二级建造师考试工程法规(习题卷14)

试卷科目：二级建造师考试工程法规二级建造师考试工程法规(习题卷14)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages二级建造师考试工程法规第1部分：单项选择题，共189题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列关于最低保修期限的说法正确的是（）。A)基础设施工程的保修期为50年B)屋面防水工程的保修期为10年C)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D)给排水管道的保修期为5年答案:C解析:2020版教材P296页《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。[单选题]2.甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是()。A)合同已经终止B)必须签订变更协议C)合同主体未变更D)合同内容已变更答案:C解析:合同生效后，当事人不得因其主体名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而主张和请求合同变更。[单选题]3.某建筑公司在与农民工工资纠纷的诉讼中败诉，法庭判决其2014年8月5日前支付农民工工资5万元，但该公司在判决规定的支付截止日期没有支付，则农民工可以在如下日期之前申请强制执行()。A)2014年9月5日B)2015年2月5日C)2015年8月5日D)2016年8月5日答案:D解析:2020版教材P327页人民法院作出的判决、裁定等法律文书，当事人必须履行。如果无故不履行，另一方当事人可向有管辖权的人民法院申请强制执行。申请强制执行应提交申请强制执行书，并附作为执行根据的法律文书。申请执行的期间为2年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后1日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。[单选题]4.王某是甲施工单位的材料采购员，一直负责本单位与乙公司的钢材采购业务。后来由于经济问题王某被单位开除，但乙公司并不知情。王某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与乙公司签订了一份钢材采购合同。根据《合同法》，则该合同为(）合同。A)无效B)有效C)可撤销D)可变更答案:B解析:王某的行为属于表见代理，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。[单选题]5.如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则（）。A)就没有权利选择仲裁委员会B)申请仲裁后就不可以再达成和解了C)仲裁申请人无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D)若对仲裁结果不服，依然可以上诉答案:C解析:2020版教材P335页仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人经书面通知，无正当理由开庭时不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。[单选题]6.2015年10月在甲工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体为()。A)施工企业B)项目经理C)建设单位D)项目经理部答案:A解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。[单选题]7.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，下列关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法中，正确的是()A)有效B)无效C)效力待定D)可变更或撤销答案:B解析:《合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。本案例属于恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的情形。[单选题]8.（2014年）以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（）。A)政府对市场主体的守法诚信用评价B)社会中介信用机构的综合信用评价C)市场主体的自我综合信用评价D)行业协会协助政府部门的综合信用评价答案:B解析:社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守德、综合实力为基础进行综合评价。政府对市场主体的守法诚信评价：政府主导，以守法为基础，根据违法行为的行政外罚记录，对市场主体进行诚信评价。[单选题]9.关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。A)任何行为都可以代理B)代理行为的法律后果归属于第三人C)代理人应该以自己的名义实施代理行为D)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为答案:D解析:[单选题]10.关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（）。A)无效合同具有违法性B)因重大误解订立的合同可撤销C)限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同，法定代理人追认后合同有效D)无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认答案:C解析:A正确，无效合同具有下列特征：①具有违法性；②具有不可履行性；③无效合同自始无效。B正确，可撤销合同的种类：（1）因重大误解订立的合同；（2）显失公平（意思表示不真实；合同订立时）；（3）一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。欺诈、胁迫没有损害国家利益，为可撤销合同。C错误，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。D正确，无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。[单选题]11.关于投标人及利害关系人异议与投诉程序，说法正确的是（）。A)投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议B)投标人对开标有异议的，可以直接向招标行政监督部门投诉C)利害关系人对评标结果有异议的，应当在签订合同前向评标委员会书面提出异议D)投标人或利害关系提出异议，招标人未在规定时间进行答复的，投标人可以向法院起诉答案:A解析:B选项，应当先向招标人提出；C选项，中标候选人公示期间提出；D选项，向行政监督部门投诉。[单选题]12.下列选项中，()是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A)抵押B)质押C)留置D)保证答案:B解析:2021/2020版教材P32页质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。[单选题]13.关于建造师注册的说法，正确的是（）。A)取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册B)注册申请需由建造师本人提出C)注册申请向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料D)注册建造师变更执业单位，变更注册后重新起算有效期答案:C解析:A错误，申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。B错误，C正确，《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。D错误，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。[单选题]14.施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）A)主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B)由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C)施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D)超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任答案:A解析:《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此施工单位应当承担保修责任。[单选题]15.对于无资质承揽工程，下列表述正确的是()。A)无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B)当无资质的?实际施工人?的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C)当无资质的?实际施工人?以合同相对方为被告起诉时，法院不予受理D)无资质的?实际施工人?不能以发包人为被告主张权利答案:A解析:2020版教材P58页《建筑法》规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的?实际施工人?的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：?实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。?实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任?。[单选题]16.某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则其投标()A)有效B)无效C)在征得全体投标人同意后为有效D)在征得评标委员会同意后为有效答案:B解析:《招标投标法实施条例》第三十七条规定，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。[单选题]17.建设工程设备采购合同生效后，订货方可以因为()而对履行合同义务提出异议。A)采购数量变动B)公司名称变更C)公司负责人变动D)公司法定代表人变动答案:A解析:《合同法》第七十六条规定，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。当事人协商一致，可以变更合同。[单选题]18.关于中标和签订合同的表述中，不正确的是()。A)招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议B)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C)招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D)招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案:C解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。[单选题]19.下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，可以不编制专项施工方案的是()A)基坑支护与降水工程B)土方开挖工程C)拆除、爆破工程D)装饰装修工程答案:D解析:《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。[单选题]20.某施工单位因施工需求于2015年8月向模板制造厂定作钢模板，双方商定模板制造厂应于9月10日交货，施工单位支付定金。9月8日，模板制造厂通知施工单位，因工作失误制造出来的钢模板尺寸不符合图纸要求，要求迟延履行合同。施工单位因工地接受安全检查，未对模板制造厂要求作出答复。施工单位于9月16日通知模板制造厂，取消钢模板定作合同。此时，模板制造厂已按施工单位要求做好全部钢模板，因此不许取消，双方发生争议，下列说法正确的是（）。A)施工单位和制造厂的合同已经变更，故制造厂应承担违约责任B)施工单位和制造厂的合同没有变更，故制造厂不应承担违约责任C)施工单位无权解除合同，应接受制造厂的履行D)施工单位有权解除合同，但应赔偿制造厂所受损失答案:D解析:本题涉及合同的变更、违约责任和定作合同的解除问题。当事人对合同内容变更约定不明确的，推定为未变更。本题中，制造厂要求延期履行合同，但施工单位没有作出答复，应认为双方对变更合同履行期限没有达成一致意思，故合同没有变更根据合同约定，制造厂应在9月10日交货，制造厂没有按期交货的，构成违约，应承担违约责任。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。[单选题]21.根据《建设工程文件归档整理规范》，施工单位在工程施工中形成的文件，应当（）。A)向建设单位移交B)由施工单位档案室独自保存C)向建设工程质量监督机构移交D)向城建档案馆移交答案:A解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。建设单位收集、整理，可见施工单位是向建设单位移交。[单选题]22.2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。A)乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B)甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C)甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D)乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力答案:D解析:A选项，债权转让通知债务人即可，通知到达生效，不需债务人同意；B选项，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张；C选项，丙只能要求甲承担责任。[单选题]23.建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是(）。A)建设单位B)施工单位C)保险经纪公司D)保险公司答案:B解析:《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。[单选题]24.下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。A)当事人可以委托1～2人作为诉讼代理人B)委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C)诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D)诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权答案:C解析:《民事诉讼法》规定，?诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权?。所以本题选C。[单选题]25.资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是()。A)企业未取得施工许可证擅自施工的B)资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C)企业将承包工程转包或违法分包的D)企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的答案:B解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请、延续和变更。资有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的;(2)超越法定职权准予资质许可的;(3)违反法定程序准予资质许可的;(4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的;(5)依法可以撤销资质许可的其他情形。[单选题]26.代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是()。(2017.26)A)行政机关只能委托第三人代履行B)代履行不适用与人身有关的义务C)代履行的适用与不履行义务的后果无关D)代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止答案:B解析:考查行政强制的种类。行政机关依法做出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。所以选项ACD错误，[单选题]27.根据我国《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A)5B)7C)15D)30答案:C解析:2020版教材P323页当事人对第一审判决不服的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉，不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。[单选题]28.根据《刑法》，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，一般情况下应当受到的刑事处罚是()A)5年以下有期徒刑或者拘役B)5年以上有期徒刑C)3年以下有期徒刑或者拘役D)3年以上7年以下有期徒刑答案:A解析:《刑法》第一百三十四条规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。[单选题]29.下列纠纷适用于专属管辖的是（）。A)加工承揽合同纠纷B)建设工程施工合同纠纷C)买卖合同纠纷D)房屋中介合同纠纷答案:B解析:《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。[单选题]30.生产经营単位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责而受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,()年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A)7B)5C)3D)2答案:B解析:2020版教材P249页事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。[单选题]31.按照《行政强制法》的规定，人民法院接到行政机关强制执行的申请，应当在()日内受理。A)5B)7C)10D)14答案:A解析:本题考核的是申请人民法院强制执行程序。人民法院接到行政机关强制执行的申请，应当在5日内受理。人民法院对行政机关强制执行的申请进行书面审查，对符合强制执行规定，且行政决定具备法定执行效力的，除依法可以听取被执行人和行政机关意见的情形外，应当自受理之日起7日内作出执行裁定。[单选题]32.2010年4月10日，甲某人为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2010年5月1日，人民法院作出了一审判决；2010年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在（）前向上一级人民法院提起上诉。A)2010年5月15日B)2010年5月17日C)2010年5月22日D)2010年6月7日答案:C解析:2020版教材P350页当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉；不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。[单选题]33.某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。A)施工企业应同意建设单位自行采购B)设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C)建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D)施工企业可拒绝建设单位的要求答案:D解析:根据《建筑法》，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。[单选题]34.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（）。A)甲建设单位B)乙施工单位C)李某D)王某答案:B解析:2020版教材P211页《建筑法》规定：建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。[单选题]35.某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部门是()。A)国务院发展改革部门B)省人民政府C)工程建设单位的上级部门D)省招标投标监管机构答案:B解析:2020版教材P73邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。[单选题]36.按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）。A)某社区医院B)有限责任公司C)政府机关D)某高等学校答案:B解析:具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：（1）国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（2）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。（3）企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证；银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的保证行为，有权拒绝。[单选题]37.建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A)领取工程规划许可证前B)领取工程规划许可证时C)领取施工许可证前D)领取施工许可证后答案:C解析:2020版教材P47页(六）有保证工程质量和安全的具体措施工程质量和安全是工程建设的永恒主题。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。[单选题]38.经有关部门审批，属于必须招标的项目是（）。A)主要使用农民工修建的乡村公路工程B)为紧急安置灾民而修建的活动板房C)利用扶贫资金修建的农田水利工程D)施工合同估算价400万元的由外国政府援建的乡镇卫生院工程答案:D解析:2020版教材P73页《招标投标法》规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。[单选题]39.关于评标的说法，正确的是（）。A)招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B)招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C)评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明答案:D解析:[单选题]40.对干按照合同约定由建设单位采购运抵现场的墙体材料、门窗、保温材料，采暖制冷和照明设备等,施工单位应当（）。A)直接使用和安装B)进行检验并经监理签字后再使用和安装C)在供货商出具产品合格证后使用和安装D)按建设单位的指示使用和安装答案:B解析:2020版教材P270页施工单位的检验要依据工程设计要求、施工技术标准和合同约定。检验对象是将在工程施工中使用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土。合同若有其他约定的，检验工作还应满足合同相应条款的要求。检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字。对于未经检验或检验不合格的，不得在施工中用于工程上。[单选题]41.关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。A)行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷B)行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能C)行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性D)对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议答案:B解析:[单选题]42.下列权利中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A)处分权B)占有权C)收益权D)使用权答案:A解析:2021/2020版教材P15页处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。[单选题]43.政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造成，则应签发().A)全部暂停施工指令单B)临时收缴资质证书通知单C)吊销资质证书通知单D)质量问题整改通知单答案:D解析:本题考查的是：政府对施工质量监督的实施。监督机构对在施工过程发生的质量问题、质量事故进行查处。根据质量监督检查的状况，对查实的问题可签发?质量问题整改通知单?或?局部暂停施工指令单?，对问题严重的单位也可根据问题的性质签发?临时收缴资质证书通知书?等处理意见。参见教材P183。[单选题]44.甲、乙都是某建筑工地分包商技术负责人。乙的现场办公用房因使用电炉着火，甲为防止乙处的火蔓延而去扑救，结果被烧伤，花去医疗费1000元，则甲、乙之间构成()A)合同之债B)不当得利之债C)无因管理之债D)侵权之债答案:C解析:无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。[单选题]45.表见代理的法律后果应该由()承担。A)代理人B)被代理人C)第三人D)代理人和第三人答案:B解析:本题考查的是表见代理。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。[单选题]46.承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。A)和解B)行政裁决C)仲裁D)诉讼答案:B解析:2020版教材P302页纠纷的处理方式主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。[单选题]47.下列建设工程合同中，不属于无效合同的有（）A)承包人未取得相应建设业企业资质订立的合同B)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业以其名义订立的合同C)建设单位因对工程内容有大量重大误解而订立的合同D)建设单位为逃税而订立的施工合同答案:C解析:[单选题]48.（2017年）代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）。A)行政机关只能委托第三人代履行B)代履行不适用与人身有关的义务C)代履行的适用与不履行义务的后果无关D)代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止答案:B解析:考查行政强制的种类。行政机关依法做出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。所以选项ACD错误，[单选题]49.甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。A)处分权B)抵押权C)质押权D)留置权答案:C解析:2021/2020版教材P32页按照《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产或权利折价或者以拍卖、变卖该动产或权利的价款优先受偿。[单选题]50.某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续(）。A)向发证机关申请延期B)自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C)自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D)向发证机关申请施工许可证废止答案:B解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。选项A错误，只有在建设工程因故不能按期开工时，建设单位才应当向发证机关申请延期。选项C错误，建筑工程施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。选项D错误，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。[单选题]51.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A)1B)2C)12D)24答案:A解析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上政府安监部门和有关部门报告。[单选题]52.下列关于劳务派遣单位违法行为应承担的法律责任，描述错误的是(）。A)劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由建设行政部门责令限期改正B)逾期不改正的，以每人5000元以上1万元以下的标准处以罚款C)逾期不改正的，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证D)用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任答案:A解析:《劳动合同法》规定，劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人5000元以上1万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。[单选题]53.关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。A)国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作B)工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C)工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制D)工程管理人员是否熟悉强制性标准答案:A解析:强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。[单选题]54.甲乙向乙厂购买10t水泥，但在装车时，乙厂工作人员误装了12t，甲厂提货人员也未察觉。甲厂汽车在途中翻人河中，水泥全部损失。甲厂应向乙厂支付()t水泥的价款。A)12B)10C)6D)2答案:B解析:建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中，不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。本案中，乙厂虽有损失，但甲厂并未因此受益，故多装的2t水泥不构成不当得利，应由乙方自己承担损失。[单选题]55.代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行?代理?活动的，属于（）。A)有权代理B)表见代理C)无权代理D)滥用代理权答案:C解析:2021/2020版教材P11页第一百六十九条代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。[单选题]56.甲省建筑公司在乙省承包了一项工程。《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应如何适用()。A)适用《甲省建筑市场管理条例》B)适用《乙省建筑市场管理条例》C)由国务院裁决适用哪一个D)当事人自由协商适用哪一个答案:B解析:2021/2020版教材P3页地方性法规：1.为执行法律、行政法规的规定，需要根据本行政区域的实际情况做具体规定的事项；2.属于地方性事物需要制定地方性法规的事项。[单选题]57.物权变更自登记时发生法律效力的是()。A)船舶所有权B)建设用地使用权C)机动车所有权D)地役权答案:B解析:本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。[单选题]58.关于行政复议程序，以下说法正确的是（）。A)某县政府对该政府主管安全生产的甲科长作出撤职行政处分，甲某可以就此申请行政复议B)乙某因违法经营被某工商部门处以罚款，乙某应当自被罚款之日起30日内提出复议申请C)丙企业对A省B市建管部门处罚不服，可向A省政府申请复议，也可直接向住建部申请复议D)丁某因超速被交警部门罚款，丁某在行政复议中，可以要求查阅交警作出处罚的依据、证据答案:D解析:A选项，行政处分是行政机关内部的人事处理，不能申请行政复议；B选项，60内申请行政复议；C选项，市政府复议或者省住建厅复议。[单选题]59.对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收（）。A)依次进行B)先验收固体废物污染环境保护防治设施，后验收主体工程C)先主体工程，后验收固体废物污染环境保护防治设施D)同时进行答案:D解析:本题考查的是建设项目固体废物污染环境的防治。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。[单选题]60.我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中需明确建设工程的（）等。A)保修义务、保修责任和免责条件B)保修内容、保修期限和保修方法C)保修责任、保修条件和保修标准D)保修范围、保修期限和保修责任答案:D解析:2020版教材P296页我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。[单选题]61.通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书的人员，可以()。A)以建造师的名义担任各类工程项目施工负责人B)以建造师名义从事其他施工活动的管理工作C)通过注册以建造师名义执业D)在全国范围内以建造师名义执业答案:C解析:2020版教材P62注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得中华人民共和国建造师资格证书经过注册，取得中华人民共和国注册建造师注册执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。可见，取得中华人民共和国建造师资格证书是成为注册建造师的前提，建造师分为一级和二级，也就对担任的工程项目类型及范围、地区进行了划分。[单选题]62.工程质量检测单位应在其资质等级范围内承揽检测业务，并不得与除()以外的单位有隶属关系或其他利害关系。A)设计单位B)施工单位C)监理单位D)建设单位答案:D解析:2020版教材P271页检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。[单选题]63.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A)债权B)担保特权C)所有权D)用益物权答案:C解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产（不动产或动产）所享有的占有、使用、收益和处分的权利。[单选题]64.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，应当（）。A)由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B)由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C)由施工单位履行保修义务并承担保修费用D)由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用答案:D解析:建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，由施工单位负责保修，经济责任由责任方承担。【考点来源】2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定[单选题]65.项某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对项某的行为应当（）。A)按过失致人死亡罪处理B)按交通肇事罪处理C)按重大责任事故罪处理D)按意外事件处理答案:C解析:2021/2020版教材P41页重大责任事故罪《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役[单选题]66.根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（）。A)兑付国债本息请求权B)支付存款本金及利息请求权C)基于合同的违约金请求权D)基于投资关系产生的缴付出资请求权答案:C解析:【不适用诉讼时效的情形】(1)支付存款本金及利息请求权;(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权;(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。[单选题]67.某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。A)返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B)认定垫资违法，利息予以没收C)返还垫资但不支付利息D)返还垫资并双倍支付利息答案:C解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。[单选题]68.施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。A)相邻权B)地役权C)土地租赁权D)建设用地使用权答案:B解析:[单选题]69.合同依法订立后，负有先履行合同义务的一方当事人，因后履行合同义务的一方当事人经营状况严重恶化，从而拒绝履行合同义务的权利被称为()。A)同时履行抗辩权B)先履行抗辩权C)不安抗辩权D)先诉抗辩权答案:C解析:不安抗辩权，是指先履行合同的一方因后履行人欠缺履行能力或信用，而拒绝履行合同的权利。C项正确。【考点】考查不安抗辩权[单选题]70.历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为（）和（）。A)一般文物；重点文物B)一般文物；珍贵文物C)一般文物；特殊文物D)一级文物；二级文物答案:B解析:本题考查的是文物保护的范围。历史上各个时期的重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物分为一般文物和珍贵文物,珍贵文物分为一级、二级、三级；不可移动文物分为全国、省级和市、县重点文物保护单位三级。[单选题]71.某建设工程施工过程中，由于材料价格涨幅较大，施工企业项目经理与建设单位的现场代表多次协商调整材料价格，但未确定最终结算价格。在协商过程中，建设单位更换了现场代表。关于该施工合同的变更，下列说法正确的是（）。A)由于建设单位的现场代表变动，该合同视为无效B)由于建设单位的现场代表变动，该合同视为未变更C)双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定为未变更D)双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定按市场价格变更答案:C解析:现场代表变动属于合同主体（当事人）变更。《民法典》规定，合同变更内容约定不明，推定为未变更。?材料价格变更?属于合同内容变更，约定不明，推定为未变更。[单选题]72.根据《民法典》的规定，委托代理人为了被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得（）的同意。A)代理人B)当事人C)第三人D)被代理人答案:D解析:《民法典》规定，转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。[单选题]73.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是()。A)技术复杂，有特殊要求的B)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C)采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的D)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加答案:B解析:本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。可以不招标的施工项目包括涉及国家安全、秘密或抢险救灾;用扶贫资金实行以工代赈使用农民工;主要施工技术采用特定专利或专有技术;依法能够自行建设、生产或提供;需要向原中标人采购，否则影响工程质量。[单选题]74.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。A)环境保护B)税率的确定C)历史文化保护D)增加施工许可证的申请条件答案:B解析:依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。[单选题]75.不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为（）A)质押B)留置C)保证D)抵押答案:D解析:本题可用排除法解答。担保方式分为保证、抵押、质押、留置和定金。《担保法》第6条规定：?所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为?。保证是具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民以人格、信誉作为担保的一种方式，不需要提供任何财产。可见C选项不符合题干要求。根据《担保法》、《物权法》的规定，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。质押担保物可以是动产或者权利，但不可以是不动产。可见A选项不符合题干要求。按照《担保法》、《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。留置只能针对动产，不可以针对权利和不动产留置。可见B选项不符合题干要求。根据《担保法》和《物权法》的规定，抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保方式。抵押担保物可以是动产也可以是不动产。本题干是以不动产作为担保物，而不动产是不可移动的，只有抵押符合?不转移财产占有?的情形。可见D项正确。可见C选项不符合题干要求。考点:考查对担保方式的理解@##[单选题]76.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是()。A)此案应由中级人民法院管辖B)此案应由赵某住所地人民法院管辖C)此案应由周某住所地人民法院管辖D)此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖答案:D解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。[单选题]77.关于融资租赁合同的说法，正确的是()。A)承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利B)出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利C)承租人破产的，租赁物属于破产财产D)出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务答案:A解析:本题考查的是融资租赁合同当事人的权利义务。承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务;出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利;承租人破产的，租赁物不属于破产财产;承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。[单选题]78.某施工单位地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇注混凝土时，按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和()参加隐蔽验收。A)建设行政主管部门B)设计单位C)建设工程质量监督机构D)勘察单位答案:C解析:2020版教材P271页《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。[单选题]79.某工程施工合同约定，2013年1月1日业主向承包商支付工程款，但业主却没有支付。2013年12月1日，承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。此案的诉讼时效将可至()。A)2014年1月1日B)2015年2月1日C)2015年8月1日D)2016年12月1日答案:D解析:2020版教材P317页本案属普通诉讼时效，普通诉讼时效期间通常为3年。依照《民法典》的规定，债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。[单选题]80.法人可以分为以下几类（）。A)行政法人、事业法人B)企业法人、非企业法人C)营利法人、事业法人D)营利法人、非营利法人、特别法人答案:D解析:法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。[单选题]81.招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，可以处（）万元罚款。A)1～5B)1～10C)3～5D)5～10答案:A解析:2020版教材P89招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。[单选题]82.应当建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，进行经常性维护、保养，保证正常运转，并定期组织演练的是（）。A)建设单位B)施工单位C)监理单位D)设计单位答案:B解析:2020版教材P240页施工单位应当建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，进行经常性维护、保养，保证正常运转，并定期组织演练。[单选题]83.人民法院审理民事案件时，不可以公开审理的案件是()A)涉及商业秘密的案件B)重大刑事案件C)当事人申请不公开审理的离婚案件D)当事人申请不公开审理的合同纠纷案件答案:C解析:《民事诉讼法》第一百三十四条规定，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。[单选题]84.下列情形中属于效力待定合同的有()。A)出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍B)10周岁的儿童因发明创造而接受奖金C)成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买D)10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某答案:D解析:[单选题]85.甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此，甲的不适宜做法是()。A)在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证B)提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等C)在乙签证后开始零星项目的施工D)出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任答案:A解析:2020版教材P292页《建设工程价款结算暂行办法》第十四条中规定：发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。[单选题]86.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当()。(2016.50)A)按照建设单位的指令确定B)注明规格、型号、性能等技术指标C)注明生产厂、供应商D)征求施工企业的意见答案:B解析:设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。[单选题]87.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A)联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B)如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C)工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任D)负有连带义务的每个债务人都负有清偿部分债务的义务答案:C解析:工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误，总承包人分包工程需经业主方认可，包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式，但这不影响总、分包人之间应负的连带责任，故B选项错误。此外，民法通则规定，负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务，当出现赔偿时，业主可向任何一方索赔，故D选项错误。[单选题]88.某住宅项目，设计文件注明的合理使用年限为50年。该年限的起算日期是()。A)核发施工许可证之日B)工程缺陷责任期满之日C)工程竣工验收合格之日D)工程法定保修期满之日答案:C解析:工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。[单选题]89.某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员的和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。A)违法分包B)与他人联合承揽C)允许他人使用本企业名义承揽工程D)使用其他企业名义承揽工程答案:C解析:《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。@##[单选题]90.某发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议。对此，可采取的处理方式是()。A)承包人与人民法院协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B)承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C)承包人与发包人协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价款优先受偿D)承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿答案:D解析:《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。……如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。故选项D正确。[单选题]91.（）由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案A)国家标准B)行业标准C)地方标准D)企业标准答案:B解析:2020版教材P261页《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案[单选题]92.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。A)取消其投标资格B)重新递交投标文件C)及时书面告知招标人D)将其投标作废标处理答案:C解析:投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。[单选题]93.（2015年）下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。A)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的B)未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的C)不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D)未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的答案:B解析:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项ACD属于工程质量不良行为。[单选题]94.（2019年）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。A)保证B)质押C)抵押D)留置答案:B解析:质押分为动产质押和权利质押。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。[单选题]95.关于投标保证金的说法，错误的是()。A)招标人在招标文件中要求投标人提交技标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B)特殊情况下，可以挪用投标保证金C)招标人要求中标人提供履约担保的，应当同时向中标人提供工程款支付担保D)实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出答案:B解析:严禁任何单位和部门将现金保证金挪作他用，保证金到期应当及时予以退还。[单选题]96.项目经理部不具备法人资格，而是（）根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。A)建设单位B)施工企业C)政府部门D)监理单位答案:B解析:本题考查的是项目经理部的设立。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。[单选题]97.根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由（）个以上的承包单位联合共同承包。A)2B)3C)4D)5答案:A解析:2020版教材P97共同承包的适用范围。《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。[单选题]98.工伤保险费根据（）的原则，确定费率。A)以支定收、收支相抵B)以支定收、收支平衡C)以收定支、收支平衡D)以收定支、收支相等答案:B解析:工伤保险费根据以支定收、收支平衡的原则，确定费率。[单选题]99.注册建造师有()情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A)仅申请在一个单位注册的B)受到刑事处罚，刑事处罚完毕的C)年龄超过60周岁的D)依法被吊销注册证书的答案:D解析:2020版教材P65页注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废：(1)有以上规定的注册证书和执业印章失效情形发生的；(2)依法被撤销注册的；(3)依法被吊销注册证书的；(4)受到刑事处罚的；(5)法律、法规规定应当注销注册的其他情形。[单选题]100.下列属于建设工程施工合同中，发包人义务的是()。A)自行完成建设工程主体结构施工B)及时检查隐蔽工程C)不得违法分包工程D)交付竣工验收合格的建设工程答案:B解析:本题考核的是建设工程施工合同中发包人的主要义务。建设工程施工合同中发包人的主要义务：(1)不得违法发包;(2)提供必要施工条件;(3)及时检查隐蔽工程;(4)及时验收工程;(5)支付工程价款。[单选题]101.甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。A)提出反诉B)提出和解C)提出管辖权争议D)提出上诉答案:C解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解、提起反诉、提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。[单选题]102.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。A)完成建设工程设计和合同约定的各项内容B)有完整的技术档案和施工管理资料C)建设单位和施工企业已签署工程结算文件D)勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件答案:C解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。[单选题]103.对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。A)施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B)建设单位应当先行备案后进行消防验收C)可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D)在验收后应当报公安机关消防机构备案答案:D解析:按照《消防法》规定，按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(2)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。[单选题]104.关于联合体投标的说法，正确的是（）。(2017)A)招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B)招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C)联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案:B解析:考点:招标人、投标文件和投标保证金。《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。参见[单选题]105.依照我国《仲裁法》规定，当事人签订书面仲裁协议，但甲方当事人对仲裁协议的效力有异方式的，甲方请求仲裁委员会作出裁定，乙方请求人民法院作出裁定的，该纠纷应由（）裁定。A)仲裁机构B)仲裁机构或人民法院C)人民法院D)先受理的部门答案:C解析:2020版教材P333页当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。[单选题]106.在财产保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当()。A)及时通知投保人B)及时通知保险人C)及时通知受益人D)及时通知保险经纪人答案:B解析:2021/2020版教材P34页在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,,依法转让合同。在合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。[单选题]107.施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。A)施工单位技术负责人B)总监理工程师C)施工单位技术负责人和总监理工程师D)施工单位技术负责人或总监理工程师答案:C解析:《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场，临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。[单选题]108.关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A)原告必须与案件有直接利害关系B)一审程序包括普通程序和特别程序C)必须以书面形式起诉D)所有案件都必须采用直接送达方式答案:A解析:A正确，起诉的条件包括：①原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求、事实和理由；④属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。B错误，一审程序包括普通程序和简易程序。C错误，起诉以书面为原则，以口头为例外。D错误，直接送达诉讼文书有困难的，可以委托其他人民法院代为送达，或者邮寄送达。【考点来源】2Z208024民事诉讼的审批和执行[单选题]109.特殊诉讼时效从法律上为国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁提供保护的期间通常为（）。A)1年B)2年C)3年D)4年答案:D解析:2020版教材P317页特殊诉讼时效不是由民法规定的，而是由特别法规定的诉讼时效。《民法典》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年。[单选题]110.关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。A)取得二级建造师执业资格证书后即可申请注册B)取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业C)初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册D)注册申请应