2021监理工程师《建设工程合同管理》考试考前冲刺试卷及答案解析一

监理工程师考试模拟测试题含答案解析

《建设工程合同管理》

一、一单选题。

1.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人

2.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（）。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价

C.一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

3.协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起

（）内请求人民法院撤销该协议。

A.半年

B.一年

C两年

D.三年

4.()对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、

广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程

的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.发包人

5.评标委员会的成员应为()人以上单数。

A.3

B.5

C.7

D.9

6.根据《标准设计施工总承包合同》，"变更管理"正确程序是()。

A.发包人发出变更指示一承包人提交实施方案一监理人审批方案一监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书T承包人提交实施方案一监理人审批方案T监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案一监理人签发变更

指令

D.发包人发出变更意向书一承包人提交实施方案一发包人同意实施方案一监理人签发变更

指令

7.按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括

()

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金

8.下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）o

A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复

C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担

D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

9.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

10.合同工期的作用是（）。

A.承包人进行工程索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

11.根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包

人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障

12.建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性

13.能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属

于事件的是（）»

A.罢工

B法院判决

C行政行为

D.仲裁机构裁决

14.根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.合同责任复杂

B.建设周期长

C.可以增加设计变更

D.可以减少承包人的索赔

15.下列情况中，投标保证金不会被没收的是（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

B.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正

C.中标人根据规定未能提交履约保证金

D.投标人按照正常的程序获得中标

16.理论换算法的依据是（）

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算标准

17.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（）联系，由其负责

组织和协调联合体各成员全面履行合同。

A.联合体牵头人或联合体授权的代表

B.联合体牵头人或联合体的代表

C.联合体奉头人

D.联合体的代表

18.保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以

（）的形式订立的。

A.保险单

B.合同

C.电子文件

D.邮件

19.采购方验收运抵施工现场的钢筋时，适宜检验供货数量的方法是（）

A.衡量法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.物理试验

20.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部

分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

21.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是（）.

A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调

整，并报监理人批复

C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金

22.适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于

机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法

23.关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。

A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

24.建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。

A.联合体参加方又以自己的名义单独投标

B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.联合体参加方又参加其他联合体投标

D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

25.下列说法不正确的有（）。

A限制民事行为能力人不得独立实施纯获利益的民事法律行为

B.限制民事行为能力人可以独立实施与其年龄.智力相适应的民事法律行为

C.限制民事行为能力人实施与其年龄.智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或

者经其法定代理人同意.追认

D.无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为

26.资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）.

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.澄清要求

27.建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包.未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止

28.下列文件不属于发包人应向勘察人提供的文件资料是（）。

A.本工程的批复文件复印件

B.工程设计和施工需求

C.工程勘察任务委托书

D.建筑总平面布置图

29.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）,

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

30.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）

小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48

31.在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。

A.试验前准备

B.对联动试车的要求

C.对投料试车的要求

D.对性能的测试

32.在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备

的使用性能，（）应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方

承担。

A.责任方

B.承包人

C.发包人

D.监理人

33.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和

（或）工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同

34.下列关于监理人进行工程量复核的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核

B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款

C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款

D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量

35.下列关于建筑工程一切险的说法正确的是（）。

A.《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201规定由承包人投保

B.《标准施工招标文件》（2007年版）规定由发包人投保

C.业主聘用的建筑师可以作为被保险人

D.设备供应商可以作为被保险人

36.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准

37.颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部

38.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

39.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由

()承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

40.施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计(),

A.必须在投标文件中进彳亍全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制

41.代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应

()o

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

42.卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为()。

A.FOB价

B.FCA价

C.QF价

D.CIP价

43.根据《设计施工总承包合同》，关于"发包人要求"中的错误，正确的处理方法是

()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

44.合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量

标准的，贝！1().

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

45.履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保

()符合合同的约定。

A.工期和成本

B.工期和质量

C.质量和成本

D.工期和施工安全

46.某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定

的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标

保证金数额应当为（）万元。

A.160

B.140

C.100

D.80

47.下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。

A.施工期运行中发现的工程设计缺陷

B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷

C.保修期内出现的工程设计缺陷

D.保修期内出现的工程施工缺陷

48.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

49.根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

50.根据AIA文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包

的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）.

A代理型CM

B.风险型CM

C.管理型CM

D.责任型CM

二、二多选题。

51.根据《标准施工合同》，关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的有（）

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人

B.监理人是施工合同履行中独立的第三方

C.监理人在授权范围内独立开展工作

D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权

E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

52.标准施工合同中，应给承包人补偿的情形有（）。

A.发包人提供施工图纸延误

B.拖延支付工程款

C.监理人发布错误的指令

D.增加合同工作内容

E.施工中遇到暴风天气

53.根据《标准施工合同》，关于专业分包的说法，正确的有（）.

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后,对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得管理成本

E.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，可获得利润

54.在施工阶段，下列关于工程款支付管理说法正确的有（）。

A.因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

B.索赔金额属于在通用条款中要求进度付款申请单的内容

C.质量保证金是用于因施工原因修复缺陷工程的开支项目

D.因承包人原因未在约定工期内竣工，后续支付要按照原约定竣工日价格指数

E.通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，应视为监理人已同意承包人完成的工作

55.机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括（）o

A.投标价格

B.运输费.保险费和其他费用

C.投标书中所报的交货期限

D.偏离招标文件规定的付款条件

E.企业财务状况及银行信用

56.采用经评审的最低投标价法进行评标时，可以视为投标人相互串通投标的有（）。

A.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差

B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

E.不同投标人的投标文件载明的投标报价相同

57.物资采购合同变更的内容可能涉及（）等方面。

A.订购金额的增减

B.订购数量的增减

C.包装物标准的改变

D.交货时间的变更

E.交货地点的变更

58.工程设计招标与施工招标的主要区别有（）«

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

59.材料采购合同履行中，供货方交付产品时，不能作为双方验收依据的资料包括（）

A.供货方提供的装箱单

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.产品检验单

E.供货方未经采购方同意独自封存的样品

60.关于供货方不能按期交货的说法，下列说法正确的是（）

A.供货方不能按期交货的行为，分为逾期交货和提前交货

B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货

C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同

D.采购方因供货方提前交货而应提前付款

E.逾期交货供货方承担违约责任

61.建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有（）»

A.设备性能

B.交货期

C.付款条件

D.寿命残值

E.投标价

62.下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是（）。

A.建筑工程专业资质可以设丁级

B.工程设计综合资质只设甲级

C根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级

D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级

E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设

计专项资质

63.设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的

情形包括（）»

A.未能按时提供文件

B.发包人要求提前交货

C.发包人原因指示的暂停工作

D.发包人提供的材料、设备不符合要求

E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格

64.发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。

A.工程质量不合格时不得主张该权利

B.分包人可以主张该权利

C.就逾期支付建设工程价款的利息.违约金.损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予支

持

D.该权利行使期限为3个月

E彳亍使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算

65.某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法正确的是（）。

A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验

B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备

C.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，视为对合同设备质量的确认

D.买方承担买方代表的交通.食宿费用

E.卖方为买方代表提供工作条件及便利可以收取必要费用

66.招标备案文件应说明（）.

A启行招标还是委托代理招标

B.计划工期

C.招标工程量清单

D.招标方式

E.投标人的资质要求

67.订购物资或产品的供应方式，可以分为（）。

A.采购方到合同约定地点自提货物

B.采购方到商家自提货物

C.供货方负责将货物邮寄到指定地点

D.供货方负责将货物送达买家

E.供货方负责将货物送达指定地点

68.下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有（）。

A.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利

B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求更换发包人代表

C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作

D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕

E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作

69.按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

70.下列属于公开招标优点的是（）o

A.招标流程简单

B.招标范围广

C.竞争激烈

D.有利于取得有竞争性的报价

E.招标速度快

71.建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，后来又办理了抵押登

记，下列说法正确的是（）。

A.设备转移给银行占有

B.抵押权自签订之日起设立

C.抵押权自登记之日起设立

D》氐押权设立后能够对抗善意第三人

E》氐押权登记前不得对抗善意第三人

72.在AIAC191合同中，附件内容包括（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.项目法律描述

D.业主标准

E.目标标准修正案

73.根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有（）.

A.收集地下管线资料

B.建立专门的质量检查体系

C.测施工控制网

D.组织施工图纸会审

E提交工程开工报审表

74.根据《担保法》，保证法律关系至少必须有（）参加。

A保证人

B.被保证人

C.债务人

D.债权人

E.出质人

75.发生发包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）.

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同

E.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享

有的索赔权利

76.某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到

承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正

确的是（）

A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行

B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验

D.重新检验由监理人单独进行

E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承

担

77.关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）。

A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次

B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的

义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用

C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术

服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用

D.以合同设备验收证书签署之日为验收日期

E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任

78.建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（）。

A.技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件

B.技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用

C.主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选

D.技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格

E.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准

79.关于设备开箱检验，下列说法中正确的有（）.

A.在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，检测机构的检验结果仅对卖方具有约束力

B.开箱检验的检验结果不影响在质量保证期内发现的设备质量问题

C检验结果免除卖方应当负有的义务

D.买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验

E.卖方有合理理由且事先与买方协商，可以推迟开箱检验时间

80.施工阶段承包人责任的暂停施工情形包括（）.

A.承包人擅自暂停施工

B.承包人违约引起的暂停施工

C.不可抗力

D.协调管理原因

E.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工

【参考答案】

一、一单选题。

1.C

解析：C

发包人通常也是工程建设项目的建设单位或者工程总承包单位。设计人须为具有相应设计

资质的企业法人。

2.C

解析：c

投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。

3.B

解析：B

本题考查重点是"担保方式"。债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权

的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的

价款优先受偿。协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事

由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协

议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。因此，本题的正确答案为B。

4.D

解析：D

本题考查重点是"承包人现场查勘"。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排

水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；

相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担

原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断

负责。因此，本题的正确答案为D。

5.B

解析：B

本题考查重点是"施工招标程序"。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中

技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此，本题的正确答案为B。

6.C

解析：c

合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关"发包人要求"改变的变更意

向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求

承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟

实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变

更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。

7.D

解析：D

招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编

制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。

8.B

解析：B

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。试验和试运行的全部费用应由责任方承担。由监理人

向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。

9.B

解析：B

对于既有设备采购又有安装服务的项目，可以分开招标；如果采用合并招标，可以按照各

部分所占的费用比例来确定具体招标类型。建设单位应当筹划并明确建设工程所需的机电

设备、工程机械、工程用料、施工用料哪些由业主自行采购，哪些由承包商采购，提前做

好具体计划和安排，与施工、安装工作有序配合。材料设备招标采购的货物既可以由供货

方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成

套。

10.D

解析：D

合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。

11.D

解析：D

暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.B

解析：B

本题考查重点是"建设工程合同的特征"。建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目

的、使用人都各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工（即使可重复利用标

准设计或重复使用图纸，也应采取必要的修改设计才能施工），即建筑产品是单体性生

产，这也决定了建设工程合同标的的特殊性。因此，本题的正确答案为B。

13.A

解析：A

事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，

能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两

种。

14.D

解析：D

考核设计施工总承包的特点。选项A,合同责任单一，责任明确；选项B,可以缩短建设

周期，由于承包人对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再

开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工。设计与

施工在时间上可以进行合理的搭接，缩短项目实施的总时间；选项C,可以减少设计变

更。参见教材P119~120。

15.D

解析：D

本题考查重点是"保证在建设工程中的应用"。下列任何情况发生时，投标保证金将被没

收：

一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修

正；

三是中标人根据规定未能提交履约保证金；

四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

因此，本题的正确答案为D。

16.D

解析：D

如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收，这

就是理论换算法。换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。

17.A

解析：A

本题考查重点是"设计施工总承包合同管理有关各方的职责"。对于联合体的承包人，合

同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织

和协调联合体各成员全面履行合同。因此，本题的正确答案为A.

18.A

解析：A

本题考查的是保险概述。保险合同一般是以保险单的形式订立的。

19.A

解析：A

选项C、D是质量检验方法。选项A为衡量法，即根据各种物资不同的计量单位进行检

尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；

钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。查点法是指采购定量包装的计件

物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物的标明一致，否则应

由厂家或封装单值负责。

20.C

解析：C

本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受

到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分

按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。如永久工程损失的差额由发包

人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

21.A

解析：A

合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，

并报监理人批复。除专用条款另有约定外，工程进度付款按月支付。监理人有权核减承包

人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。发包人不按期支付，按专用条款的

约定支付逾期付款违约金。

22.D

解析：D

最氐评标价法，该方法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采

购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标。

23.D

解析：D

本题考核的是试用买卖。试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再

支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间.试用买卖的买受人在试

用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作

表示的，视为购买。

24.B

解析：B

联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投

标均无效。

25.A

解析：A

限制民事行为能力人（1）可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法

律行为。（2）实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追

认。无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为。

26.C

解析：C

有限数量制和合格制的选择，是招标人基于潜在投标人的多少以及是否需要对人数进行限

制。二者并无本质或重要区别：审查程序、因素、标准，申请文件澄清；二者不同仅在于

有限数量制在通过详细审查的申请人数量超过规定数量时，需要进行打分量化，排序选取

合格者。

27.A

解析：A

考核建设工程设计合同履行管理。合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）设计文件不符合法律以及合同约定；（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人词

意擅自分包；（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；（4）设计人无法

履行或停止履行合同；（5）设计人不履行合同约定的其他义务。参见教材P87.

28.B

解析：B

考核建设工程勘察合同的内容和合同当事人。选项B属于勘察的依据。参见教材P77。

29.C

解析：C

考核合同履行涉及的几个时间期限。承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工

日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。参见教材P99。

30.D

解析：D

考核设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发

出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理

工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。参见教材P121。

31.A

解析：A

考核合同文件。第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联

动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要

条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、

运营指标、环保指标等。参见教材P122。

32.B

解析：B

在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使

用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方

承担。

33.B

解析：B

本题考核的是监理人的指示。监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导

致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任。

34.D

解析：D

总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计

量。

35.C

解析：C

《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201规定由发包人投保。《标准施工招标

文件》（2007年版）规定由承包人投保。被保险人。具体包括：（1）业主或工程所有

人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专

业顾问。

36.A

解析：A

被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的

指示具有同等效力。

37.D

解析：D

颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。因此，本题的正确答案为D。

38.D

解析：D

本题考核的是建筑工程一切险的除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔

偿：Q）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等；（3）

因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错

误所支付的费用；⑷非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机

械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票

据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公

共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有

约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的

财产的损失（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有

人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。

39.D

解析：D

考核代理关系。项目经理为施工企业的代理人，代理是代理人以被代理人的名义实施的法

律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。

被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为

承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。参见教材P9。

40.D

解析：D

投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的人选、工期、缺陷责任

期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明。因此承包人的承诺文件作

为合同组成部分，并非指整个投标文件。也就是说投标文件中的部分内容在订立合同后允

许进行修改或调整，如施工前应编制更为详尽的施工组织设计、进度计划等。

41.C

解析：C

考核代理关系。如果授权不明确，则应当由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连

带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材

P10o

42.A

解析：A

考核材料设备采购招投标报价方式。招标文件可要求国夕M共货方（卖方）报FOB价

（FreeonBoard,装运港船上交货），卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成

交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，

费用包含在报价中。参见教材P64。

43.D

解析：D

注：严格来说本题无正确答案。考核订立合同时需要明确的内容。选项AB,对于发包人

要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款。选项C,承包人复核算时未发现的错

误造成的损失的承担主体，受是有条件补偿条件还是无条件补偿条款的限制。选项D有瑕

疵，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款，但没有更合适的选项时，可在专用

条款里约定。参见教材P124。

44.B

解析：B

考核检验和验收。合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约

定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专

用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。参见教材

P144O

45.B

解析：B

本题考核的是履约保证金。履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全

履行合同，主要担保工期和质量符合合同的约定。

46.D

解析：D

材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不超过80万

)L>o

47.C

解析：C

承包人对保修期内出现的不属于其责任原因的工程缺陷，不承担修复义务。施工期运行、

缺陷责任期内出现的工程质量缺陷，由承包人负责修复。

48.B

解析：B

考核施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是

对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义

务，因此合同条款较少。参见教材P90.

49.B

解析：B

考核监理人的职责。合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。参见教材P98。

50.A

解析：A

对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，

不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施

的风险。

二、二多选题。

51.ACE

解析:ACE

监理人的合同管理地位和职责主要表现在以下几个方面：①受发包人委托对施工合同的履

行进行管理；

②居于施工合同履行管理的核心地位；

③监理人给承包人发出的指示.承包人应遵照执行。

52.ABCD

53.ACDE

解析：ACDE

本题考查的是施工分包合同概述。施工专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程

仍需承担质量缺陷的修复责任，缺陷责任期和保修期的期限按照施工总承包合同的约定执

行。

54.ABC

解析：ABC

本题考查的是工程款支付管理。选项D,因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付

时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格

指数；选项E,通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批

准或接受了承包人完成的该部分工作。

55.ABCD

解析：ABCD

本题考查的是综合打分法。机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括：投标价格；运输

费、保险费和其他费用；投标书中所报的交货期限；偏离招标文件规定的付款条件；备件

价格和售后服务；设备的性能、质量、生产能力；技术服务和培训；其他有关内容。

56.BCD

解析：BCD

本题考查的是经评审的最低投标价法。视为投标人相互串通投标的情形：不同投标人的投

标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同

投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投

标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一

单位或者个人的账户转出。

57.BCDE

解析：BCDE

本题考查重点是"合同的变更或解除"。物资采购合同变更的内容可能涉及订购数量的增

减，包装物标准的改变、交货时间和地点的变更等方面。因此，本题的正确答案为

BCDE.

58.ACDE

解析：ACDE

本题考查重点是"工程设计招标概述"。设计招标与其他招标的主要区别有如下几个方

面：

①招标文件的内容不同；

②对投标书的编制要求不同；

③开标形式不同；

④评标原则不同。

因此，本题的正确答案为ACDE。

59.BE

解析:BE

按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括：①双方签订的

米购合同；

②供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；

③合同内约定的质量标准。应写明执行的标准代号、标准名称；

④产品合格证、检验单；

⑤图纸、样品或其他技术证明文件；

⑥双方当事人共同封存的样品。

60.ABCE

解析：ABCE

逾期交货，对约定由采购方自提货物而不能按期交付时，若发生采购方的其他额外损失，

这笔实际开支的费用应由供货方承担，如果采购方认为不再需要，有权解除合同。提前交

货，采购方在接到通知后，可拒绝提前提货。

61.ABCE

解析：ABCE

本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。建设工程项目设备材料采购招

标，综合评标法需要考虑的因素：投标价；运输费用；交货期；付款条件；零配件和售后

服务；设备性能、生产能力。

62.CD

解析：CD

工程设计综合资质只设甲级。工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质

设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑

工程专业资质可以设丁级。

63.ACE

解析：ACE

本题考核的是承包人可以同时获得工期、费用与利润补偿的情形。未能按时提供文件的，

可以获得工期、费用和利润的补偿。发包人原因指示的暂停工作，可以获得工期、费用和

利润的补偿。重新试验表明材料、设备、工程质量合格可以获得工期、费用和利润的补

偿。发包人要求提前交货仅可获得费用的补偿。发包人提供的材料、设备不符合要求可以

获得工期和费用的补偿。

64.AE

解析：AE

权利主体：与发包人订立建设工程施工合同的承包人；行使范围：承包人的建设工程款，

除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外；行使期限：自发包人应当

给付建设工程价款之日起6个月。

65.AD

解析：AD

买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。买方代表参

与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认。卖方应承担

检验费