水利工程施工工作报告

水利工程施工工作报告水利工程施工工作报告篇一

监理人(全称)：_________________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本工程托付的监理服务和相关服务事项协商全都，订立本合同。

托付人托付监理人服务的.工程概况如下：

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程规模：_________________

4.工程总投资：_________________

本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。

下列文件均为本合同的组成部分：

1.协议书;

2.中标函或托付书;

3.监理投标函;

4.通用条件;

5.专用条件;

2/44页

6.附录

附录a——服务范围和内容;

附录b——托付人供应的人员、设备和设施;

附录c——收费金额和支付。

7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

1.监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同附录a中商定范围内的服务。

2.托付人向监理人承诺，根据本合同附录b中商定为监理人开展正常的监理工作供应相应的设备、设施和人员，并按附录c中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理服务费用。

本合同附录a中商定的服务自_________________年_________________月_________________日开头，至_________________年_________________月_________________日完成。

合同订立地点：_________________

本合同双方商定后生效。

本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

水利工程施工工作报告篇二

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程项目一览表(附件1)

资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。

二、合同工期：

开工日期：20__年月日;竣工日期：20__年月日;合同工期总日历天数天。

三、双方一般权利和义务

1、发包人一般权利和义务

(3)供应施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;

(4)供应施工场地道路的通道，满意施工运输的需要;

(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、平安进行监督。

2、承包人一般权利和义务

(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、平安进行监督指导。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到商定的质量标准，承包人担当违约责任。

五、隐藏工程和中间验收

工程具备隐藏条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员准时进行验收。承包人预备验收记录，验收合格，各部门参与人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和连续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。

六、平安施工

1、平安施工与检查

承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。

2、平安防护

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向发包人提出平安防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人担当。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的平安防护措施，经发包人认可后实施。

七、合同价款与支付

1、合同价款及调整

工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。合同中没有商定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。

2、工程量的确认

承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量供应便利条件并派人参与。对承包人超出设计范围和因承包人缘由造成返工的工程量，发包人不予计量。

3、工程款支付

在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最终财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。

八、材料供应

发包人供应政府选购的材料设备，双方应当商定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、供应时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参与清点后由承包人妥当保管，因承包人缘由发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

九、竣工验收

1、竣工验收

工程具备竣工验收条件，发包人应准时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。

2、质量保修

承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修期内担当质量保修责任。

十、争议

发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。

十一、其他

1、工程分包

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2、合同解除

发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算的效力。

3、合同生效与终止

合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

4、合同份数

本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。

水利工程施工工作报告篇三

法定代表人：

承包人：

法定代表人：

风险提示：发包人的相对义务

依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能准时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：

二、工程承包范围：

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日；合同工期总日历天数为____天。

四、质量标准：合格，争创优良。

五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。

六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。

七、发包人工作

1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。

2、动工前供应施工所需的水、电，管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。

3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。

八、承包人工作

1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月供应建设方案报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。

3、负责

1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。

九、材料风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责

承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人担当。

发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的商定办理。全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、使用。材料用量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。

十、质量和验收风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人缘由造成工程质量未达到合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必需作隐藏工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。

十一、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当责任和所发生的费用。

十二、合同价款及支付

1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

十三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料预备、部份工程材料预备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

十四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月____日前支付90%进度款给承包人。

十五、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

十六、质量保修金风险提示：保修责任的起算

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同商定担当保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期________年。保修期满后半月内结算保修金。

十七、违约、索赔、争议风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时需要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。

1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。

2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。

十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

十九、未尽事宜，双方另行协商。

二十、本合同一式____份，双方各执____份。

住宅：

代表：

电话：

________年____月____日

承包人：

住宅：

代表：

电话：

________年____月____日

水利工程施工工作报告篇四

承包方（下称乙方）：________

依据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商全都，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程项目概况

1。1工程名称：________________

1。2工程地址：________________

1。3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

1。4工程范围与内容：________________（包括施工图内全部的水电安装工程，施工图转变后工程量另行计算）

其次条工期

1、乙方必需在____年____月____日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。

第三条工程质量标准

根据国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。

第四条合同价款

本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。

第五条工程款支付

合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。

第六条设计变更

6。1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

第七条双方职责

7。1甲方职责

（1）按时供应施工工作面给乙方使用。

（2）负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

（3）甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。

（4）按施工平安规范的规定，实行应有的施工平安措施，确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行担当。

（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应帮助乙方负责已完工程的爱护，爱护期间如有人为有意损坏，应由损坏方予以修复或返工。

（6）乙方必需听从甲方指定人员管理，根据甲方管理制度施工。

（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下（含一万元），乙方担当全部费用，一万元以上，甲方担当超出部分的70%费用，乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。

8。1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的平安及工程质量负责。乙方必需做好施工质量、平安管理；指定平安、防火负责人，物件堆放整齐。

8。2乙方必需进行平安文明施工。

8。3乙方应遵守建设工程平安生产有关规定，严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施、消退事故隐患，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。

8。4甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。

第九条关于工期延误

9。1以下缘由造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；

（1）甲方未按商定日期供应施工场面及相关开工条件；

（2）甲方未按商定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。

（4）设计变更和工程量增加；

（6）合同商定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。

9。2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同商定履行义务的其他状况，均属违约，由违约方担当违约责任，赔偿因其违约造成的损失。

第十条合同争议解决方式

本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条合同生效与终止

第十二条合同份数

12。1本合同自双方法人代表或其他托付代理人签字加盖公章后生效。

12。2本工程根据甲乙双方商定，甲方根据合同商定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

_________年____月____日

水利工程施工工作报告篇五

发包人(全称)：(以下简称甲方)

承包人(全称)：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同。

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程项目一览表(附件1)

资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。

开工日期：______年___月___日;竣工日期：______年___月___日;合同工期总日历天数___天。

1、发包人一般权利和义务

(3)供应施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;

(4)供应施工场地道路的通道，满意施工运输的需要;

(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、平安进行监督。

2、承包人一般权利和义务

(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、平安进行监督指导。

工程质量标准：合格。

质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到商定的质量标准，承包人担当违约责任。

工程具备隐藏条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员准时进行验收。承包人预备验收记录，验收合格，各部门参与人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和连续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。

1、平安施工与检查

承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教育，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。

2、平安防护

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工时，施工开头前应向发包人提出平安防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人担当。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的平安防护措施，经发包人认可后实施。

1、合同价款及调整

工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。合同中没有商定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。

2、工程量的确认

承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量供应便利条件并派人参与。对承包人超出设计范围和因承包人缘由造成返工的工程量，发包人不予计量。

3、工程款支付

在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最终财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方___%工程计量款，余下___%在保修期(___年)满后一次性支付。

发包人供应政府选购的材料设备，双方应当商定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、供应时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参与清点后由承包人妥当保管，因承包人缘由发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

1、竣工验收

工程具备竣工验收条件，发包人应准时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。

2、质量保修

承包人应对工程质量进行保修，保修期为___年。承包人在保修期内担当质量保修责任。

发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。

1、工程分包

承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2、合同解除

发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中商定的结算的效力。

3、合同生效与终止

合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

4、合同份数

本合同___份，由发包人保存___份，承包人保存___份。

水利工程施工工作报告篇六

发包方（简称甲方）：重庆市xxx旅游开发有限公司

承包方（简称乙方）：四川xxx建筑工程有限公司

本着团结协作、紧密协作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定：结合工程详细状况，经双方充分协商达成如下协议。望共同遵守履行。

重庆市万盛黑山谷景区旅游蓄水坝工程

重庆市万盛区黑山谷景区藻渡河支流的鲤鱼河上

1、黑山谷景区旅游蓄水坝、冲砂管、放水管、溢洪道、防洪堤、消力池、副坝等本工程所包含的全部工程内容。

20xx年4月xx日

竣工时间：20xx年2月30日

捌百伍拾万陆仟柒百元正(850.67万元)。

合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的xx%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。

工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。

合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的xx%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价xx%即85.067万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。

合同签订后由甲方供应施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。

1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。

2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。

3、，重庆达华工程管理（集团）有限公司协作乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。

4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。

5、甲方不按合同商定完成以上工作造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。

6、因甲方供应的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。

1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐藏工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。

2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。

3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。

商品混凝土由甲方供应，其它材料乙方自行组织

1、乙方工程必需按甲方供应的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。

2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必需听从。

施工如需进行设计变更和工程数量增减，必需经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。

工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。

竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并协作甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最终以审核部门审核为准。

合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按估计工程总价的5%付给，计人民币42.5万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。

乙方在施工过程中，应按有关规定，实行严格的平安防护措施，并担当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方担当和有关费用。

甲供商品混凝土必需供应到施工场地内，乙方不担当混凝土的质量检查、保管、平安等责任，未尽事宜，双方协商解决。

本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍旧生效外，其余条款自行终止。

本合同一式陆份，其中正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等效力。

在合同执行中的未尽事宜，双方应本着相互公平、实事求是的原则，共同友好协商解决。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

经办人：经办人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

年月日年月日

水利工程施工工作报告篇七

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程详细状况，经双方协商全都签订本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：东风水库除险加固工程

工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村

工程内容：根据设计要求的内容

质量等级：必需保证合格，争创优良

合同价款：陆拾万元整（600000.00元整）

二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）

三、开工日期：年月日

竣工日期：年月日

总日历工期：天

一、图纸供应套数：1套

二、图纸供应日期：年月日

一、甲方驻工地代表：

二、乙方驻工地代表：

三、甲方工作

1、乙方供应工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参加各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

4、审查认可工程决算，组织工程验收。

5、甲方有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发觉不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

四、乙方工作

1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。假如承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应担当违约责任。

2、程项目经理必需常驻工地，协作甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

3、乙方必需平安施工，如乙方缘由发生工伤事故和对四周的人、物造成损害，由乙方自行担当，甲方不负任何责任。

4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

一、工程质量等级：必需保证工程合格，争创优良。

二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置特地的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

四、乙方的质量检测机构必需取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。

五、隐藏工程和工程的隐藏部位由乙方的自检确认具备掩盖条件后，填写《隐藏工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行掩盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐藏连续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价