经济损失。14、乙方必须装备有相应职称的专业技术管理人员1名以上，并将施工组织机构人员列表上报甲方，并明确分工和职责。15、乙方在执行甲方指令时，如对甲方指令有不同意见，可向甲方书面提出，在甲方批复意见后，按批复意见执行。但在甲方未批复前，仍按原指令执行。16、乙方不得将工程转包给别人，否那么甲方有权终止合同，并按乙方违约清场。十、其他事项：1、面积的计算方法按规定进展计算，如有争议局部双方共同到省造价咨询，以咨询答复为准。2、未尽事宜，双方友好协商解决，如有互相抵触，服从国家有关规定。3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同具有法律效力。甲方：乙方：代表：代表：20xx年月日砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇三甲方：四川永力建立开展苏州凤凰城二期block2工程工程部(以下简称甲方)乙方：杨中昌(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的根底上，甲方将10#、11#、12#楼砌筑工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签订本协议，以资双方共同遵守执行。详细条款如下：一、工程名称：砖砌体工程二、工程地址：三、构造类型：框架构造四、建筑面积：五、承包方式：清包工、斗车、小型机械及用具六、承包内容及要求：砌筑工程：1、施工图纸包括的所有砌筑工程，以及设计院和建立单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。2、砌筑前的浇水、潮湿，所需材料场内的程度和垂直运输、工具准备、皮数杆的设置、校正、协助工长找平放线、挂线、调直、选砖。根据皮数杆找平、铺灰、砌砖、安放拉接筋、后台及砂浆运输、预留孔洞、灌缝、勾缝、清扫墙面，处理落地灰，搭、拆简易操作架。完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。3、砌筑砂浆每批试块强度低于标准要求或任意一组试块强度低于设计强度75%的，罚款200元，砌筑砂浆试块漏做的，每组罚款100元，砌筑砂浆试块强度超过设计标号0.5倍的，每组罚款50元。4、实心砖砌体程度灰缝的砂浆饱满度，抽查三组中有一组或一组以上小于60%的，罚款250元。混水墙面每间处16皮以上的通缝超过三处，每超过一处分款50元。砌体非转角处留直槎时，如不放拉接筋的，每处分款100元。砌体转角处必须踏步槎，不按规定放拉接筋的每处分款50元。每个接槎处的灰缝透亮或灰缝厚度小于5mm的缺陷，超过12mm的(每层查六处)的，每处分款20元。5、程度灰缝平直度偏向大于12mm(每层查三处)的，每处分款50元，程度灰缝厚度偏向10匹砖累计超出10mm(每层查三处)的，每处分款50元。6、砖墙平直度偏向，每层大于8mm(每层查三处)的，每处分款100元。该设大马牙槎未设的，每处分款50元。严禁使用探尺铺灰砌筑，违者每次罚款5元。7、隔墙和填充墙顶面上与上部构造接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧，否那么每处分款50元。8、工作范围内的文明标化、清理卫生等。9、承包工程范围内的平安、文明施工等。10、消费性临时设施的搭设、撤除等。1、乙方应将工资发放表交一份给甲方备案，工资发放表必须有领款人签字。2、乙方进场后自垫生活费一个月后甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。砌筑工程完毕，按应支付总额的80%(扣除预发生活费、借支等)支付。待工程全部完工后壹个月内，结清全部工程款。3、在施工期间，如属于甲方原因造成停工在7天以上，工地上又确无方法安排其它工作的情况下，甲方向乙方支付每人每天10元根本生活费。八、工程质量标准：1、本工程的质量标准为苏州市工业园区优质构造工程，甲方按苏州市工业园区优质构造工程质量标准检查、验收。达不到质量标准的，甲方将通知乙方限期整改，假设乙方在整改后仍不能到达质量标准的，甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场，退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。2、承包班组必须严格按照质量验收标准和施工标准，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理验收。经历收到达质量标准方可进展下道工序施工，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进展整改，至到到达标准为止。九、工期要求：乙方应根据自己所承担的的规模情况，组织足够的人力、物力，以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。假设由于乙方原因使工程不能到达形象进度和工期要求，耽误了建立单位拨付给甲方工程款的时间，甲方将按照合同产值的2%对乙方进展处分。同时乙方将承担由此造成的甲方声誉损失和资金贷款的利息损失。十、平安消费与文明施工1、各承包组必须认真学习和掌握平安消费管理条例和操作规程，严格按照平安操作规程施工。假设出现平安事故，损失在3000元以内的由乙方自己承担;损失在3000~10000元之间，甲、乙双方各承担一半;损失超过10000元，乙方承担1/3，甲方承担2/3。2、严格遵守国家及江苏省的各种法律法规，服从总包方及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种平安防护用品，必须戴好平安帽和系好平安带，如发现不戴平安帽和不系平安带给予10元/人次罚款，违犯平安操作规程的和未经主管部门同意任意撤除平安防护设施的视情节严重处以50~100元罚款。十一、综合治理：1、宿舍内严禁私拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具并处以100元以上一次罚款。2、严禁打架斗殴、赌博，如有发现给予双方处以500~1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。如肇事者逃逸，乙方负责人负有管理责任，其经济责任及相关损失由乙方负责人承担。凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。3、严禁在宿舍内男女混居，工地上严禁带家属，假设出现混居现象的给予200元/人一次的罚款;未经过主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予100元/人次处分，保护公物，不得损坏各种设施。4、乙方进场人员必须是思想素质好、技术才能强、身体安康的18岁~45岁的男性。班组自选一名有组织才能，技术好，责任心强的同志担任班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得分开现场，并积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自分开现场或不参加应该参加的会议给予50~100元的/次罚款。严禁使用童工。5、乙方进场人员必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。6、乙方人员必须服从甲方管理，遵守甲方制定的规章制度。十二、其他：1、班组进退场(包括任何形式的中途退场)，甲方按乙方所做合格工程量进展结算外，不再承担其他任何费用。2、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。3、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。甲方：四川永力建立开展苏州凤凰城二期block2工程工程部乙方：负责人：负责人：签订合同日期：年月日砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇四发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)身份证号码：为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国平安消费法》和《重庆市平安消费管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉〃西苑一期9#楼的消防安装工程(劳务)局部承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原那么，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。一、工程(工段)名称及地址1、工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装2、工程地址：重庆市南川区3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉〃西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。二、承包形式和承包内容(一)承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式(但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片)以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。(二)承包内容1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的2、本工段所需的各种机械设备、工具。3、文明施工，施工垃圾、各种剩余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。三、合同价款及计算方法以设计施工图纸为根据，以本工程建筑面积按9元/m2包干，中庭地下车库局部单价增加5元/每平米。此价款包括开工资料的办理、搜集、整理、装订及开工图的绘制(纸张及出图、晒图费用由甲方承担);包括办理月进度报表、工程开工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。四、劳务费用的支付方法每月按建立方审批的月报产值做为计算根底，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，开工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。(如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额局部)。五、工期1、工期：乙方必须满足本工程建立单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度方案的要求。2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度方案。该方案经甲方审核、批准后由乙方严格施行。3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度方案和施行工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除以下情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。(1)受不可抗力的影响?如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;(2)因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的详细时间必须得到甲方的书面认可。4、工期延误的处分。乙方必须在本合同书约定的工期(含甲方同意顺延的工期)内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处分，累计计算。甲方确定的月、周进度方案所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处分，累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度方案所要求的工期累计延误到达10日时，乙方除须按上述规定承受经济处分外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款(劳务工资)，其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。六、质量1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工标准、施工验收标准、的要求进展施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须到达合格标准。2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处分的约定执行。3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监视站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监视站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。4、乙方应严格按照国家相关标准、标准和设计图纸要求以及发包人根据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时承受甲方及有关职能机构组织的检查验收。5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监视管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进展覆盖或进入下一道工序施工，否那么，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中假设出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。七、平安消费1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的平安负责，应结实树立“以人为本，平安第一”的思想，实在加强工人的平安思想教育、培训和管理，全面落实平安消费责任制，采取强有力的平安消费保障措施，确保平安施工。2、乙方在施工中必须严格按照平安施工技术标准的要求，确保平安，力求防止平安事故。万一发生平安事故按以下原那么执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%,乙方承担50%。八、甲方其他权利义务1、提供相应施工场地和施工临时用电。2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。3、向乙方有关人员进展工程技术交底及平安技术交底。4、甲方有权催促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时)可直接将工资发放到人。5、负责与本工程建立方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款(劳务费)给乙方。7、对乙方的施工质量、平安消费、文明施工及其他工作有权进展监视检查，并按本合同的约定进展处分。8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。九、乙方其他权利义务1、乙方有权按本合同的约定收取工程款(劳务费)。2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、平安消费、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建立单位、发包人的要求，加强对所用人员的方案生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款(劳务费)中扣除，并追究承包人的相关责任。5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。6、遵守工程业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和平安消费等方面的管理规定，并承担所有责任。7、已开工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。9、按照发包人和本工程业主有关文明施工管理的要求，做好平安文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴平安帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本工程发包人关于火工11、承包人不得回绝发包人有偿委托的其他工作。12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。13、甲方所购进场工程所需的工程材料(除大型设备外)，由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料(从甲方材料库房领出的材料)必须进展有效的保管，及时地清理、归类、并转到平安的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否那么，由此而造成的材料损失由乙方负责。十、其他事项1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处分;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。2、乙方必须本着节约的原那么进展施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量局部费用全部由乙方负责承担。3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。5、乙方不得将本工程进展转包、分包及转让，否那么，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。十一、特别约定1、甲方承担与建立单位及监理单位协调发生的费用。2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。十二、违约责任1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方(守约方)支付本合同`总价款5%的违约金。2、乙方发生以下情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量局部60%的工程款(劳务费)给乙方(剩佘局部作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿)，并追究乙方的违约责任。(1)乙方违约;(2)未经甲方同意，乙方中途退场;(3)给甲方形象和声誉造成严重的损害;3、甲方不按时支付乙方工程款(劳务费)须按同期银行贷款利息承担未付工程款局部的资金利息。十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同(或协议)，作为本合同的一局部。甲方：(盖章)法定代表人：签约地点：签约时间：年月日乙方：(盖章)家庭住址：联络：砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇五甲方(劳务发包方)：乙方(劳务承包方)：甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：工程名称：工程内容：二、承包价格1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。详细单价如下：喷头类型：下喷，单价：75元/只3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用(3元/米)。详细单价如下：探头单价：70元/只4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米)，不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。详细单价如下：费用内容：开dn150洞，单价：45元/只6.由于设计、建立方及监理要求变更等签证内容，人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费，小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。三、付款方式1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装完毕后，甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。四、材料及施工施工场地1.工程材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌给乙方购置，乙方负责施工，材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。2.乙方应提早2天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租，乙方支付水电费。五、合同争议1.出现争议甲乙双方先协商。2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。3.本合同一式两份，双方各执一份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇六甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和老实信誉原那么，双方就建立工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：本工程起讫桩号k0+000-k3+550,线路全长3.55公里。路基宽度12m，设计行车速度为80km/h，二级公路建立标准。全线共有挖方15265m3;填方432165.7m3;3cm沥青混凝面层45672m2;4cm沥青混凝面层50672m2;水泥石灰综合稳定土基层为129910m2;石灰土底基层为130420m2。四、工程工期：20__年5月-20__年10月五、工程质量要求：本分包工程质量标准双方约定为：合格，并要求到达业主要求的质量奖项的评定标准。六、工程造价：分包局部造价3525万元(叁仟伍佰贰拾伍万元整)。七、工程承包方式及取费标准：按照合同约定的工期和质量标准完成上述分包工程，按合同约定支付和收取工程款。八、工程价款的拨付及结算方式：施工过程中，发包人、承包人应当在每月15日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算，最长不得超过5日。书面确认后，双方约定采取以下方式结算支付分包合同价款：1、发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。2、发包人每月25日支付上月完成工程量价款的80%。九、本工程由甲方按工程施工的进度方案供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进展考核前方可结算：1、平安消费：乙方应加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收标准、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的要求。3、工程工期：严格执行合同文件规定的工期。4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建立主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进展平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进展施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进展指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进展卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作标准和施工验收标准，精心组织施工。2、按甲方的工期方案要求，认真编制施工作业方案，每月应按时完成甲方下达的月工期方案。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行平安协议书中的规定，落施行工现场平安消费措施，做好各项根底工作。5、按国家和重庆市的有关规定，办理好进场前的标准用工手续。(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。(2)乙方进入甲方施工区域的消费作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。十三、双方协议工价如下：分局部项工程名称单位名称人工基价(元)经考核验收后到达标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工。十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订以下合同附件。以下附件与本合同具有同等的法律效力。1、平安消费协议书。2、治安、保卫、防火等协议书。十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。十六、违约责任：1、当发生以下情况之一时，甲方应承担违约责任：(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金。(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金100万元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。2、当发生以下情况之一时，乙方应承担违约责任：(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金。(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但可以到达国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金。(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十七、本工程甲乙方共同委派现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容开工验收、工程价款结清后即失效。二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建立工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：：：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日：年月日：砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇七甲方：乙方：为保证贵州省新新公司贵州省兴义监狱迁建工程教学综合楼工程在保质保量的前提下按时完成，本着公平自愿、平等互利的原那么，甲方将教学综合楼工程承包给乙方，且达成如下协议，双方共同遵守。一、承包方式：包工不包料。二、承包范围：从±0.000以上所有的木工支模。三、承包单价：按建筑面积计算，单价为31元/每平方，大写：每平方米叁拾元整。四、乙方权利和义务：1、严格按照现行施工标准、施工图、施工技术交底施工。2、木工所有工具自带。3、木工支完模后必须将模板清扫干净后才能交给钢筋工，模板验收合格后浇筑混凝土时木工必须派人守模。4、对工人严格要求，杜绝一切可能发生的平安事故。对可能出现的平安事故隐患应及时向监理及甲方汇报，谁违犯谁负责。五、工期：20xx年1月25日前主体必须完工。如违约，甲方将扣除乙方合同总价的10%。六、每月按照混凝土浇筑完的实际面积的80%付款，主体完工付90%，主体验收合格后一次性付清尾款。七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等于法律的效力，从签字之日起生效。工程款付清后本协议自行失效。甲方代表签字：日期：期：乙方代表签字：日砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇八发包人(全称)(以下简称甲方)承包人(全称)(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么，双方就本建立工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________工程内容：______________________________________消防通风施工图纸，施工范围包括以下工程：1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、自动报警系统;4、通风排烟系统;5、配合厂家及甲方对以上系统进展调试和消防验收工作。施工范围包括以下工程：1、管道穿墙穿板补洞;2、消火栓箱洞口补洞;3、室外管沟土方开挖回填;4、高空搭设脚手架;5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;6、积极做好工程过程中的工程签证;5、做好消防开工资料的搜集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。第二条：合同工期20xx年03月10日——20xx年___月___日(详细以现场甲方定的工期为准)。第三条：工程质量1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关标准规定进展施工。2、乙方在施工过程中，质量有不合格的应及时返工，费用由乙方承担。第四条：工程价款1、本工程人工费报价如下：①消防喷淋管道②消火栓箱③自动报警系统④自动报警预埋⑤桥架⑥消防水泵房⑦风管制作安装⑧通风设备吊装⑨换气扇安装以上①-⑨项人工费总价为大写：2、工程中发生的修改变更，以监理确认的签证为准，人工费按签证金额的_____℅计取。3、工程人工费预付款为合同总价的_____%第五条：付款方式1、由于本工程现也具备施工，在本合同签订后_____个工作日内，甲方一次性支付乙方工程预付款大写：_______________元)，乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。2、根据工地进度情况，由甲乙双方协商，甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写：__________元。3、工程施工完工后，甲方支付人工费累计达总人工费的90%，即￥________元×90%=￥________元(大写：__________元正)，含以前每个月所领工程人工费进度款，并于次月1日前发放到施工队。5、工程调试完成并经有关部门验收合格后，甲方于10个工作日内支付_______%工程费用_________元(大写：_____________元正)。第六条：材料由乙方提请主材、辅材、耗材、劳保用品及产品资料的采购方案，原那么上要确保采用甲方的产品供应。当甲方提供的报价高于乙方自行采购价时，按甲、乙方双方的报价的平均加减法，取中间值为定价的原那么执行。第七条：违约及责任合同签订后，双方均不得违约，否那么违约方需支付守约方违约金，违约金为合同总价的5%，并承担给对方造成的经济损失及相关责任。乙方责任：1、工程质量不符合标准规定质量要求的，乙方负责无偿修理及返工，费用由乙方承担;2、施工过程中应同装修及其他专业积极配合，防止造成不必要的返工;服从公司现场管理人员的调度及安排;3、工地现场平安教育由乙方负责，如出现任何平安事故甲方概不负责。甲方责任：1、甲方须提供3份图纸;2、甲方须按时用现金支付工程款项;3、工程中途停建、缓建及甲方材料原因，应采取措施弥补或减少损失，自己调节安排人员的工作;第八条：平安施工1、乙方必须加强现场管理，按现行的法律法规组织施工，由于乙方措施不力造成的事故，责任由乙方承担。2、工地现场按平安要求购置的相关保险，其费用由乙方自行承担。第九条：工程保修自验收合格之日起，乙方对整套系统保修两年，保修金为合同总价大写：________________(小写：￥__________元)的5%，即￥_________元×5%=￥_________元(大写：______________元正)，保修期满后7个工作日内付清。保修期间属于乙方施工质量问题，由乙方在24小时内到场维修，费用由乙方承担，乙方在24小时内不能到场的，由甲方和第三方安排维修，所产生的费用由乙方承担。属于产品问题或使用不当及人为损坏的，由甲方或者第三方承担所有费用，乙方负责修复，费用按实际发生结算，保修期满后，乙方提供终生有偿维修保养。第十条：其它1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力;2、本合同双方代表签字，加盖公章或按手印后即生效;3、合同中未尽事宜，双方本着友好谅解的精神协商解决，如协商不成，双方同意向有关部门申请仲裁或诉讼;4、双方身份证复印件或公司文件复印件做为附件附后。甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)经办人：经办人：身份证：___________________身份证：____________________年月日：砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇九甲方：乙方：根据(中华人民共和国合同法)，本着平等、互利的原那么，经甲乙双方共同协商一致就“”工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证平安的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：第一条：工程名称：第二条：工程地址：。第三条：工作内容：1.作内容。2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。3.含塔机、搅拌机及所有机具。4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。6、含外架、室内内堂架，所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。7.含施工场地内文明平安施工费。第四条：承包范围：1.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖，不含盖瓦部份)。赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。2.含二级配电箱及以后的所有临电材料。3.含外架、室内内堂架，所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。4.含施工场地内文明平安施工费。第五条：承包价款：元/㎡(建筑面积每平米)其中含外墙涂料元/㎡(外墙面积每平米元)，外墙砖元/㎡(外墙面积每平米元)，假设建立单位分包乙方未做就从中扣除。第六条：付款方式：按每月完成进度70%支付，工程完工支付总价款80%，工程开工验收后一个月内支付总价款90%，尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。第七条：结算方式：按承包价+增加部份-减少部份=决算价。第八条：约束条款：一、工期：该工程自月月二、质量：乙方承受任务后，必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术平安交底以现行的施工标准进展施工。每道工序完工后由甲方工程经理或工长、质检员按国家相关验收标准进展验收评定，工程质量必须到达合格。三、工程管理：1.乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的标准标准，遵守甲方的各种管理制度。2.作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。3.乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。四、资金管理：1.甲方有权控制资金使用方案和核实资金流向。2.乙方必须合理使用资金，确保甲方支付的工程款用于本工程。假设因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担。3.假设甲方工程款不到位，由乙方调配资金，不得因甲方工程款一滞付就停工，影响工程进度，损害甲方的社会信誉。五、甲方的责任1、甲方必须保证原材料供应，如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。2、甲方负责抄程度点、技术交底、平安技术交底、质量平安材料监视、进度催促、布置工作、检查工作。六、现场纪律1、乙方必须听从甲方的指挥、安排，遵守各项规章制度。2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室，有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。4、乙方班组人员不准____及大门。5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律，假设有违犯，处分款50—500元/条。七、工程质量保证措施及控制措施，以及制定的材料节约条款、施工技术交底，违犯一条处200—1000元的罚款，技术交底列入合同条款，与合同具有同等效力。八、施工中的平安措施和防护措施及现场防火、防盗措施。1、平安及履行职责1)乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，乙方人员必须严格按操作规程施工。在本合同期间：乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废，死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。2)乙方人员进场时，必须携带身份证及在有效期内《临时务工容许证》或《暂住证》(其中已婚育龄妇女还应持方案生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员。3)乙方负责提供进场人员花名册，甲方工程部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进展入场三级教育，并有受教育者签名为证。4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品，在人事有毒有害工作前，必须认真学习《四川省工业企业劳动卫生管理条例》和《中华人民共和国肺病防治条例》等有关规定，进步自我保护意识。6)特殊工程严禁无证上岗。2、平安事故20xx元以内，由乙方自行负责，20xx元以上的平安事故根据事故原因，甲、乙双方共同协商解决。3、乙方进场的施工人员，必须正确佩戴平安帽，高空操作必须系好平安带，违者每人罚款10—50元，屡次不改，违者加倍处分。4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班，作业时不准打闹开玩笑。违者罚款10—50元/项。5、严禁酒后上班，违者罚款200元。6、制止带小孩进入施工现场，违者罚款50—200元。7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体，违者罚款50—200元。8、严禁乱动用一切施工机械，违者罚款50—200元。9、严禁在配电箱内和其它电线上私拉乱接电线或电线上晾晒衣物。假设在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60w的灯泡。违者罚款10—50元。10、严禁在施工现场烧电炉，违者罚款20xx元。11、严禁在施工现场打架斗殴，班组与班组之间，违者双方班组各罚款5000—10000元，殴打现场管理人员罚款5000—10000元，并支付受害方医药费，情节严重的交公安机关处理。12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物，违者罚款200—1000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。13、严禁在施工现场内烧火煮饭，违者罚款200—500元。14、严禁乱拆平安设施及外墙脚手架，严禁将架板乱用，违者罚款200—500元。15、外架的架板只能用人搬上架子，严禁将架板乱甩，违者罚款200—500元。九、施工中的配合及成品的保护，在施工过程中，必须与各个班组严密配合，保护成品，假设有意损坏成品，违者罚款200—500元。十、加强对职工的思想素质教育1、乙方进入施工现场，必须对工人进展思想素质教育，遵守国家的法律、法令，施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责。2、乙方在施工过程中，必须保护施工机具，如有意损坏施工机具设备，违者罚款50—500元。十一、施工现场文明管理方法。乙方进入施工现场的所有人员必须进展文明消费的教育，并搞好现场文明消费宣传，增强职工文明消费的意识，讲究和保护公共卫生。十二、其它：1、假设因乙方委派工程经理不负责任，不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度，甲方有权要求乙方更换工程经理。由此造成的损失由乙方负责。2、本协议未尽事宜双方另行协商解决。十三、因履行本合同发生争议，假设协商不成，同意向成都仲裁委员会提起仲裁。十四、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。十五、本合同经甲乙双方盖章后生效，自财务结算完毕失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇十甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，甲方将工程的根底工程、砌体工程、墙体抹灰、室内垫层和室外散水工程、地砖和面砖粘贴工程分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工平安、工程质量，加快施工进度，到达协议规定的预期目的，在平等互利的根底上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程承包内容：1、土建工程1)根底工程：从基坑内余土人工清理、按图纸的混凝土的浇筑及其养护;室内地面找平。2)混凝土工程：包括混凝土浇筑前的相关准备工作，构造工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，混凝土缺陷部位的修补等与之相关的一切工作。3)墙体砌筑工程：包括砂浆制备、砌块砌筑埋件的设置并且包括设计及标准要求的混凝土及砌块工程。4)地面工程：包括细石砼及砂浆找平等5)抹灰工程：墙面养护及抹灰。6)各项工程均包括施工过程中平安文明施工(临边防护、预留洞口封堵、施工现场清理等)、工程质量、施工进度必须满足甲方、建立方及政府相关部门的要求。施工期间出现返工等问题，经济损失由乙方自行承担(不包括甲方变更)。第二条工程价款的支付与结算一、合同价款及结算根据1、合同价款：1、本合同承包范围内的所有内容按实际完成的图纸建筑面积承包，综合单价：元/㎡，(大写：元整/每平米)。此单价为结算时的最终单价，不以市场波动、政策调整、人工涨跌等原因做任何形式的调整。2、甲方安排零工不在合同承包范围内的，统一按元/工计取。但所有零工安排需有工程部出具的经领导批准确认的相关手续为结算根据，原那么为一月一结。二、付款方式施工期间、乙方预支生活费，本工程完工后支付总工程款的50%。剩余工程款于20xx年12月底结清。第三条工程质量及验收一、工程质量及平安目的二、工程主体构造具备验收条件，乙方应参与甲方按国家工程开工验收有关规定组织有关单位进展工程各分部及主体构造验收，对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改费用。三、每道工序完成后，工作面必须清理干净，混凝土成型后根据湿度情况必须及时浇水养护，养护期符合标准要求。第四条平安施工一、乙方必须认真贯彻建管局关于社会治安、劳动保护和平安消费等有关法规、条例和规定，对施工范围内的平安消费和文明施工负责。二、乙方进场以前必须提供职工花名册，并附所有职工的身份证复印件、并做好相关的职工平安教育。三、本工程承包价款中已含施工平安费用。乙方必须实在做好各级各类平安保护工作，由此而发生的一切事故均由乙方自行承担，甲方不再承担任何经济责任。四、如乙方在施工中管理混乱，质量和平安事故频出，或人员严重缺乏，又无法满足现场施工人员的要求，即不能再胜任本工程的施工任务，甲方可以终止本协议，对已完成的工程量，经审核后，甲方可以扣除对甲方造成的损失款额后进展支付，乙方必须无条件撤场，如有无理取闹，甲方有权申诉国家相关机关，乙方自行承担由此而衍生的一切责任。第五条违约责任一、假设工程工程质量达不到本合同约定的合格标准，乙方需整修至合格，如在甲方要求的合理时间内不能按期完工的按合同总价的5%向甲方支付违约金。二、由于乙方未按协议工期执行，造成延误，那么按以下执行：1、如乙方未能按时开工，每延误一日历天开工，那么按开工结算造价的百分之二予以扣罚;同时甲方有权责令乙方退场。2、为工期的事先及阶段性控制，减少工期风险，当乙方过程工期严重、或屡次阶段性滞后，经责令调整仍不能到达合同约定要求，甲方有权削减分包工程或中止合同。合同中止后无论乙方有何种理由都应无条件立即组织退场，并在壹个月内退场完毕。所造成的一切损失由乙方自负。乙方还应按已完成工程总量的10%的工程款作为违约金，赔偿给甲方。3、乙方被责令退场仍不退场的，除付违约金外，还须支付因未及时退场而给甲方造成的损失费用，此费用以本协议总价的2%按日计算。4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。5、双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。第六条附那么一、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向合同履约地人民法院提起诉讼。二、本合同一式贰份，双方代表在合同上签字并加盖单位公章后生效。合同文本甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。三、在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(签章)：乙方(签章)：日期：日期：砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇十一甲方(发包方)：乙方(承包方)：甲、乙双方在平等、互利的根底上，甲方把海南润城国际工程以包工形式发包给乙方。一、工程概况1、工程名称：海南润城国际公寓;2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;3、构造形式：框架构造;4、最高层数：十七层;5、建筑面积：22503.06平方米。二、施工质量要求本工程施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收标准的标准施工及验收，确保工程质量到达标准。三、工期酒店局部自20xx年4月日开工，20xx年8月31日开工，公寓局部20xx年4月日开工，20xx年9月30日开工。四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。五、合同价款按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进展计算;甲方已进展的根底垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。六、甲方权利与责任1、甲方有权利按照国家的验收标准和施工操作规程对乙方的施工质量进展监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理方法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进展处分，如乙方没有正当理由回绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进展此项罚款额的二倍进展处分，在乙方的进度款中扣除;2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;3、甲方按乙方提出的合理的材料方案对乙方进展材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责;4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区;5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合;6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进展友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用;7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进展消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。七、乙方权利与责任1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度方案报甲方审批确认，甲方审批的总进度方案乙方应严格执行，同时对总方案进展分解，形成月方案，周方案以保证总方案;2、乙方对本工程的施工质量负责，假设乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进展整改，所产生损失全部乙方负责;3、乙方对所承包工程的消费平安负直接责任，如乙方管理忽略造成平安事故，乙方除负责平安事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本工程的影响对乙方进展不少于五万元的罚款;4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监视和管理，乙方有权回绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进展如实反映。八、付款方式乙方进入现场施工至±0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程开工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15%，5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定，进展返还。九、违约责任1、乙方如不能如期开工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提早开工，每提早一天，甲方奖励乙方壹万元;提早30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币;2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;3、乙方月方案无法满足工程的总方案，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及工程总监审批，假设乙方执行过程仍然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日砌筑工程劳务承包合同砌墙工程承包合同篇十二甲方：烟台##汽车配件乙方：按照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就烟台##汽车配件办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。第一条、工程概况工程名称：烟台##汽车配件办公楼工程地点：第二条工程承包范围根底局部至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。第三条工程工期1.方案开工日期：20_年月日，方案完工日期：20_年月日;2.乙方应无条件执行甲方的进度方案安排(包括新调整的进度方案)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须到达_优良_。第五条合同内容甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目的，物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监视、检查和验收。2.负责与设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工消费需要。4.及时提供由甲方供应的施工材料。5.协助乙方管理现场施工人员。第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;做好平安、文明施工、环境和职业安康平安、劳动保护等工作。2.严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安排作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.服从甲方的监视、检查、管理;承受甲方有关人员对质量、进度、技术、平安消费、文明施工、环境保护等方面的管理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责任后果;8.为其施工人装备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体安康、技术纯熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;制止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.有权回绝甲方不符合平安消费要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。11.管理好自己的施工队伍，假设有不服从甲方合理安排和要求，按照1000元/次的标准罚款;不得在工地进展违犯犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。第九条环境保护、平安消费和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展平安消费、文明施工等方面的教育;根据国家法律法规，监视、监控乙方的相关工作施行情况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，确保平安消费;随时承受平安检查人员依法施行的监视检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违犯有关规定造成的损失和罚款。第十条材料、设备供应与管理1.甲方提供应乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程方案需要向乙方提供。2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，那么超出局部的费用由乙方承担。第十一条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。2.承包价格所包含的内容：2.1甲方负责以下材料：土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;第十二条结算方法及付款方式1、工程结算方式：工程开工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米(不包含任何税金)进展结算。综合单价不再调整。2.甲方不预付乙方生活费用。3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按以下形式向乙方支付工程款(进度到达并提交完好付款资料后七个工作日内支付)：1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付：元;1)当主体框架构造施工完成根底时，支付工程款;2)当主体构造验收完成第一层时，支付工程款;3)当主体构造验收完成第二层时，支付工程款;4)当主体构造验收完成第三层时，支付工程款;5)全部开工验收通过，支付工程款6)总工程款的，作为工程保证金。第十三条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。开工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应配合甲方对其工作进展的初步验收及工程开工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。第十四条工程保修1.保修范围、期限：_2年_