机械施工合同(雇佣机械施工合同)

机械施工合同(雇佣机械施工合同)机械施工合同1

机械产品买卖合同

合同编号：号

出卖人：（以下简称甲方）

买受人：（以下简称乙方）

甲、乙双方本着互利互惠的精神，为了明确双方的权利和义务，经充分同等协商，依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，自愿订立本合同：

第一条合同标的物：

产品名称

牌号商标

规格型号

计量

单位

数量

单价

(万元)

合计金额

(万元)

台

合计金额（大写）：

其次条交（提）货地点、方式按以下方式执行：

甲方代办托运，搬运费用及保险费人民币由乙方在合计金额内一并支付给甲方;

交货地点为:乙方指定地点。

第三条交（提）货时间按以下方式执行：

甲方收到乙方合同履约订金后合同生效，甲方于2023年4月30日前交付。

第四条包装物标准供应和回收，按以下方式执行：

全木箱包装不回收，由甲方供应，不回收。符合甲方技术规范及铁路、马路平安运输要求。

第五条质量、技术标准及甲方对质量负责的条件：

标的物执行并符合国家机械和国家质量标准。

质量保证三包期为壹拾捌个月，从标的物安装验收完毕起计时。

质量保证期内标的物发生损坏或功能故障，乙方需向甲方具体通报相关损坏或故障，甲方将在24小时内到场对设备做必要的修复，包括供应备品、备件和人工。如相关损坏和功能故障是由于设计、材料、工艺质量造成的，或确定为甲方责任全部由此发生的费用（如人工费、备件费、差旅费等）由甲方担当。由于乙方在运用中操作失误，违章操作或维护不良，及乙方其它缘由造成损害故障，由此发生的费用（如人工费、备件费、差旅费等），甲乙双方按各自应付责任比例担当。有关损坏和故障发生后，乙方应保持原状，由双方分析确定缘由，否则因此发生的费用，由乙方担当。

乙方拖欠货款，甲方有权停止对本合同标的物的修理和服务，因此造成的损失由乙方担当。

第六条安装和调试：

标的物由甲方进行安装调试。安装调试的内容包括对吊装就位的标的物进行机组连接、调整、技术数据设定及试运行。安装调试应当在接到乙方标的物就位通知后7日之内起先进行，并在其后30天内完成。安装调试费用甲方担当。

乙方负责对甲方的安装调试工作进行必要的打算及帮助，包括安装图纸要求供应标的物运用厂房环境、电力电源、地基基础、起重安装设备、所需印刷辅料等，将设备吊装到位，并应派遣协助员工。

第七条验收标准、方法及提出异议期限：

根据国家印刷机械和国家质量标准验收。

从甲方交付标的物至标的物安装调试结束为标的物的检验期间。标的物未经甲方安装调试的，检验期间为自发货之日起两个月内。

验收由甲方安装调试人员在标的物安装调试过程中，依照国家胶印机测试规范及技术标准逐项对标的物及印样进行检测，记录检测数据，填写安装调试单，交由乙方指定人员检验签字认可。双方对交货标的物签字验收无异议的，即为验收质量合格；双方对标的物检测及安装有异议的，标的物不能投入运用，双方应尽快协商解决；双方协商达不成一样的，应交由国家印刷机械质量监督检验中心对该设备按国家标准进行检测，该中心的检测为最终检验，其结果对双方都具有法律约束力。

检测费用如经检测标的物未达到（不符合）国家技术标准的由甲方担当；达到（符合）国家标准的由乙方担当。

第八条结算方式按以下方式执行：

合同签订后柒日内乙方通过银行以电汇形式支付给甲方定金（合同价的20%）即人民币肆拾陆万捌仟元整（￥468000.00元）；其余货款乙方实行以下方式支付：

甲方在发货前向乙方开具合同总价（含运费）的全额增值税发票，乙方收到发票柒日内再支付给甲方（合同价的75%）即人民币壹佰柒拾伍万伍仟元整（￥1755000.00元）；余款（合同价的5%）即人民币壹拾壹万柒仟元整（￥117000.00元）为质保金，乙方须在标的物安装验收结束后六个月内支付完剩余货款。

第九条随机配品、配件、工具：由乙方根据甲方供应的随机文件及装箱单清单验收。

第十条标的物的全部权保留：双方约定若采纳分期付款方式，乙方无论任何状况均应依本合同约定的日期和金额支付款项。在未如约支付完全部货款前，标的物设备的全部权属于甲方，乙方拖欠货款不还，满壹拾捌个月，甲方有权收回标的物设备。甲方收回标的物设备时，乙方自标的物设备安装调试验收之日起，每月按合同总价款的3%向甲方支付标的物设备折旧和运用费。乙方已支付的货款可以冲抵标的物的折旧和运用费，多余部分甲方应退还乙方。乙方承诺在此期间对该标的物进行合理运用和保管，并担当其发生损坏、灭失的风险责任。

第十一条合同担保：本合同如须要供应担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

第十二条保险：由甲方负责在甲方所在地保险公司为合同标的物运输平安办理甲乙双方为受益人的全额财产保险。乙方全权托付甲方作为乙方代理人，在发生保险事项时代理甲乙双方向保险公司理赔，并将保险赔偿金额用于合同标的物的修复或更换。

第十三条违约责任：逾期交货或逾期付款，违约方每天向守约方支付违约金额万分之三的违约金。最高不超过合同价款的2%。

第十四条合同纠纷解决方式：

甲乙双方违约责任可参照《合同法》中规定违约责任执行，如双方在履约中发生争议，可以通过双方协商解决，协商不成，若货款方面违约，可以通过甲方所在地人民法院诉讼解决；若设备达不到国家印刷质量标准，应交由设备运用所在地人民法院诉讼解决。

第十五条其它约定事项：

甲方承诺：

1、甲方负责标的物运输、搬运和安装并在其安装调试验收合格后，派遣1名机工在乙方现场免费培训乙方，详细时间视当时状况由双方商定；

2、应乙方要求，甲方同意将乙方所购买的CSS1040型大对开双面胶印机在水斗辊部分加装刮水装置。

乙方承诺:

如到期乙方未根据合同约定按时付款,甲方有权启动密码终止乙方运用该设备；乙方不得以任何理由拒付余款。

如有未尽事宜，须经双方共同商定，作出补充协议，补充协议与本合同具有相同的效力。

本合同中全部的内容及真实涵义，双方皆已悉知，双方签字盖章后自乙方按约定支付合同定金起生效；本合同一式四份，甲乙双方各二份；合同履行期间甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

备注：本合同包含《产品特征、技术参数及标准配置》等附件，与本合同同具法律效力！

单位名称单位名称：

具体地址:具体地址：

法定代表人：法定代表人：

甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

电话：电话：

开户行：开户行

账号：账号：

签订时间：签订地点：

机械施工合同2

工程施工合同

甲方：华能河南分公司

乙方：河南省鑫河建设有限公司

华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目，依据《中华人民共和国经济法合同法》结合被工程详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过充分协商签订本合同。

第一条工程项目

（一）工程地点：渑池县仁村乡洁白村、台口村、大水沟村。

（二）工程内容：

1、甲方供应的风力发电塔基础部分图纸全部内容,包括施工图中全部的设备预埋件（即锚栓组合件）

2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎）完成基础浇筑。

其次条工程总价：壹亿捌仟伍佰万元整（￥18500万元）

第三条合同工期

双方商定工期，开工日期为2023年5月15日，竣工日期为2023年5月15日工期12个月。

第四条工程质量

（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收。

（二）工程合同一经双方签订，乙方设备进场，三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方赐予免费修补。

第五条材料设备供应

（一）工程所需材料由乙方根据甲方制定的品牌、型号选购 。

（二）材料设备附有出厂的合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条付款方式

（一）大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的10%。

（二）以后按月进度付款，每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

（三）单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内，付至已完工程量的80%工程款，剩余款项一年后一次性付清。

第七条责任范围

（一）甲方责任

1、负责解决施工现场用水、用电，道路畅通。

2、甲方保证按任务书约定付款到位。

（二）乙方责任

1、乙方进场需听从甲方管理；

2、乙方需保证施工进度和工程质量，延期一天罚款1010元。

3、凡施工期间发生的施工质量平安事故责任由乙方负责。

4、乙方负责刚好清理建筑垃圾，生活垃圾，及设备材料的保管工作。

第八条其他事项

（一）合同签订后，由于乙方人员失误造成甲方损失的，损失时由乙方担当。

（二）由乙方不具备施工条件造成停工损失的，由乙方担当责任。

（三）合同其他未尽事宜，经双方探讨另立补充条件，与本合同同具法律效力。

（四）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：乙方：

托付人：托付人：

日期：日期：

机械施工合同3建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及道路桥梁施工有关规定，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同以共遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及内容：新建平板桥一座，桥身为六墩五跨，宽八米，桥全长伍拾米，详细按施工图施工。二、工程期限1、本工程开工时间二0一0年五月二十日，竣工时间二0一0年七月二十日（如遇雨季可适当延长工期）。2、合同总工期为六十天。三、工程造价经甲、乙双方测算，确定工程总造价为肆拾捌万元，总价承包。四、工程质量、验收、平安问题1、乙方必需严格按图纸和桥梁有关规范施工。2、工程质量由乙方全面终身负责。3、施工过程中的平安问题由乙方负责。五、工程款的支付本合同签订后十天内，甲方先支付工程款捌万元，桥墩基础胜利后甲方付伍万元，桥墩胜利甲方付拾伍万元，桥胜利甲方验收后，甲方付清全部工程款的90%，留伍万元作质量保证金，贰年后付清。六、如某一方不按合同办事罚款壹万元整。七、附则1、本合同在签字之日起生效。2、工程施工过程中的协调问题由甲方负责。3、甲方供应优良的外部环境。4、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：法人代表：法人代表：年月日机械施工合同4

简洁机械设备租赁合同为范文网的会员投稿举荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

设备租赁合同是指当事人一方将特定设备交给另一方运用，另一方支付租金并于运用完毕后返还原物的协议，是财产租赁合同的一种。其中，出租财产的一方为出租人，租赁财产的一方为承租人。下面是我收集整理的机械设备租赁合同范本，欢迎借鉴参考。

机械设备租赁合同1

签订日期：_________年________月_________日编号：_________________________

承租方：(以下简称乙方)___________________________________________________

出租方：(以下简称甲方)___________________________________________________

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，根据同等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

一、机械设备概况

二、设备运用地点及工程项目：

本租赁设备仅限于在________________________________，用于_________________________工程。

三、租赁设备的全部权和运用权：

1、甲方拥有租赁设备的全部权。

2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的运用权。

四、甲方为乙方配备该设备操作手______人，由乙方负责食宿，由_____方负责该设备操作手工资。

五、租赁期限及租金结算方式：

1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方接着运用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合一个台班)，每月累计不得超过____小时，确因工作所需超出_____小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。

设备的租赁费按月租结算___________元/月，________元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

3、经甲乙双方商定，甲方收取乙方设备保证金_______________元，作为履行本合同的保证。

4、乙方向甲方交纳租金及保证金后，办理提货手续，自始租日起，每30天向甲方交付一次租金(每月提前五日付下月租金)，租赁期满后，甲方应将保证金余额退还乙方。

六、租赁设备的运输、运用、修理、保养和费用：

1、设备的进场费由乙方负担，退场费由甲方负担，乙方应在设备退场前七天通知甲方(假如设备实际租赁不足一个月进退场费全由乙方担当)。

2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。

3、设备在租赁期间内由乙方运用，乙方应帮助甲方机手做好设备的日常修理、保养，使设备保持良好状态，修理费用在________元以下的由乙方负担，修理费用在_________元以上的由甲方负担，所付费用以甲方机手签字为准，由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。

(易损件如叶片、链条、铰笼等费用由乙方担当)

4、在工作过程中，乙方若不能对设备故障进行解除，应刚好通知甲方进行修理，设备因故障造成每月停工三天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。

5、租赁过程中的安装、保管、运用所发生的一切费用，税款均由乙方担当。

七、甲方的义务：

1、为乙方供应性能良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手应听从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应按设备操作规程施工。

4、甲方机手应每日严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表，每月或租期结束将此表交乙方单位签字盖章，并以此表计算租金。

八、乙方的义务：

1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方工作人员的平安，如因乙方缘由造成设备的损坏、丢失，其损失由乙方赔偿。

2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。

3、在设备租赁期间，乙方应赔偿非甲方缘由而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等)，乙方仍应按合同约定支付停机期间的日租金。

4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。

九、违约责任：

1、甲、乙双方必需严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。

2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方担当赔偿责任。

3、若乙方未按合同规定期限支付租金或超期运用，甲方有权终止合同调回所租设备，每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的5%作为违约金。

十、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，应提交_______仲裁委员会，依据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方担当。

十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式_____份，甲乙双方各执___份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

承租方(乙方)：

法定代表人：

托付代理人：

地址：

电话：

开户行：

帐号：

税号：

出租方(甲方)：

法定代表人：

托付代理人：

地址：

电话：

开户行：

帐号：

税号：

机械设备租赁合同2

出租人：________________(简称甲方)

承租人：_________________(简称乙方)

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》的规定;签订设备租赁合同，并商定如下条款，共同遵守执行。

一、甲方依据乙方上级批准的项目和乙方自行选定的设备和技术质量标准，向__________购进以下设备租给乙方运用。

1.___________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

二、甲方依据与生产厂(商)签订的设备订货合同规定，于__________年_____季交货，由供货单位干脆发运给乙方。乙方干脆到供货单位自提自运。乙方收货后应马上向甲方开回设备收据。

三、设备的验收、安装、调试、运用、保养、修理管理等，均由乙方自行负责。设备的质量问题由生产厂负责，并在订货合同中予以说明。

四、设备在租赁期间的全部权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。

五、在租赁期内，乙方享有设备的运用权，但不得转让或作为财产抵押，未经甲方同意亦不得在设备上增加或拆除任何部件和迁移安装地点。甲方有权检查设备的运用和完好状况，乙方应供应一切便利。

六、设备租赁期限为_____年，租期从供货厂向甲方托收贷款时算起，租金总额为人民币__________元(包括手续费_____%)，分_____期交付，每期租赁金_____元，由甲方在每期期末按期向乙方托所如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收万分之三的罚金。

七、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方赐予退还一部分利息的实惠。

八、本合同期满，甲方同意按人民币_____元的实惠价格将设备全部权转给乙方。

九、乙方上级单位_____同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能担当合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其他损失。

十、本合同经双方和乙方担保人盖章后生效。本合同正本两份，甲、乙方各执一份，副本_____份，乙方担保人和乙方开户银行各一份。

甲方：(公章)______________________

负责人：(签章)____________________

开户银行及账号：_____________________

______________年________月________日

乙方：(全称)(公章)______________

负责人：(签章)____________________

开户银行及账号：_____________________

______________年________月________日

经济担保单位(全称)(公章)_________

负责人：(签章)____________________

______________年________月________日

机械设备租赁合同3

承租方:(以下简称甲方)

出租方:(以下简称乙方)

依据《合同法》及有关规定，根据同等互利、互惠的原则，明确甲乙双方的权利义务，经双方协商，签订下列合同条款，以资共同遵守。

一、租赁计算

租赁设型号及计价统计表

二、租赁期限

租赁时间：多层约为6个月(每台租赁时间)。自20_年4月20日至20_年(详细时间以实际租用日期为准)合同约定租期届满后，双方均未提出书面解除的，视以甲方接着租用，其他条款不变。

三、租赁费计算方法

1、依据甲方工程的详细状况，经双方协商，同意按以下方法计算租费：按实际租用日期以月计价,租费基价为依据上表各规格型号设备价格表确定。

2、租赁费计费以检测之日起先至甲方报停为止。

(报停时以甲方书面通知为准)起先运用的第一个月和报停前最终一个月不足，租赁费按实际运用天数计算。春节按实际报停、开工时间结算，但不得超过26天。

四、塔机进退场费

塔机电梯进退场费用依据上表各规格型号设备价格表确定，(含基础预埋件、安装、拆卸、修理、保养、及检测、运输等费用)，进退场费用由乙方包干。

五、其他费用

塔机的基础砼浇筑费用由甲方担当。塔机超过双方合同约定高度，所增费用由甲方担当。

付款方式

1、进退场费的支付

塔机电梯安装完毕检测后付进出场费的60%，余款40%在设备退场前付清。

2、月租赁费的支付

塔机租金每2个月付一次(即第三个月支付前2个月租赁费)。在到期后一周内，由甲方以转账形式刚好支付给乙方。塔机退场后三个月内须付清全部租赁费。

3、其他

乙方在每月租金到期前5日向甲方供应租赁结算单，由甲方签收认可，甲方无正值理由拒绝签收结算单的，视为对结算单的认可。

六、租赁塔机的修理、保养、运行

1、乙方定期、不定期负责对塔机进行修理、保养。

做到“确保平安，优质服务，客户至上，检修到位”。

2、塔机如发生故障，乙方在接到甲方通知后应马上组织人员赶赴现场进行修复。

一般故障即时修复，大故障超过2天/单次以上时间未修复，每耽搁一天免收甲方2天租赁费。在这种特定状况下不包括劳务费和任何由此引发的间接损失索赔。如因甲方缘由造成塔机故障的，由甲方支付相关材料费、人工费等费用。

3、乙方应对塔机驾驶员加强平安教化和职业道德教化。提高服务质量，在保证平安的前提下，主动协作甲方完成施工任务。

4、乙方指派塔机驾驶员并实行机长负责制。

严禁甲方人员擅自操作、修理塔机，如有擅自操作、修理塔机造成的一切后果由甲方全部担当。乙方司机违章操作而发生的事故，由乙方负责。

七、在租赁期内，租赁设备的全部权属于乙方，甲方对租赁设备只有运用权。甲方不得在租赁期内对租赁设备进行销售、转让、抵押或实行任何侵扰租赁设备全部权的行为;甲方不得在没征得乙方同意的状况下，对租赁设备转租、技术改造。

八、双方的权利和义务

⒈甲方的权利和义务

⑴、负责向乙方出具保证塔机基础地质承载力不小于200KN/m2、基础砼强度不小于C35，并经甲方技术负责人签字确认的依据。

⑵、确定塔机进场日期，提前十天书面通知乙方，并于进场日两天前做场地打算，保证路通、电通、路基实。确保汽车吊、运输车辆能进入乙方指定的位置。乙方正常安装时所用汽车吊为25T以下，如因甲方现场环境所致需用25T以上吊车，所增加费用由甲方担当。

⑶、按要求设置配电箱，并保证一机一闸一保，乙方塔机进场时，甲方需将平安牢靠的电源接至塔机底部的额定电容配电箱内，电源线需符合国家标准三相五芯，规格为3×252+2×162电压达到380伏35-95千瓦要求，做好重复接地，解除塔机安装或拆卸过程中的一切障碍及脚手架，并按国家规定做好周边环境的防护措施。

⑷、负责按乙方供应的图纸完成塔机基础及各种预埋件的施工，并保证尺寸的精确性。处置阻碍塔机平安运行的障碍物。

⑸、塔机进场安装时，甲方应主动协作，负责安拆塔机所需的协助人员。如因塔机基础的预埋锚柱、螺栓尺寸位置产生偏移，而导致塔机无法安装，在可补救的状况下甲方应对乙方实行的补救措施供应相应的协助工作(如需氧气乙炔、焊工等)。由此类状况而产生的一切费用用由甲方担当。

⑹、安装塔机附墙时，甲方要搭设平台。塔机拆除时，甲方要搭设附墙杆拆除平台并清除塔机基础旁边建筑垃圾、积水等有碍拆除时的物件。

⑺、为乙方派驻塔机司机供应住宿和就餐便利。

⑻、乙方塔机司机必需听从甲方统一管理，如有无理取闹，有意刁难现象，甲方有权向乙方领导进行反映，情节严峻者甲方有权要求乙方调换塔机司机。

⑼、甲方应刚好将塔机在运行中出现的故障通知乙方。

⑽、甲方应配备持证、娴熟的指挥人员进行现场指挥，以免发生事故。在支配工作时，留出肯定的设备保养时间。

⑾、甲方负责向当地安监站进行申报装、拆、顶升告知。

⑿、塔机进入施工现场后，因甲方现场施工碰坏塔机及造成乙方人员伤亡的，由甲方负责赔偿。如在现场发觉塔机电缆及零部件等丢失均由甲方负责赔偿。

⒀、按时向乙方支付租赁费。

⒉乙方的权利和义务

⑴、合同签订生效后，负责按期给甲方供应基础图纸、预埋件及附件齐全、性能合格的塔机，并能保证正常运用。

⑵、仔细支配塔机进场安排，按时完成塔机的安装拆卸工作，让甲方能按时运用。⑶、向甲方供应塔机装、拆资质等相关技术资料。

⑷、配备操作娴熟持证塔机司机上岗操作，并指定现场负责人联系日常工等详细事务。⑸、负责对出租设备进行日常修理保养。租赁期间非甲方责任发生的一切修理保养费用均由乙方担当。

⑹、机组人员应遵守工地的消防、卫生、平安等规定。听从现场指挥人员的正确指挥，主动协作甲方完成生产任务，但有权拒绝违章指挥。

⑺、工作中途停工及如因乙方不能限制的因素(如暴风雨雪等其它不行拒的地质恶劣天气)所造成停工的，设备租金照计。租用期间因甲方或第三方缘由造成设备损坏或违章指挥造成的损失均由甲方担当。注：雷电天气及风力达到六级以上(含六级)的，塔机必需停止运用，否则造成的一切损失均由甲方担当。

⑻，甲方超过约定支付租金时间一周后未支付租金的，乙方有权将所租塔机就地封存或拆回，甲方不得干涉。

⑼、乙方负责进行申报检测，检测费用由乙方担当。

九、塔机安装、拆卸平安生产管理责任

⑴、甲、乙双方必需仔细贯彻国家和上级劳动爱护，平安生产主管部门颁布的有关平安生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护法规、条例、规定。

⑵、甲、乙双方的有关领导必需仔细对本单位职工进行平安生产制度及平安技术学问教化，增加法制教化，提高职工的平安生产意识和自我爱护实力，督促职工自觉遵守平安纪律、制度、法规。

⑶、施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平整，夜间施工供应照明设备，负责设置作业区域平安警戒线，有明显标记，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，造成后果，由甲方负责。

⑷、乙方人员必需持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行，如违反而引发的一切后