防水施工承包合同模板

防水施工承包合同模板

发包人：________________(以下简称甲方)

承包人：________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合法同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲方乙方协商一样，就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称工程地点：________________

2、工程内容：基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程

3、承包方式：包工包料

4、质量标准：合格

二、工程工期

1、合同生效后，根据甲方要求时间完成。

2、若甲方要求的工期比合同约定的工期提前，应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期，工期顺延。不行抗力因素导致的不能施工，工期顺延。

3、若乙方自身缘由不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，并担当相应经济损失。

三、工程造价及材料要求注：数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所运用的为京九牌材料，SBS为―____________℃、_________㎜弹性防水卷材，符合________________。

四、工程款支付

合同签订后，待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的_________%。竣工验收合格后付至总造价的_________%工程款，留_________%保修费，保修期满后一次付清。

五、工程质量

1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。

2、乙方在施工中，必需接受甲方的管理规定及技术交底，并保证工人的技术素养，严格按技术交底施工。

3、施工过程中出现的质量问题，业主及甲方有权随时提出返修，因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方担当，甲方不负任何责任。

六、平安

乙方必需对现场施工人员的人身平安负责，并为其办理相应的人身平安保险，因乙方缘由造成施工人员及其它人员损害的一切费用由乙方负全部责任。

七、甲方责任

1、甲方在乙方进场前，必需保证具备施工条件。

2、甲方负责施工现场的协调，对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查，组织验收、变更、签证等事宜。

3、甲方为乙方供应施工所需的水、电、吊车，确保乙方正常施工。

4、按合同规定支付工程款。

八、乙方责任

1、乙方必需具有淄博市防水协会认可的防水施工资质，并担当卷材送检所需费用。

2、乙方负责按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。在施工过程中，要严格遵守施工平安操作规程，根据规定实行必要的平安防护措施。由于乙方在施工过程中，违反平安操作规程导致平安事故，乙方担当全部责任。

3、主动协作好总承包单位，处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。

4、乙方应严格根据监理程序的要求接受监理的检查、监督，刚好提报完整的工程技术材料，刚好办理隐藏工程和中间的检查与验收手续。

5、工程具备竣工验收条件，乙方按规定供应完整的竣工资料和验收报告，甲方负责组织有关人员验收。

九、违约责任

1、由乙方自身缘由造成的工期延误或质量问题，由乙方负责，并赔偿给甲方造成的一切经济损失。

2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失，由违约方担当经济责任和赔偿对方的损失。

十、工程保修

1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算，执行建设部有关规定，质保期为5年。

2、现场留设乙方负责人电话，质保期内工程若出现质量问题，乙方负全部责任，甲方不担当任何责任，乙方须在当日内赶到现场进行修理，由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。

十一、其他

1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内，由乙方自行解决。

2、本合同价款包括平安费、劳保费等一切费用如出现平安事故由乙方自理

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议，双方协商，协商不成时，可诉至当地法院解决。

4、本合同一式的份，甲方份，合同自双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕终止。

甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

法定代表人(签字)：________________