下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
拖欠工程款起诉状合同协议书范本第1页共1页拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第1页。编号:_____________拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第1页。拖欠工程款起诉合同甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年______月______日
拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第2页。起诉单位:(全称)
法定代表人:
被告单位:(全称)______________市职工教育培训中心
地址:
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款________元;
(二)结算零建工程款:_______元减去甲方垫付的材料款_______元,应付给乙方工程款_______元;
(三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金______;______年______月至______月设备闲置费________元;
以上三项合计,共__________元
诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。
事实和理由:
诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第3页。事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。
______年______月______日,______________县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式,也工包材料。承包额为______元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达_______天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的_______余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达_______元。甲方虽然承担了_______元的误工费,但尚有_______元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。
从______年______月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第4页。不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。
此致
拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第2页。拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第3页。拖欠工程款起诉状合同协议书范本全文共5页,当前为第4页。___________人民法院
起诉单位:_______________
公司(盖章)
_________年_________月________日
提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。
另外,证据和证据来源,虽然法律规定必须提交,但提交
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 执业医病例分析题鉴别诊断及治疗原则
- 人类基因组编辑技术与应用
- 手术室无菌技术的操作原则
- 格林巴利综合症护理查房
- 医学课件-少儿青春期发育特点
- 数字孪生手术技能培训的市场前景分析
- 《营养过剩病》课件
- 静脉输液的安全管理专家讲座
- 原发性脊柱侧弯的康复治疗
- 医疗护理政策法规与护理实践应用
- 2026年北京市门头沟区(中小学、幼儿园)教师招聘考试参考试题及答案详解
- 2026年废旧物资回收利用课件
- 2026-2030中国曲酸行业供需态势与前景动态预测报告
- 2026年中央安全生产考核巡查组问题通报(2026年更新)
- 保安员理论考试题库及答案2026年
- 2026年水利水电安全b证考前冲刺测试卷及参考答案详解【培优B卷】
- 2026润滑油行业人才梯队建设与技术创新力报告
- LY/T 2798-2025森林草原防火宣传设施设置规范
- 第五章-食品分离新技术
- 邳州司法局社区招聘真题
- 航天禁(限)用工艺目录(2021版)-发文稿(公开)
评论
0/150
提交评论